【2020年】《工程建设监理合同标准条件》
- 格式:docx
- 大小:15.17 KB
- 文档页数:9
工程建设监理合同标准条件词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义:1) “工程”是指业主委托实施监理的工程2) “业主”是指承担直接责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人3) “监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人4) “监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织5) “第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人6) “工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。
(8)“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
监理单位的义务第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
第五条监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。
帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。
第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。
在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
第七条在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
业主的义务第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。
第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。
第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
工程建设监理合同标准条件1. 引言2. 合同签署双方工程建设监理合同应由建设单位与监理机构之间签署。
建设单位应是合法注册并具备相应资质的建设单位,监理机构应是具备相应监理资质和工作经验的机构。
3. 合同内容3.1 工程概况工程概况部分应包括工程项目名称、工程地点、建设单位名称、监理机构名称等基本信息。
3.2 合同目的和范围合同目的和范围部分应明确工程监理的目的和范围,包括但不限于:监督和检查工程质量、进度控制、合同约定的其他任务等。
3.3 服务内容和标准服务内容和标准部分应详细列明监理机构需要提供的具体服务和标准。
包括但不限于:工程实施监督、施工图设计审核、施工合同执行监督等。
3.4 服务期限和工作时间服务期限和工作时间部分应明确监理机构需要履行的服务期限和工作时间要求。
3.5 合同价款及支付方式合同价款及支付方式部分应明确监理机构的报酬和支付方式。
包括但不限于:报酬支付的阶段性分期,以及支付方式(如银行转账、现金等)。
3.6 合同变更和解除合同变更和解除部分应明确双方变更或解除合同的条件和程序。
3.7 知识产权及保密要求知识产权及保密要求部分应明确监理机构对于在服务过程中产生的知识产权和相关信息的归属及保密要求。
3.8 违约责任和争议解决违约责任和争议解决部分应明确双方在合同履行过程中违约责任的承担和争议解决的途径。
3.9 其他条款其他条款部分可以根据具体需要添加其他相关条款。
4. 合同生效和解释工程建设监理合同应经双方签字盖章后生效,并按照合同约定进行解释和执行。
5. 结论。
2023年建设工程监理合同范本2023年建设工程监理合同范本1目录说明水电工程建设监理合同标准条件水电工程建设监理合同专用条件水电工程建设监理合同附件附件a:监理工程项目简述附件b:监理服务的范围与内容附件c:提供设备与设施附件d:监理费用与支付附件e:监理机构及人员计划附件f:监理规划说明本合同示范文本内容分四个部分。
第一部分为建设监理合同书,第二部分为建设监理合同标准条件,第三部分为建设监理合同专用条件,第四部分为建设监理合同附件。
合同双方应按示范文本统一格式编制建设监理合同文件。
第一部分由项目法人(业主)与监理方协商一致后签署。
第二部分合同标准条件是按照《水电工程建设监理规定》以保证合同双方合法权益、规定合同双方的权利和义务而编制。
第三部分合同专用条件是针对每个工程特定的条件要求和实施的环境,由合同双方为补充和具体说明标准条件协商一致后填写。
第四部分合同附件由六个附件组成,以进一步具体明确服务范围与内容、工作浓度、提供人员设备设施、监理费用与支付等监理的主要问题。
专用条件及附件应详明、具体、便于实施,其广度和深度由立约双方协商一致后在合同中明确。
本合同示范文本适用于国内水电工程项目建设监理。
建设监理合同书(合同编号:)本合同的宗旨是:通过监理单位(以下简称“乙方”)对业主(以下简称“甲方”)和第三方所签订合同的有效服务和管理,使甲方在承发包合同规定的期限内,以合理的造价,获得符合规定质量标准的工程项目。
同时,甲方接受乙方通过高效的服务获得合理报酬的要求。
本合同书由项目法人(业主)_______(以下简称“甲方”)与监理单位_______(以下简称“乙方”)协商一致签订。
一、甲方委托乙方,按本合同书要求进行_____________________工程项目的建设监理。
1.1建设监理范围与内容在合同附件中予以确定。
1.2建设监理服务期限由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
2022年-2023年一级建造师之一建建设工程项目管理通关提分题库及完整答案单选题(共50题)1、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,下列安全事故中,属于较大事故的是()。
A.10人死亡,15人重伤,直接经济损失3000万元B.15人死亡,直接经济损失2000万元C.8人死亡,30人重伤,直接经济损失4000万元D.2人死亡,100人重伤,直接经济损失1.2亿元【答案】 C2、来源于公正、公开、公平的竞争机制和利益机制的制度设计或安排的是()机制。
A.动力机制B.约束机制C.反馈机制D.持续改进机制【答案】 A3、根据施工成本计划的作用,施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划属于( )成本计划。
A.指导性B.实施性C.作业性D.竞争性【答案】 D4、如果某个风险事件概率等级为2级,损失等级为3级,则该事件的风险等级为()级。
A.ⅠB.ⅡC.ⅢD.Ⅳ【答案】 B5、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)的规定,以下关于“工程建设监理规划”的描述中,正确的是()。
A.工程建设监理规划应当在工程施工开工日后开始编制B.工程建设监理规划应由总监理工程师主持编制C.工程建设监理规划应由总监理工程师审批后实施D.工程建设监理规划应在第一次工地会议完成后报送业主【答案】 B6、施工成本计划的编制以成本预算为基础,关键是确定()(2014)A.目标成本B.预算成本C.固定成本D.实际成本【答案】 A7、为让业主方各工作部门和项目各参与方协同工作,可利用()进行基于互联网的辅助进度控制。
A.P3项目管理软件B.项目信息门户C.MS ProjectD.MS Visio【答案】 B8、对防水层进行蓄水或淋水实验,体现了现场质量检查方法中的()。
A. 目测法B. 实测法C. 理化试验法D. 无损检测法【答案】 C9、承包商就已完工,经检验合格的工程提出支付申请,监理工程师复核后,业主批准支付申请,此工作程序属于( )流程。
《建设工程监理规范》详细解读,监理人必读!来源:网络如有侵权,请联系删除《建设工程监理规范》GB/T50319-2013一、规范的总则中,明确了工程监理的主要依据1 法律法规及建设工程相关标准;如建筑法、质量管理条例、安全生产管理条例等,包括工程建设强制性标准等2 建设工程勘察设计文件;3 建设工程监理合同及其他合同文件。
《建设工程监理合同(示范文本》GF-2012-0202、《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201二、规范的总则中,重新明确了工程监理的准则新规范的监理准则:公平、独立、诚信、科学;《建筑法》34条规定,监理单位与被监理工程的承包、建材、构配件和设备供应单位不得有隶属关系或其他利害关系,是独立性的要求。
旧规范的监理准则:守法、诚信、公正、科学;(或公正、独立、自主 )三、规范对部分术语进行了重新定义1、总监的定义:由监理公司法人代表任命;必须是注册监理工程师;已取消工程实践经验年限要求的明确要求(原规范为3年)。
2、总监代表的定义:由总监授权;代表总监行使其部分权力和职责;具有工程类注册执业资格(如:注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、注册建筑师等)担或具有中级及以上专业技术职称、3 年(原为2年)及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。
(并非一定是注册监理工程师)。
3、专业监理工程师的定义:由总监授权;具有工程类注册执业资格(如:注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册工程师、注册建筑师等)担或具有中级及以上专业技术职称、2 年(原为1年)及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员(并非一定是注册监理工程师)。
4、监理员的定义:从事具体监理工作,具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员(监理员不同于项目监理机构中的其他行政辅助人员,强调了学历和监理业务培训的要求)。
5、注意区分监理日志和监理日记的概念:新规把监理日记改为监理日志,监理日志由总监指定专业监理师记录(组织编写),监理日志不等同于监理日记,监理日记是每个监理人员的工作日记。
有关工程建设监理合同标准条件甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就本工程建设监理工作达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________工程质量:达到国家相关标准及规范规定的要求。
二、监理范围1. 乙方负责对甲方委托的工程建设项目进行全面监理,包括但不限于施工质量、进度、成本等方面的控制与管理。
2. 乙方应根据合同约定履行监理职责,确保工程建设符合法律法规、规范标准以及甲方的要求。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
四、监理费用1. 监理费用计算方式:按工程总造价的百分比计算,具体比例根据工程规模、复杂程度等因素确定。
2. 支付方式:按工程进度分期支付,具体支付时间与金额根据工程进度及验收情况确定。
3. 甲方应按约定及时向乙方支付监理费用,乙方应提供合法有效的发票。
五、监理职责1. 乙方应组建专业的监理团队,确保监理工作的顺利进行。
2. 乙方应根据工程实际情况制定监理计划,并严格执行。
3. 乙方应定期向甲方报告工程建设进度、质量、成本等方面的信息。
4. 乙方应协调解决工程建设中的相关问题,确保工程顺利进行。
5. 乙方应对施工单位的施工组织设计、施工方案等提出审查意见。
6. 乙方应对工程材料、设备的质量进行检查和验收。
7. 乙方应参与工程的竣工验收,并提出验收意见。
六、甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供工程建设的相关资料,确保乙方能够顺利开展监理工作。
3. 甲方应按时向乙方支付监理费用。
4. 甲方应尊重乙方的监理意见,对不合理的要求应及时调整。
5. 甲方有权对乙方的监理工作进行监督与评估。
监理建设工程合同管理合格标准一、引言监理建设工程合同管理是确保工程顺利进行、维护各方权益的重要环节。
合同管理的合格标准是衡量监理工作质量的重要指标。
本文将对监理建设工程合同管理的合格标准进行详细阐述,并提出如何达到这些标准的方法和建议。
二、监理建设工程合同管理的合格标准1.合同文件的完整性合同文件应包括工程量清单、图纸、技术规范、质量保修协议等,确保各方对工程范围、工程量、质量要求等方面有明确的认识。
合同文件应完整、规范,以避免合同执行过程中出现纠纷。
2.合同条款的合理性合同条款应明确各方的权利和义务,合理分配风险。
合同中应包含工程进度、质量、安全、造价等方面的具体规定,以确保工程按照预定目标顺利进行。
3.合同执行的有效性合同执行过程中,各方应严格按照合同条款履行各自义务。
监理机构应加强对合同履行情况的监控,确保工程质量和进度得到保障。
4.合同变更与纠纷处理的合规性在工程过程中,如发生合同变更或纠纷,应严格按照合同约定的程序进行处理。
合同变更和纠纷处理应符合国家法律法规的规定,确保各方的合法权益得到维护。
三、如何达到合格标准1.合同管理的体系建设建立健全合同管理制度,包括合同评审、签订、履行、变更、终止、纠纷处理等环节,确保合同管理的全过程控制。
2.合同履行过程中的监控与评估在合同执行过程中,加强对合同履行情况的监控,及时发现和解决问题。
定期对合同执行情况进行评估,总结经验教训,不断优化合同管理流程。
3.提升合同管理人员的能力与素质加强对合同管理人员的培训,提高其在合同管理方面的专业知识和技能。
培养合同管理人员具有良好的沟通协调能力和突发事件处理能力。
4.合同风险防范与应对措施识别和评估合同风险,制定相应的防范措施。
在合同执行过程中,密切关注风险变化,及时调整防范措施,确保工程顺利进行。
四、结论监理建设工程合同管理的合格标准是保障工程顺利进行、维护各方权益的关键。
2024年工程建设监理合同示范文本第二条合同适用的法规及监理依据:第四条监理业务:第八条外部条件包括:第九条双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间:第十条业主应在____天内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十四条业主免费向监理机构提供如下设施:监理单位自备的,业主给予经济补偿的设施如下:第十五条在监理期间,业主免费向监理机构提供_____名职员,由总监理工程师安排其工作,并免费提供_____名服务人员。
第二十五条监理单位在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)第三十七条业主同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理单位的酬金。
业主同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加工作酬金:业主同意以下计算方法、支付时间与金额,支付额外工作酬金:第三十九条双方同意用_____支付酬金,按_____汇率计付。
第四十三条奖励办法:第四十六条工程建设监理合同在履行过程中发生争议时,业主与监理单位应及时协商解决。
协商不成时,双方同意由_____仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
附加协议条款《工程建设监理合同》使用说明《工程建设监理合同》包括《工程建设监理合同标准条件》和《工程建设监理合同专用条件》(以下简称为《标准条件》、《专用条件》)。
《标准条件》适用于各个工程项目建设监理委托,各个业主和监理单位都应当遵守。
《专用条件》是各个工程项目根据自己的个别和所处的自然和社会环境,由业主和监理单位协商一致后进行填写。
双方如果认为需要,还可在其中增加约定的补充条款和修正条款。
现对《专用条件》的填写说明如下:《专用条件》应当对应《标准条件》的顺利进行填写。
例如:“第2条”,要根据工程的具体情况,填写所适用的部门、地方法规、规章。
“第4条”,在协商和写明其“监理工程范围”时,一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。
建设工程委托监理合同标准条件1. 合同目的本合同的目的是为了明确双方在建设工程监理过程中的权利和义务,确保建设工程的质量、安全和进度的合同。
2. 合同主体3. 合同内容3.1 建设工程信息甲方应向乙方提供完整的建设工程信息,包括建设工程的规划、设计、施工图纸、合同和相关法律法规等。
3.2 监理范围乙方应按照甲方提供的建设工程信息,对工程的施工过程进行监理,并对施工进度、质量、安全等方面进行监控和检查。
3.3 监理报告乙方在监理工作过程中应及时向甲方提交监理报告,包括工程进度、质量问题、安全隐患等情况的汇报,以及提出相应的处理意见和建议。
3.4 变更和索赔管理如发生工程变更或施工中的索赔事宜,乙方应协助甲方进行管理,并及时提供相应的技术支持和评估意见。
3.5 纠纷解决对于因本合同履行发生的争议或纠纷,甲乙双方应通过友好协商解决。
如协商不成,可采取法律途径解决。
4. 合同执行4.1 甲方权利和义务甲方有权要求乙方按照本合同的约定履行监理职责,并按时提供监理报告和相应的技术支持。
甲方应提供足够的施工信息和资源,确保监理工作的顺利进行。
4.2 乙方权利和义务乙方有权依据甲方提供的建设工程信息进行监理工作,并对施工过程中的问题提出处理建议。
乙方应保证监理报告的准确性,并根据甲方的要求及时提供技术支持。
5. 合同变更和终止5.1 变更任何一方在履行本合同过程中,如需变更合同内容,应经过双方协商,并以书面形式进行确认。
5.2 终止•双方协商一致解除合同;•发生不可抗力事件导致合同无法履行;•一方严重违反合同约定,使得对方无法履行合同义务。
6. 合同生效和解释本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
对于本合同的解释和争议解决,应适用相关法律法规。
7. 合同附件本合同附件包括建设工程信息、监理报告模板等,是本合同的组成部分。
2022年监理员考试试题及答案(最新)1、[试题]预付款的支付按照专用合同条款约定执行,但至迟应在开工通知载明的开工日期()天前支付。
A.7B.14C.21D.28【答案】A2、[试题]根据国务院493号令和建设部257号文的规定,造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故属于一般事故。
【答案】对3、[试题]下列()情况可选择指导性施工进度计划进行施工。
A.结构复杂B.规模大C.工期长D.施工任务明确【答案】D,见教材P1694、[试题]()是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额A.暂列金额B.暂估价C.费用D.合同价格【答案】B5、[试题]根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及安全生产人员配备办法》(建质[2008]91号)规定,土木工程、线路管道、设备安装工程合同价1亿元以上的工程,专职安全生产人员的配置应不少于()人。
A.1B.2C.3D.4【答案】C6、[试题]项目监理机构在检验原材料、构配件的质量时,应着重做好()工作A.见证取样B.平行检验C.旁站D.巡视【答案】A7、[试题]物料提升机按动力形式分类有()。
A.卷扬机式B.龙门式C.曳引机式。
E,链式D.井架式【答案】AC【解析】物料提升机的分类:8、[试题]2013版施工合同示范文本的实施日期是()。
A.2013年7月1日B.2013年8月1日C.2014年1月1日D.2013年10月1日【答案】A9、[试题]依据《江苏省工程建设管理条例》,监理单位应当按照国家有关规定和监理合同的约定,对工程项目的质量、造价、工期等进行控制,并对因监理过错造成的工程质量事故或其他经济损失承担相应责任【答案】对10、[试题]搭接铺脚手板时搭接长度不小于()厘米。
【答案】不小于20厘米。
11、[试题]按职能分解的监理组织形式一般适合于()。
工程建设监理合同标准条件1. 引言2. 合同主体2.1 建设单位建设单位是工程建设监理合同的委托方,负责组织工程建设活动,具有相关的资质和权限。
2.2 监理单位监理单位是工程建设监理合同的受托方,负责监督工程建设过程中的质量、进度和合规性,并提供相关的技术支持和咨询意见。
2.3 相关方除建设单位和监理单位外,工程建设监理合同还应涵盖其他相关方的权益保护和责任分担,如施工单位、设计单位等。
3. 合同内容3.1 合同目的和范围合同应明确工程建设监理的目标和范围,包括监理任务和职责、所监理的工程项目、监理要求和标准等。
3.2 合同费用合同应明确监理费用的支付方式、金额和时间,确保合同中约定的费用是合理合法的。
3.3 合同期限合同应明确监理的起止时间和工期,以及可能存在的延期和终止情况。
3.4 合同变更和补充合同应规定变更和补充合同的程序和条件,确保合同条款的公平和合理性。
3.5 合同违约和争议解决合同应规定各方的违约责任和解决争议的方式,如调解、仲裁或诉讼等。
4. 合同履行4.1 监理工作范围和要求合同应明确监理单位的工作任务和要求,包括但不限于工程质量监督、现场巡视、施工图审查等。
4.2 工程变更管理合同应明确变更管理的程序和要求,包括变更的实施、评估和补偿等。
4.3 技术支持和咨询合同应规定监理单位提供的技术支持和咨询服务,确保工程建设过程中的问题能够及时解决。
4.4 合同记录和报告合同应要求监理单位对工程建设过程中的重要事项进行记录和汇报,包括监理日志和监理报告等。
5. 合同验收和结算5.1 合同验收合同应规定工程建设完成后的验收程序和要求,包括验收的标准、验收的程序和验收的时间等。
5.2 合同结算合同应明确工程建设过程中的费用结算方式和时间,确保合同中约定的费用能够及时支付。
6. 合同风险和责任6.1 合同风险管理合同应规定各方在合同履行过程中可能面临的风险和应对策略,确保风险得到合理控制和分担。
工程建设监理合同标准条件
工程建设监理合同的标准条件一般包括以下内容:
1. 合同双方的基本信息,包括甲方(业主)和乙方(监理机构)的名称、地址、法定
代表人等。
2. 工程建设项目的详细信息,包括项目名称、工程地点、建设单位、项目总投资额等。
3. 监理服务范围和工作内容,明确监理机构需要提供的具体监理服务,并列出监理机
构的权利和义务。
4. 监理机构的资质要求,包括监理机构应具备的资格证书、经验和技术能力等。
5. 监理机构的责任,明确监理机构应遵守的合同约定、遵循的法律法规和规范标准,
并承担相应的责任。
6. 甲方(业主)的责任,明确甲方需提供的相关文件、资料和配合工作等。
7. 合同的履行期限,包括监理服务的开始时间和结束时间。
8. 监理费用的支付方式和标准,明确甲方应按照约定支付相应的监理费用。
9. 合同的变更和解除条款,明确双方变更合同或解除合同的程序和条件。
10. 争议解决方式,包括合同纠纷的处理方式,可以选择仲裁、诉讼等解决方式。
11. 合同的其他条款,包括适用法律、附加协议、其他约定事项等。
以上是工程建设监理合同的一般标准条件,具体合同的内容可以根据项目的具体情况进行调整和补充。
建议在签订合同时,双方应详细阅读并确保合同内容清晰明确,并根据需要寻求法律专业人士的意见。
工程建设监理合同标准条件新6篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(业主方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对[工程名称]进行监理事宜,经友好协商,达成如下协议:一、监理工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
监理范围:施工阶段的全程监理,包括但不限于工程质量、进度、成本等方面的监督与控制。
二、监理工作目标和原则1. 乙方应按照国家的有关法规和规范,依据甲方要求进行工程建设监理工作。
2. 监理工作的目标是保证工程建设的质量、进度和成本控制,并达到甲方满意的水平。
3. 乙方应遵循公平、公正、科学、严谨的工作态度,独立履行监理职责。
三、监理工作内容1. 工程施工前的准备工作监理,包括审查施工单位的资质、施工组织设计等。
2. 工程施工过程中的现场监理,包括工程质量检查、进度控制、安全生产监管等。
3. 工程造价控制与审核,包括工程量核对、造价预算审核等。
4. 工程竣工验收的监理工作,确保工程达到设计要求和质量标准。
四、监理工作期限与进度安排本合同自签订之日起生效,监理工作期限为[具体期限]。
具体进度安排按照工程进度进行,乙方应确保及时响应甲方的需求。
五、监理费用及支付方式1. 监理费用计算方式:[具体计算方式]。
2. 支付方式:[具体支付方式]。
3. 甲方支付的监理费用不包含因特殊原因(如重大设计变更等)导致的额外工作量。
对于额外工作量,双方应另行协商确定费用。
六、权利与义务1. 甲方的权利与义务:甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责;甲方有义务按时支付监理费用,并为乙方提供必要的工作条件。
2. 乙方的权利与义务:乙方有权获得约定的监理费用;乙方有义务按照国家的有关法规和规范进行监理工作,确保工程建设的质量、进度和成本控制。
七、违约责任及赔偿1. 如因乙方原因导致工程建设出现质量问题或进度延误,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2022-2023年监理工程师之监理概论模考模拟试题(全优)单选题(共50题)1、(2017年真题)对于列入城建档案管理部门接收档案的工程,负责移交工程档案资料的责任单位是()。
A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.城建档案管理部门【答案】 C2、全过程工程咨询中,实施多阶段集成主要体现在()。
A.从服务阶段看,全过程工程咨询覆盖项目投资决策.建设实施(设计.招标 .施工)全过程集成化服务B.全过程工程咨询单位要运用工程技术.经济学.管理学.法学等多学科知识和经验,为委托方提供智力服务C.从服务内容看,全过程工程咨询包含技术咨询和管理咨询,而不只是侧重于管理咨询D.全过程工程咨询服务不是将各个阶段简单相加,而是要通过多阶段集成化咨询服务,为委托方创造价值【答案】 D3、下列选项中,组织工程建设实施,负责控制工程投资、工期和质量的是()。
A.项目总经理B.项目总工程师C.项目董事会D.总监理工程师【答案】 A4、(2016年真题)对申请参加监理投标的潜在投标人进行资格预审的目的是()。
A.排除不合格的投标人B.选择实力强的投标人C.排除不满意的投标人D.便于对投标人能力进行考察【答案】 A5、下列选项中,关于总监理工程师的说法错误的是()。
A.总监理工程师应由注册监理工程师担任B.具有工程类注册职业资格(注册造价工程师、注册建造师)的人员,可以担任总监理工程师C.一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师D.一名注册监理工程师需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时,应经建设单位书面同意,且最多不得超过三项【答案】 B6、在风险型CM模式下,CM合同价格为()A.CM费+与CM单位签订合同的各分包商、供应商合同价B.CM费+所有施工单位合同价+所有供应单位合同价C.CM费D.CM费+GMP【答案】 A7、根据《标准监理招标文件》,除专用合同条款另有约定外,委托人应在合同签订后14 天内,将委托人代表的()书面通知监理人。
2023年监理工程师之监理概论高分题库附精品答案单选题(共40题)1、根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位的安全生产管理职责是()。
A.发现存在安全事故隐患时,应要求施工单位暂时停止施工B.发现存在安全事故隐患时,应立即对施工单位罚款C.发现存在安全事故隐患时,应立即报告建设单位D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准【答案】 D2、按照项目监理机构设立步骤,在确定项目监理机构组织形式前应进行的工作是()。
A.制定监理岗位职责B.制定监理考核标准C.确定监理工作内容D.确定监理工作流程【答案】 C3、工程监理单位组建项目监理机构的合理步骤是()。
A.制定监理工作流程和信息流程→确定工作目标和内容→设计组织结构B.确定监理工作目标和内容→设计组织结构→制定工作流程和信息流程C.设计监理组织结构→确定工作目标和内容→制定工作流程和信息流程D.确定监理工作目标和内容→制定工作流程和信息流程→设计组织结构【答案】 B4、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》,下列各类建设工程中必须实行监理的是()。
A.建筑面积在 45000 平方米的保障性住房B.工程投资总额为 2500 万元的影剧院工程C.投资总额为 2000 万元的卫生、福利项目D.国有资金控股或占主导地位的新能源项目【答案】 B5、目标控制有主动控制和被动控制之分。
下列关于主动控制和被动控制的表述中,正确的是()。
A.仅仅采取主动控制是不现实的B.被动控制比主动控制的效果好C.主动控制是不经济的D.以主动控制为主,被动控制为辅【答案】 A6、()的出现反映了工程项目管理专业化发展的一种新趋势,即专业分工的细化。
A.CM模式B.EPC模式C.Partnering模式D.Project Controlling模式【答案】 D7、根据《建设工程监理规范》,工程项目的重点部位、关键工序应由()协商后共同确认。
工程建设监理合同(15篇)工程建设监理合同1建设工程委托监理合同1.《建设工程委托监理合同》的内容1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。
2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。
2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心,起总协议的作用。
3.监理合同文件的解释顺序为:第一是双方签署的合同补充与修正文件,具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。
4.工程监理的附加工作是指:(1)委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的'工作内容;(2)由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
6.监理人义务1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。
在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
2)监理人在履行本合同的义务期间,应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产,在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
4)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
工程建设监理合同21.某图书馆改造工程,施工中使用了一种新型粘结剂,按规定需要审查该材料的()。
建设工程监理合同范本建设工程监理合同范本1甲方:____________________________________________________________________邮码:__________________________________电话:__________________________________法定代表人:____________________________职务:__________________________________乙方:____________________________________________________________________邮码:__________________________________电话:__________________________________法定代表人:____________________________职务:__________________________________根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。
第一条监理项目范围甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:__________________ 质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条期限费用服务期限为____年____月至____年____月。
总费用为:________万元。
第三条条款定义1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。
3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。
工程建设监理合同标准条件词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。
(1)"工程”是指业主委托实施监理的工程。
(2)"业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。
(3)"监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)"监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织(5)"第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
(6)"工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作额外工作。
(7)"日"是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。
(8)"月"是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
监理单位的义务第四条由业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
第五条监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。
帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。
第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。
在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
第七条在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
业主的义务第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协商,为监理工作提供外部条件。
第九条业主应当在双方约定的时间内向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料并保证该资料的准确性。
第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理单位联系。
更换常驻代表,要提前通知监理单位。
第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利,以及监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。
第十三条业主应为监理机构提供如下协助:获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施,对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿第十五条如果双方约定,由业主免费向监理机构提供职员和服务人员,则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。
监理单位的权利第十六条业主在委托的工程范围内,授予监理单位以下监理权利:选择工程总设计单位和施工总承包单位的建议权。
选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。
(3)工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向业主的建议权。
(4)工程结构设计和其他专业设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,自主向设计单位提出建议,并向业主提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得业主的同意。
(5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,自主向承建商提出建议,并向业主提出书面报告;如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得业主的同意。
(6)工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权,重要协调事项应当事先向业主报告。
(7)报经业主同意后,发布开工令、停工令、复工令。
(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。
承建商取得监理机构复工令后才能复工。
发布停、复工令应当事先向业主报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在2 4小时内向业主作出书面报告。
(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签订权。
(10)在工程承包合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及结算工程款的复核确认权与否定权,未经监理机构签字确认,业主不支付工程款。
第十七条监理机构在业主授权下,可对任何第三方合同的义务提出变更。
如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经业主事先批准。
在紧急情况下未能事先报业主批准时,监理机构所作的变更也应尽快通知业主。
在监理过程中如发现承建商工作不力,监理机构可提出调换有关人员的建议。
第十八条在委托的工程范围内,业主或第三方对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。
当业主和第三方发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。
当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证的事实材料。
业主的权利第十九条业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权。
第二十条业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
第二十一条监理单位调换总监理工程师须经业主同意。
第二十二条业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。
第二十三条业主有权要求监理单位更换不称职的监理人员,直到终止合同。
监理单位的责任第二十四条监理单位的责任期即监理合同有效期。
在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十五条监理单位在责任期内,应当履行监理合同中约定的义务。
如果因监理单位过失而造成了经济损失,应当向业主进行赔偿。
累计赔偿总额不应超过监理酬金总数(除去税金)。
第二十六条监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理单位不承担责任。
第二十七条监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时,监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。
业主的责任第二十八条业主应当履行监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理单位造成的经济损失。
第二十九条业主如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。
合同生效、变更与终止第三十条本合同自双方签字之日起生效。
第三十一条由于业主或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主。
由此增加的工作量视为附加工作,完成监理业务的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
第三十二条在监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时,监理单位应当立即通知业主。
该监理业务的完成时间应予延长。
当恢复执行监理业务时,应当增加不超过4 2天的时间用于恢复执业监理业务。
并按双方约定的数量支付监理酬金。
第三十三条业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同,则应当在5 6 天前通知监理单位,监理单位应当立即安排停止执行监理业务。
当业主认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。
若业主发出通知后2 1天内没收到满意答复,可在第一个通知发出后3 5天内发出终止监理合同的通知,监理合同即行终止。
业主在约定期限内未行使其解除权的,该权利消灭。
第三十四条监理单位在应当获得监理酬金之日起3 0天内仍未收到支付单据,而业主又未对监理单位提出任何书面意见时,或根据第3 2条或第3 3条已暂停执行监理业务时限超过半年时,监理单位可向业主发出终止合同的通知。
如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到业主答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二次通知发出后4 2末内仍未得到业主答复,可终止合同,或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。
第三十五条监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的时间和酬金。
第三十六条合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理酬金第三十七条正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金,按照监理合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第三十八条如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起,应当向监理单位补偿应支付的酬金利息。
禾憶额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
第三十九条支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十条如果业主对监理单位提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书2 4小时内监理单位发出异议的通知,但业主不得拖延其他无异议酬金项目的支付。
其他第四十一条委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察,经业主同意后其所需费用由业主负担。
第四十二条监理单位如须另聘专家咨询或协助,在监理业务范围内其费用由监理单位承担,监理业务范围以外,其费用由业主承担。
第四十三条监理机构在监理工作中提出的合理化建议,使业主得到了经济效益,业主给予适当的物质奖励。
(具体奖励方法参见"专用条件" 。
)第四十四条未经对方的书面同意,无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。
第四十五条除业主书面同意外,监理单位及职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。
监理单位不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。
争议的解决第四十六条因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿,业主与监理单位之间应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门调解,仍不能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。
工程建设监理合同专用条件第二条本合同适用的法规及监理依据:第四条监理业务:第八条外部条件包括:第九条双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间:第十条业主应在_______ 天内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十四条业主免费向监理机构提供如下设施:监理单位自备的,业主给予经济补偿的设施如下:第十五条在监理期间,业主免费向监理机构提供 __________ 名职员,由总监理工程师安排其工作,并免费提供_______ 名服务人员。
第二十五条监理单位在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失:赔偿金=直接经济损失X酬金比率(扣除税金)第三十七条业主同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理单位的酬金:业主同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付附加工作酬金:业主同意以下计算方法、支付时间与金额,支付额外工作酬金:第三十九条双方同意用_______ 支付酬金,按________ 汇率计付。