7、工程设计合同(试用版)
- 格式:pdf
- 大小:264.18 KB
- 文档页数:11
工程设计合同范本1. 合同概述本合同是由甲方(委托人)与乙方(设计方)签署,约定双方在工程设计项目上的权利和义务。
本合同是为了确保工程设计项目的顺利进行,保障双方的合法权益,促进良好的合作关系而订立的。
2. 项目描述(在此处详细描述工程设计项目的相关信息,包括项目的名称、类型、规模、地点、要求等)3. 乙方的权利和义务3.1 设计工作内容乙方应按照甲方提供的工程设计要求,组织设计团队进行项目的设计工作,包括但不限于:制定详细的设计计划和进度安排;进行工程勘察和设计;编制设计文件和图纸;提供技术咨询和解决方案等。
3.2 技术要求乙方应保证设计文件的准确性和可行性,并满足甲方在合同中明确约定的技术要求。
3.3 设计变更如遇到设计变更,乙方应及时向甲方提出书面变更申请,并经甲方同意后进行调整。
3.4 完成时间乙方应按照合同约定的工期,按时完成设计工作,并且保证设计文件的质量和可交付性。
3.5 保密义务乙方应对甲方提供的项目资料、技术数据和商业机密等进行保密,不得擅自泄露或向第三方披露。
4. 甲方的权利和义务甲方应向乙方提供项目所需的必要资料和信息,并按时支付设计费用。
5. 设计费用5.1 设计费用总额根据双方协商一致,设计费用总额为(具体金额)。
5.2 设计费用支付方式甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点,将设计费用支付给乙方。
5.3 逾期支付如甲方未按时支付设计费用,应按照约定支付逾期费用。
6. 违约责任6.1 乙方违约责任若乙方未按合同约定履行义务,甲方有权要求乙方改正错误或补救不足,并有权要求赔偿损失。
6.2 甲方违约责任若甲方未按合同约定支付设计费用或提供必要信息,乙方有权要求甲方履行合同义务,并有权要求赔偿损失。
7. 合同的变更和解除7.1 变更任何对合同内容的修改和补充,应经双方协商一致,并通过书面形式进行确认。
7.2 解除在情况下,任何一方有权解除合同:经双方协商一致;一方严重违反合同约定;发生不可抗力事件,导致无法继续履行合同。
工程设计合同示范文本工程设计合同是工程设计服务中非常重要的一环,合同的签订能够明确双方的权利和义务,保障双方的合法权益,并规范了双方在合作过程中的行为。
以下是一个工程设计合同的示范文本,供参考:第一条合同双方甲方:(委托方名称)乙方:(设计机构名称)第二条项目内容乙方接受甲方的委托,负责完成甲方委托的工程设计项目,具体内容为:(设计项目内容),并按照国家相关规定和标准进行设计。
第三条设计要求设计过程中,乙方应遵守国家相关法律法规及标准,做到科学安全、经济合理,保证设计质量符合甲方的要求。
第四条设计周期乙方应按照协议规定的时间节点,保质保量地完成设计任务。
如遇特殊情况,需提前向甲方提出并经协商确定合理的延期方案。
第五条服务费用甲乙双方约定设计服务费用为:(具体金额),支付方式为:(例如:按阶段支付、按完成比例支付等),付款时间为:(具体时间)。
第六条合同变更如有需对合同内容进行变更,双方应书面协商一致,并签订变更协议。
变更协议具有与原合同同等的法律效力。
第七条违约责任若一方未履行合同义务或违反合同条款,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此造成的一切损失。
第八条合同解除在进行合作的过程中,若甲方或乙方出现严重违约行为,对方有权解除合同。
解除合同后,应按照事实情况进行赔偿和处理争端问题。
第九条法律适用本合同的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
对于本合同所引发的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院进行解决。
第十条其他事项本合同自甲乙双方签字盖章生效,合同正本一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
以上是一个工程设计合同的示范文本,供大家参考。
在签订合同时,双方需认真阅读合同内容,严格按照合同约定执行,保证双方的权益不受损害。
合同的签订不仅对双方有利,也有利于工程设计的顺利进行和提高工程质量。
愿合同签订后,双方能够携手合作,共同努力,实现设计目标,取得共同成功!。
工程设计合同书通用版范本6篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(设计人):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合工程设计的实际情况,在平等自愿的基础上,甲乙双方就本工程设计事项达成如下协议:一、工程概况及设计内容(一)工程名称:____________________(二)工程地点:____________________(三)设计范围和内容:涵盖规划设计方案、初步设计图纸及施工图设计,包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等相关内容。
二、设计期限与进度安排(一)设计期限:乙方应在合同签订后______天内完成全部设计内容。
(二)进度安排:乙方应按照甲方要求的时间节点完成各阶段的设计任务,确保设计进度与工程建设进度相匹配。
三、设计费用及支付方式(一)设计费用:本工程设计费用总额为人民币______元整。
具体费用根据设计方案、工作量及工作量明细进行协商确定。
(二)支付方式:甲方应按以下方式支付设计费用:签订合同后预付______%;提交初步设计图纸后支付______%;提交施工图设计后支付剩余的______%。
款项应汇入乙方指定的银行账户。
四、质量要求及验收标准(一)乙方应根据国家相关技术规范、标准进行设计,确保设计成果符合规范和质量要求。
甲方单位名称:[甲方全称](以下简称“甲方”)乙方单位名称篇2甲方(发包人):__________________乙方(设计人):__________________根据《中华人民共和国合同法》及国家其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着公平、公正的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行工程设计事宜达成如下协议:一、设计项目概况1. 项目名称:__________________2. 项目地点:__________________3. 设计范围:__________________4. 设计内容:__________________二、设计费用及支付方式1. 设计费用:总设计费用为人民币______元(大写:______元整)。
建筑设计试用合同1. 合同背景2. 合同目的本合同旨在确保设计方和甲方在建筑设计试用期间能够达成共识,保障建筑设计试用的顺利进行。
3. 设计范围提供建筑设计方案;提供设计方案修改和调整服务;协助甲方完成设计方案的实施。
4. 试用期限本合同的试用期限为______(具体试用期限由双方协商确定)。
试用期限届满后,双方将根据试用期间的效果和成果决定是否签署正式的建筑设计合同。
5. 试用期间的义务和权利5.1 设计方的义务和权利设计方应按时提供建筑设计方案,确保设计方案满足甲方的要求;设计方应根据甲方的要求对设计方案进行修改和调整;设计方享有设计方案的知识产权;设计方享有按照本合同约定计取的费用。
5.2 甲方的义务和权利甲方应提供详细的建筑设计要求和技术要求,并提供设计方案评估意见;甲方应提供设计方案实施所需的场地、设备等资源;甲方享有对设计方案进行评估、修改和调整的权利;甲方应按照本合同约定计取的费用。
6. 试用期终止6.1 试用期双方协商一致终止试用期双方可以在试用期间任何时候协商一致终止本合同。
终止时,双方应制定终止方案,并解决相关费用计取、资源归还等事项。
6.2 试用期到期终止试用期到期时,如果双方未就正式建筑设计合同达成一致,本合同自动终止。
终止时,双方应解决相关费用计取、资源归还等事项。
7. 保密义务双方应对在试用期间获得的商业秘密、设计方案等保密信息承担保密义务,不得向第三方泄露、披露。
在合同终止后,双方仍应继续履行保密义务。
8. 争议解决双方因本合同产生的争议,应通过友好协商解决。
协商未果的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 其他事项本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;本合同的修改、补充应以书面形式进行;本合同的有效期限为试用期间;本合同的未尽事宜,双方可根据实际情况进行协商。
甲方:签字:____________________ 日期:____________________设计方:签字:____________________ 日期:____________________。
建筑工程设计合同模板工程名称:_____工程地点:_____设计证书等级:_____发包人:_____ 设计人:_____ 签订日期:_____ 签订日期:_____ 发包人委托设计人承担_____工程设计,工程地点为_____,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据1.1《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是:________。
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:3.1合同书3.2中标函(文件)3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_________第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用7.1双方商定,本合同的设计费为____万元。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。
工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计____万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交_____设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计____万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计____万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
工程设计合同书范本5篇篇1工程设计合同书范本甲方:(委托单位名称)地址:法定代表人:联系电话:传真:邮编:乙方:(设计单位名称)地址:法定代表人:联系电话:传真:邮编:经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方设计(项目名称)工程达成如下合同:第一条项目内容甲方委托乙方对(项目名称)工程进行设计,具体内容包括但不限于(工程内容)。
第二条设计费用1. 甲方应按照设计费用支付方式向乙方支付设计费用。
2. 设计费用总额为(具体金额),设计费用支付方式为(支付方式及期限)。
3. 设计费用不包括设计方向甲方提供设计咨询、技术咨询等额外服务所产生的费用。
第三条设计周期1. 乙方应按照双方约定的设计周期,在规定时间内完成设计任务。
2. 设计周期为(具体时间),如有延期应提前告知甲方并经双方协商确定新的设计完成时间。
第四条设计质量1. 乙方应确保设计符合国家有关规定和标准,保证设计合理、可行。
2. 如设计出现质量问题,乙方应承担相应的责任和赔偿责任。
第五条材料提供1. 甲方应在签订合同后向乙方提供设计所需的相关资料和材料。
2. 乙方在设计过程中如需额外材料或信息,应向甲方提出并获得同意。
第六条设计变更1. 如甲方要求对设计方案进行变更,应书面通知乙方并经乙方同意后方可进行。
2. 设计变更可能会引起设计费用的调整,请双方在设计变更前充分沟通并达成书面协议。
第七条设计文件1. 乙方应按照国家要求,完成设计文件并按规定交付给甲方。
2. 设计文件应包括但不限于设计图纸、计算书、工程说明书、效果图等。
第八条合同解除1. 在履行合同过程中,如一方不履行合同义务或存在其他违约行为,另一方有权解除合同。
2. 合同解除应经双方书面协商一致,并按照法律规定处理后续事宜。
第九条争议解决双方在履行合同过程中因发生争议,应协商解决。
如协商不成,应提交相关部门仲裁或通过诉讼解决。
第十条附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方交付设计文件之日终止。
工程设计合同模板1. 合同背景本工程设计合同模板适用于工程设计领域的合同签订。
工程设计是指基于特定要求和目标,通过科学、技术和艺术的知识、方法和经验,对工程进行计划、研究、设计和管理的过程。
2. 合同目的本合同的目的是明确工程设计委托方与设计服务提供方之间的权益和义务,确保双方在工程设计过程中的合作顺利进行,并达到预期的设计目标。
3. 合同条款3.1 委托方信息•委托方名称:•地址:•联系人:•联系电话:3.2 设计服务提供方信息•设计服务提供方名称:•地址:•联系人:•联系电话:3.3 合同项目本合同约定的工程设计项目为:•工程名称:•工程地址:•工程规模:•工程设计内容:3.4 合同费用•设计服务费用:(以人民币为单位)•付款方式:•付款时间:3.5 合同履行期限•设计开始日期:•设计完成日期:•设计交付日期:3.6 合同风险责任•设计风险责任:•履行风险责任:•争议解决方式:3.7 合同变更和解除•合同变更条件:•合同解除条件:4. 合同附件•工程设计任务书•工程设计进度计划•工程设计成果交付标准•其他附件:5. 合同生效和解释5.1 合同生效本合同经双方签字、盖章后生效,并于合同生效之日起执行。
5.2 合同解释本合同的解释及争议解决,适用于中华人民共和国的法律。
6. 合同签署委托方签署:签字:________________________日期:________________________设计服务提供方签署:签字:________________________日期:________________________7. 合同附件本合同附件以双方签字、盖章后的正本为准。
8. 合同终止本合同在以下情况下终止:•完成设计任务并顺利交付•双方协商一致解除合同•其他法律法规规定的情况9. 其他事项本合同未尽事宜,由双方协商决定。
新工程设计合同样本7篇第1篇示例:新工程设计合同样本合同编号:XXXXXX甲方(设计单位):_______________(单位名称)法定代表人:_______________地址:_______________电话:_______________传真:_______________邮编:_______________鉴于甲、乙双方就XXX工程设计事宜达成一致意见,为明确双方权利和义务,特订立本合同。
合同内容如下:第一条合同标的甲方根据乙方委托,负责对XXX工程进行设计。
具体工程内容为:_______________。
第二条设计要求1. 甲方应按照国家现行有关标准、规范和乙方提出的技术要求进行设计,确保设计质量达到相关要求。
2. 设计过程中,甲方应认真听取乙方的意见,确保设计方案能够满足乙方的实际需求。
3. 甲方应保证设计方案的独特性和原创性,不得抄袭他人设计作品。
第三条设计周期甲方应按照双方协商的时间节点,保质保量完成设计工作。
设计周期为_______________。
第四条合作方式1. 甲方与乙方应保持密切沟通,及时报告工作进展情况。
2. 乙方有权对设计方案提出合理修改意见,甲方应积极配合并及时修改方案。
第五条服务报酬1. 甲方应按照双方约定的报酬标准收取设计费用。
设计费共计_______________(大写)人民币,乙方应在设计合同签订之日起三日内支付给甲方。
2. 若设计过程中出现额外费用,双方应协商解决。
第六条设计成果归属1. 甲方对所完成的设计成果享有著作权。
乙方不得随意复制、传播或用于其他用途。
2. 设计成果交付后,乙方可在合理范围内使用,但不得泄露给第三方。
第七条违约责任1. 在合同履行过程中,如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此造成的一切损失。
2. 对于因不可抗力等客观原因导致合同无法履行,双方可以协商解除合同,但不承担违约责任。
第八条争议解决合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。
最新建设工程设计合同范本(实用7篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!最新建设工程设计合同范本(实用7篇)正式合同是合法有效的,因此一定要慎重对待哦!以下是本店铺为大家收集整理的最新建设工程设计合同范本,欢迎阅读并下载。
工程设计合同范本6篇第1篇示例:工程设计合同范本是工程项目中非常重要的一份文件,它规范了设计方和业主之间的权利义务关系,保障了工程的顺利进行和完成。
下面是一份关于工程设计合同范本的简要介绍:合同编号:______________根据有关法律法规,甲乙双方经友好协商,就___________工程项目的设计工作达成如下协议:一、设计内容1.1 甲方应根据乙方的要求,完成___________工程项目的设计工作,包括设计依据、方案设计、施工图设计等内容。
1.2 设计工作应符合国家相关标准和规定,保证设计质量,满足乙方的要求。
二、费用支付2.1 乙方应按照设计工作的进度和质量,及时向甲方支付设计费用。
2.2 设计费用总额为___________,分期支付,具体支付方式详见附件。
三、设计进度3.1 甲方应按照合同约定的时间节点,完成设计工作。
3.2 如遇特殊情况导致设计进度延误,甲方应及时向乙方说明情况,并协商解决方案。
四、设计变更4.1 如乙方需要对设计方案进行修改或者补充,应书面向甲方说明具体要求。
4.2 设计变更应符合相关法律法规和标准,且相应费用由乙方承担。
五、设计成果交付5.1 甲方完成设计工作后,应向乙方提交设计成果和相关文件。
5.2 设计成果应包括设计报告、方案设计、施工图等内容,并应符合相关法律法规。
六、保密义务6.1 甲乙双方应对涉及设计工作的信息和文件进行保密,不得擅自泄露给第三方。
6.2 设计文件和资料归乙方所有,未经乙方书面同意,甲方不得擅自使用或者转让。
七、违约责任7.1 如甲方未按照合同约定履行设计工作,乙方有权要求甲方承担违约责任。
八、争议解决8.1 如在履行合同过程中发生争议,甲乙双方应友好协商解决。
8.2 如协商不成,应提交有关部门或者仲裁机构解决。
九、其他9.1 本合同自双方签字盖章后生效,至设计工作完成后终止。
9.2 本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
合同编号:项目工程设计发包合同发包人:设计人:签订时间:发包人:设计人:发包人委托设计人承担工程设计任务,双方遵循平等、公平、自愿、诚实信用的原则,结合工程实际情况,经协商达成一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条本合同签订依据1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》(建设部2008年版)等。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条设计依据1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件。
2、发包人提交的基础资料。
3、设计人采用的主要技术标准:国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:1、合同书2、中标函(文件)3、发包人要求及委托书4、投标书5、其他合同文件:第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容1、工程名称:2、工程地点:3、建筑规模:4、设计证书等级:5、设计阶段:6、投资控制:本工程实行限额设计,工程总造价不超过万元。
在发包人无重大变更要求的情况下不得超过限额,同时工程造价按照市现行相关定价、计价要求及相关定额政策性文件。
7、设计内容:本次设计委托范围和内容为:第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间注:1、设计须按《建筑工程设计文件编制深度规定》(建设部2008版)执行。
2、所有设计成果、文件资料的电子文件应为DWG、JPG、DOC、XLS、SKP等格式。
3、设计人的设计成果版权归发包人所有。
4、以上各阶段成果提交期限内的设计时间均包含三天以内的中间成果的讨论、修改所需的时间。
5、各设计阶段成果报设计管理职能部门、机构审查,设计人根据审查意见对设计成果进行修改,设计修改时间一般不超过天。
6、设计人提交设计图纸后,发包人应尽快与市建委指定的负责施工图审查的机构签订施工图审查合同,并备齐施工图审查所需之各项批文。
设计人全过程配合发包人的图纸审查工作,并及时对图纸进行修改。
设计人在施工图审查机构受案后个日历天内通过施工图审查。
7、发包人在报批、报建过程中,设计人必须全力配合发包人参与报批、报建工作,对相关部门提出的意见及时修改,直至报批、报建通过为止。
第七条费用1、双方商定,本合同的设计费定为元(人民币大写: 元整)。
其中,不含税价款为元(人民币大写: 元整);增值税额为元(人民币大写: 元整)。
收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
设计费用明细表2、双方在非发包人原因造成的重大设计调整的情况下,双方按以上总价办理结算,总价不予以调整。
3、若根据地方垄断行业专项设计要求需要调整设计内容时,设计费用不再另行增加。
4、设计费包含为满足设计要求的图纸和文件编制费用、人工费及设计人履行本合同过程中的所发生的全部费用。
第八条支付方式1、预付款支付:。
2、预付款扣回:。
3、进度款支付(按节点):。
4、结算条款(含质量保修规定):。
5、双方委托银行代付代收有关费用,由双方财务部门协商。
6、每次结算完成后5日内,设计人应当向发包人开具等额增值税专用发票,否则,发包人有权延迟支付工程款,设计人不得以此作为索赔及工期调整的依据。
若发包人发票出现遗失、破损或不能验证等情况的,设计人有义务配合发包人完成相应发票的认证工作。
7、设计人信息栏:7.1 收款单位名称:7.2 纳税人识别号:7.3 地址、电话:7.4 开户行及账号:第九条双方责任1、发包人责任1.1、发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性、及时性负责。
发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
1.2、发包人拥有合同范围以内的设计方案、文件、资料图纸、数据和专利技术等一切资料的知识产权,发包人有权将这些资料用于广告宣传,按这些文件和图纸履行的一切工程的所有权归发包人所有。
设计人承诺发包人不会因采用设计人的设计成果而在专利权、版权及其他知识产权方面受到来自任何第三方请求,异议,仲裁,诉讼或索赔,如有发生时,设计人承担全部费用并负责处理,并承担一切法律责任,因上述原因造成发包人损失的,设计人应负全责。
1.3、在合同履行期间,若设计人因设计工期、质量、设计思路、风格与方案设计不符合、主要设计人员变更等原因导致设计成果不能满足发包人的要求,发包人有权终止或解除合同。
1.4、在合同履行期间,若设计人的部分设计成果不能完成或设计深度达不到发包人的要求,必须重新进行设计,若重新设计后仍无法满足,需发包人交由第三方设计单位完成或完善,则由此部分设计工作发生的费用,发包方将从设计费中扣除。
1.5、按合同规定向设计人支付设计费用。
2、设计人责任2.1、设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。
并对提交的设计文件的质量负责。
2.2、设计合理使用年限为 _年。
2.3、设计人应以书面通知发包人,能够代表设计人就发包人关于本合同的书面询问给予答复的主要负责人。
2.4、设计人应对设计过程中所需的设计资料或其他需要发包人配合的事项提前以书面通知发包人,对需要完成的设计任务,应通过各专业配合设计效果达成的多个设计方案比较,优选出最佳方案,并由发包人书面确定最终实施方案。
2.5、在图纸设计过程中,设计人必须按照发包人的书面意见进行修改设计,对于已经批准的设计,设计人不得在未经发包人书面同意的情况下进行修改。
如设计采用适合我国国情的外国先进技术和材料设备而我国尚无该项规范或技术规则时,在不违反国家及地方颁布的强制性规范、规定的前提下,可参照国外使用,但须提前经有关政府部门批复及发包人书面认可。
2.6、设计人需负责审核发包人制定的有相应设计资质的专业承包人深化设计的典型单体施工图,因此发生的所有费用已包含在合同设计费用内。
2.7、设计人如果对发包人提供的设计资料有疑义或认为不完善,必须及时将意见以书面形式提交发包人。
若未及时发现提供资料出现的问题,造成的损失由设计人负责。
2.8、设计人必须为本项目配备胜任的设计团队,并报发包人备案,设计人项目负责人和其他主要设计人员及构架一旦确定,不得随意进行调动或更换,项目负责人及主要设计人员如需调换,须事先通知发包人并得到发包人的认可,对其中不称职的设计人员,发包人有权要求予以调换。
2.9、设计人提交的图纸如果质量不能符合要求时,发包人有权拒绝。
由此而造成的工期延误及重新出图的责任及费用由设计人承担。
2.10、设计人应配合发包人对所有承担设计任务的建设项目进行交底、汇报、参加评审会、材料封样、不定期现场跟踪效果等工作。
设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付的设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
2.11、设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
2.12、设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金包括但不限于直接损失和间接损失等。
2.13、由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目工程暂定总造价的(比例),并承担由此对发包人造成的一切损失。
2.14、合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍赔偿发包人由此造成的损失。
2.15、设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
2.16、设计人应在满足国家相关设计规范的条件下进行优化设计,同时接受发包人合理的优化方案设计更改。
2.17、设计人应配合发包人完善并办理公开招标的相关手续,配合办理设计合同的备案等相关工作。
2.18、设计人应对的基本建设报批报审程序有深入的了解,提交的设计成果应满足报批报审要求,承担满足报批报审要求所必需的设计修改以及完善的责任,设计人配合发包人完成方案设计阶段的报批工作。
2.19、在发包人规定的时间内,完成招标备案手续。
2.20、设计人须派员参加的会议,发包人提前24小时通知设计方,设计人应派相关人员按时到场参加;一般情况下,发包人应提前24小时通知设计人进行现场服务,如施工现场遇到紧急问题需要处理,则设计人在24小时内应派技术人员到达现场并进行技术处理。
2.21、施工过程中如发包人需要做局部调整,且该调整要求必须符合现行国家相关规范,设计人在保证安全的情况下必须执行并设计人应在发包人要求的期限内出具变更图,否则发包人有权拒绝支付余款。
所有局部调整修改费用,已包含于合同价款中。
2.22、设计人应做到所有设计经济合理,并做到认真计算,设计人应按照发包人的限额要求进行设计。
如发包人认为设计人在过程中存在经济上的不合理现象,有权向设计人提出质疑或聘请专家、公司对设计人设计文件进行评估,以现行国家设计规范为基础,核算成本。
若设计人设计成果超出限额投资设计金额,经裁定后相关顾问费及评估费用由设计人全额支付,并向发包人进行赔偿,赔偿费用为超出限额部分设计费的倍。
2.23、施工阶段服务内容:①发包人对工程承包进行招标时,与设计文件有关的问题,设计人必须给予解答,且设计人的解答应及时有效,满足于发包人招标进度计划的要求。
如发包人需要,设计人应协助发包人完成招标文件中技术条款的确认。
②在施工阶段设计人将负责审核发包人、项目其他设计单位或工程承包商递交的与设计人设计内容有关的材料和文件。
设计人负责设计文件的技术交底,按时参加与设计工作相关的工程例会及与设计工作相关的会议,及时解决工程出现的设计问题,配合发包人做好报建工作。
③设计人除做好施工图交底、验槽、封顶、竣工验收工作及常规的现场服务外,设计人应根据施工中的不同阶段的要求,委派现场设计代表,配合发包人解决有关的设计图纸问题。
④设计人负责向发包人及发包人委托的项目前期管理单位、监理单位、施工单位进行设计交底,实施现场服务并处理有关设计问题和参加验收工作。
负责配合发包人和监理解决施工中出现的重大问题,解决施工中的设计技术问题和设计变更签证工作。