建设工程勘察合同(GF--20xx--0203)实用版

建设工程勘察合同通用版3篇篇1建设工程勘察合同通用版甲方：（委托方）乙方：（承接方）根据《建设工程勘察管理条例》和《建设工程勘察合同暂行规定》，甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方对甲方的建设工程勘察项目承接与实施达成如下协议：第一条项目名称、工程地址和范围甲方为（建设单位名称），地址，现委托乙方进行（工程名称），地址的勘查与设计工作。

第二条勘察内容和标准1、乙方应按照国家相应勘察规范和标准，进行工程勘察，在保证质量的前提下满足甲方的需求。

2、勘察内容包括但不限于地质勘察、气象勘测、地形测量、水文测量、环境勘察等。

第三条勘察期限乙方应在本合同签订后（具体时间），按照工作计划和进度要求，完成所有勘察工作。

第四条承担责任1、乙方应独立承担在勘察项目中因工程设计错误或差错而引起的经济损失，并承担相应的法律责任。

2、在勘察过程中，如发现有造成甲方利益受损的情况，乙方应立即通知甲方，并协商解决。

第五条报酬支付1、在本合同生效之日，甲方应向乙方支付勘察费用（具体金额）。

2、勘察费用包括人力、材料、机械、运输、维护、管理等费用，但不包括跨部门协调和临时性配合的费用。

3、如勘察过程中需要额外费用支出，乙方应提前征得甲方同意，并按规定方式支付。

第六条保密协议双方应保守项目的商业机密和技术秘密，不得向第三方透露和公开相关信息，否则承担相应的法律责任。

第七条合同解除1、在勘察过程中，如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致项目无法继续，双方应协商解除合同，并按双方实际损失赔偿。

2、遇有争议时，双方应友好协商解决。

若不能协商解决，则提交有关仲裁机构裁决。

第八条其他1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同生效后即具有法律效力。

2、本合同如有未尽事宜，双方可商议补充条款，经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：签约日期：本合同已于双方正式签字盖章后生效，有效期至勘察工作完成。

如果有变更或补充条款，需经双方协商一致，并修改合同方可生效。

建设工程勘察合同（GF-2000-0203）合同编号：____________本合同由以下双方于________年____月____日签订：发包人：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________勘察人：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就发包人委托勘察人承担建设工程勘察任务的事宜，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程建设地点：____________________1.3 工程规模、特征：____________________1.4 工程勘察任务委托文号、日期：____________________1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：勘察人应根据发包人的要求，完成岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探等工作。

勘察人应按照合同约定的技术要求进行勘察，并提供真实、准确、完整的勘察报告。

1.6 承接方式：勘察人应按照发包人的要求，采用合理的勘察方法和技术，确保勘察质量。

1.7 预计勘察主要工作量：勘察人应根据发包人提供的钻孔布置平面图实施取样；试验孔xx个钻孔，普通鉴别孔xx个，孔距不大于xx米，取样试验孔孔深xx～xxm；普通鉴别孔孔深xx～xxm，根据现场实际深度调整，但所有孔深不得小于xxm；同时必须达到国标取样的要求。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。

第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。

计划应明确工作进度安排、时间安排等。

双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。

3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。

第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。

具体费用计算方式及支付方式见附件一。

4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。

若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。

乙方应开具合法有效的发票。

第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。

建设工程勘察合同范文通用版本6篇第1篇示例：建设工程勘察合同范文通用版本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：鉴于甲方欲对具体项目进行勘察工作，乙方愿意承担该项目的相关勘察工作。

双方经友好协商，达成以下协议：一、勘察内容：乙方应按照甲方的要求，对项目进行全面勘察，包括但不限于地质勘查、环境勘察、设计勘查等工作。

勘察范围、深度、方法等需符合相关法规和标准。

二、勘察时间：勘察工作应在双方签订本合同后的规定时间内完成。

如因不可抗力等原因导致延误，应及时通知甲方并重新确定时间计划。

三、勘察报告：乙方应按照甲方要求及时提交勘察报告，并对勘察结果负责。

报告需真实、准确、完整，如有虚假，乙方应承担相应责任。

四、费用支付：甲方应按照合同约定支付勘察费用。

支付方式、金额及时间均在合同中明确规定。

如有增加费用的情况，应及时协商确定后支付。

五、保密条款：双方应妥善保管涉及项目的相关信息和数据，不得私自泄霩。

如因违反保密约定导致的损失，应承担相应法律责任。

六、违约责任：如一方未能按合同规定履行义务，应承担相应违约责任。

违约方须赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于经济损失和信誉损失。

七、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决。

无法协商解决的，应提交有管辖权的法院诉讼解决。

八、其他约定：本合同未尽事宜由双方协商解决，相关内容可通过书面补充协议明确约定。

九、生效与终止：本合同自双方签字盖章后生效，有效期至完成勘察工作的结束。

双方一致同意终止合同的，应通过书面形式进行。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上内容为建设工程勘察合同范文通用版本，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。

愿双方本着诚信合作、互利共赢的原则，共同推动项目的顺利进行。

第2篇示例：建设工程勘察合同范本甲方：_______________单位名称法定代表人/授权代表：_______________联系地址：_______________电话：_______________邮编：_______________为了保障双方的合法权益，规范工程勘察活动，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方开展的建设工程勘察达成如下协议：一、勘察内容及范围1. 甲方委托乙方对_______________（项目名称）进行勘察工作，包括但不限于土地勘察、地质勘察、地基勘察等，具体勘察内容和范围详见附件《建设工程勘察任务书》。

有关建设工程勘察合同范本8篇第1篇示例：建设工程勘察合同范本合同编号：【编号】甲方（委托方）：单位名称：【甲方单位名称】法定代表人：【甲方法定代表人】地址：【甲方地址】电话：【甲方电话】鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为确保勘察工作的顺利进行，经双方协商一致，现就具体事项达成如下协议：第一条总则1.1 甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，乙方接受甲方的委托，完成相应的工作任务。

1.2 本合同签订后，双方应认真履行合同约定，保证勘察工作顺利进行。

第二条勘察内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对建设工程的勘察范围、项目要求、勘察标准等进行详细了解，并制定相应的勘察方案。

3.1 乙方应在约定的时间内完成勘察工作，并将勘察报告提交给甲方。

3.2 勘察报告应真实、准确地反映建设工程的实际情况，内容完整、清晰。

3.3 如勘察报告中存在不真实、不准确或遗漏重要信息的情况，乙方应对此负法律责任。

第四条合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效，至勘察报告提交之日止。

4.2 如因不可抗力因素导致勘察工作无法按时完成，双方应协商处理，延长合同期限。

第五条付款方式5.1 甲方应按照合同约定的付款标准和时间，及时向乙方支付勘察费用。

5.2 如勘察工作无法按时完成或出现质量问题，甲方有权拒绝支付相应的费用。

第六条违约责任6.1 如一方未履行本合同的义务，构成违约行为，应向对方承担相应的违约责任。

6.2 如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方应免除相应的违约责任。

第七条争议解决7.1 在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

7.2 若协商无果，可向有关部门申请调解，或提交仲裁机构进行仲裁。

第八条其他8.1 本合同内容经双方确认并签字盖章后生效，合同正本为【份数】份，甲乙双方各持【份数】份。

8.2 本合同履行过程中如需对内容进行变更或补充，应经双方书面协商一致。

甲方（甲方单位名称）：____________________日期：年月日以上为建设工程勘察合同范本，如实际情况有所不同，可根据需要进行调整修改。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同(GF--2000--0203)合同编号：GF--2000--0203甲方：____________乙方：____________为了确保建设工程的质量和安全，甲方委托乙方进行勘察工作，双方达成以下建设工程勘察合同：一、勘察内容和范围1. 乙方应当按照甲方的要求，对建设工程的勘察范围、内容和要求进行认真研究，并书面提交勘察方案和勘察计划。

2. 建设工程的勘察范围包括但不限于土地勘察、地质勘察、地形测量、水文勘察、环境勘察等。

3. 勘察报告应当真实可靠，确保工程质量和安全。

二、勘察期限和费用1. 乙方应当在签订合同后______个工作日内，完成建设工程的勘察方案和计划，并提交给甲方。

勘察工作应当在______年______月______日前完成。

2. 勘察费用由甲方承担，乙方不得超出合同约定的费用范围，如有超出的部分需与甲方协商处理。

三、勘察方式和要求1. 乙方应当派遣技术人员到勘察现场进行实地勘察，并保证勘察数据的准确性和可靠性。

2. 勘察过程中，乙方应当与甲方保持密切联系，及时沟通，解决勘察中遇到的问题。

3. 勘察后，乙方应当提交完整的勘察报告，包括勘察数据、勘察意见等，并对可能存在的问题提出合理的解决方案。

四、保密条款1. 乙方应当严格遵守保密协议，确保勘察过程和报告的机密性，不得泄露相关信息。

2. 勘察报告仅限于甲方使用，未经乙方同意，不得向第三方透露。

五、违约责任1. 乙方未能按合同约定提交勘察方案和计划，或未能按时完成勘察工作的，应当承担相应的违约责任。

2. 如因乙方原因导致勘察结果不真实、不可靠，造成工程质量问题的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，应当提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察报告提交之日止。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)建设工程勘察合同(GF--2000--0203)引言：建设工程勘察合同是在建设工程项目启动阶段，由业主与勘察单位签订的一种法律文件。

该合同的目的是确保勘察工作的顺利进行，为后续的设计和施工提供准确的技术数据和信息。

本文将对建设工程勘察合同(GF--2000--0203)进行详细的分析和解读，以帮助相关各方更好地理解和应用该合同。

一、合同背景和目的：建设工程勘察合同(GF--2000--0203)是根据国家相关法律法规制定的，旨在规范工程勘察活动，并保障各方的权益。

该合同的主要目的是确保勘察单位按照相关规定进行勘察工作，提供准确、可靠的勘察成果，为后续的设计和施工提供技术依据。

二、合同主要内容：1. 合同的当事人：本合同的当事人包括业主和勘察单位，双方应当具备相应的法律资格。

2. 项目范围：合同应明确勘察的具体项目范围和任务，包括勘察的区域、内容、要求等。

3. 工作计划和进度：合同应规定勘察工作的计划和进度，明确各项工作的开始和完成时间，以确保工作按时进行。

4. 技术要求：合同应明确勘察工作的技术要求，包括数据采集、测试方法、分析标准等，以保证勘察成果的准确性和可靠性。

5. 付款方式：合同应规定勘察费用的支付方式和时间，确保勘察单位按时获得相应的报酬。

6. 合同变更和解除：合同应明确变更和解除的条件和程序，以应对可能出现的不可抗力或其他情况。

三、合同执行过程：1. 前期准备：在合同签订后，业主和勘察单位应进行前期准备工作，包括确定勘察的具体范围和任务，制定工作计划和进度等。

2. 勘察工作：勘察单位应按照合同约定的范围和要求进行勘察工作，采集必要的数据和样本，并进行分析和测试。

3. 勘察成果提交：勘察单位应按照合同约定的时间提交勘察成果，包括勘察报告、数据分析结果等，以供业主进行后续的设计和施工。

4. 付款和结算：业主应按照合同约定的方式和时间支付勘察费用，勘察单位应提供相应的发票和结算文件。

GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订时间：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务书委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按《岩土工程勘察规范》及《建筑地基基础设计规范》执行。

1.6承接方式：直接1.7预计勘察工作量：孔。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间：4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

GF-2000-0203建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订时间：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务书委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按《岩土工程勘察规范》及《建筑地基基础设计规范》执行。

1.6承接方式：直接1.7预计勘察工作量：孔。

第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间：4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理。

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

建设工程勘察合同样书通用版6篇篇1建设工程勘察合同样书通用版甲方：（委托人）：乙方：（勘察单位）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方进行甲方的工程勘察项目达成如下协议：第一条协议的签订1.1 乙方承接甲方的工程勘察任务，甲方委托乙方进行该工程的勘察工作。

1.2 甲方应当为乙方提供法律法规允许的施工条件，保证乙方顺利进行勘察工作。

1.3 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二条勘察的内容2.1 乙方应根据甲方的委托，确定勘察的范围、内容和要求，并在勘察过程中不得超出勘察范围。

2.2 乙方应对勘察工作负责，确保勘察结果真实、准确、完整。

第三条勘察费用3.1 乙方应根据勘察的范围、内容和难易程度确定勘察费用，并与甲方协商确定付款方式。

3.2 如勘察工作中发生超出约定范围的费用，应当另行协商确定。

第四条勘察报告4.1 乙方应按照约定的时间提交勘察报告，并确保报告内容真实、准确、完整。

4.2 如乙方未按时提交勘察报告或报告内容不真实、不准确、不完整，甲方有权要求乙方承担迟延履约责任。

第五条保密5.1 双方应对勘察过程中获取的技术资料和商业机密保密，不得泄露给任何第三方。

5.2 本合同终止后，双方对勘察过程中获取的保密信息仍应承担保密义务。

第六条违约责任6.1 若一方未履行本合同约定的义务，应当承担相应的违约责任。

6.2 如因不可抗力或其他不可抗拒的原因导致一方不能履行合同义务，应及时通知对方，并在合理范围内补救。

第七条争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向相关部门申请调解或提起诉讼解决。

7.2 争议期间，本合同其他条款仍然有效。

第八条其他8.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程勘察工作完成并经双方确认后终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上为建设工程勘察合同样书通用版，仅供参考。

建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________二、勘察范围和要求乙方应按照甲方的要求，对工程项目的地质、环境等进行勘察，提供准确的地质勘察报告和其他相关技术服务。

具体内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、工程测绘等。

三、合同工期乙方应在合同签署后按照约定的时间完成勘察工作，并提交完整的地质勘察报告。

如遇特殊情况需延长工期，应提前与甲方协商并征得甲方同意。

四、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定的金额支付乙方勘察费用。

具体金额及支付方式详见合同附件。

2. 甲方在乙方提交完整的地质勘察报告后，应支付勘察费用的余额。

3. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，甲方有权扣除相应的违约金。

五、技术标准与规范乙方应按照国家和地方现行的相关工程技术标准和规范进行勘察工作。

如遇特殊情况，双方可协商确定其他技术标准和规范。

六、质量保证与验收1. 乙方应保证勘察工作的质量符合合同约定和相关技术标准、规范的要求。

2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察工作的质量。

3. 乙方提交的地质勘察报告应经过甲方验收合格后方可视为完成勘察工作。

七、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有商业秘密和技术资料予以保密。

2. 未经甲方同意，乙方不得将本合同的内容泄露给任何第三方。

八、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任，并支付违约金。

2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，甲方应承担违约责任。

2022年最新建设工程勘察合同建设工程勘察合同建设单位（甲方）：地址：邮码____________ 电话法定代表人：职务勘察单位（乙方）：地址：邮码____________ 电话法定代表人：职务为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________.第二条勘察的范围、进度和质量________________________.第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。

3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。

4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。

乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。

甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。

勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。

7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。

建设工程勘察合同样书通用版本6篇第1篇示例：建设工程勘察合同样书通用版本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：身份证号码：鉴于甲方拟建设工程，为保障工程质量，经双方友好协商，就乙方对甲方建设工程进行勘察并提供相关服务事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 甲方拟建设的工程为（工程名称），位于（建设地址），包括（建设内容）。

1.2 乙方应按照相关规范和标准，对工程进行全面勘察，并提供相应的工程勘察报告。

二、勘察范围2.1 勘察范围包括但不限于地质勘察、测量勘察、水文勘察、勘查设计等内容。

2.2 乙方应根据实际情况，细致勘察，确保勘察结果准确可靠。

三、勘察报告3.1 乙方应在勘察完成后，及时提交工程勘察报告，内容应全面详实。

3.2 勘察报告应包括但不限于勘察方法、结果、意见及建议等内容，确保甲方对工程情况有清晰了解。

四、合同价款与支付方式4.1 甲方应按照本合同约定支付勘察费用，合同价款为（金额），支付方式为（支付方式）。

4.2 支付方式可分期支付，具体支付时间及金额双方另行协商确定。

五、保密条款5.1 双方应保守工程勘察过程中的相关信息，未经对方同意，不得擅自披露。

5.2 对于勘察报告及相关资料，乙方应妥善保管，确保信息的安全。

六、合同期限6.1 本合同自双方签字之日起生效，至乙方提交勘察报告之日止。

6.2 如因不可抗力等不可抗力因素导致勘察未能按时完成，双方应友好协商延期事宜。

七、违约责任7.1 任何一方如未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。

7.2 对于乙方延误提交勘察报告等行为，应按照实际损失赔偿甲方。

八、其他事项8.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：以上为建设工程勘察合同样书通用版本，双方应遵守合同约定，共同维护工程质量和合作关系。

第2篇示例：建设工程勘察合同样书通用版本甲方（委托方）：（甲方名称）为明确双方的权利和义务，根据相关法律法规，甲、乙双方在平等互利的基础上就本次建设工程勘察业务的有关事项达成如下协议：一、项目名称：（填写项目名称）二、项目地点：（填写具体地点）三、项目背景：（甲方在此填写本次委托的建设工程背景，并说明委托的目的和意义）四、服务内容：1. 乙方承诺完成以下工程勘察任务：（根据实际情况具体列出要完成的工程勘察内容）2. 乙方应按照法律法规和甲方要求，保障工程勘察的质量和进度。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。

（二）工程地点：_______________________。

（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。

具体详见本合同附件《勘察任务书》。

二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。

勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。

（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。

如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。

三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。

具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。

（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203) -合同范本（岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探）工程名称：______________________________工程地点：______________________________合同编号：______________________________（由勘察人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________勘察人：________________________________签订日期：______________________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人___________________________勘察人___________________________发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1．1工程名称：__________________________________________________1．2工程建设地点：______________________________________________1．3工程规模、特征：_____________________________________________________________1．4工程勘察任务委托文号、日期：________________________________ 1．5工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________________________1．6承接方式：__________________________________________________1．7预计勘察工作量：__________________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇篇1建设工程勘察合同(GF--2000--0203)一、出土工后1、甲方应为乙方提供工作条件，包括施工、扫帚、水、砂、煤、天然气、与废品及其它生产和生活必需的人力和物力。

2、乙方应切实加强对施工现场管理，加强对工程安全、质量和现场订单的管理，严格按建设法规、施工工艺、技术标准进行施工，确保施工质量。

3、甲方应按合同约定时间支付工程款。

4、甲方要求变更施工程序、工程范围、工位置、施工量或施工条件等，应书面通知，然后由双方协商确定。

5、双方应互相配合，解决促进行工的工艺过程中的影响。

6、施工过程中，如出现工程质量问题或安全隐患，应及时通知甲方，不得隐瞒，以保证工程质量和安全。

7、甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和文档资料。

8、如发生质量问题或罗生误期拖期等需赔偿的情况，由质施双方协商解决。

9、在施工完毕后，乙方应主动协助甲方审计施工成本，并负责其中自己部分的核对工作。

10、施工完成后，乙方应加强对施工质量保证的责任。

11、质订合同解除或办按规定擅或工程终止报告提休止工。

12、工程完工后，乙方应做好工程档案工作的整理整顿，并交甲方保存。

13、甲方应对乙方施工的结果及材料支付为外部资。

14、双方都应遵守合同约定，积极地配合，共同推动合作方案进程。

15、其他另有约定的加记通注。

二、质合格与否程序1、双方亲在开工后，乙方可向工程监理部门提出许可审查申请。

2、质管理部与质验取冬接收整顿的细节处主管，经双方贴签的《施工主达可能与材料前检收据书(见修“93区》，副与材艺复余收整砂验应、施工的质R如、手税理破结过错、安检验艺与师验、安工场材、料验上复核审收，一属办全过检。

3、如有工程质疑过错问题，施工单位负责整顿。

4、工程监理部出具工程质量验收证书。

明。

5、工程按合同验收批准缴首入备册。

三、施工面临的问题与解决对策1、建筑施工过程中可能会面临的问题包括：施工合同变更、工程质疑过错、工程与材料质量监理数据疑日、工程安全与监理数据疑日、施工进度管控问题等。

建设工程勘察合同通用版3篇篇1建设工程勘察合同通用版甲方：（委托方）____________乙方：（受托方）__________为明确甲、乙双方在建设工程勘察过程中的权利和义务，根据有关法律法规并经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜达成如下合同：一、合同标的1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察项目为：（项目名称、地址、规模等具体情况）1.2 勘察范围及内容：（详细描述具体勘察范围、内容）1.3 合同金额为人民币（大写）______________元整，合同价款包括勘察费用和相关材料费等一切费用。

二、双方责任与义务2.1 乙方应按照国家法律法规和相关规定，保证勘察过程的质量和安全，确保勘察结果的准确性和可靠性。

2.2 乙方应配备符合要求的专业技术人员和设备，保证能够按时完成勘察任务。

2.3 甲方应配合乙方的勘察工作，提供必要的协助和支持。

2.4 甲方应按照合同规定的支付方式、时间和标准，及时支付合同价款。

2.5 双方在履行合同过程中如有争议应友好协商解决，无法达成一致意见的，应向有关主管部门申请协调处理。

三、合同变更3.1 本合同签订后如需变更，应经双方协商一致，签署书面变更合同方可生效。

3.2 未经合同变更的，任何一方不得擅自改变合同内容。

四、保密条款4.1 双方应严格遵守保密协议，确保勘察过程中的技术资料和商业机密不被泄露。

4.2 甲、乙双方未经对方同意，不得将合同约定的内容透露给不相关的第三方。

五、合同解除5.1 本合同如因不可抗力或其他不可抗拒的情况致使无法履行的，任何一方均可提出解除合同的要求，对方应予以尊重。

5.2 如因一方违反合同约定导致无法继续履行的，另一方可有权解除本合同。

六、其他约定6.1 本合同自双方签署之日起生效，至勘察任务完成并经双方验收合格之日止。

6.2 本合同载明的内容为双方的共同意志，具有法律约束力。

7.3 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)建设工程勘察合同(GF--2000--0203)（岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探）工程名称：______________________________工程地点：______________________________合同编号：______________________________（由勘察人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________勘察人：________________________________签订日期：______________________________中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制二000年三月发包人___________________________勘察人___________________________发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况1．1 工程名称：__________________________________________________1．2 工程建设地点：______________________________________________1．3 工程规模、特征：_____________________________________________________________ 1．4 工程勘察任务委托文号、日期：________________________________1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________________________1．6 承接方式：__________________________________________________1．7 预计勘察工作量：__________________________________第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

建设工程勘察合同样书通用版3篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（勘察方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行（项目名称），因（项目原因）需要委托乙方进行勘察，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议并共同遵守：一、勘察内容及范围1. 勘察范围：在本合同签订后，甲方承担全部勘察费用，乙方按照双方约定的勘察内容及范围，对（项目名称）进行勘察，包括但不限于地质、地形、环境、水文、气象等方面的勘察工作。

2. 勘察依据：勘察工作依据相关法律、法规及国家标准进行，乙方应对勘察结果负责，保证勘察成果的真实性和可靠性。

3. 勘察周期：勘察周期为（具体的时间段），期间由乙方组织勘察人员进行勘察工作。

4. 勘察报告：乙方应在勘察周期结束后及时提交勘察报告，详细说明勘察结果及建议。

二、勘察费用及支付方式1. 勘察费用：甲方应支付给乙方的勘察费用为（具体金额），不含税。

2. 付款方式：勘察费用应在勘察工作结束后（具体时间）内支付给乙方，支付方式为（具体方式）。

三、勘察责任及保密协议1. 勘察责任：乙方应在完成勘察工作后，对勘察报告的真实性和可靠性承担责任，如有虚假、误导、遗漏等情况，应承担相应的法律责任。

2. 保密协议：双方应对勘察过程中涉及到的技术资料、商业机密等信息进行保密，未经双方同意，不得向第三方透露相关信息。

四、合同变更和解除1. 合同变更：如有必要变更合同内容，需经双方协商一致，签订书面变更协议。

2. 合同解除：如因不可抗力等不可预见因素影响勘察工作的进展，双方可协商解决，解除合同，并不承担违约责任。

五、违约责任1. 任何一方未按照合同约定履行义务，构成违约，应根据具体情况承担相应的违约责任。

2. 如因个人因素或合同约定引起争议，应通过协商解决，协商不成的，可诉诸于法律。

六、其他事项1. 本合同正本一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后立即生效。