履约合同篇
- 格式:doc
- 大小:46.00 KB
- 文档页数:9
履约合同〔共6篇〕
履约合同范本1
交易号码:___________
合同号码:___________
甲方〔中英文全称〕:_________〔资金方〕
法定代表人:___________________________
注册地址:_____________________________
:_________________________________
:_________________________________
乙方:〔中英文全称〕:_______〔工程方〕
法定代表人:___________________________
注册地址:_____________________________
:_________________________________
:_________________________________
甲方为支持乙方的工程工程建立〔交通、能、农业等根底设施〕,就美元贷款及质押履约保证的有关事项,在平等互利的原那么下,经双方一致协商,特订立以下合约:
一、甲方将美元资金贷给乙方,乙方银行〔五大专业银行二级或以上分行或广发、浦发分行、沿海及经济兴旺省份除外
地区〕出具由双方认可金额的美元定期整存取存款单〔此存款单即c/d单必须是银行统一印刷单,存款单上必须有中英文注明:不可撤消不可更改,不可提早支取,可转让〕,此存款单的复印件经背书后转让给甲方,同时把银行开具的保管单正本经背书后交给甲方,作为归还贷款的有效质押品。
二、借款金额为_________亿美元,由甲方分两批汇入甲方认可的中国境内〔分行〕的乙方指定的外汇帐户上。
时间为四十五个银行工作日,每笔金额及付款时间以乙方提供的用款方案为准。
履约保证金通用合同范本6篇第1篇示例:履约保证金通用合同范本合同编号:__________甲方(保证人):__________(以下简称甲方)鉴于甲方同意为保障乙方履行合同项下的义务,特订立本履约保证金通用合同(以下简称“本合同”),具体约定如下:第一条履约保证金的数额和形式1. 甲方应在签订本合同后_____个工作日内向乙方提供履约保证金,保证金金额为人民币__________元整。
履约保证金应以现金/银行汇票/保证保险/其他形式提供,并由乙方妥善保管。
2. 乙方应在收到履约保证金后提供相应的收据,甲方应对此保留至本合同终止之日。
1. 本合同项下,如乙方因甲方逾期履行合同约定的义务,或未按合同约定提供质量标准齐全的商品和服务,造成乙方损失时,乙方有权直接使用履约保证金进行赔偿。
在使用履约保证金后,甲方应在收到乙方通知后_____个工作日内补足履约保证金,否则乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。
2. 若合同期满,甲方履行合同义务无误,乙方应将履约保证金及时返还给甲方,不得拖延。
第三条履约保证金的变更与退还1. 在本合同履行期间,如双方甲乙另有约定需变更履约保证金数额的,需经双方协商一致,签订书面变更协议并及时履行。
2. 在本合同终止之日,如双方无争议,乙方应当及时将剩余的履约保证金退还给甲方,并在_____个工作日内办理相关手续确认履约保证金的退还。
1. 本合同对于甲乙双方均具有约束力,任何一方不得擅自更改本合同内容,否则应当承担相应法律责任。
2. 本合同未尽事宜,按照中华人民共和国法律法规进行解释。
第五条合同的生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同规定的期限履行完毕之日终止。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具体内容如有变动,需经双方共同协商后签署书面协议。
本合同未尽事宜,依照中华人民共和国相关法律法规处理。
甲方(盖章/签名):__________ 日期:__________以上为履约保证金通用合同范本,双方应严格遵守合同约定,确保合同顺利履行。
尊敬的甲方(或乙方):我方(以下简称“乙方”)与贵方(以下简称“甲方”)于____年____月____日签订了《____合同》(以下简称“本合同”)。
为确保本合同的顺利履行,维护双方的合法权益,现就本合同的履约诚信事宜作出如下承诺:一、合同履约诚信原则1. 乙方将严格遵守国家法律法规、行业规范及本合同的约定,诚信履约,切实履行合同义务。
2. 乙方将切实保障甲方合法权益,确保合同条款得到全面、准确的执行。
3. 乙方将遵循公平、公正、诚实信用的原则,积极配合甲方进行合同履约过程中的各项工作。
二、合同履行保证1. 乙方将按照合同约定的时间、地点、质量、数量等要求,全面、及时、保质保量地履行合同义务。
2. 乙方将按照合同约定的技术标准、质量标准,确保所提供的产品或服务符合要求。
3. 乙方将严格按照合同约定的付款方式、付款期限,按时足额支付相关费用。
4. 乙方将积极配合甲方进行合同履约过程中的验收、结算等工作。
三、保密承诺1. 乙方对本合同内容及履行过程中所知悉的甲方商业秘密、技术秘密、个人隐私等负有保密义务。
2. 乙方未经甲方同意,不得向任何第三方泄露或使用上述信息。
3. 乙方将采取必要措施,确保保密义务的履行。
四、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议的,应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
1. 本诚信书为本合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。
2. 本诚信书自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
3. 本诚信书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):____年____月____日注:本模板仅供参考,具体内容可根据实际情况进行调整。
第2篇尊敬的[对方单位/个人名称]:我方[我方单位/个人名称],在签订本合同(以下简称“合同”)之际,为了维护合同双方的合法权益,确保合同的顺利履行,特此郑重承诺如下:一、诚信履约原则1. 我方承诺在合同履行过程中,将严格遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,秉持诚信原则,全面履行合同义务。
合同履约证明范本第1篇甲方:_________乙方:_________本履约保证金合同由双方于_________年_________月_________日在_________市订立。
为了明确双方权利、义务,依据《_合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第一条概况鉴于甲方与乙方于____________________________________签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。
第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。
第三条保证金额乙方应当按照中标合同总金额的_________%,金额:_________大写人民币_________元(¥_________)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。
第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。
第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后7日内。
保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。
第六条资金证明乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。
第七条争议的解决本合同适用_有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。
第八条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。
第九条其他本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。
甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法定代表人或授权代理人(签字):_________法定代表人或授权代理人(签字):__ ________________年_________月_________日合同履约证明范本第2篇XXXXXXXX与2015年3月1日与我项目部签订了XXXXXXXX合同,负责路基4标工程的施工,XXXXXXXX在合同履行过程中,能严格按照施工图纸﹑施工组织设计﹑施工验收规范要求,组织具有相应资格证书﹑上岗证书的技术熟练的人员进行施工,工程质量达到合格标准,于2016年8月1日按时完成施工任务。
合同履约承诺书3篇篇1甲方(承诺方):____________________乙方(接受承诺方):____________________鉴于甲方与乙方在平等自愿的基础上,经友好协商,就甲方参与的项目达成合作意向,为明确双方的权利义务,保障合同的顺利履行,特签订本履约承诺书。
一、承诺事项1. 甲方承诺按照合同约定的时间、地点、方式和质量等要求,全面履行本合同项下的各项义务。
2. 甲方承诺遵守国家法律法规及相关政策,确保本合同的合法性和有效性。
3. 甲方承诺遵循诚信原则,提供真实、完整、准确的信息和资料,并承担由此产生的法律责任。
4. 甲方承诺保护乙方的合法权益,不泄露乙方的商业秘密及其他机密信息。
5. 甲方承诺确保所提供的服务或产品质量符合国家标准、行业标准及合同约定,对因甲方原因导致的产品质量问题造成的损失承担赔偿责任。
二、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定履行义务,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 若甲方违反诚信原则,提供虚假信息或隐瞒重要事实,乙方有权解除本合同,并要求甲方承担由此产生的损失。
三、履约保障1. 甲方应提供必要的履约担保,确保本合同的履行。
2. 在合同履行过程中,双方应建立有效的沟通机制,及时协商解决履约过程中出现的问题。
四、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商补充。
经双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同到期后,若双方继续合作,可续签合同;若不再合作,本合同自动终止。
六、承诺方保证与承诺事项相关的附属义务与责任条款:1. 承诺方保证具备履行本合同所需的相关资质和条件。
合同履约承诺书(5篇)合同履约承诺书1我公司认可XX市XXXXXXXXXXX选购竞争性谈判文件中一切条件,如我单位中标,我们承诺将以中标价款,保质保期完本钱工程的供货任务。
我单位承诺:1、保证中标后免费做窗型设计和型式试验、后续设计计算,并确定时间。
2、供货速度、每米重量、包装重量、技术标准、付款承诺等的承诺内容;我们始终坚持“信誉第一、客户至上”的原则:(1)保证每支型材都是合格的产品。
(2)生产过程中型材生产到什么程度以电话形式通知甲方。
(3)如甲方有技术问题,我们保证以最快的速度赐予解决。
(4)型材生产周期为15-18天。
XXXXXXXX有限公司XX年XX月XX日合同履约承诺书2消防工程由消防火灾报警系统、水喷淋自动灭火系统及消火栓系统构成,我们将本着“价格合理、确保质量、优质效劳、信誉至上”的宗旨,依靠公司内部严格的治理,根据有关标准,进展技术把关,细心组织施工规划及人员,确保工程优质如期完成。
并基于上述作如下效劳承诺:一、工程中供应的设备、材料价及安装、调试等费率以20xx 定额为根底按最优待取费标准计算。
二、工程施工期间,如遇工程图纸有相互冲突或不符消防有关标准之处,准时予以指出并准时向甲方与设计部门提出合理建议,经认可后再予施工,使该工程材料、人工得到最合理的配置。
三、对该工程的消防审核申报过程中如遇到难于解决的详细事宜,本公司将帮助甲方赐予合情合理妥当处理,到达既符合标准要求,并解决详细问题,取得各方全都意见为宗旨。
四、该工程竣工后,由我公司负责申报消防检测(申报表等资料由贵方填写我公司帮助)并交有关消防监视部门验收通过。
五、工程竣工验收交付使用后,我公司负责免费修理、保养消防设施贰年,保证设备正常运行。
接到故障通知,24小时内派员排解,每季巡回检查一次。
六、工程完毕后,对甲方负责消防设施的操作,治理人员进展义务培训,传授专业学问,使之能正确操作,排解一般故障的技术。
七、帮助操作,治理人员制订消防设施的保养,修理制度。
履约担保合同7篇篇1甲方(担保人):____________________地址:________________________________法定代表人:____________________联系电话:____________________乙方(委托方):____________________地址:________________________________法定代表人:____________________联系电话:____________________鉴于甲方与乙方签订的主合同,为保证乙方能够全面履行其合同义务,甲方愿意提供履约担保服务。
现根据平等互利原则,甲乙双方就履约担保事宜达成如下协议:甲方同意就乙方在主合同项下的全部义务提供履约担保。
乙方应按照主合同的约定履行其义务,包括但不限于支付款项、提供服务或商品等。
若乙方未能履行或未能完全履行主合同项下的义务,甲方将根据本合同的约定承担相应的担保责任。
二、担保责任范围甲方的担保责任范围包括但不限于以下方面:1. 乙方在主合同项下应支付的款项;2. 乙方因违约给甲方造成的损失;3. 甲方为实现担保权利所产生的费用,包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。
三、担保期限本合同的担保期限为自主合同签订之日起至主债务履行完毕止。
若主合同存在续签或延期的情况,本担保合同亦随之相应延长。
甲方的担保方式为连带责任保证。
当乙方未能履行主合同项下的义务时,甲方将承担连带担保责任,即甲方将无条件地承担乙方应承担的义务,并负责向相关权利人支付相应款项。
五、反担保措施为了保证甲方的权益,乙方应提供以下反担保措施:1. 提供合法有效的财产抵押或质押;2. 提供第三方保证;3. 其他合法有效的反担保措施。
具体反担保措施由甲乙双方另行签订协议约定。
六、甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方履行主合同的义务;2. 乙方未履行主合同义务时,甲方有权要求乙方履行或采取其他补救措施;3. 甲方承担担保责任后,有权向乙方追偿;4. 甲方有权要求乙方提供与主合同相关的文件和资料。
合同履约承诺书4篇篇1合同履约承诺书尊敬的各位领导:根据我公司与贵公司签订的《合作协议书》,为了确保双方的权益和合作顺利进行,我公司郑重承诺并保证,严格按照合同规定履行合同中的各项义务,不违约、不失约,并恪守合同精神,共同推动合作项目的顺利进行。
一、合同约定的履行期限根据合作协议书约定,我公司需在合同履行期限内完成合同规定的工作内容,并确保按时交付符合合同约定的产品或服务。
我公司郑重承诺,将严格按照合同规定完成工作,并确保交付质量达到合同要求。
二、合同约定的价格及支付方式根据合作协议书约定,我公司需按照合同价格及支付方式履行付款义务。
我公司郑重承诺,将按时足额支付合同约定的款项,并保证支付过程合法合规,严格遵守相关法律法规。
三、合同约定的保密义务根据合作协议书约定,双方需遵守保密协议,不得泄露对方的商业机密和技术秘密。
我公司郑重承诺,将严格按照保密约定履行保密义务,确保对方的商业机密和技术秘密不被泄露。
四、合同约定的违约责任根据合作协议书约定,一旦任何一方违约,需按照合同约定承担相应的违约责任。
我公司郑重承诺,将严格遵守合同规定,不违约、不失约,确保合作项目顺利进行。
五、其他承诺事项除上述承诺外,我公司还郑重承诺,将尽最大努力保证合作项目的顺利进行,克服一切困难,确保合同约定的工作内容按时完成,并且做到诚实守信,增进合作双方的互信互谅。
最后,我公司再次重申承诺,将准确履行合同中的各项约定,确保合作项目的顺利进行。
感谢贵公司对我公司的信任与支持,期待双方合作更加紧密、长久。
愿双方共同努力,取得合作共赢的良好成果。
特此承诺书,以资证明。
甲方:____________ (单位或个人)签字:日期:乙方:____________ (单位或个人)签字:日期:篇2合同履约承诺书合同履约承诺书是一种法律文件,用于规定各方在一项合同中的责任和义务,明确双方的权利和义务,保障合同的履行和完成。
当双方签署了合同履约承诺书,即表示双方承诺遵守合同约定,履行合同义务,从而保证合同能够顺利实施并最终完成。
承包商履约保证合同5篇篇1甲方(发包方):_____________________乙方(承包方):_____________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的原则规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包工程后之履约保证事宜,经过友好协商,达成如下合同条款:一、合同背景鉴于乙方同意承接甲方位于_______________的工程,为明确双方权利义务,维护合同双方的合法权益,特签订此履约保证合同。
二、工程概况工程名称:_____________________工程地点:_____________________工程内容:_____________________(具体工程内容可详细列举)三、履约保证事项乙方承诺按照合同约定全面履行以下事项:1. 工程质量保证:乙方承诺所承包之工程达到国家相关质量标准和规范,确保工程质量合格。
2. 工程进度保证:乙方应按照合同约定的工期完成工程,并确保各阶段工程进度与计划相符。
3. 工程安全保证:乙方在施工过程中严格遵守安全生产规定,确保施工安全无事故。
4. 保修责任承担:工程竣工后,乙方应按照国家规定承担相应期限的保修责任。
5. 其他约定事项:_____________________(其他需要乙方保证的事项)四、违约责任如乙方未按照合同约定履行上述保证事项,应承担以下违约责任:1. 工程质量不符合约定,乙方应负责无偿修复或重做,并承担因此造成的损失。
2. 工程进度延误,每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价款千分之___的违约金。
3. 施工过程中发生安全事故,乙方应承担全部法律责任及由此产生的费用。
4. 保修期内未履行保修责任,乙方应负责修复并承担相关费用。
5. 其他违约情形,根据损失情况,双方协商确定违约责任。
五、保证金的提交与返还为保证乙方履行本合同义务,乙方应在本合同签订后___日内向甲方提交履约保证金人民币_____万元整。
工程竣工验收合格并履行完保修责任后,甲方将保证金返还给乙方(不计利息)。
合同履约承诺书3篇篇1甲方(承诺方):_________________________乙方(需方):_________________________鉴于甲乙双方经过友好协商,就________________项目(以下简称“项目”)的履约事宜达成如下共识,为确保合同顺利履行,特签订本履约承诺书。
一、合同目的和背景双方本着诚实守信、公平公正的原则,为了明确双方在项目过程中的权利与义务,确保项目的顺利进行和双方的合法权益,经过友好协商,共同制定本合同。
二、承诺内容1. 甲方承诺按照合同约定履行各项义务,包括但不限于工期、质量、安全、交付等方面。
2. 甲方承诺确保所提供的产品或服务符合相关国家及行业标准,且不存在任何质量缺陷。
3. 甲方承诺按照合同约定时间完成项目的各项任务,确保项目按时完成并交付使用。
4. 甲方承诺对乙方提供的资料及信息承担保密义务,未经乙方同意,不得泄露给第三方。
5. 甲方承诺配合乙方完成项目的验收工作,确保项目验收合格。
6. 甲方承诺提供必要的售后服务支持,确保项目的正常运行和维护。
7. 乙方承诺按照合同约定支付合同款项,确保项目资金的及时到位。
8. 乙方承诺遵守合同条款,不得擅自变更合同内容或解除本合同。
9. 双方共同承诺加强沟通协作,共同解决项目过程中遇到的问题和困难。
三、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定履行义务,应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
2. 若乙方未能按照合同约定支付合同款项,甲方有权顺延工期并要求乙方承担违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时沟通协商解决方案。
四、法律适用和争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效,有效期为_____年。
企业常用商业合同模板履约合同3篇交易号码:___________合同号码:___________甲方(中英文全称):_________(资金方)法定代表人:___________________________注册地址:_____________________________电话:_________________________________传真:_________________________________乙方:(中英文全称):_______(项目方)法定代表人:___________________________注册地址:_____________________________电话:_________________________________传真:_________________________________甲方为支持乙方的工程项目建设(交通、能源、农业等基础设施),就美元贷款及质押履约保证的有关事项,在平等互利的原则下,经双方一致协商,特订立以下合约:一、甲方将美元资金贷给乙方,乙方银行(五大专业银行二级或以上分行或广发、浦发分行、沿海及经济发达省份除外地区)出具由双方认可金额的美元定期整存取存款单(此存款单即c/d单必须是银行统一印刷单,存款单上必须有中英文注明:不可撤消不可更改,不可提前支取,可转让),此存款单的复印件经背书后转让给甲方,同时把银行开具的保管单正本经背书后交给甲方,作为归还贷款的有效质押品。
二、借款金额为_________亿美元,由甲方分两批汇入甲方认可的中国境内(分行)的乙方指定的外汇帐户上。
时间为四十五个银行工作日,每笔金额及付款时间以乙方提供的用款计划为准。
三、还款期限:十年零一天(每两年自动转单一次)。
自款项划入乙方帐户时起至十年期满时止。
存单到期限归还贷款本金。
四、利息:乙方向甲方每年支付贷款利息。
年利率按双方协商确定的百分之四点五(4.5%)执行,十年内利率固定不变。
利息以款到乙方帐号之日起开始计算,由甲方银行在每年底向乙方银行收取一次(可按中国银行公布的美元牌价卖出价用人民币计付)。
五、费用:乙方收到每笔贷款当日的五个银行工作日内,支付甲方一次性贴息及手续费。
第一次过款时退回千分之一点五(1.5‰)的过款移动费给乙方。
六、操作程序1.双方签约的同时,甲方向乙方出示资金证明及身份证明供乙方查询。
2.合约签订时,乙方向甲方支付该项贷款总额的千分之零点七五(0.75%)作为此项贷款业务的第一笔过款移动费,甲方暂具收条,待财团出具收据时,乙方把甲方的收条退回甲方。
3.签约后的七至十个银行工作日内,甲方财团下达贷款批准文书连同动款移动费的收据,以特快专递直接寄给甲方代转乙方签收(邮递时间为八至十日)。
乙方在收到批准文书之日起五至七天内,再向甲方支付贷款总额的千分之零点七五(0.75‰)作为第二过款移动费。
4.当甲方财团收到第二移动费后的三至五个银行工作日内,即将动款移动的收据以特快专递寄给甲方代转乙方签收,并要求乙方在三至五个银行工作日内提供详细资料同时退还第二笔过款移动费的收条。
5.乙方向甲方财团提交的资料有:a.乙方接款银行(分行级)美元定期整存整取款单空白正反面复印件(即c/d单),反面加盖乙方公章,作为款项到达后存单的票样:b.银行地址、电话、电传、负责人姓名(中英文):________________c.乙方在该银行开户的开户名(中英文),帐号:__________________d.乙方的用款计划(中英文)。
上述资料一律通过甲方转交给甲方财团签收(邮寄时间为上同)。
6.甲方财团收到乙方提供资料后的四个银行工作日内,由财团银行通过tt咨询乙方接款银行。
咨询无误后,甲方财团即在三至五个银行工作日内将百分之一(1%的保证金划入接款银行乙方帐户上,在七至十个银行工作日内将第一笔贷款划入乙方指定的帐户,第二笔款在第一笔款到帐后的九个银行工作日内到帐(以上划款以乙方提供的用款计划为准)。
七、违约责任1.甲方在签约后,甲方财团收到过款移动费后未按本合约的第六条之3款,不能下达批准文书,甲方即退还乙方已缴付的全部过款移动费。
2.届时甲方财团未按规定的时间和贷款金额汇入乙方指定帐户,属违约。
3.咨询无误后,若甲方违约,应赔偿乙方贷款总金额的百分之一(1%),由乙方银行替乙方向甲方银行直接收醛4.咨询时,乙方银行不同意替乙方接款,或乙方不能将美元定期整存整取单(c/d单)复印件按时提供,属违约。
5.乙方无法缴付或延期缴付过款移动费,属违约。
6.乙方提供的任何资料不可涂改或伪造,如发生,属违约。
7.款到乙方帐户后,如乙方未按合约支付甲方一次性手续费,甲方财团有权终止合约。
8.任何一方违约,该方履约的所有费用作为补偿守约方损失,一律不予退还。
八、若甲、乙双方履约时发生争议,应本着友好协商原则解决,协商不成的可直接向当地人民法院起诉,本合同适用于中华人民共和国法律和有关国际惯例。
九、本合约是双方协议基本准则,如有未尽事宜,双方法人代表或委托代理人另行订立补充协议。
十、本合同一式四份,双方各执两份,经双方签盖章后生效。
十一、本合同乙方应严格按照巴黎国际商会icc500/600条款执行,不逾越、不诈欺和不泄漏。
甲方:___________乙方:___________法定代表人:_____法定代表人:_____证件号:_________证件号:_________签订时间:_______签订时间:_______签约地点:_______工程建设招标投标合同(履约银行)履约合同(2)履约银行保证书根据本保证书,根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下:如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。
否则仍保持完全有效。
但所签合同条款,或对工程的实施。
完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。
但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务:(a)收到业主与承包人双方书面通知,说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者(b)保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本,说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。
代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签人姓名)由(签人姓名)以_____的资格以_____的资格在(证明人)证明下在(证明人)证明下签于二〇九_年_月_日签于二〇九_年_月_日承包商履约保证合同履约合同(3)合同编号:(工履约)第号保证人(以下称甲方):________________住所:________________________________法定代表人:__________________________电话:________________________________传真:______________债权人(即业主,以下称乙方):________住所:________________________________法定代表人:__________________________电话:________________________________传真:______________债务人(即承包商,以下简称丙方):____住所:_________________________________法定代表人:__________________________电话:_______________________________传真:_______________鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________ 的《建设工程》以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。
第一条定义本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证,保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
第二条保证范围及方式甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的____%,数额最高不超过____元(大写),币种为_______。
甲方在发生以下担保情形时承担担保责任:丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。
甲方在上述保证范围内承担连带保证责任第三条承担保证责任形式保证责任可选用以下方式(以选择项为准,在选项前的括号内填“y”表示选择项,填“n”表示非选择项):(n)1.由甲方提供资金及技术援助,使其能继续履行主合同义务。
(n)2.由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商,以便继续履行合同。
(y)3.甲方对乙方的损失进行赔偿,但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额,即不超过壹佰万元。
第四条保证期间自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后___日,即至_____年_____月____日止。
第五条各方的权利义务1.乙方必须全面履行主合同义务,若乙方发生违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证责任。
2.乙方必须全面履行主合同,乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况,并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。
3.乙方同意丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。
4.乙方与丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。
5.乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方,说明其违约情况并要求其予以纠正。
6.依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的,甲方亦免除相应的保证责任。
7.因政府的政策或命令,导致丙方不能履行主合同义务,甲方不再承担保证责任。
8.甲方在承担担保责任后,享有追偿权。
第六条承担担保责任的程序1.乙方向甲方提出索赔请求,必须提交索赔,同时提供项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。
如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题,乙方还需同时提供建筑工程质量检测部门出具的检测报告。
2.甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内,按照本合同的约定承担保证责任。