水电站工程施工合同书模板

水电站施工合同范本专业版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1水电站施工合同范本专业版合同编号：___________甲方（甲方名称）：____________________乙方（乙方名称）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就乙方承建甲方水电站工程的相关事宜达成如下合同：第一条工程内容1.1 项目名称：_______水电站工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程质量标准：_______1.5 工程开工时间：_______1.6 工程竣工时间：_______第二条价格及支付方式2.1 本工程的总造价为_______元（大写：_______）。

2.2 乙方应按照工程款支付进度表的规定，按期向甲方支付工程款。

工程款支付进度表由双方协商并签署确认。

第三条质量和验收3.1 乙方应按照合同规定的质量标准及工程规范要求，承担工程的质量责任。

3.2 工程竣工后，乙方应向甲方提供相关的竣工验收资料，并接受甲方的竣工验收。

3.3 如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至符合合同约定的质量标准。

第四条安全生产4.1 乙方应遵守国家相关法律法规，严格执行安全生产标准，确保工程施工过程中的安全。

4.2 如发生安全责任事故，乙方应承担相应的责任，并对事故造成的损失进行赔偿。

第五条竣工验收与交付5.1 乙方应完工后提供相应的竣工验收资料，并向甲方申请竣工验收。

5.2 竣工验收合格后，乙方应将工程交付给甲方。

第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定的，应向对方承担相应的违约责任。

6.2 若因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方应协商解决，如仍无法解决，可根据法律法规的规定处理。

第七条其他7.1 本合同未尽事宜，可由双方协商解决。

7.2 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_________年____月____日签订日期：_________年____月____日本合同经双方签字盖章后生效，自_________年____月____日起正式执行。

水电站施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就水电站施工工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________水电站施工工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括水电站主体结构施工、机电设备及辅助设施安装、调试及试运行等。

二、合同工期1. 工程开工日期：本工程自签订本合同之日起第______日开工。

2. 工程竣工日期：本工程应于签订本合同后______日历天内完成。

三、合同价格与支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付款项。

具体支付节点和比例为：（1）合同签订后______日内支付工程总造价的______%；（2）工程进展至______%时，支付工程总造价的______%；（3）工程竣工并经验收合格后______日内支付剩余款项。

四、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工验收资料，并组织验收。

验收合格后，双方签署竣工验收证书。

3. 若工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，直至验收合格。

五、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。

2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。

3. 若因乙方原因造成安全事故或环境污染事件，乙方应承担相应责任。

六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，应支付逾期付款违约金。

2. 若乙方未按合同约定完成施工任务或工程质量不达标，应支付违约金并承担相应损失。

3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。

七、其他事项约定1. 本合同的修改、补充应以书面形式进行，作为本合同的组成部分。

水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同（19篇）水电改造施工合同篇1 甲方：乙方：双方依照《_________合同法》和《建筑安装承包合同条例》，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。

一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层分配电箱，从各楼层分配电箱接到各室分箱后所有点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用)。

电线在条件允许的情况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。

施工过程中所用材料全部由甲方负责。

二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格单位面积的工程价格(不含税)为：￥￥元/平方米单位面积的工程价格(含税)为：@@元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。

三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温; 电线在条件四、施工工期：20______年11月1日至年月日五、验收标准：甲方依据_________行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20______)》、《建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210-20______)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20______)》对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。

六、安全责任：乙方必须严格遵守施工现场安全规则，及各工种操作规程，杜绝安全事故发生，若因乙方原因出现安全事故，完全由乙方负责。

五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。

2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工安全规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的处罚。

3、甲方可以依据项目的实际情况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的决定，对决定带来的经济后果，由责任方承担。

水电站施工合同范本完整版一、合同背景本合同由施工方（简称“乙方”）与建设单位（简称“甲方”）签订，为了明确双方在水电站施工项目中的权利、义务和责任，保障合同的履行，达到双方的合理利益。

二、合同条款1.项目概况本项目是针对水电站的施工工程，包括但不限于：设计、土建施工、电气安装、设备调试等工作。

2.工期本项目的工期为X个月，自合同签订之日起计算。

如果因不可抗力因素导致工期延长，双方可协商后签订补充合同。

3.工程款项乙方有权按照方式向甲方收取工程款项：分期付款：根据工程进度，乙方有权分期向甲方收取工程款项。

最终结算：工程竣工后的X 个月内，乙方有权向甲方提出最终结算，并收取剩余的工程款项。

4.质量保证乙方在施工过程中保证符合相关法律法规和标准，质量达到设计要求。

在竣工验收后，对发生质量问题的部分，乙方负责解决修复，并承担相应费用。

5.安全措施乙方负责制定施工现场的安全管理计划，并确保安全措施的实施。

如因乙方违反安全规定导致事故，乙方需承担相应的责任和赔偿。

6.变更和索赔如甲方需要对合同进行修改或者产生索赔，应提前以书面形式通知乙方，乙方在收到通知后应及时与甲方协商解决，并对变更和索赔进行书面记录。

7.解除合同在情况下，双方有权解除合同：乙方因不可抗力因素无法继续施工；乙方在施工过程中发生严重违约行为；甲方未按时支付工程款项超过合同约定的天数。

8.争议解决如因履行合同发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、合同生效本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

任何修改和补充都需经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。

四、其他事项本合同未尽事宜由双方协商解决。

附件：1.合同签订地点：2.合同签订日期：3.甲方（盖章）：4.甲方联系人及联系方式：5.乙方（盖章）：6.乙方联系人及联系方式：为水电站施工合同的完整范本，请甲乙双方共同遵守并履行合同的约定。

水利部办发的水利水电施工合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就水利水电施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 工期延误时，乙方需承担违约责任。

三、工程质量和检查验收1. 乙方应按照国家和水利部的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。

2. 甲方有权对施工现场进行检查，对不符合要求的施工部分提出整改要求。

3. 工程完工后，双方应按照国家有关规定进行验收。

验收合格后，工程方可交付使用。

四、合同价款与支付1. 工程总造价：[大写金额]。

人民币（¥）[小写金额]。

本合同价款包括工程施工所需的一切费用。

具体支付方式详见附件。

2. 甲方应按照合同约定按时支付工程进度款，乙方应提供相应发票。

3. 如因甲方原因导致工程停工，甲方应承担因此产生的损失。

如因乙方原因导致工程停工，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

五、材料设备供应与管理1. 工程施工所需材料、设备由乙方负责采购，质量应符合国家标准。

2. 乙方应制定详细的材料设备采购计划，报甲方审批后执行。

3. 甲方有权对乙方采购的材料设备进行检查，发现质量问题有权要求乙方更换。

六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产规定，制定安全生产措施，确保施工现场安全。

2. 乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。

3. 如因乙方违反安全生产和文明施工规定导致事故，乙方应承担全部责任。

七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程进度款时，应承担违约责任。

2. 乙方未按合同约定完成工程时，应承担违约责任并赔偿甲方损失。

第1篇合同编号：_______签订日期：_______甲方（发包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就水电工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______水电工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：包括但不限于水工建筑物、供电设施、排水设施、灌溉设施等。

第二条工程承包范围2.1 乙方负责上述工程的设计、采购、施工、安装、调试、验收及保修等工作。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工。

第三条工程工期3.1 工期：自合同签订之日起_______天内完成。

3.2 乙方应严格按照工期要求完成工程，如遇不可抗力等因素导致工期延误，应及时通知甲方，并协商解决方案。

第四条工程质量4.1 乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。

4.2 甲方有权对工程进行监督检查，乙方应予以配合。

4.3 工程质量出现问题，乙方应承担相应的修复、赔偿等责任。

第五条材料供应5.1 甲方负责提供工程所需的全部材料，乙方负责材料验收、保管和使用。

5.2 甲方提供的材料应符合国家相关标准，如有质量问题，乙方有权拒绝使用。

第六条工程价格及支付方式6.1 工程总价为人民币_______元（大写：_______）。

6.2 甲方按照以下方式支付工程款项：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方工程总价的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方工程总价的_______%；（3）工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程总价的_______%。

水电站工程施工合同书甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方水电站工程的施工事宜，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________水电站工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：主要包括土建工程、安装工程、电气工程、金属结构工程等。

1.4 工程承包方式：乙方采取包工包料的方式承包本工程。

1.5 工期：本工程计划自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期共计__天。

二、合同价款2.1 本工程合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

2.2 乙方应在合同签订后__天内向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后__天内予以审核确认。

2.3 工程款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__%作为预付款；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程总价款的__%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程总价款。

三、施工质量3.1 乙方应按照甲方提供的图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。

3.2 乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.3 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收，经验收合格后，甲方支付剩余工程款。

四、违约责任4.1 乙方如未按照约定时间完成施工任务，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程总价款的__%。

4.2 乙方如未按照约定质量完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，直至达到约定质量标准，由此产生的一切费用由乙方承担。

4.3 甲方如未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额的__%。

五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

水电站施工合同范本专业版4篇篇1水电站施工合同范本专业版甲方（甲方名称）：乙方（乙方名称）：根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公开、公正的基础上，就水电站施工项目（以下简称“项目”）的实施与管理达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：（填写项目名称）2. 项目所在地：（填写项目地址）3. 项目规模：（填写项目规模）4. 项目内容：本项目主要包括水电站的设计、采购、施工、安装、调试、运行和维护等环节。

二、合同范围1. 本合同的范围包括项目的设计、施工、安装、调试等全过程管理。

2. 甲方负责提供施工所需的设计图纸、施工材料、施工设备等必要资源。

3. 乙方承担项目的具体实施与管理工作，并按合同规定的标准和要求完成项目。

三、合同价款及付款方式1. 甲方应按时向乙方支付项目的合同价款，合同价款为（填写金额）人民币。

2. 乙方应在项目完成后向甲方提交成本清单，甲方按照清单支付相应款项。

3. 甲、乙双方还可按照实际工程进度分阶段进行付款，具体付款比例双方另行协商。

四、合同的履行期限和验收标准1. 本合同的履行期限为（填写期限）。

2. 乙方应按照约定的时间节点完成项目，并经甲方验收通过后，方可结算合同价款。

3. 验收标准以国家相关规定及合同约定为准，必须符合国家相关标准。

五、风险责任1. 乙方在项目施工中必须按照安全规范进行操作，如因乙方违规或操作不当导致事故发生，由乙方承担相应责任。

2. 如因甲方原因导致项目延误或无法完成，甲方应承担相应的赔偿责任。

六、保密条款1. 甲、乙双方在合作过程中涉及到的商业机密、技术机密等信息须保密，不得向第三方透露。

2. 违反保密约定的一方应承担相应的法律责任。

七、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成时，可向有关部门申请调解。

2. 如通过协商和调解仍未解决，应向当地人民法院提起诉讼解决。

以上为水电站施工合同范本专业版，甲、乙双方应严格履行合同规定，共同完成项目。

水电站施工合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就水电站施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[水电站名称]工程地点：[具体地址]工程内容：[水电站具体施工项目清单及施工要求概述]工程规模：[规模简述或涉及的关键数字如装机容量等]二、合同工期开工日期：[开工日期]竣工日期：[竣工日期]（因不可抗力因素顺延工期需经甲方确认）合同工期总日历天数：[总日历天数]天。

三、合同价款及支付方式合同总价（人民币大写）：[金额汉字大写]（人民币小写：[金额数字小写]）。

该合同价款为固定总价合同，除非双方另有约定，否则不因任何因素调整合同总价。

支付方式按照工程进度节点进行支付。

具体支付节点和比例双方另行约定。

四、工程质量和检查验收乙方应按照国家和行业有关水电站施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量。

工程竣工后，双方按照相关规范和技术标准进行验收，验收合格后方可交付使用。

甲方有权对乙方施工过程进行监督检查。

若工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任。

五、安全施工及事故处理乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。

因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。

甲方有权对施工现场进行安全检查，发现安全隐患有权要求乙方整改。

若因甲方原因导致安全事故，甲方应承担相应责任。

具体安全事故处理机制双方另行约定。

六、材料设备供应及保管责任施工过程中所需材料设备由乙方负责采购和运输。

材料设备进场后由乙方负责保管，因保管不善造成的损失由乙方承担。

甲方提供材料设备应按时按量供应，若因甲方原因导致延误工期，甲方应承担违约责任。

双方对材料设备的采购、验收、保管等应有详细约定。

七、工程变更及调整施工过程中若发生工程变更，双方应及时协商并签订书面变更协议。

水电站施工合同范本1. 合同背景和目的本合同是根据甲方（水电站建设单位）与乙方（承包商）就水电站施工项目达成一致意见，并为了明确双方权利和义务而签订的合同。

合同的目的是规范双方在施工阶段的责任和义务，确保水电站的按时、按质、按量建设。

2. 合同条款2.1 合同双方甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]2.2 项目描述本合同以[水电站名称]工程为主要施工内容，包括但不限于水电站厂房、引水渠道、水轮机、发电机组等。

2.3 工期合同约定的施工工期为________（具体工期）。

2.4 施工内容乙方需要完成的具体施工内容包括但不限于：•建筑工程•电气工程•机械设备安装•引水渠道和水文工程•其他与水电站施工相关的工作2.5 施工标准乙方在施工过程中需严格按照国家相关法律法规以及项目建设方案要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。

2.6 付款方式及金额甲方与乙方约定的付款方式为________（例如：分期付款、阶段付款等）。

具体付款金额及时间如下：•第一笔款项：￥_______，付款时间：_______•第二笔款项：￥_______，付款时间：_______•第三笔款项：￥_______，付款时间：_______•…2.7 变更和索赔如在施工过程中发现需要变更合同内容或乙方认为有权提出索赔的情况，双方应及时协商解决，并在达成一致后书面确认，并按照变更后的合同内容执行。

2.8 违约责任若一方违反了合同约定的责任和义务，另一方有权采取相应法律措施，并要求对方进行赔偿。

2.9 保证和质保乙方需对自己提供的材料和施工质量负责，按照约定的质保期提供相应的维修和保养服务。

2.10 合同解除双方可根据相关法律法规及本合同约定的情形解除合同，解除合同时需书面通知对方，并清算双方的权益和义务。

2.11 争议解决若双方就本合同的解释和履行发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可以提交所在法院进行仲裁。

3. 合同生效和履行本合同经甲、乙双方盖章及签字后生效，自_______年_______月_______日起生效。

水电站施工合同范本专业版6篇篇1水电站施工合同范本专业版甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）根据《合同法》的相关规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对水电站进行施工工程，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：（水电站名称）2. 项目地址：（水电站地址）3. 项目规模：（规划总规模）4. 项目内容：（具体工程内容）5. 项目开工日期：（具体日期）6. 项目竣工日期：（具体日期）二、施工内容1. 乙方应按照设计图纸和规范标准进行水电站工程的施工。

2. 乙方应组织、管理和指导工程的施工，保证工程质量。

3. 乙方应保证施工过程中的安全环保，并遵守相关法律法规。

4. 乙方应保证施工过程中的文明施工，并保证邻里关系的和谐。

三、施工工期1. 水电站工程的总工期为（具体工期），自开工之日起计算。

2. 若工程因不可抗力等原因导致施工进度延误，应及时通知甲方，并经协商确定新的工期。

3. 若乙方违反工期约定导致工程进度延误，应承担相应责任。

四、施工费用1. 水电站工程的总造价为（具体金额）。

2. 甲方应按约定的支付进度向乙方支付工程款，具体支付方式如下：（1）工程开工后，支付总造价的30%作为预付款；（2）工程达到一定进度，支付总造价的40%；（3）工程完工后，支付总造价的30%。

3. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复费用。

五、质量保证1. 乙方应按照设计要求和国家标准，保证工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应对工程的质量负责，并承担相应的保修责任。

六、保密条款1. 甲、乙双方应对项目的相关信息进行保密，不得向第三方透露。

2. 在合同履行过程中，如有需要透露项目相关信息，需经双方协商一致。

七、违约责任1. 若一方未履行合同约定导致合同不能继续履行的，应承担违约责任。

2. 若一方须承担违约责任，应支付对方相应的违约金。

八、争议解决1. 合同履行中发生争议，双方应友好协商解决。

2. 若协商未果，可以通过诉讼方式解决。

水电站施工的合同范本（精选16篇）水电站施工的篇1发包人：承包人：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：xx市xx级水电站技改工程工程地点：xx市xx镇村工程内容：水电站厂房技术改造土建工程二、工程承包范围厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

三、合同工期开工日期：二Oxx年十二月三日第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。

二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

合同工期总日历天数为159天。

四、质量标准：合格，争创优良五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

七、本合同《专用条款》1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

2、执行省、市建筑法规的相关规定。

八、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。

施工期中不间断供水、供电。

3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。

提供生活水、电供应。

九、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。

发包人承担费用。

3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。

发包人承担费用。

十、材料所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。

水利水电工程施工合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要实施一项水利水电工程项目，现决定委托乙方承担该工程的施工任务，经双方友好协商，达成如下合同条款，以兹共同遵守。

一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程规模及主要技术标准（简述工程概况及设计要求）。

二、工程承包范围及内容具体内容包括但不限于：工程基础开挖、混凝土浇筑、设备设施安装、电气线路铺设等施工图纸中的所有项目。

不包含的内容（如有）为：[具体内容]。

三、合同工期与进度要求开工日期：XXXX年XX月XX日。

竣工日期：XXXX年XX月XX日。

具体进度计划按照甲方提供的进度表执行。

如遇不可抗力因素导致无法按期完成，双方可协商顺延工期。

四、质量与验收标准工程质量应符合国家现行相关技术规范及标准，验收标准按照相关行业标准及本合同约定的技术条款执行。

乙方必须严格按照设计方案施工，确保工程质量。

工程完工后，由双方会同相关部门进行验收。

验收合格后方可交付使用。

五、合同价款及支付方式本合同总价为人民币（大写）[金额汉字大写]（小写）[金额数字小写]元整。

支付方式如下：1. 工程预付款：合同签订后XX日内支付合同总价的XX%。

2. 工程进度款：根据工程进度，经甲方审核后支付相应款项。

3. 工程竣工款：工程竣工验收合格后XX日内支付至合同总价的XX%。

4. 质量保证金：剩余款项作为质量保证金，一年后支付。

支付方式采用银行转账或其他双方约定的方式。

所有款项结算均以人民币为结算货币。

六、材料设备供应与保管1. 施工所需材料由乙方采购，但须符合国家相关标准和甲方要求。

2. 施工设备的保管及使用由乙方负责，如有损坏或丢失，由乙方承担相应损失。

有关水电站施工合同新5篇篇1合同编号：XXX-SH-XXXX甲方（发包方）：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________法定代表人（授权代表）：_________________________乙方（承包方）：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________法定代表人（授权代表）：_________________________鉴于甲方水电站建设项目需要施工，经过公开招标，决定委托乙方承担本项目的施工任务。

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况及承包范围工程名称：水电站建设项目施工工程。

工程地点位于甲方指定的地点。

本工程主要包括：土石方开挖、混凝土浇筑、设备安装等。

具体承包范围以甲方提供的施工图纸为准。

乙方负责按照施工图纸和相关技术标准进行施工。

二、合同工期及进度要求本合同工期为XX个月，自合同签订之日起计算。

乙方应按照甲方的施工进度要求，按时完成各项施工任务。

如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时沟通并协商解决方案。

三、合同价款及支付方式本合同总价为人民币大写_________________________元整（小写￥XXXXXXXX元）。

合同价格包括施工过程中的劳务费、材料费、机械使用费等一切费用。

支付方式按照甲方规定的程序进行支付，具体支付节点和比例详见合同附件。

乙方应确保专款专用，不得挪用甲方支付的款项。

四、工程质量及验收标准乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。

工程竣工后，乙方应按照相关规定进行自检并提交验收申请。

水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。

水电站施工合同范本3篇篇1合同编号：__________甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方拥有位于__________的水电站建设项目，并决定将该工程的施工工作委托给乙方进行；乙方同意按照本合同的约定承担该项工程的施工任务。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商一致，达成如下协议：一、项目概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程范围及内容：__________1.4 合同总价款：人民币（大写）__________元整（￥__________），其中包含但不限于设计费、材料费、人工费、机械费、管理费等。

1.5 工程期限：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止，共计__________天。

二、工程进度与质量保证2.1 乙方应当按照施工图纸和技术文件的要求进行施工，并确保工程质量达到国家及行业标准。

2.2 乙方应制定详细的施工计划和进度表，提交甲方审批后执行。

在施工过程中，如需调整计划，需事先征得甲方同意。

2.3 乙方需建立质量保证体系，对施工过程中的每一道工序进行严格的质量控制，确保工程符合设计要求和验收标准。

2.4 在施工期间，甲方有权对工程质量进行监督和检查，乙方应积极配合。

三、材料与设备供应3.1 工程所需的主要材料和设备由乙方负责采购，但必须满足国家相关标准并取得合格证明。

3.2 乙方提供的所有材料和设备均需经过甲方验收合格后方可使用。

3.3 如因材料或设备质量问题导致工程延误或损失，乙方应承担全部责任。

四、付款方式4.1 本合同签订后__________日内，甲方向乙方支付合同总价款的__________%作为预付款；4.2 施工至工程量完成__________%时，甲方向乙方支付合同总价款的__________%；4.3 工程竣工验收合格后__________日内，甲方向乙方支付剩余款项。

水电站项目安装施工合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]鉴于甲方需要实施水电站项目安装施工工程，经过公开招标，乙方成功中标并同意按照以下条款和条件执行本次施工合同。

为明确双方权益，特订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称：[水电站名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：包括但不限于水电站的安装、设备调试及运行维护等。

二、合同工期及进度1. 乙方应按照甲方提供的工期安排表，按时完成安装施工任务。

2. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

3. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

4. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任。

三、合同价款及支付方式1. 合同总价：[具体金额]。

该合同总价包括人工费、材料费、设备费及其他相关费用。

2. 支付方式：甲方应按工程进度支付乙方工程进度款。

具体支付节点及比例为：基础工程完成XX%，支付XX%；主体工程完成XX%，支付XX%；竣工验收合格并移交后，支付余款。

3. 若发生工程变更，双方应签订补充协议，确定变更价款及支付方式。

四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程验收标准按照国家标准及双方约定的技术条款执行。

3. 乙方应在工程完工后进行自检，并提交验收申请。

甲方组织验收小组进行验收，验收合格后，双方签署验收报告。

4. 若工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修复并承担违约责任。

五、设备、材料供应及保管1. 甲方负责提供设备及材料，并确保质量合格。

乙方负责设备的安装及调试。

2. 乙方应妥善保管甲方提供的设备及材料，如因乙方原因造成损失，乙方应承担赔偿责任。

3. 乙方应制定设备、材料管理制度，确保施工现场秩序井然。

六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。

2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。

3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

水电站建设施工合同范本甲方：（委托方）乙方：（承建方）鉴于甲方拟建设水电站项目，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，达成以下合同：一、工程概况1.1 项目名称：水电站建设项目1.2 工程地点：（具体地址）1.3 工程内容：包括但不限于水电站主体设施及相关附属设施的建设、安装和调试等工作。

1.4 工程规模：具体规模由双方协商确定。

二、合同总价款及付款方式2.1 本合同总价款为（具体金额）。

2.2 甲方应根据工程进度及完成情况按以下方式支付款项给乙方：（1）工程开工后，甲方应支付工程总价款的30%作为预付款；（2）工程中期验收合格后，支付工程总价款的50%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后支付余款。

2.3 甲方支付款项的方式为（支付方式）。

三、工程周期及交付标准3.1 工程周期为（具体时间），双方应严格按照计划完成工程工作。

3.2 工程交付标准：乙方应按照甲方的要求完成工程并保证合同约定的工程质量和进度。

四、质量保证4.1 乙方应保证所提供的材料符合国家相关标准，并保证工程质量符合相关法律法规要求。

4.2 工程竣工验收合格后，乙方应承担工程质量保修责任（保修期限为一年）。

五、违约责任5.1 若乙方未按照本合同的约定完成工程或者工程质量不达标，应承担违约责任，并支付相应的违约金。

5.2 若甲方未按时支付款项或者未提供必要的协助，导致工程无法顺利进行，甲方应承担相应的责任。

六、合同变更6.1 本合同如有需要变更，应经双方协商一致，并签署书面变更协议后生效。

七、争议解决7.1 若双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成，可以向有管辖权的法院起诉解决。

本合同自双方盖章后生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。