刮胶工程劳务承包合同通用范本

刮胶工程劳务承包合同电子版甲方：_____建设工程有限公司（简称甲方）乙方：_____ 身份证号：_____为了将甲方把该项目的所有砌体工程分包给乙方（包括线条及造型）。

为明确双方职责，经双方共同协商，特订如下劳务协议：一、工程名称：_____工程二、承包范围：地下室至天面所有砌体。

三、承包方式：_____四、施工工期：结合甲方的施工工期及进度，按时完成任务，并保证自进场之日起，_____完成所分部/项工程。

五、质量标准：达到国家验收规范标准（砌体分/项部工程），反工部分由乙方负责及赔偿材料款。

六、承包单价：按面积____元/㎡结算。

七、付款方式：每月完成工程量后甲方支付乙方工程进度款____%，余款____%在工程验收合格后的____天内付清。

八、甲方职责：1、负责对乙方办理用工合同、花名册、交底等符合用工规定的文件。

乙方必须给予配合及提交相关个人身份证复印件、盖拇指印等相关资料。

2、负责在开工前对乙方进行图纸、安全、质量技术交底，并定时召开班组协调会。

3、甲方不提供工人做饭等用电炒锅等大功率电器。

4、负责协调各施工班组在施工中的相互交叉配合。

5、负责与建设、地勘、设计、监理、质检等单位的协调工作。

6、木工机械，电源由专职电工搭接至配电箱。

配电箱外的电缆线由乙方自理，包括夜间加班时所用线缆，灯具等。

九、乙方职责：1、施工班组必须从甲方现场工长、安全工长统一安排指挥，必须严格按图纸及相关规范要求进行施工，不能随便更改图纸。

2、严格执行国家颁发的《施工验收规范》、《建筑安装安装质量检验标准》及《建筑安装工程施工工艺及操作规程》。

3、严格遵守项目部制定的施工现场规章制度，不准酗酒闹事、打架斗殴和称王称霸，违者将重罚。

在现场工地打架者，双方各罚款____元，班组负责人罚款____元，对施工造成严重后果和重大经济损失者，移交公安机关处理，项目部将从重处罚并强制性驱逐出场，处罚金额在保证金中和工程款中扣除。

刮胶工程劳务承包合同范文甲方：乙方：根据《民法典》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程4、工程质量要求：主体结构优良5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行6、劳务费单价：平方米单价300元人民币7、工程类别：框剪结构二、工程承包方式与范围1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以上计入量的计算。

除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。

甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。

2、承包工作内容：基础部分人工配合清土，砖胎膜砌筑抹灰，室内外回填土工程（人工平土、夯实）。

主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。

乙方承担乙方使用的材料进出场装卸（在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料）。

施工用电由甲方提供至一级配电箱，一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。

二级配电的费用由乙方自理。

（上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责），施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区，乙方负责支路水管的材料及安装。

刮胶工程劳务承包合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方刮胶工程的劳务承包事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：刮胶工程，包括但不限于胶水涂抹、表面处理、瑕疵修复等。

二、承包方式1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程，即乙方负责提供施工所需的材料和劳动力。

2. 乙方应按照甲方的施工要求和工程标准进行施工，确保工程质量。

三、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。

2. 工程竣工日期：____年____月____日。

3. 如因乙方原因未能按期完工，乙方应承担违约责任。

四、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：____________________元整）。

该价款为包干价，包括材料费、人工费、税金等一切费用。

2. 支付方式：甲方在乙方工程完工并验收合格后______天内支付工程款项。

五、工程质量及保修1. 乙方应严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程保修，保修期为______年。

在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应负责免费维修。

六、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的技术支持及现场指导。

2. 甲方负责提供施工所需的水电等资源。

3. 甲方应按合同约定支付工程款项。

七、乙方责任1. 乙方应按照甲方的施工要求和工程标准进行施工，确保工程质量。

2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。

3. 乙方应负责施工现场的文明施工，保持环境整洁。

4. 乙方应负责工程保修期内的维修工作。

八、违约责任1. 如因乙方原因未能按期完工，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

刮胶工程劳务承包协议书刮胶工程劳务承包协议书甲方（承包方）：（名称）___________，地址___________，法定代表人___________，电话___________，营业执照注册号___________。

乙方（委托方）：（名称）___________，地址___________，法定代表人___________，电话___________，营业执照注册号___________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：一、承包内容甲方承包乙方委托的刮胶工程，包括但不限于刮胶材料、设备和人力。

二、权利和义务1、甲方的权利和义务（1）安排工人、设备和材料，按照合同约定负责完成刮胶工程；（2）保证施工质量符合国家规定及委托方要求；（3）保证履行本合同期限，不延迟工期；（4）顺利完成施工后，进行清理现场，并交付给委托方。

2、乙方的权利和义务（1）按照约定支付工程款项；（2）提供施工现场的交通、安全、环境、用电等基础设施；（3）为甲方提供必要的配合和协助；（4）保障施工期间的安全和工程质量。

三、委托方式和期限1、委托方式甲方在合同签订后开始履行职责，委托期间甲方应在工期内完成工作。

2、履行期限合同工期_____________。

四、价款1、工程造价___________元，具体见《工程量清单》。

2、价款支付方式（1）合同签订后，乙方应向甲方支付合同总金额的10%作为预付款；（2）工程完成后，乙方应向甲方支付剩余总金额的90%。

五、违约责任1、若甲方未按照约定完成刮胶工程，乙方有权依照法律法规要求甲方承担相应的违约责任，并给予适当的赔偿。

2、若乙方未按照约定支付工程款项，甲方有权依照法律法规要求乙方承担相应的违约责任，并给予适当的赔偿。

六、法律效力和可执行性本协议是合法、有效和可执行的合同，双方受此协议的约束。

七、争议解决本协议如发生争议，双方应本着友好协商的原则，通过谈判解决；如协商不成，则提交有关仲裁机构仲裁，仲裁决定是双方的最终裁决。

刮胶合同甲方（委托方）：营业执照号：地址：联系电话：乙方（承包方）：营业执照号：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供刮胶服务事宜，达成如下协议：一、刮胶服务内容1. 乙方负责甲方指定的场所的刮胶工作，包括但不限于地面、墙面等部位的刮胶处理。

2. 乙方应按照甲方的要求和技术标准进行刮胶施工，确保施工质量符合甲方要求。

二、服务期限1. 合同约定的服务期限为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。

2. 服务期满后，如甲方需要续约，应提前一个月通知乙方，并签订续约协议。

三、服务费用1. 甲乙双方约定，乙方提供刮胶服务的价格为人民币____元整（大写：____元整）。

2. 乙方应按照本合同约定的费用支付方式，按时支付服务费用。

四、材料供应1. 甲方负责提供刮胶所需的主要材料，包括但不限于胶水、刮板等。

2. 乙方应合理使用甲方提供的材料，并按照甲方的要求进行施工。

五、施工质量1. 乙方应保证施工质量符合国家标准和甲方的要求。

2. 乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量符合要求。

六、付款方式1. 甲方应按照本合同约定的付款方式，向乙方支付服务价款。

2. 乙方应按照甲方的要求，提供相应的发票等财务凭证。

七、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本合同各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

八、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：____年__月__日刮胶合同（二）甲方（委托方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行刮胶事宜，经友好协商，达成以下合同：一、刮胶工程概况1.1 甲方委托乙方的刮胶项目位于____________________。

刮胶劳务合同范本三篇篇一甲方（用人单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（劳务提供方）：姓名：____________________性别：____________________身份证号码：________________地址：____________________联系电话：________________一、劳务内容1. 乙方同意在甲方指定的工作场所，按照甲方的要求和标准，进行刮胶相关工作。

2. 具体的刮胶工作包括但不限于[列举具体的刮胶工作任务和范围]。

二、劳务期限本劳务合同的期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

三、工作时间和休息休假1. 工作时间：乙方的工作时间为[具体工作时间安排]，每周工作[天数]天。

2. 休息休假：乙方享有国家规定的法定节假日、年假、病假、婚假、产假等休息休假权利。

四、劳务报酬2. 劳务报酬支付方式：甲方将于每月[支付日期]以[支付方式，如银行转账、现金等]支付乙方上月的劳务报酬。

3. 乙方应按照国家法律法规缴纳个人所得税，甲方将依法代扣代缴。

五、工作条件和保护1. 甲方应为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于工作所需的工具、设备和材料。

2. 甲方应遵守国家有关劳动安全卫生的法律法规，为乙方提供必要的劳动保护用品，并确保工作场所符合安全卫生标准。

六、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的工作进行监督、检查和指导，提出改进意见和要求。

2. 按照合同约定及时支付乙方劳务报酬。

3. 为乙方提供必要的工作条件和劳动保护。

4. 对乙方进行必要的培训和安全教育。

（二）乙方的权利和义务1. 有权按照合同约定获取劳务报酬。

2. 严格遵守甲方的工作制度和操作规程，服从甲方的工作安排和管理。

甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行刮胶劳务事宜，达成如下合同条款：一、刮胶劳务内容1. 乙方负责甲方提供的刮胶工作，包括但不限于刮胶、清理、打磨等工序。

2. 乙方应按照甲方的要求和技术标准完成刮胶工作，确保刮胶质量符合甲方要求。

3. 乙方应在甲方规定的时间内完成刮胶工作，如有特殊情况需提前告知甲方，双方协商解决。

二、刮胶劳务费用1. 甲方应按照乙方完成刮胶工作的实际情况支付劳务费用。

具体费用双方协商确定。

2. 乙方提供刮胶所需的工具和材料，费用由乙方承担。

如有特殊材料需甲方提供，甲方应予以配合。

3. 乙方应在刮胶工作完成后向甲方提供刮胶工程的详细费用明细，甲方按照实际发生费用支付。

三、劳务期限1. 刮胶劳务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

2. 如双方同意续约，应提前一个月书面通知对方。

四、乙方的义务和责任1. 乙方应按照甲方的要求和技术标准完成刮胶工作，确保刮胶质量符合甲方要求。

2. 乙方应保证在刮胶过程中，不得损害甲方的财产和利益，如发生损害，乙方应承担相应的赔偿责任。

3. 乙方应按照约定时间完成刮胶工作，如乙方原因导致工期延误，乙方应支付相应的违约金。

4. 乙方应按照甲方要求，对刮胶过程中的相关资料保密，不得泄露给第三方。

五、甲方的义务和责任1. 甲方应按照约定时间支付乙方劳务费用，如甲方原因导致工期延误，甲方应支付相应的违约金。

2. 甲方应提供乙方进行刮胶工作的必要条件，包括但不限于场地、电源、水源等。

3. 甲方应协助乙方处理刮胶过程中的相关事宜，确保乙方能够顺利开展刮胶工作。

六、合同的变更、解除和终止1. 双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。

2. 合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求，将刮胶工程恢复至合同解除或终止前的状态，如有损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。

刮胶劳务合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行刮胶劳务，乙方具有相应的劳务能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条劳务内容1.1 乙方负责甲方指定区域内的刮胶劳务工作。

1.2 乙方需按照甲方的要求和标准完成刮胶工作。

第二条劳务期限2.1 本合同劳务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条劳务费用3.1 劳务费用为人民币（大写）__________元整（￥_________元）。

3.2 劳务费用的支付方式为：______________________。

第四条质量要求4.1 乙方应保证刮胶劳务的质量符合甲方要求。

4.2 甲方有权对乙方的劳务质量进行监督和检查。

第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方有权要求乙方按照约定的时间、地点和质量标准提供劳务。

5.1.2 甲方应按合同约定支付劳务费用。

5.2 乙方权利与义务：5.2.1 乙方有权按照合同约定收取劳务费用。

5.2.2 乙方应按照甲方的要求和标准提供劳务，并保证劳务质量。

第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付劳务费用，应向乙方支付违约金，违约金的金额为逾期支付金额的____%。

6.2 如乙方未按约定提供劳务或劳务质量不符合要求，应向甲方支付违约金，违约金的金额为劳务费用的____%。

第七条合同变更与解除7.1 双方协商一致，可以变更或解除本合同。

7.2 任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。

第八条争议解决8.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_____________________代表签字：_____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________代表签字：_____________________日期：____年____月____日。

刮胶工程劳务承包合同经典版发包人（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位，甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。

为公平、公正、合法执行劳务承包行为，双方协商订立本合同以遵照执行。

一、乙方承包的劳务作业工程名称甲方将项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。

承包范围及承包内容：①以设计图纸及设计变更为依据，从基础承台及垫层开始施工至工程交工完毕所有砼工程（如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;所有承包工种范围内的材料运输、施工操作架及运输架等）;②砌体工程（如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工）;③屋面工程（保温层、找平层、聚苯板及刚性层等）;④前后台场地清理，做到工完料尽场地清及其施工范围内的所有现场文明。

⑤砼湿水养护。

⑥承担砼发生堵泵的一切费用。

⑦按甲方要求搭设施工场地操作棚等。

⑧每周脚手架底部清理一次，达到项目部验收条件。

⑨承包工程范围内的测量放线工作（甲方仅负责检查及复核）及基础钉龙门桩工作。

⑩墙、柱、板等接口部位模板漏洞采用砂浆封口封底。

由乙方负责招聘工人完成该工程施工，甲方支付乙方劳务费。

甲方与乙方招聘的作业人员不具有劳动关系，不承担劳动法等相关法律所规定的用人责任。

二、施工工期总日历天数为天，具体以阶段施工进度计划为准。

（标准层施工正常情况下必须保证4天1层楼）。

三、承包单价1、单价按：元2（建筑面积按国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算）;即：本协议书第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。

（该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不可预见费。

）若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程，未发生安全事故，项目部另奖励一万元。

2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付，包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流动施工津贴、交通费、安全生产管理费、防寒、防暑等辅助材料及本分项工程施工而引发的一切费用，甲方不另进行任何支付。

刮胶工程劳务承包合同合同编号：____签订日期：____年____月____日甲方〔发包方〕：____地址：____法定代表人：____联络：____乙方〔承包方〕：____地址：____法定代表人：____联络：____鉴于甲方需要进展刮胶工程，并决定将该工程的劳务局部承包给乙方。

乙方具备相应的资质和经历，愿意承接该工程的劳务工作。

双方本着平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，经协商一致，达成如下合同：第一章总那么第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在刮胶工程劳务承包中的合作内容、权利义务及违约责任。

第二章工程概况第二条工程名称工程名称为____。

第三条工程地点工程地点位于____。

第三章工程内容和质量第四条工程内容乙方应按照甲方的要求，完成____等劳务工作。

第五条质量标准工程质量应符合____标准。

第四章劳务费用和支付第六条劳务费用劳务费用总计为____。

第七条支付方式甲方应按照以下方式支付劳务费用：。

第五章施工期限第八条开工日期工程开工日期为____年____月____日。

第九条开工日期工程开工日期为____年____月____日。

第六章双方的权利和义务第十条甲方的权利和义务甲方有权监视工程进度和质量，并有义务按时支付劳务费用。

第十一条乙方的权利和义务乙方有权按照合同约定获得劳务费用，并有义务按时完成工程任务。

第七章违约责任第十二条违约责任如一方违背合同条款，应承当违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第八章合同的变更和解除第十三条合同变更合同一经双方签订，未经双方协商一致，不得擅自变更。

第十四条合同解除合同可在以下情况下解除：。

第九章争议解决第十五条争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁。

第十章其他第十六条其他约定双方可根据实际情况，对本合同内容进展补充和完善。

第十一章合同生效第十七条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方〔签字或盖章〕：____乙方〔签字或盖章〕：____。

刮胶工程劳务承包合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为保证刮胶工程的质量和进度，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方将刮胶工程劳务发包给乙方达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：刮胶工程。

2. 工程地点：_____________________。

3. 工程范围：刮胶工程图纸设计的全部内容。

二、承包方式及要求1. 承包方式：劳务总承包。

2. 承包要求：乙方必须具备相应的施工资质和安全生产条件，按照甲方的施工要求和进度安排，完成刮胶工程的施工任务。

在施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工现场的安全生产。

三、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

如有特殊情况需调整工期，双方应签订书面补充协议。

四、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同总价款为人民币__________元（大写：__________元整）。

具体金额根据工程实际结算。

2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方劳务费用。

工程完工后，双方进行结算，甲方支付乙方剩余款项。

在支付劳务费用时，乙方应提供正规的劳务发票。

五、工程质量和验收1. 乙方应按照国家和地方的相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。

如因乙方施工质量问题导致的工程返工或损失，由乙方承担。

2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方应在接到通知后的合理时间内组织验收，并出具验收报告。

如甲方在验收中发现质量问题或不符合要求的，应书面通知乙方整改。

整改完成后，双方重新组织验收。

六、安全生产和文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强施工现场的安全管理，确保施工现场的安全生产。

如因乙方违反安全生产法规导致的安全事故，由乙方承担全部责任。

2. 乙方应遵守文明施工的要求，保持施工现场的整洁、有序。

刮胶工程劳务承包合同格式版发包方（以下简称甲方）劳务承包方（以下简称乙方）为了明确甲乙双方的合作权利和责任，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《中华人民共和国民法典》《劳动法》和相关法规，本工程具体情况，结合公司管理章程的相关规定，为明确双方权利、义务关系以及经济责任，经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。

第一条：工程概况工程名称：_____结构类型：_____建筑面积：_____层数：_____第二条：承包范围，内容及要求。

1、经双方商定，乙方劳务承包本工程具体包括为：乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐，做到工完料净场清，现场文明施工。

2、工期要求按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。

3、质量要求乙方承包的分部（分项）工程质量（按现有施工图纸施工）必须达到合格质量等级，观感为好，当时不能定出结果的，必须待主体工程验收得出结论，方可结算全部劳务费。

第三条：安全要求1、乙方人员进入工地，必须进行安全上岗教育，佩戴好安全防护用品，提高本人安全意识，要严格按操作规程施工。

如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故，其后果一切自负。

甲方概不承担经济责任和民事连带责任，全部由乙方负责。

2、施工现场严禁打架、斗殴事件发生，如有发生，不论有理无理，将对当事人双方各处罚5000元罚款，并送当地司法部门处理，后果自负。

3、乙方人员应爱护财产及半成品，如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工，工完场清。

对有损失、浪费、返工材料等费用，从乙方工资内扣除。

4、乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用，并照章办理一切手续。

凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳，如岗位证书、执业资格证、保险费等。

第四条：承包形式，价款结算方式。

1、承包形式为劳务承包。

2、承包价款：承包范围的工程，经验收评定后，达到①按实际加工面积计算元平方米。

3、结算程序乙方按实际加工平米结算。

中途甲方可以预支乙方生活费，剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%，其余的20%为保质金。

刮胶工程劳务承包合同书甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将__________项目的刮胶工程劳务承包给乙方施工，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：刮胶工程二、承包范围及要求2.1 乙方负责本工程的刮胶施工，包括材料采购、施工工具准备、施工人员配置、施工质量控制等。

2.2 乙方应按照甲方的施工图纸、施工规范和施工要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.3 乙方应按照甲方的工程进度计划完成施工任务，不得延误工期。

2.4 乙方应承担施工过程中发生的一切安全事故及质量问题，并承担相应责任。

三、合同价格及支付方式3.1 双方经协商一致，本工程的合同总价为人民币__________元（大写：_________________________元整），其中包括材料费、人工费、施工工具费用等。

3.2 甲方根据乙方实际完成的工程量，按照约定的单价进行支付。

3.3 支付方式：甲方在验收合格后，按照实际完成的工程量支付乙方工程款。

四、工期4.1 双方约定本工程的工期为__________天。

4.2 乙方应按照甲方的要求，提前__________天提交施工进度计划，并根据进度计划合理安排施工人员及材料供应。

4.3 乙方如因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。

五、质量及验收5.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

5.2 工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求提供相关资料，并办理移交手续。

5.3 乙方在施工过程中，应接受甲方的监督和检查，对甲方的合理要求应予以采纳。

六、安全及环保6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的安全要求进行施工。

刮胶工程劳务承包合同常用版甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：包工包料、包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

四、承包范围：图纸设计中包含的所有墙面刮大白;天棚刮胶;楼梯间墙面刮腻子、乳胶漆饰面，地下室墙面防潮大白，现场在施工作业中所需的一切施工用具和生活用具。

五、施工费计算办法：内墙墙面刮防潮大白18元/m，天棚刮胶7.5元/m;楼梯间刮腻子、刷乳胶漆（涂刷二遍）17.5元/m;地下室墙面防潮大白18元/m，地下室天棚、墙面刮胶7.5元/m，公建部分与标准层刮胶单价一致。

以上价格为不含税价格，付款时提供收款收据。

六、工期要求：乙方应根据甲方的施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，甲方有权对乙方予以相应处罚。

七、质量标准及验收要求：1、乙方应严格按现行国家标准与所在地区有关本工程质量验收评定标准，样板间要挂牌标明施工单位，以验收合格后的样板工程为标准进入大面积施工。

在完成每项施工部位或工序后，经乙方认真自检互检合格后报甲方复检验收，检查内容：合同刮胶厚度为10mm，如有超出10mm厚度及时报项目部，由项目组织相关人员（模板班组）一起检查确认，并确认找补价格。

发生找补时要查明找补原因，确认是主体施工还是砌筑施工原因，否则不予找补。

2、乙方刮胶工程的施工质量，达到甲方、建设、设计、监理及质监等部门联合验收评定的优良标准（内定标准房间规方、天棚周边500mm宽上水平、阴阳角棚边上线）。

3、按照《建设工程质量管理条例》的规定，乙方对承包的工程向甲方承担质量责任。

乙方必须遵照甲方技术、质量交底，精心组织施工。

出现问题必须服从甲方整改意见限期整改;如逾期整改，甲方有权对乙方照章罚款。

刮胶工程劳务承包合同发包方：承包方：按照《民法典》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。

行政法规的原则，经发包方承包方双方友好协商。

特制定以下条款：一、工程概况：1、工程名称：______________________________________。

2、工程地址：3、建筑面积：平方米4、结构类型：框架5、工程造价：二、承包方式：承包方对工程项目劳务人工费总承包。

三、承包范围：本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。

四、承包工期：1、开工时间：____年____月____日2、竣工时间：____年____月____日五、费用标准：1、劳务费按实际施工建筑面积+─0、000以上/每平方米122元2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作双方以现场市场价进行协商处理。

3、工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币_____以内，甲方不另外补份，变更量在_____以上，甲方将变更的劳务费按实调增。

六、工程质量在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。

七、履行保证金及劳务人工费及支付：1、乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。

2、甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。

3、本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月____日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。

4、该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。

5、甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。

6、工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。

八、甲、乙方的职责：1、乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。

2、甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。

3、乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。

刮胶工程劳务承包合同范本发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：二、技术及质量要求：1、乙方必须严格按甲方提供的图表资料、技术要求及施工工序等精心组织施工，服从甲方现场管理人员的指挥，自觉接受监理工程师的指导和监督。

2、工程质量必须达到设计要求和《公路工程质量检验评定标准》以及甲方提出的补充要求。

若质量达不到要求，甲方有权令其停工采取补救措施或返工，由此产生的一切费用由乙方承担。

三、施工安全乙方在本合同施工中，必须严格执行甲方《安全管理体系》及业主对安全操作的有关规定，按技术要求施工，确保施工安全。

发生安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

四、施工管理1、施工过程中乙方应服从甲方对工程质量、工程进度和环境保护的管理。

在施工中若发现乙方质量、进度、安全生产、文明施工、环境保护等不按规定执行的，将对乙方进行处罚并限期整改，严重者甚至解除合同。

甲乙双方密切配合，共同努力，确保工程按质、按量、按期完成。

2、本合同工程所需用临时用地，由甲方划定，费用由乙方支付，乙方不得随意占用规定范围以外的土地。

否则，所产生的后果及费用概由乙方负责。

3、本合同工程技术管理由甲方负责，并负责监督及技术指导、解释。

4、为了确保工程质量和工程进度，乙方除施工负责人或指定的全权代表须经常住工地外，每个施工点或每道工序，必须有专职的现场施工管理人员。

5、乙方若违反本合同有关条款的工程进度甲方有权终止合同。

6、工程安排：甲方根据乙方完成工程的工程质量、施工进度等情况安排乙方施工任务，若乙方完成工程的质量、进度等达不到要求，则甲方有权终止合同，由此产生的损失均由乙方承担。

7、乙方所招用的各种施工及管理人员必须符合国家相关法律、法规，严禁违法用工，严禁使用童工，否则由此引起的一切劳务纠纷概由乙方负责。

刮胶工程劳务承包合同官方版甲方：乙方：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《民法典》及相关法律规定，发包人将双排脚手架工程（建筑面积约平方米，脚手架面积以主楼平方米为准，群楼不计算面积）的劳务承包给承包人。

本着平等互利的原则，为明确双方权利和义务，经双方商定特依法订本合同。

一、工程名称：二、工程地点：三、乙方单包的工作内容：1、乙方必须严格按照甲方《外脚手架施工方案》、安全技术交底及相关的技术规范标准执行，严格遵守各级安全监督的有关规章制度，服从各级有关部门的监督和检查，做好本班组的安全技术交底、班前活动记录、安全教育工作。

2、乙方应在甲方的口头通知2天内组织工人及材料进场，密切配合甲方的施工要求。

保质保量完成合同的要求的任务，外架子搭设应随主体的工程施工层同步，超过主体施工层1.2米，屋内部分乙方应根据甲方的实际要求搭设，不得影响施工进度，否则拖延工期间造成损失由乙方负责。

3、架子经甲方验收合格后交付使用时，乙方应在施工期间负责对架子工程的巡查，维护和加固。

若因搭设质量和防护不到位，引起的安全事故由乙方负责。

4、乙方对甲方有关部门提出外脚手架、安全防护的安全隐患应及时整改、消除隐患，并做好整改后复检工作，平时应主动配合做好架子搭设、临边及沿口防护的分段验收、做好交接手续。

5、乙方应按照甲方的相关规定自觉会好施工现场安全生产、文明施工等工作;堆放材料应根据现场管理人员指定的位置堆放，材料分类堆放整齐，做到工完料尽。

做好安网的挂设，保证整个外架的垂直、牢固、整齐和清洁。

6、乙方应按照甲方的施工人员的要求搭设安全通道的防护棚、钢筋制作场、通道的隔离和围挡，“四口、五临边”的防护、施工人货电梯卸料平台及与楼层的连接件的预埋、材料的拆装平台、屋面部分的材料运输平台、人行爬梯和机械设备的防砸棚、临时围护钢管搭设，中间层水平防护大棚（宽度不小于3m），临边防护和外架钢管刷油漆，外架和电梯井、采光井每隔两层设置软防护，每三层设置硬防护并铺设竹席板等，不得另外计费。