建设工程材料设备采购合同

建筑工程设备采购书甲方（采购方）：XXXXX公司乙方（供应商）：XXXXX公司一、背景与目的为了完成XXXXX公司新工厂的建设项目，甲方决定采购相关的建筑工程设备。

为此，双方达成以下协议，就具体的采购事宜进行协商和合作。

二、采购范围1. 甲方需采购的建筑工程设备包括但不限于以下内容：- 混凝土搅拌机- 塔式起重机- 施工升降机- 钢筋加工设备- 塔吊- 压路机- 其他相关设备2. 乙方承诺提供符合相关法规和标准的建筑工程设备，并确保质量、性能和安全性达到甲方要求。

三、采购流程与交付时间1. 采购流程：- 甲方将向乙方提供详细的设备需求和规格要求。

- 乙方在收到相关信息后，将提供报价单、产品说明书和技术参数等合同所需的文件。

- 双方将进行价格和合同条款的商讨，并最终确定采购合同。

- 在合同签署后，甲方将支付合同总金额的20%作为预付款。

乙方收到预付款后，开始生产和准备相关设备。

- 乙方将按照合同规定的交付时间将设备运送至指定地点。

2. 交付时间：- 双方商定的交付时间为合同签署后30日内。

- 如双方商定的交付时间无法履行，乙方需提前至少15日书面通知甲方，并重新商定交付时间。

四、价格与支付方式1. 价格：- 采购订单总金额为XXXXX元人民币。

- 以上价格包括乙方负责将设备交付至指定地点的所有费用。

2. 支付方式：- 甲方将按照以下方式支付采购订单总金额：- 预付款：合同签署后，甲方将支付合同总金额的20%作为预付款。

- 进度款：乙方在设备制造过程中完成一定阶段后，甲方将支付合同总金额的40%作为进度款。

- 尾款：设备交付完毕、验收合格后，甲方将支付合同总金额的40%作为尾款。

五、质量与验收标准1. 设备质量：乙方保证所供应的建筑工程设备符合国家规定的质量标准，并具有相应的质量证明文件。

2. 验收标准：- 甲方有权对乙方供应的设备进行验收，并在验收前提前15个工作日书面通知乙方。

- 甲方将按照国家标准和行业规范对设备进行验收，并向乙方提供书面验收报告。

工程采购合同合同范本甲方（买方）：地址：联系电话：法定代表人：乙方（卖方）：地址：联系电话：法定代表人：鉴于甲方因工程建设需要，拟向乙方采购相关工程材料及设备，双方本着平等互利的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条合同标的1.1 甲方采购的工程材料及设备详见附件一《工程采购清单》。

1.2 乙方应保证所提供的材料及设备符合国家及行业相关质量标准。

第二条合同价格2.1 本合同总价为人民币（大写）：[金额]元整（￥[金额]）。

2.2 价格包含材料费、运输费、税费等所有费用。

第三条支付方式3.1 甲方在合同签订后[支付比例]个工作日内支付合同总价的[支付比例]%作为预付款。

3.2 材料及设备交付并经验收合格后，甲方在[支付比例]个工作日内支付合同总价的[支付比例]%。

3.3 余款在工程竣工验收合格后[时间]个工作日内支付。

第四条交货期限4.1 乙方应在合同签订后[具体时间]内，将合同标的物送达甲方指定地点。

4.2 如遇不可抗力因素导致交货延期，乙方应及时通知甲方，并提供相应证明。

第五条质量保证5.1 乙方保证所提供的材料及设备为全新、未使用过的，并符合合同约定的质量标准。

5.2 乙方应对所供材料及设备提供至少[保证期限]年的质量保证。

第六条验收标准6.1 甲方应在材料及设备到货后[时间]日内进行验收。

6.2 如发现质量问题，甲方有权要求乙方在[时间]日内更换或修复。

第七条违约责任7.1 如乙方未能按时交货或质量不符合约定，应按合同总价的[比例]%向甲方支付违约金。

7.2 如甲方未能按时支付货款，应按未付款项的[比例]%向乙方支付违约金。

第八条不可抗力8.1 因不可抗力导致合同不能履行或部分不能履行，受影响一方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

8.2 双方应根据不可抗力的影响程度协商解决合同履行问题。

第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。

9.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

建设工程设备采购范本一、采购项目概述建设工程设备采购是指为了完成某项建筑工程项目，采购必要的设备、机械和工具等物资，以保障工程质量和进度的需要。

本文以某建筑工程项目的设备采购为例，介绍建设工程设备采购品目、采购要求以及合同条款等。

二、采购品目及技术要求1. 设备品目：a）起重设备：包括塔式起重机、移动起重机等。

b）混凝土搅拌设备：包括混凝土搅拌车、混凝土泵等。

c）施工机械：包括挖掘机、泥浆泵等。

d）检测设备：包括裂缝检测仪、测量仪器等。

e）其他：根据具体工程需要而确定。

2. 采购要求：a）设备应符合国家相关标准和规定，并具备相应的产品认证；b）设备供应商应具有相应的资质和经验，且能提供售后服务；c）设备的交付时间、数量和质量要求等均应明确；d）设备价格及支付方式应合理合法。

三、供应商选择与评估1. 供应商选择：a）采取公开招标的方式进行供应商选择，发布招标公告，并邀请符合条件的供应商进行投标；b）供应商应向采购单位提供企业资质、过往业绩、技术能力、售后服务等相关证明材料；c）采购单位根据评标标准对投标供应商进行评估，并选择具备合适信誉和能力的供应商。

2. 供应商评估标准：a）企业资质：包括工商营业执照、税务登记证明等；b）经验和业绩：供应商过往的类似项目经验和业绩；c）技术能力：供应商的生产设备、研发能力等；d）售后服务：供应商提供的产品保修期、维修服务等；e）价格及支付方式：供应商的报价和支付方式是否合理。

四、合同条款1. 合同签订：a）采购单位与供应商在双方达成采购意向后，签订正式的采购合同；b）合同应包括双方的基本信息、采购品目、数量、价格、交付时间、质量要求、支付方式等。

2. 合同履约：a）供应商应按照合同约定的时间和质量要求交付设备；b）采购单位应按合同约定的支付方式及时支付货款。

3. 违约责任：a）如供应商未按合同约定交付设备，应承担违约责任，并赔偿采购单位的损失；b）如采购单位未按合同约定支付货款，应承担违约责任，并赔偿供应商的损失。

工程设备采购合同范本8篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：_____________________________联系人：___________________________联系方式：_________________________乙方（供应商）：____________________地址：_____________________________联系人：___________________________联系方式：_________________________鉴于甲方需要采购工程设备，乙方具备相关设备的供应能力，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成如下工程设备采购合同：第一条合同标的1. 甲方同意向乙方采购以下工程设备：____________________（详见附件1）。

2. 设备品牌、型号、规格、数量等应符合附件1的规定。

乙方应提供全新的、质量合格的设备。

第二条价格及支付方式1. 设备总价：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的______%作为预付款。

（2）设备交付并经验收合格后，甲方支付剩余款项。

3. 乙方在收到款项后，应提供合法的税务发票。

第三条交货与验收1. 交货时间：乙方应在合同生效后______日内将设备交付至甲方指定地点。

2. 交货地点：__________________________________________________。

3. 验收：甲方应在收到设备后______日内进行验收，并出具验收报告。

如设备符合合同规定，则双方签署验收合格证书；否则，甲方有权要求乙方进行更换或退货。

第四条质量保证及售后服务1. 乙方应保证所提供的设备质量符合合同规定，设备保修期为______年。

2. 在保修期内，如设备发生非人为损坏，乙方应负责免费维修或更换。

建设工程采购合同4篇建设工程采购合同1购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）签约地点：为保证合同的正确履行，维护合同双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，根据招投标文件有关条款，甲乙双方本着责任共担，利益共享的原则，经协商一致，达成以下条款，双方共同遵守。

第一条、组成本合同的有关文件下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：（1）材料（设备）招标文件（2）乙方提供的投标文件；（3）售后服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件：第二条、合同标的序号、名称、规格、型号、单位、数量、单价、总价总计（大写）：第三条、合同总价款合同总价款（大写）：人民币元，分项价款见上表本合同总价款是材料（设备）设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第四条、质量保证1、材料（设备）技术标准应符合标准。

2、乙方应保证材料（设备）是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，符合国家有关标准。

乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

第五条、交货时间、地点、方式1、乙方应按照招投标文件要求或与甲方协商的送货时间、送货方式、送货地点交付货物。

2、乙方交付的材料（设备）应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料（设备）、数量和规格要求。

3、乙方将合同材料（设备）运至安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为材料（设备）交货日期。

合同材料（设备）的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。

4、乙方应在合同材料（设备）发运后一个工作日内将发运情况（发运时间、件数等）通知甲方，甲方应在合同材料（设备）到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同材料（设备）提取完毕。

5、甲方提取合同标的物时，应检查合同标的物包装情况。

建筑材料采购合同范本(通用版)出卖人：买受人：根据《中华人民共和国合同法》，本着诚实信用、平等互利的原则，供需双方经协商订立本合同：一、工程名称：二、施工地点：三、采购金额：四、质量要求技术标准、出卖人对质量负责的条件和期限：1、出卖人所供的建筑材料成批量生产以前须由出卖人送样品至现场经买受人、监理、建设单位确立后由出卖人报验，合格后方可成批量生产。

2、出卖人所供的建筑材料质量必须符合国家规定要求，进场提供厂家资质、检验报告、合格证。

符合《建筑给排水工程施工质量验收规范》(gb50411-2007)标准。

自工程移交瑞达物业公司之日起两年质保期和终身维修，超出质保期或买受人使用不当造成的，收取维修工本费。

五、交(提)货地点和方式：合同签订之日起五日内出卖人根据买受人要求(书面通知)分批提供，交货地点鲁银名邦豪庭工程施工现场，若未按买受人要求时间供货至现场，由出卖人承担违约责任。

六、运输方式、到达站、港及装卸费用负担：由出卖人负担全部费用。

七、包装要求及费用负担：由出卖人负担全部费用。

八、合理损耗及计算方法：施工过程中所有损耗由出卖人承担，由出卖人承担全部费用。

九、验收标准、方法及提出异议的期限：国家标准、双方确认的图纸、技术交底函件、洽商记录或其他书面约定、承诺书、投标报价书等;货到指定地点三日内，买受人组织并完成验收，若有异议当即书面通知出卖人，24小时内将标的物全部退场，并承担因此而造成的违约责任以及工期延误的损失(含经济损失)。

十、随机备品、配件、工具数量及供应方法：随标的物备齐，与标的物一并移交。

十一、交付定金预付款数额及时间：本工程无预付款。

十二、结算方式及期限：货到现场后，经买受人验收合格，安装完成后须经监理，方验收合格并签字后，根据建设单位付款情况同比例支付，工程竣工验收合格后，交付瑞达物业，支付剩余工程款，预留5%作为质量保证金，待保修期满且无质量问题后根据发包人付保修金比例无息返还。

建设工程物资采购合同概述1. 引言建设工程物资采购合同是指在建设工程项目中，购买建筑材料、设备和其他相关物资的合同。

本文档概述了建设工程物资采购合同的主要内容和要求。

2. 合同主体及背景建设工程物资采购合同的主体包括采购方（通常为建设工程的发起方或承包方）和供应方（供应建筑材料、设备和其他相关物资的供应商）。

合同的背景是为了实现建设工程的顺利进行，保证物资的供应和验收。

3. 合同内容建设工程物资采购合同的主要内容包括但不限于以下几个方面：3.1 采购物资描述合同应明确描述所采购的建筑材料、设备和其他相关物资的种类、规格、数量、质量要求等，确保双方对采购物资有清晰的认识。

3.2 交付时间和方式合同应明确规定物资的交付时间和交付方式，双方应协商确定具体的交付细节和时间节点。

3.3 价格及支付条件合同应明确规定物资的价格及支付条件，包括付款方式、付款时间、款项支付比例等。

双方应协商确定合理的价格和支付方式。

3.4 物资验收标准合同应明确规定物资的验收标准，包括质量要求、外观检查、功能测试等。

通过验收程序，确保物资的质量符合合同约定。

3.5 保证和维修合同应明确供应方在物资交付后的保证和维修责任，确保在出现质量问题时能得到及时解决。

3.6 违约责任合同应明确规定双方在违约情况下应承担的责任和违约金的数额，保障合同的履行和双方的权益。

4. 合同执行和变更建设工程物资采购合同的执行和变更应按照合同的约定进行，双方应遵守约定的执行程序和规定。

5. 合同解除和纠纷解决在合同履行过程中，如出现争议或合同无法继续履行的情况，双方应协商解决，如协商不成，可通过合同约定的仲裁或诉讼程序解决。

6. 附则本文档不涉及对具体法律条文的解释，仅作为建设工程物资采购合同概述的参考，更具体的合同内容应根据实际情况进行具体制定。

结论建设工程物资采购合同是建设项目中必不可少的一部分，通过明确合同内容和要求，可以确保双方的权益得到保障，并实现项目顺利进行。

设备采购合同不算施工合同。

这是因为设备采购合同和施工合同在合同性质、合同主体、合同内容以及合同目的等方面都存在较大差异。

本文将从以下几个方面进行分析。

一、合同性质的区别1. 设备采购合同的性质设备采购合同属于买卖合同的一种。

根据《中华人民共和国合同法》的规定，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。

在设备采购合同中，卖方承担交付设备、保证设备质量等义务，买方承担支付货款、接收设备等义务。

2. 施工合同的性质施工合同属于建设工程合同的一种。

根据《中华人民共和国合同法》的规定，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

在施工合同中，承包人承担施工、交付合格的建设工程等义务，发包人承担支付工程款、接收工程等义务。

二、合同主体的区别1. 设备采购合同的主体设备采购合同的主体通常是设备生产厂家或销售商与采购方。

双方为平等的民事主体，不存在隶属关系。

2. 施工合同的主体施工合同的主体通常是施工企业与建设单位。

施工企业为承包人，建设单位为发包人。

双方存在一定的隶属关系，施工企业需按照建设单位的要求进行工程建设。

三、合同内容的区别1. 设备采购合同的内容设备采购合同的内容主要包括设备名称、型号、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

合同双方的主要义务是交付设备与支付货款。

2. 施工合同的内容施工合同的内容主要包括工程名称、工程地点、工程规模、工程质量标准、工程工期、工程价款等。

合同双方的主要义务是完成工程建设与支付工程款。

四、合同目的的区别1. 设备采购合同的目的设备采购合同的目的是为了购买设备，满足采购方的生产、科研等需求。

通过设备采购合同，采购方可以获得所需的设备，提高生产效率，降低生产成本。

2. 施工合同的目的施工合同的目的是为了完成一定规模的建设工程，满足建设单位的需求。

通过施工合同，建设单位可以实现建设项目的投资回报，推动经济发展。

综上所述，设备采购合同与施工合同在合同性质、合同主体、合同内容以及合同目的等方面存在较大差异。

建设工程设备采购合同(设备采购合同专用条款)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建设工程设备采购合同(设备采购合同专用条款)建设工程设备采购合同1公路工程材料采购合同合同编号：买方：卖方：根据《中华人·民共·和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

建设工程物质采购合同合同编号：________甲方（采购方）：________乙方（供应方）：________鉴于甲方为满足建设工程的需要，拟从乙方采购以下物资，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。

一、物资名称及规格1. 水泥：普通硅酸盐水泥42.5级，需符合G175-2007标准。

2. 钢材：HR400E螺纹钢，直径12mm至32mm不等，应符合G1499.2-2018要求。

3. 砂石料：中砂和碎石，应符合G/T14684-2011及G/T14685-2011相应规定。

二、质量要求所有物资必须全新、未使用过，并且符合国家相关质量标准和行业规范。

乙方应提供合格证明、质检报告等证明材料以确保物资的质量。

三、交货时间及地点1. 交货时间：自合同签订之日起30天内分批交付。

2. 交货地点：甲方指定地点。

四、价格条款双方约定的物资价格根据市场行情确定，并在本合同中列明。

如遇市场价格波动，双方应及时协商调整。

五、支付方式1. 预付款：甲方应在合同签订后7个工作日内支付总货款的30%作为定金。

2. 进度款：按照交货进度分期支付，每批次物资交付并验收合格后，甲方应于7个工作日内支付该批次货款的60%。

3. 尾款：全部物资交付完毕并经验收合格后，甲方应于15个工作日内结清余款。

六、违约责任若一方未能履行合同约定的义务，应向对方支付违约金，并承担由此给对方造成的损失。

七、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

九、附件本合同的附件包括物资清单、价格表、质量标准等相关文件，与本合同具有同等法律效力。

甲方（签章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（签章）：_________________ 日期：____年__月__日。