监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0221-5
- 格式:docx
- 大小:276.72 KB
- 文档页数:5
监理工程师《合同管理》考试题及参考答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同管理的主要任务?A. 确保合同条款的准确性和完整性B. 监督合同的履行情况C. 协调合同各方之间的关系D. 制定合同管理制度2. 下列哪项不属于合同的订立阶段?A. 合同谈判B. 合同起草C. 合同签订D. 项目立项3. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同变更的条件?A. 合同双方协商一致B. 合同履行中出现不可抗力情况C. 合同一方违约D. 合同期限届满4. 下列哪项不属于合同的结算方式?A. 按进度付款B. 验收合格后付款C. 固定总价D. 成本加利润5. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同纠纷的处理方式?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起诉讼参考答案:1. D2. D3. D4. D5. D二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 监理工程师在进行合同管理时,应关注合同的哪些方面?()A. 合同条款B. 合同金额C. 合同履行期限D. 合同双方的权利和义务E. 合同的签订和变更程序7. 合同履行过程中,监理工程师应如何监督合同的履行?()A. 定期对合同履行情况进行检查B. 对合同履行中出现的问题及时协调解决C. 对合同变更进行审核和批准D. 对合同双方的违约行为进行处理E. 制定合同履行计划8. 合同纠纷的处理方式有哪些?()A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起诉讼E. 求助第三方9. 下列哪些情况可能导致合同变更?()A. 合同履行中出现不可抗力情况B. 合同一方违约C. 合同双方协商一致D. 合同期限届满E. 政府政策调整10. 合同结算方式有哪些?()A. 按进度付款B. 验收合格后付款C. 固定总价D. 成本加利润E. 一次性付款参考答案:6. A、B、C、D、E7. A、B、C、D8. A、B、C、D9. A、B、C10. A、B、C、D三、简答题(每题10分,共30分)11. 请简述监理工程师在进行合同管理时的主要任务。
监理工程师《合同管理》试题(含答案)合同管理是监理工程师在工作中必不可少的一项技能。
本文将针对监理工程师的合同管理能力进行测试,内容包括合同管理的基本概念、合同的订立与履行、合同的变更与解除以及合同的违约与争议解决等方面。
一、选择题(每题5分,共25分)1. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是其主要工作内容?A. 合同的订立与履行B. 合同的变更与解除C. 合同的违约与争议解决D. 合同的投资控制答案:D2. 下列哪项不是合同订立的基本原则?A. 自愿原则B. 平等原则C. 公平原则D. 无效原则答案:D3. 在合同履行过程中,监理工程师发现承包商存在违约行为,下列哪项不是解决违约行为的正确方式?A. 要求承包商及时整改B. 要求承包商支付违约金C. 立即解除合同D. 向业主报告情况答案:C4. 监理工程师在合同管理中,下列哪项不是合同变更的条件?A. 合同订立后,合同主体发生变更B. 合同订立后,合同内容发生变更C. 合同履行过程中,出现不可抗力因素D. 合同履行过程中,出现合同约定的事由答案:A5. 下列哪项不是合同解除的情形?A. 合同履行期限届满B. 合同当事人协商一致C. 合同一方当事人严重违约D. 不可抗力导致合同无法履行答案:A二、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述监理工程师在进行合同订立管理时的主要工作内容。
答案:监理工程师在进行合同订立管理时,主要工作内容包括:审查合同当事人资格,确保合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力;审查合同内容,确保合同内容符合法律法规、工程建设的需要和合同当事人的意愿;参与合同谈判,协助业主争取合同权益;起草合同文本,明确合同条款和双方的权利义务;办理合同签订手续,确保合同合法有效。
2. 请简述监理工程师在进行合同履行管理时的主要工作内容。
答案:监理工程师在进行合同履行管理时,主要工作内容包括:监督承包商按照合同约定完成工程任务,确保工程质量、安全、进度等方面的要求;检查承包商的施工进度和质量,发现问题及时要求整改;审核承包商的工程量报表和工程款项申请,确保工程款项的合理支付;协调处理合同履行过程中的变更、索赔等问题,维护业主的合法权益。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0220-511、根据FIDIC《施工合同条件》的规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时,就( )发布变更指令。
【不定项】A.缩短合同约定的工期B.改变合同中任何工作的数量C.删减任何合同约定的工作内容D.改变原定的施工顺序E.变更任何工作的质量要求正确答案:B、C、D、E答案解析:本题考核的是工程变更的范围。
由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:(1)对合同中任何工作工程量的改变。
(2)任何工作质量或其他特性的变更。
(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变。
(4)删减任何合同约定的工作内容。
(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务,包括任何联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作。
(6)改变原定的施工顺序或时间安排。
2、FIDIC《施工合同条件》规定,承包商租赁施工设备时,应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时,设备所有人应( )。
【单选题】A.运走施工设备B.以相同的条件将该施工设备转租给发包人C.更换施工设备D.暂停施工正确答案:B答案解析:3、FIDIC施工合同通用条件中规定,可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。
【多选题】A.延误发放图纸B.不可预见的外界条件C.延误移交施工现场D.施工中遇到文物和古迹的干扰E.因质量问题进行的返工正确答案:A、B、C、D答案解析:4、FIDIC《施工合同条件》规定,最终解决合同争议的方式是( )。
【单选题】A.诉讼B.提交工程师决定C.仲裁D.争端裁决委员会决定正确答案:C答案解析:5、关于合同履行中涉及的几个期限,表述正确的是( )。
【多选题】A.缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期B.合同工期的时间界限作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准C.合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期,应在专用条件内具体约定D.合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念,指所签合同内注明的完成全部工程的时间E.合同有效期自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止正确答案:A、B、C、E。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案题目:合同管理一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的实质性内容的是()。
A. 合同的名称和编号B. 合同的标的C. 合同的签订日期D. 合同的履行地点3. 监理工程师在合同管理中的核心任务是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格4. 合同的订立方式不包括()。
A. 口头约定B. 书面形式C. 电子邮件D. 传真5. 下列关于合同履行期限的说法正确的是()。
A. 合同履行期限可以延长,但需经过合同双方协商一致B. 合同履行期限可以缩短,但需经过合同双方协商一致C. 合同履行期限可以延长或缩短,无需经过合同双方协商一致D. 合同履行期限不能变更6. 合同变更的条件不包括()。
A. 合同双方协商一致B. 合同一方提出变更请求C. 合同履行中出现不可抗力情况D. 合同履行期限届满7. 下列属于合同违约责任的是()。
A. 合同无效B. 合同变更C. 合同解除D. 违约方支付违约金8. 下列不属于合同纠纷解决方式的是()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 提起行政诉讼9. 在合同履行过程中,监理工程师发现合同一方未按照合同约定履行义务,应当()。
A. 立即终止合同B. 通知对方采取补救措施C. 向合同双方协商解决D. 向法院提起诉讼10. 下列不属于合同管理的基本原则的是()。
A. 合同自由原则B. 公平原则C. 诚实信用原则D. 监理工程师权威原则二、多项选择题(每题3分,共30分)11. 合同管理的基本内容包括()。
A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除E. 合同的终止12. 下列属于合同的附属文件的是()。
A. 合同协议书B. 合同履行计划C. 合同变更协议D. 合同解除协议E. 合同的附件13. 监理工程师在合同履行过程中的职责包括()。
监理工程师《合同管理》考试真题及答案一、单项选择题(每题的备选答案中只有一个最符合题意)1. 监理工程师在进行合同管理时,应遵循的原则有()。
A. 公平合理B. 平等自愿C. 诚实信用D. 合法合规答案:D2. 下列合同中,属于监理工程师在工程建设过程中常涉及的有()。
A. 工程勘察合同B. 工程咨询合同C. 工程设计合同D. 建筑材料采购合同答案:B3. 在合同履行过程中,监理工程师发现承包商存在违约行为,应当()。
A. 立即终止合同B. 要求承包商立即改正C. 向建设单位报告D. 要求承包商承担违约责任答案:B4. 下列关于合同履行的描述中,正确的是()。
A. 合同履行过程中,双方应当严格按照合同约定的内容履行B. 合同履行过程中,任何一方不得单方面变更合同内容C. 合同履行过程中,监理工程师有权对承包商的施工过程进行监督D. 合同履行过程中,双方应当随时沟通,确保合同顺利履行答案:C5. 下列关于合同变更的说法中,正确的是()。
A. 合同变更必须经过双方协商一致B. 合同变更可以任意一方单方面提出C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更无需经过监理工程师同意答案:A6. 在工程建设过程中,监理工程师对合同的管理主要包括()。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的签订、履行和解除C. 合同的履行、变更和解除D. 合同的签订、履行和变更答案:A7. 下列关于合同解除的说法中,正确的是()。
A. 合同解除必须经过双方协商一致B. 合同解除可以任意一方单方面提出C. 合同解除后,双方应当承担违约责任D. 合同解除后,双方无需承担任何责任答案:A8. 下列关于合同风险管理的说法中,正确的是()。
A. 合同风险管理主要是监理工程师的责任B. 合同风险管理应当贯穿于合同签订、履行、变更和解除的全过程C. 合同风险管理只需要在合同签订时进行D. 合同风险管理主要是建设单位的责任答案:B9. 下列关于合同纠纷处理的说法中,正确的是()。
监理工程师《合同管理》考试试题(含答案)一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 确定合同价格D. 协调各方利益2. 合同订立过程中,要遵循()原则。
A. 公平B. 自愿C. 平等D. 诚实信用3. 合同的履行期限自()。
A. 合同签订之日B. 合同生效之日C. 合同约定之日D. 工程开工之日4. 合同变更的条件包括()。
A. 合同当事人协商一致B. 因不可抗力导致合同无法履行C. 合同一方当事人死亡D. 合同生效后,合同约定的内容发生变更5. 合同终止的情形不包括()。
A. 合同履行完毕B. 合同解除C. 合同当事人协商一致终止合同D. 监理工程师决定终止合同6. 违约责任中,预期违约是指()。
A. 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务B. 当事人一方未履行合同义务C. 当事人一方迟延履行合同义务D. 当事人一方不完全履行合同义务7. 合同纠纷的解决方式不包括()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 直接向法院起诉8. 监理工程师在合同管理中,对合同履行情况进行监督检查,主要包括()。
A. 合同价格的执行情况B. 合同条款的执行情况C. 工程质量的符合情况D. 工程进度的符合情况9. 合同管理中的风险防范措施不包括()。
A. 充分了解合同对方当事人B. 明确合同条款,降低合同纠纷风险C. 建立健全合同管理制度D. 工程师在项目过程中严格把关工程质量10. 下列关于合同履行过程中的变更管理,说法错误的是()。
A. 变更事项应当明确、具体,符合合同约定B. 变更事项应当符合项目目标,有利于项目顺利进行C. 变更应当经过合同当事人协商一致D. 监理工程师可以根据实际情况单方面决定合同变更二、多项选择题(每题3分,共60分)1. 合同管理的基本原则包括()。
A. 合法性B. 公平性C. 自愿性D. 诚实信用E. 严格履行2. 合同订立的形式包括()。
监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同管理的主要任务?A. 确保合同履行B. 提高项目质量C. 控制项目成本D. 协调各方关系答案:B2. 下列哪种合同形式不属于建设工程合同?A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 设备采购合同答案:D3. 下列关于合同订立的描述,错误的是:A. 合同订立应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则B. 合同订立应当采用书面形式C. 合同订立不需要经过审批程序D. 合同订立后,双方应当履行合同义务答案:C4. 监理工程师在进行合同分析时,下列哪项不是合同分析的主要内容?A. 合同的法律适用B. 合同的履行期限C. 合同的支付方式D. 合同中的工作量答案:D5. 下列哪种情况不属于合同变更?A. 合同履行过程中,发包人增加工程量B. 合同履行过程中,承包人减少工程量C. 合同履行过程中,发包人延迟支付工程款D. 合同履行过程中,承包人延迟完成工程答案:C6. 下列哪种情况不属于合同解除?A. 合同履行期限届满B. 合同一方违约,对方要求解除合同C. 合同约定的解除条件出现D. 合同履行过程中,发包人要求提前完成工程答案:A7. 下列哪种情况不属于合同违约?A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付工程款C. 合同一方迟延履行合同义务D. 合同一方超额履行合同义务答案:D8. 下列哪种方式不是合同争议解决的方式?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决答案:D9. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同管理的原则?A. 公平原则B. 诚信原则C. 统一原则D. 合法原则答案:C10. 下列哪种情况不属于合同权利义务的终止?A. 合同履行期限届满B. 合同一方违约,对方解除合同C. 合同约定的终止条件出现D. 合同一方死亡答案:D二、多项选择题(每题3分,共60分)11. 监理工程师在进行合同分析时,应当关注以下哪些内容?()A. 合同的法律适用B. 合同的履行期限C. 合同的支付方式D. 合同中的工作量E. 合同双方的信誉答案:ABCDE12. 合同变更的情形包括以下哪些?()A. 合同履行过程中,发包人增加工程量B. 合同履行过程中,承包人减少工程量C. 合同履行过程中,发包人延迟支付工程款D. 合同履行过程中,承包人延迟完成工程E. 合同双方协商一致变更合同内容答案:ABCDE13. 合同违约的情形包括以下哪些?()A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付工程款C. 合同一方迟延履行合同义务D. 合同一方超额履行合同义务E. 合同一方擅自变更合同内容答案:ABCE14. 合同争议解决的方式包括以下哪些?()A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决E. 第三方评估答案:ABCD15. 监理工程师在进行合同管理时,应当遵循以下哪些原则?()A. 公平原则B. 诚信原则C. 统一原则D. 合法原则E. 经济效益原则答案:ABDE三、简答题(每题10分,共30分)16. 请简述合同管理的主要任务。
监理工程师《合同管理》考试试题(含答案)一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调合同各方之间的关系D. 确定合同价格2. 下列哪一项不属于合同的分类?()A. 建设合同B. 采购合同C. 租赁合同D. 咨询合同3. 合同的订立应当遵循()。
A. 自愿原则B. 公开原则C. 公平原则D. 诚实信用原则4. 合同履行过程中,监理工程师应当()。
A. 及时调整合同价款B. 及时解决合同争议C. 监督合同的履行D. 确定合同变更5. 下列哪一项不属于合同的担保方式?()A. 保证B. 抵押C. 定金D. 保险6. 合同终止后,监理工程师应当()。
A. 办理合同终止手续B. 追究合同当事人的违约责任C. 审查合同解除的合法性D. 确定合同终止的原因7. 下列哪一项不属于合同违约责任的形式?()A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失8. 下列哪一项不属于合同的变更原因?()A. 合同履行过程中出现新的情况B. 合同当事人协商一致C. 监理工程师的决定D. 合同价款的调整9. 在合同管理中,监理工程师应当()。
A. 审查合同条款的合法性B. 确定合同价格C. 监督合同的履行D. 制定合同管理制度10. 下列哪一项不属于合同履行的原则?()A. 全面履行C. 继续履行D. 诚实信用二、多项选择题(每题3分,共30分)11. 合同的特征包括()。
A. 法律约束力B. 经济利益性C. 明确的目的性D. 双方当事人意思表示一致12. 合同的订立应当具备的条件包括()。
A. 主体资格合法B. 合同标的明确C. 合同条款完整D. 合同价格确定13. 合同的履行原则包括()。
A. 全面履行B. 适当履行D. 诚实信用14. 合同违约责任的形式包括()。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失15. 合同的变更原因包括()。
注册监理工程师考试《合同管理》测试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同文件的是()。
A. 工程设计图纸B. 工程量清单C. 合同协议书D. 施工现场情况说明书3. 合同履行的过程中,监理工程师对合同的监督主要体现在()。
A. 工程进度控制B. 工程质量控制C. 工程投资控制D. 合同履行过程的跟踪检查4. 下列关于合同变更的说法,正确的是()。
A. 合同变更必须经过双方当事人协商一致B. 合同变更应当采用书面形式C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要经过监理工程师同意5. 下列属于合同违约的情形的是()。
A. 当事人未履行合同义务B. 当事人迟延履行合同义务C. 当事人擅自变更合同内容D. 当事人未按照约定的方式履行合同6. 下列关于合同解除的说法,正确的是()。
A. 合同解除必须经过双方当事人协商一致B. 合同解除应当采用书面形式C. 合同解除后,当事人应当承担违约责任D. 合同解除不需要经过监理工程师同意7. 下列属于合同权利义务转让的情形的是()。
A. 债权人将其债权全部转让给第三方B. 债务人将其债务全部转让给第三方C. 债权人将其债权部分转让给第三方D. 债务人将其债务部分转让给第三方8. 下列关于合同终止的说法,正确的是()。
A. 合同终止后,当事人之间的权利义务关系消灭B. 合同终止后,当事人应当承担违约责任C. 合同终止后,合同文件仍然有效D. 合同终止后,合同中的结算条款仍然有效9. 下列属于合同担保的方式的是()。
A. 保证B. 抵押C. 质押D. 定金10. 下列关于合同争议解决的说法,正确的是()。
A. 合同争议解决应当遵循公平原则B. 合同争议解决可以采取协商、调解、仲裁或者诉讼等方式C. 合同争议解决必须经过监理工程师同意D. 合同争议解决只能采取诉讼方式二、多项选择题(每题2分,共40分)11. 合同文件的组成包括()。
注册监理工程师考试《合同管理》测试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 确定合同价格D. 协调合同双方关系2. 下列属于合同执行情况的信息的是()。
A. 合同履行过程中的问题B. 合同履行结果C. 合同履行过程中的经验教训D. 合同履行过程中的原始记录3. 下列关于合同履行期限的说法正确的是()。
A. 合同履行期限可以延长,但不得缩短B. 合同履行期限可以延长,也可以缩短C. 合同履行期限不得延长,但可以缩短D. 合同履行期限不得延长,也不得缩短4. 下列属于合同变更情况的是()。
A. 合同价格的调整B. 合同履行期限的延长C. 合同标的的数量变化D. 合同双方的名称变更5. 下列关于合同解除的说法正确的是()。
A. 合同解除后,合同的权利义务终止B. 合同解除后,合同的权利义务继续存在C. 合同解除后,合同的权利义务部分终止D. 合同解除后,合同的权利义务全部继续存在6. 下列属于合同终止条件的是()。
A. 合同履行期限届满B. 合同双方协商一致C. 合同一方违约D. 合同标的物的交付7. 下列关于违约责任的说法正确的是()。
A. 违约方只需承担合同价款的责任B. 违约方需承担合同价款和履行合同的费用C. 违约方只需承担履行合同的费用D. 违约方无需承担任何责任8. 下列属于合同纠纷解决方式的是()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 以上都是9. 下列关于合同管理信息系统的说法正确的是()。
A. 合同管理信息系统只能用于合同的履行和监督B. 合同管理信息系统只能用于合同的制定和修改C. 合同管理信息系统可用于合同的制定、履行、监督和纠纷解决D. 合同管理信息系统只能用于合同的查询和统计10. 下列属于合同风险的是()。
A. 合同价格的波动B. 合同履行期限的延长C. 合同标的的数量变化D. 合同双方的信誉风险二、多项选择题(每题4分,共40分)11. 合同履行过程中的信息主要包括()。
2022年山东省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时,应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间2.根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告( ) 天后未进行验收,视为验收合格。
A.14B.28C.42D.563.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是( )。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同4.根据《标准勘察招标文件》,勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的,应由()向政府管理部门提出申A.发包人B.勘察人C.监理人D.发包人和勘察人共同5.下列组织或个人中,不能成为合同法律关系主体的是A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所6.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是() 。
A.同意卖方启运,改为设备安装前检验B.停止启运,按合同约定进行交货前检验C.停止启运,卖方自行检验后再包装启运D.同意启运,视为卖方违约并扣合同价15%的违约金7.根据《标准设计施工总承包招标文件》,总监理工程师超过( )天不能履行职责的,应委派代表在许可范围内代行其职责。
A.2B.3C.5D.78.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险,导致受益人未能得到保险人赔偿的,损失赔偿应由()承担。
A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人9.下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是( )。
注册监理工程师考试《合同管理》考试题含答案注册监理工程师考试《合同管理》考试题(含答案)一、单项选择题1.某施工合同在履行过程中,承包人提出使用专利技术,工程师同意,则下列各个申报手续和费用承担的表述,正确的是( )。
A.发包人办理申报手续并承担费用B.发包人办理申报手续,承包人承担费用C.承包人办理申报手续,发包人承担费用D.承包人办理申报手续并承担费用2.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定,而且双方又未能达成补充协议,依据《中华人民共和国合同法》,应按( )的市场价格履行。
A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地3.在FIDIC《施工合同条件》中,承包商不可提出工期索赔的情况是( )。
A.公共行为引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹4.依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理,称为( )。
A.无权代理B.委托代理C.法定代理D.指定代理5.按照FIDIC《施工合同条件》规定,合同有效期的结束时间为( )。
A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.结清单生效日D.签发最终支付证书日6.审查设计投标人的人员技术力量主要是考察( )的资质能力。
A.设计单位负责人B.设计负责人C.专业设计人员D.所有设计人员7.在监理合同签订后,出现了不应由监理人负责的情况,不得不暂停执行某些监理任务,当恢复监理工作时。
还应增加不超过( )天的合理时间,用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理酬金。
A.7B.14C.24D.428.依据《中华人民共和国合同法》的规定,当合同履行方式不明确的,按照( )的方式履行。
A.法律规定B.有利于实现债权人的目的C.有利于实现债务人的目的D.有利于实现合同目的9.在材料采购合同中,由供货方运送的货物。
运输过程中发生的问题由( )负责。
A.供货方B.运输部门C.采购方D.供货方和运输部门共同10.施工合同在履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的.是( )。
2024监理工程师《合同管理》测试题(含答案)一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在合同管理中的主要任务是()。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方关系D. 确定合同价格2. 下列不属于合同文件的组成内容的是()。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单3. 合同履行的过程中,监理工程师对合同的监督主要体现在()。
A. 工程进度B. 工程质量C. 工程投资D. 合同变更4. 在合同执行过程中,监理工程师对合同的调整与控制主要针对()。
A. 合同价格B. 合同内容C. 合同条款D. 合同履行情况5. 下列关于合同变更的说法错误的是()。
A. 合同变更应按照合同约定的程序进行B. 合同变更应经过双方协商一致C. 合同变更应由监理工程师提出D. 合同变更应按照合同约定的时间进行6. 下列不属于合同违约责任的是()。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 支付违约金D. 赔偿损失7. 下列关于合同争议解决的说法正确的是()。
A. 合同争议应首先通过协商解决B. 协商不成的,应通过调解解决C. 调解不成的,应通过仲裁解决D. 仲裁不成的,应通过诉讼解决8. 下列不属于合同索赔的条件的是()。
A. 索赔事件应属于合同约定的范围内B. 索赔事件应给当事人造成损失C. 索赔事件应由当事人一方负责D. 索赔事件应发生在合同履行期间9. 下列关于工程变更的说法正确的是()。
A. 工程变更应由监理工程师提出B. 工程变更应经过设计单位同意C. 工程变更应由施工单位提出D. 工程变更应按照合同约定的程序进行10. 下列不属于合同解除的情形的是()。
A. 合同当事人协商一致B. 合同当事人一方违约C. 不可抗力导致合同无法履行D. 监理工程师认为合同无法履行二、多项选择题(每题3分,共30分)11. 合同文件的组成包括()。
A. 合同协议书B. 合同条件C. 技术规范D. 工程量清单E. 合同履行过程中的相关文件12. 监理工程师在合同履行过程中的监督职责包括()。
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解
析答案0221-5
1、设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务,卖方可能被要求提供的服务有()。
【多选题】
A.监督所供货物的现场试运行
B.提供货物维修所需的工具
C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册
D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训
E.在双方商定的一定期限内对所供货物实施所有的修理工作正确答案:A、B、C
答案解析:本题考查的是伴随服务。
选项D,在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。
选项E,在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理,但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。
2、建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定,也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点,则交货地点应为()。
【单选题】
A.供货人订立合同时的营业地
B.合同订立地
C.采购人订立合同时的营业地
D.工程项目所在地
正确答案:A
答案解析:本题考查的是订购产品的交付。
当事人没有约定交付地点或者约定不明确,可以协议补充;不能达成补充协议
的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。
按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,适用下列规定:(1)标的物需要运输的,出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人。
(2)标的物不需要运输的,出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的,出卖人应当在该地点交付标的物;不知道标的物在某一地点的,应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。
3、按照标的不同,建设工程材料设备采购合同可以分()。
【多选题】
A.即时买卖合同
B.非即时买卖合同
C.材料采购合同
D.货物运输合同
E.设备采购合同
正确答案:C、E
答案解析:本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。
按照标的不同,建设工程材料设备采购合同可以分为材料采购合同和设备采购合同。
4、在分期付款买卖合同中,分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时,出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
【单选题】
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/5
正确答案:D
答案解析:本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。
分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一时,出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除
合同。
5、供货方送货到现场的交货日期,以()为准。
【单选题】
A.合同约定的时间
B.供货方通知提货的日期
C.发货时承运部门签发货单上的戳记日期
D.采购方接收货物时在存货单上签收的日期
正确答案:D
答案解析:本题考查的是订购产品的交付。
合同履行过程中,判定是否按期交货或提货,依照约定的交(提)货方式不同,可能有以下几种情况:(1)供货方送货到现场的交货日期,以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准;(2)供货方负责代运货物,以发货时承运部门签发货单上的戳记日期为准;(3)采购方自提产品,以供货方通知提货的日期为准。