燃气管道定向穿越丁山路合同(1)
- 格式:doc
- 大小:99.50 KB
- 文档页数:12
穿越管线协议书甲方(管线所有方):[甲方全称]乙方(穿越方):[乙方全称]鉴于甲方拥有并管理位于[管线位置]的管线,乙方因业务需要,需穿越甲方管线。
为明确双方权利义务,保障双方合法权益,经协商一致,订立本协议。
一、穿越管线范围乙方需穿越甲方管线的区域为[具体位置],穿越长度为[具体长度],穿越深度为[具体深度]。
二、穿越方式乙方应采取[具体穿越方式]进行穿越,确保穿越过程中不对甲方管线造成损害。
三、安全保障措施乙方在穿越过程中应遵守以下安全保障措施:1. 穿越前,乙方应向甲方提供穿越方案,并经甲方书面同意后方可实施。
2. 乙方应采取必要的安全防护措施,确保穿越过程中人员和设备的安全。
3. 穿越过程中,乙方应随时监测管线状况,一旦发现异常,应立即停止作业,并及时通知甲方。
四、穿越费用乙方应承担穿越过程中产生的全部费用,包括但不限于施工费、材料费、设备费等。
五、穿越期间的管线维护穿越期间,甲方应负责管线的日常维护工作,确保管线的正常运行。
六、违约责任如乙方违反本协议约定,给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成的,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至[具体日期]。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,双方可另行协商确定。
甲方代表(签字):____________乙方代表(签字):____________签订日期:____年__月__日[注:以上内容为模板,具体条款需根据实际情况调整。
]。
燃气穿越合同范本鉴于供气方负责燃气输配业务,拥有燃气管道设施,乙方因建设需要,需对供气方的燃气管道进行穿越,为确保双方在燃气管道穿越过程中的合法权益,经双方友好协商,特订立本合同,具体条款如下:一、项目概述1.1 穿越项目名称:__________(穿越项目名称)1.2 穿越项目地点:__________(穿越项目地点)1.3 穿越管道类型:__________(燃气管道类型,如:天然气管道、液化石油气管道等)1.4 穿越长度:__________(穿越长度,单位:米)1.5 穿越方式:__________(穿越方式,如:顶管、盾构、明挖等)二、合同条款2.1 权利与义务2.1.1 供气方权利与义务:(1)供气方应按照国家相关法律法规和行业规范,为乙方提供燃气管道穿越服务;(2)供气方应对穿越过程中可能出现的燃气泄漏、火灾等安全隐患进行排查和处理;(3)供气方有权对乙方穿越过程中的施工质量进行监督和检查;(4)供气方有权要求乙方按照合同约定支付穿越费用。
2.1.2 穿越方权利与义务:(1)穿越方应按照国家相关法律法规和行业规范,负责穿越项目的施工;(2)穿越方应确保穿越过程中不损坏供气方的燃气管道设施;(3)穿越方应按照合同约定支付穿越费用;(4)穿越方应协助供气方进行燃气泄漏、火灾等安全隐患的排查和处理。
2.2 费用及支付2.2.1 穿越费用:双方约定穿越费用为人民币__________元(大写:____________________元整)。
2.2.2 支付方式:乙方应在签订本合同之日起__________日内,将穿越费用支付至供气方指定的账户。
2.2.3 如乙方未按约定支付穿越费用,供气方有权暂停穿越项目,直至乙方支付完毕。
2.3 施工期限2.3.1 乙方应在签订本合同之日起__________日内完成穿越施工。
2.3.2 若乙方因特殊情况需延长施工期限,应提前书面通知供气方,并经双方协商一致。
燃气穿越合同范本合同编号:_________________签订日期:____年____月____日甲方(燃气公司):名称:_________________地址:_________________法定代表人:_____________联系电话:_____________乙方(穿越方):名称:_________________地址:_________________法定代表人:_____________联系电话:_____________鉴于甲方需要在乙方的区域内进行燃气管道穿越工程,乙方同意甲方在其区域内进行燃气管道的建设与穿越,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:_________________燃气管道穿越工程。
1.2 工程地点:_________________。
1.3 工程内容:包括但不限于燃气管道的铺设、穿越、安装及调试等。
1.4 工程期限:自本合同生效之日起至____年____月____日止。
第二条双方权利与义务2.1 甲方权利与义务:2.1.1 甲方负责提供工程所需的燃气管道及相关材料。
2.1.2 甲方负责组织施工队伍,按照国家及地方有关燃气管道建设的规范和标准进行施工。
2.1.3 甲方有权监督乙方履行合同义务,确保工程顺利进行。
2.2 乙方权利与义务:2.2.1 乙方应提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、临时设施等。
2.2.2 乙方应协助甲方办理与工程相关的行政审批手续。
2.2.3 乙方有权监督甲方施工质量,确保工程符合安全标准。
第三条工程质量与验收3.1 工程质量应符合国家及地方有关燃气管道建设的规范和标准。
3.2 工程完成后,甲方应组织验收,乙方应予以配合。
验收合格后,双方应签署验收报告。
第四条安全与环保4.1 甲方在施工过程中应严格遵守安全生产法律法规,采取有效措施,防止安全事故的发生。
4.2 双方应共同遵守环境保护法律法规,采取措施减少施工过程中对环境的影响。
燃气穿越合同协议书这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!燃气穿越合同协议书甲方:____________乙方:____________鉴于甲方拥有位于________的地块(以下简称“地块”),拟在该地块进行燃气管道穿越,以便向地块内的用户提供燃气供应服务;乙方为专业从事燃气管道穿越业务的公司,具备相关资质和经验,甲方拟将地块内的燃气管道穿越工程委托给乙方实施。
双方经友好协商,达成如下协议:一、燃气管道穿越工程概述1.1 工程地点:位于________的甲方地块。
1.2 工程内容:乙方负责在甲方地块内进行燃气管道穿越,包括管道铺设、连接、检测等全部工作。
1.3 工程规模:根据双方协商确定的穿越长度及管径。
二、工程费用与支付2.1 乙方向甲方提供燃气管道穿越服务,双方商定工程总费用为人民币________元整(大写:_______________________元整)。
2.2 甲方应按照双方约定的付款进度向乙方支付工程费用。
具体付款进度及金额如下:(1)合同签订后五个工作日内,甲方支付乙方工程总费用的30%;(2)工程完成后,经双方验收合格,甲方支付乙方工程总费用的60%;(3)剩余的10%作为质保金,质保期结束后无质量问题,甲方一次性支付给乙方。
三、工程实施与验收3.1 乙方应按照双方约定的时间表和质量要求完成燃气管道穿越工程。
3.2 工程完成后,乙方应向甲方提供完整的工程资料,并按照甲方的要求进行验收。
3.3 验收合格后,乙方应向甲方提供质保服务,质保期为工程完工之日起一年。
四、安全生产与环保要求4.1 乙方应严格按照国家法律法规、标准和甲方要求进行施工,确保施工安全。
4.2 乙方应做好施工现场的环保工作,防止对周边环境造成污染。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的时间完成工程,甲方有权按照违约天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:违约金=工程总费用×0.1%×违约天数。
定向穿越工程施工合同发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,结合定向穿越工程的具体情况,经双方协商一致,签订本承包协议。
1工程概况1工程内容:燃气管道定向穿越丁山路2 工程地点:株洲市石峰区丁山路3承包方式:甲方供主材,乙方包工不包料2 工程期限2.1总工期:本合同绝对工期为2012年月日至2012年月日2.2延期开工:乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。
乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期3天之前,向甲方施工现场负责人提出延期开工的理由和要求。
甲方施工现场负责人在3日内答复乙方。
甲方施工现场负责人同意延期要求或3日内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。
甲方施工现场负责人不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,由于不能按期开工,给甲方造成的损失由乙方承担。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。
2.3暂停施工:甲方施工现场负责人在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后24小时内提出处理意见。
乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完成工程,实施甲方施工现场负责人处理意见合格后向其提出复工要求,甲方施工现场负责人批准后继续施工。
甲方未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。
因政策调整而停、缓建的工程,双方协商将在建工程做到合理部位,由此造成乙方停工、窝工、倒运材料和构件积压的经济损失、人员和机械设备调迁等费用,由甲方赔偿乙方。
2.4 工期延误。
对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方施工现场负责人确认,工期相应顺延:2.4.1甲方未按约定提供图纸、地质资料、地下设施资料、地下物探资料、水准点和坐标控制点及其它开工条件;2.4.2甲方未按约定日期支付工程预付款,超过3 日的可延期;2.4.3甲方现场负责人未按合同约定履行职责,致使施工不能正常进行;2.4.4甲方设计变更和工程量增加;2.4.5甲方分包的工程拖延了工程进度;2.4.6甲方提供的设备、成品、半成品等,未按乙方计划进场或交验时发现不合格,需要更换而影响施工进度;2.4.7不可抗力;2.4.8合同中约定或甲方施工现场负责人同意给予顺延的其他情况。
燃气穿越合同范本甲方(建设单位):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________乙方(燃气供应单位):_______________________法定代表人:_______________________地址:_______________________联系方式:_______________________为了保障燃气供应安全,明确双方权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就燃气穿越事宜达成如下协议:第一条工程概况1. 工程名称:_______________________2. 工程地点:_______________________3. 工程内容:燃气管道穿越_______________________(具体位置和范围详见附件一)4. 工程工期:自______年______月______日起至______年______月______日止第二条双方权利和义务1. 甲方权利和义务提供燃气穿越工程所需的相关资料,包括但不限于燃气管道设计图纸、施工方案等。
协助乙方办理燃气穿越工程所需的相关手续,如规划许可证、施工许可证等。
协调与燃气穿越工程相关的其他单位和个人,确保工程顺利进行。
按照合同约定及时支付工程款项。
2. 乙方权利和义务按照国家和地方有关规定,办理燃气穿越工程所需的相关手续。
按照燃气管道设计图纸和施工方案进行施工,确保工程质量。
遵守安全生产规定,采取必要的安全防护措施,确保施工过程中不影响周边环境和设施的安全。
接受甲方和相关部门的监督检查。
按照合同约定承担工程质量保证责任。
第三条工程价款及支付方式1. 工程价款:本工程总价款为人民币______元(大写:______元整)。
燃气管道穿越施工合同范本
甲方:_______________(以下简称甲方)
乙方:_______________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就燃气管道穿越工程的施工事宜达成如下协议:
一、项目名称:燃气管道穿越工程
二、项目地点:_______________
三、工程内容:
1. 甲方授权乙方在指定地点进行燃气管道穿越工程;
2. 穿越工程包括但不限于管道布设、挖掘施工、管道连接等。
四、工程期限:_______(自合同生效之日起至工程交付验收合格之日止)
五、合同价款:_______(人民币____元整)
六、支付方式:甲方按照工程进度及质量要求,分期支付合同价款。
七、工程质量要求:乙方需确保工程的安全性、稳定性和可靠性。
八、违约责任:
1. 若因乙方原因导致工程质量问题,乙方需承担相应的修复费用;
2. 若乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
九、法律适用及争议解决:
1. 本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律;
2. 若发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他事项:
1. 本合同自双方签字盖章即生效;
2. 若合同内容与实际工程需求不符,双方应及时协商修改。
甲方(盖章):________________ 乙方(盖章):________________
法定代表人:_______ 法定代表人:_______
签订日期:________ 签订日期:________。
燃气管道定向穿越工程施工合同发包方(甲方):株洲市房产管理局(以下简称甲方)承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,结合定向穿越工程的具体情况,经双方协商一致,签订本承包协议。
1工程概况1工程内容:燃气管道横向穿越丁山路2 工程地点:株洲市石峰区丁山路省建五公司廉租房项目3承包方式:甲方供主材,乙方包工不包料2 工程期限2.1总工期:本合同绝对工期为2012年月日至2012年月日2.2延期开工:乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。
乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期3天之前,向甲方施工现场负责人提出延期开工的理由和要求。
甲方施工现场负责人在3日内答复乙方。
甲方施工现场负责人同意延期要求或3日内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。
甲方施工现场负责人不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,由于不能按期开工,给甲方造成的损失由乙方承担。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。
2.3暂停施工:甲方施工现场负责人在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后24小时内提出处理意见。
乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完成工程,实施甲方施工现场负责人处理意见合格后向其提出复工要求,甲方施工现场负责人批准后继续施工。
甲方未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。
因政策调整而停、缓建的工程,双方协商将在建工程做到合理部位,由此造成乙方停工、窝工、倒运材料和构件积压的经济损失、人员和机械设备调迁等费用,由甲方赔偿乙方。
2.4 工期延误。
对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方施工现场负责人确认,工期相应顺延:2.4.1甲方未按约定提供图纸、地质资料、地下设施资料、地下物探资料、水准点和坐标控制点及其它开工条件;2.4.2甲方未按约定日期支付工程预付款,超过3 日的可延期;2.4.3甲方现场负责人未按合同约定履行职责,致使施工不能正常进行;2.4.4甲方设计变更和工程量增加;2.4.5甲方分包的工程拖延了工程进度;2.4.6甲方提供的设备、成品、半成品等,未按乙方计划进场或交验时发现不合格,需要更换而影响施工进度;2.4.7不可抗力;2.4.8合同中约定或甲方施工现场负责人同意给予顺延的其他情况。
燃气穿越合同范本甲方(穿越方):________________________乙方(燃气供应方):_______________________鉴于甲方因业务需要,需穿越乙方的燃气管道进行施工,为明确双方的权利和义务,经双方协商一致,特订立本合同。
第一条穿越范围及时间1.1 穿越地点:_______________________1.2 穿越时间:自____年____月____日至____年____月____日第二条穿越方式2.1 甲方需按照乙方提供的燃气管道图纸进行施工。
2.2 穿越方式:_______________________2.3 穿越过程中,甲方应采取必要措施保护燃气管道安全。
第三条穿越费用3.1 穿越费用由甲方承担,具体费用为:_______________________ 3.2 甲方应在穿越施工前支付给乙方。
第四条安全责任4.1 甲方在穿越施工过程中,应确保燃气管道的安全。
4.2 若因甲方施工不当导致燃气管道损坏,甲方应负责修复并承担相关费用。
第五条违约责任5.1 若甲方未按约定支付穿越费用,乙方有权要求甲方支付违约金。
5.2 若因甲方施工导致燃气管道损坏,甲方应承担由此产生的一切责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生争议,双方应协商解决。
6.2 协商不成时,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):________________________代表人签字:___________________________日期:____年____月____日乙方(盖章):________________________代表人签字:___________________________日期:____年____月____日。
燃气穿越合同范本《燃气穿越合同》甲方(燃气供应单位):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系电话:________________乙方(施工单位/穿越需求方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系电话:________________鉴于乙方因[具体工程名称]工程施工需要,燃气管道需穿越乙方施工区域,为确保燃气管道的安全运行和施工的顺利进行,甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《城镇燃气管理条例》等相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 燃气管道穿越位置:[具体穿越地点]2. 穿越方式:[具体穿越方式,如顶管、定向钻等]3. 穿越长度:[具体长度]4. 施工期限:自____年__月__日起至____年__月__日止二、双方责任与义务(一)甲方责任与义务1. 向乙方提供燃气管道的相关资料,包括管道的位置、走向、管径、压力等。
2. 指派专人负责现场监护,指导乙方施工,确保燃气管道的安全。
3. 在乙方施工前,对燃气管道进行标识和警示。
4. 对乙方的施工方案进行审核,提出合理的意见和建议。
(二)乙方责任与义务1. 制定详细的施工方案,并提交甲方审核。
施工方案应包括施工工艺、安全措施、应急预案等内容。
2. 严格按照甲方审核通过的施工方案进行施工,不得擅自变更。
3. 在施工过程中,采取有效的安全防护措施,确保施工人员和周边环境的安全。
4. 遵守国家和地方有关燃气安全管理的法律法规和规章制度,接受甲方的监督和管理。
5. 如因施工造成燃气管道损坏、泄漏等事故,应立即停止施工,采取应急措施,并及时通知甲方。
同时,承担由此造成的一切损失和法律责任。
三、工程费用及支付方式1. 工程费用:经双方协商,本次燃气穿越工程费用为人民币______元(大写:______________________)。
定向穿越工程施工合同发包方(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,结合定向穿越工程的具体情况,经双方协商一致,签订本承包协议。
1工程概况1工程内容:燃气管道定向穿越丁山路2 工程地点:株洲市石峰区丁山路3承包方式:甲方供主材,乙方包工不包料2 工程期限2.1总工期:本合同绝对工期为2012年月日至2012年月日2.2延期开工:乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。
乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期3天之前,向甲方施工现场负责人提出延期开工的理由和要求。
甲方施工现场负责人在3日内答复乙方。
甲方施工现场负责人同意延期要求或3日内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。
甲方施工现场负责人不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,由于不能按期开工,给甲方造成的损失由乙方承担。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。
2.3暂停施工:甲方施工现场负责人在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后24小时内提出处理意见。
乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完成工程,实施甲方施工现场负责人处理意见合格后向其提出复工要求,甲方施工现场负责人批准后继续施工。
甲方未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。
因政策调整而停、缓建的工程,双方协商将在建工程做到合理部位,由此造成乙方停工、窝工、倒运材料和构件积压的经济损失、人员和机械设备调迁等费用,由甲方赔偿乙方。
2.4 工期延误。
对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方施工现场负责人确认,工期相应顺延:2.4.1甲方未按约定提供图纸、地质资料、地下设施资料、地下物探资料、水准点和坐标控制点及其它开工条件;2.4.2甲方未按约定日期支付工程预付款,超过3 日的可延期;2.4.3甲方现场负责人未按合同约定履行职责,致使施工不能正常进行;2.4.4甲方设计变更和工程量增加;2.4.5甲方分包的工程拖延了工程进度;2.4.6甲方提供的设备、成品、半成品等,未按乙方计划进场或交验时发现不合格,需要更换而影响施工进度;2.4.7不可抗力;2.4.8合同中约定或甲方施工现场负责人同意给予顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后3日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方施工现场负责人提出报告,甲方施工现场负责人在收到报告后3日内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。
2.5 工期提前:施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,竣工日期可以提前。
乙方按此修订进度计划,报甲方批准。
甲方应在 3 日内给予批准,并为赶工提供方便条件。
2.6 施工进度:乙方应按照经甲方批准的、自己编制的施工进度计划完成具体施工进度。
3 合同文件构成3.1本合同文本及附件;3.2甲方提供的工程设计图纸、技术标准及其说明;3.3乙方提供的经甲方批准的施工方案和施工进度计划;3.4双方在本合同签订后达成之任何协议;3.5双方认为合同必须具备之任何文件;3.6穿越地点相关的地下管线物探资料及地质勘探资料;3.7工程量清单、洽商变更等书面协议或文件;4 图纸4.1甲方提供图纸日期:甲方于下达开工通知5日前提供设计图纸;4.2甲方提供图纸套数:甲方向乙方提供图纸5套;4.3图纸保密要求:除本工程外,乙方不得使用且不得将其提供于任何单位或个人。
5 现场施工负责人5.1甲方指定施工现场负责人;5.2甲方施工现场负责人职权:5.2.1代表甲方全权负责施工现场管理;5.2.2负责接受乙方代表提出的各种申请、报告之签证;5.2.3可以随时检查乙方施工情况,发现问题,有权要求返工、停工;5.2.4有权代表甲方依据合同下达各种指令。
5.3乙方必须配备专门的施工现场负责人:5.4乙方施工现场负责人职权:5.4.1代表乙方全权负责施工现场管理;5.4.2负责向甲方提供各种申请、报告;5.4.3就施工有关事宜负责与甲方进行协调。
6 材料、设备供应甲方不负责任何施工设备之供应,施工所需设备由乙方自备。
7 双方负责的工作7.1甲方负责的工作:7.1.1办妥施工现场的临时场地占用、开工许可证及相关手续,开工前7天以书面形式向乙方提供穿越地段的地质资料、地下设施资料和地下物探资料,乙方必须对上述资料进行调查复核。
7.1.2施工前7 天办妥施工许可证和临时用地、占用道路等的申请批准手续;7.1.3确定水准点与坐标控制点,开工前 2 天以书面形式交给乙方,进行现场交验。
7.1.4 合同签订后3日内组织双方和设计单位、监理单位参加施工图交底,并负责整理施工图交底记要;7.1.5审批乙方施工组织设计、进度计划;7.1.6审批乙方开工、竣工报告;7.1.7组织工序衔接及外部联系工作,如遇到较大的误工及难点,双方协商解决(签证);7.1.8于开工之日派出现场管理人员;7.1.9组织并参加工程阶段性验收、总体验收、试车;7.1.10协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护,并承担有关费用;7.1.11按合同约定及时办理相关款项;7.1.12由于甲方不履行以上各款规定之义务,造成工期延误、窝工、停工等,工期相应顺延,支付违约金并赔偿乙方因此所受到的一切损失。
7.2乙方负责的工作7.2.1向甲方现场施工负责人提供工程进度完成情况统计报表,发生工程事故应及时报告甲方;7.2.2严格按施工图纸及燃气工程施工验收规范施工,确保工程质量,按合同规定工期交工;7.2.3负责甲方代购供应及乙方自备材料、设备的运装事宜,费用自理;7.2.4现场供电由乙方自行解决;7.2.5于开工之日派出现场施工负责人,专职工程技术人员;7.2.6在施工过程中严格执行甲方对施工单位管理的若干规定;7.2.7负责甲方提供和乙方自备材料、设备的保管、看护;7.2.8做到文明施工,保护好管线附近相临之设施;7.2.9现场泥浆污垢、污物及时运走,费用由乙方承担。
7.2.10由于乙方不履行以上各款规定之义务,造成工期延误的,不予顺延;造成质量不合格的,负责无偿返工;造成甲方或第三方损失的,乙方负责赔偿;8 检查、返工8.1甲方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。
如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由乙方承担。
检查检验合格时,影响正常施工的费用由甲方承担。
除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担,相应顺延工期。
8.2工程质量达不到约定标准的部分,乙方应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工直到符合约定标准。
因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。
因甲方负责人指令失误发生的追加合同价款由甲方承担施工费用。
9 质量、验收9.1乙方施工必须严格按照施工图纸及其说明,执行《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424-2007。
9.2每道工序施工完毕,乙方自检合格后报甲方现场施工负责人签字同意后,方可进行下一道工序。
9.3工程完工后,乙方应向甲方申请进行竣工验收,甲方在接到乙方竣工验收申请后 2 日以内,组织有关各方进行验收工作,甲方无故不予验收,视为验收合格。
经甲方验收,工程质量符合标准规范和设计图纸等要求,验收24小时后,甲方不在验收记录上签字视为甲方已经认可验收记录。
从甲方验收合格之日起,甲方承担工程保管及一切意外责任。
工程未经验收或竣工验收未通过的,甲方不得擅自使用。
甲方强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由甲方承担责任。
9.4乙方应保证工程质量合格。
9.8由于乙方责任导致工程质量不符合和规定之标准,乙方负责无偿返工,因此而延误工期的,每日按总造价的1‰支付违约金,违约金额不超过工程总价款的1%。
10 合同价款的结算与支付10.1合同价款10.1.1本次燃气管道定向穿越丁山路工程穿越总价为97864元10.1.2甲方在合同签订3日内向乙方支付工程预付款50000元,乙方在甲方支付工程预付款3日内必须进场施工,否则视乙方违约。
10.2工程竣工验收合格后3日以内进行工程结算,完工结算后支付剩余47864元款项。
10.3支付方式:银行存款支付10.4支付地点:建设单位所在地11 安全施工11.1乙方必须按照国家或行业有关施工安全规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。
非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
11.2发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。
11.3甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。
甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工,因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应的责任及发生的费用。
12 不可抗力12.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾,以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
12.2不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施。
不可抗力事件结束后14天内,承包人向甲方施工现场负责人(或其委托监理)提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
12.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:12.3.1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;12.3.2承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;12.3.3停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;12.3.4工程所需清理、修复费用,由发包人承担;12.3.5延误的工期相应顺延。
13 争议、违约13.1合同双方之任何一方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其它情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。
13.2甲方不按时支付工程预付款,不按合同约定支付工程进度款,导致施工无法进行,无正当理由不支付工程竣工结算价款,甲方承担违约责任。
13.3乙方不按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工,工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
13.4发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成,由合同履行地人民法院裁决。
13.5争议发生以后,出下列所列情况以外,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:13.5.1合同确已无法履行;13.5.2双方协议停止施工;13.5.3人民法院要求停止施工。
13.6乙方非下列原因造成工期延误,延误一天按工程造价的 0.1 %支付违约金;13.6.1甲方的原因造成的工期延误;13.6.2不可抗力因素。