下载文档原格式
二级建造师《施工管理》模拟试题及答案(新版)1、[单选题]下列关于项目管理责任书的编制依据，错误的是()。
A.项目管理规划大纲B.施工承发包合同C.施工组织设计文件D.项目的特点【答案】C2、[单选题]施工预算的作用是( )。
A.施工招标的主要依据B.建设单位投资控制的主要依据C.建设单位与施工单位结算的依据D.施工企业组织生产、进行经济核算的依据【答案】D3、施工项目技术负责人每天在施工日志中对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于项目目标动态控制过程中( )的工作。
A.准备阶段B.收集项目实际值C.进行目标计划值和实际值比较D.纠偏环节【答案】B【解析】本题考查的是运用动态控制原理控制施工进度。
对于大型建设工程项目，应通过编制施工总进度规划、施工总进度计划、项目各子系统和各子项目施工进度计划等进行项目施工进度目标逐层分解。
4、索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起( )变化的各类事件。
A.质量、成本B.安全、工期C.工期、费用D.标准、信息【答案】C【解析】本题考查的是索赔的证据。
常见的索赔证据主要有：()各种合同文件;()经过发包人或者工程师(监理人)批准的承包人的施工进度计划、施工方案、施工组织设计和现场实施情况记录;()施工日记和现场记录;()工程有关照片和录像等;()备忘录，对工程师(监理人)或业主的口头指示和电话应随时用书面记录，并给予书面确认;()发包人或者工程师(监理人)签认的签证;()工程各种往来函件、通知、答复等;()工程各项会议纪要;()发包人或者工程师(监理人)发布的各种书面指令和确认书，以及承包人的要求、请求、通知书等;()气象报告和资料，如有关温度、风力、雨雪的资料;()投标前发包人提供的参考资料和现场资料;()各种验收报告和技术鉴定等;()工程核算资料、财务报告、财务凭证等;()其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。
5、[选择题]工程项目施工总进度纲要的主要内容包括( )。
二级建造师考试《建设工程施工管理》模拟卷及答案解析（一）一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．建设工程项目管理中的费用目标对施工方而言是（）。
A．投资目标B．成本目标C．概算目标D．预算目标【答案】B【解析】建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。
“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期；“项目策划”指的是项目实施的策划（它区别于项目决策期的策划），即项目目标控制前的一系列筹划和准备工作；“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。
2．某住宅小区工程施工前，施工项目管理机构绘制了如图1所示的框图。
该图是（）。
图1A．项目结构图B．组织结构图C．工作流程图D．合同结构图【答案】A【解析】A选项，项目结构图是一个组织工具，它通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。
B选项，组织结构图是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）。
C选项，工作流程图，反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。
D选项，合同结构图，反映一个建设项目参与单位之间的合同关系。
3．组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的（）。
A．逻辑关系B．协作关系C．合同关系D．指令关系【答案】D【解析】组织结构模式可用组织结构图来描述，组织结构图是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）。
A选项，逻辑关系是通过工作流程图反映的。
C选项，合同关系是通过合同结构图反映的。
4．图2反映的是某建设项目业主、项目总承包人、分包人之间的（）。
图2A．协作关系B．指令关系C．管理关系D．合同关系【答案】D【解析】组织工具是组织论的应用手段，用图或表等形式表示各种组织关系。
二级建造师《施工管理》基础模拟试题（2）2016年二级建造师《施工管理》基础模拟试题A.8600B.9200C.9600D.19200参考答案：A参考解析：混凝土量增加导致的成本加额=(实际消耗量-计划消耗量)×计划单价=(320-300)×430：8600元。
23 关于施工质量控制的说法，正确的是( )。
A.施工质量控制应强调过程控制B.施工质量控制应独立于施工质量管理C.施工质量控制的关键在于工程项目的终检D.施工质量控制的特点仅由施工生产的特点决定参考答案：A参考解析：工程项目在施工过程中，工序衔接多、中间交接多、隐蔽工程多，施工质量具有一定的过程性和隐蔽性。
因此，在施工质量控制工作中，必须强调过程控制，因此A正确，C错误。
质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。
因此B错误。
工程项目的施工质量受到多种因素的影响。
这些因素包括地质、水文、气象和周边环境等自然条件因素，勘察、设计、材料、机械、施工工艺、操作方法、技术措施，以及管理制度、办法等人为的技术管理因素。
要保证工程项目的施工质量，必须对所有这些影响因素进行有效控制，因此D是错误的。
24 施工企业实施环境管理体系标准的关键是( )。
A.坚持持续改进和环境污染预防B.采用PDCA循环管理模式C.组织最高管理者的承诺D.组织全体员工的参与参考答案：A参考解析：环境管理体系标准的应用原则包括：(1)标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任。
(2)有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系。
(3)标准着眼于采用系统的管理措施。
(4)环境管理体系不必成为独立的管理系统，而应纳入组织整个管理体系中。
(5)实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防。
(6)有效地实施环境管理体系标准，必须有组织最高管理者的承诺和责任以及全员的参与。
25 根据《质量管理体系》(GB/Tl9000--2000)，施工企业开展质量管理和质量保证的基础是( )。
二级建造师《施工管理》模拟试题及答案(最新)1、[单选题]在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线那么该节点称为( )。
A.起点节点B.中间节点C.终点节点D.所有节点【答案】B2、[单选题]根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析、归纳和整理编制而形成的定额是()。
A.预算定额B.概算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】D3、[多选题]根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”中关于竣工验收的规定，下列说法正确的有()。
A.需要进行国家验收的，国家验收是竣工验收的一部分B.承包人向监理人报送竣工验收申请报告的条件之一是已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.经验收合格工程的实际竣工日期，以实际竣工验收的日期为准，并在工程接收证书中写明D.发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润E,在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由发包人承担修复费用【答案】BD4、[选择题]根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2013)44号)施工中建筑材料在运输装卸过程中不可避免的损耗应计入建筑安装工程( )。
A.材料费B.规费C.措施费D.企业管理费【答案】A【解析】本题考核的是工程建设监理规划的编制。
工程建设监理规划的编制应由总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制。
5、关于利用时间—成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是( )。
A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金贷款利息不利B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金贷款利息有利C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率【答案】D【解析】本题考查的是赢得值(挣值法)。
选项B，正确的表述应为“进度偏差反映的是绝对偏差”。
二级建造师考试《矿业工程管理与实务》模拟卷及答案解析（三）一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．矿业工程施工中，不论何种井巷贯通，均需事先算出贯通测量的几何要素，它是指（）。
A．贯通巷道中心线的坐标和坡度B．贯通巷道腰线的坐标和坡度C．贯通巷道中心线的坐标方位角、贯通巷道腰线的倾角（坡度）和贯通距离D．贯通巷道的距离【答案】C【解析】矿业工程施工中，不论何种贯通，均需事先确定贯通井巷中心线的坐标方位角和贯通距离，标定其腰线及其倾角（坡度）等，这些统称为贯通测量的几何要素。
即标定巷道中腰线所需的数据，其求解方法随巷道特点、用途及其对贯通的精度要求而不同。
2．下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是（）。
A．根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种B．尽量减小水灰比C．采用高强度石子D．采用级配好且干净的骨料【答案】C【解析】提高混凝土耐久性的措施有：①根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种，并选择适宜的混合材料和填料；②采用较小的水灰比，并限制最大水灰比和最小水泥用量；③采用级配好且干净的砂、石骨料，并选用粒径适中的砂、石骨料；④掺加减水剂或引气剂，或根据工程特性，掺加其他适宜的外加剂；⑤加强养护；⑥改善施工方法与质量等。
3．建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有（）。
A．抗拉性能、抗压性能、抗剪性能B．抗拉性能、抗压性能、抗冲击性能C．抗拉性能、抗压性能、抗疲劳性能D．抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度【答案】D【解析】建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度。
4．下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是（）。
A．较高等级的普通水泥B．复合水泥C．火山灰质水泥D．矿渣水泥【答案】A【解析】严寒露天地区，寒冷地区处于水位升降范围内优先选用普通水泥（32.5级以上），也可选用矿渣水泥（32.5级以上），不宜使用火山灰质水泥，粉煤灰水泥。
二级建造师《施工管理》模拟试题及答案(最新)1、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是( )。
A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】D【解析】本题考查的是材料消耗定额。
材料净用量的确定，一般有理论计算法、测定法、图纸计算法和经验法。
2、当计算工期不能满足要求工期时，需要压缩关键工作的持续时间以满足工期要求。
在选择缩短持续时间的关键工作时宜考虑( )。
A.缩短持续时间对质量影响不大的工作B.缩短持续时间所需增加的费用最少的工作C.有充足备用资源的工作D.持续时间最长的工作E,缩短持续时间对安全影响不大的工作【答案】ABCE【解析】本题考查的是总时差。
工作的总时差=min{3+4，5+3}=7天。
3、下列关于计日工的说法中，正确的是( )。
A.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工是指施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】C【解析】本题考查的是工程量偏差。
如果合同中没有约定或约定不明的，处理原则如下：当工程量偏差(包括因工程变更等原因导致的工程量偏差)超过%时，对综合单价的调整原则为：①增加%以上时，增加部分的综合单价应调低;②减少%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合。
单价应调高。
工程量偏差超过%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：①工程量增加的，措施项目费调增;②工程量减少的，措施项目费调减。
4、[单选题]施工现场的临时食堂，通常用餐人数在( )人以上时，应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管网。
二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.关于二级注册建造师的执业活动，下列说法中正确的是()。
A.施工单位的二级注册建造师，可同时担任两个项目施工的负责人B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询C.可超出聘用单位业务范围执业D.保证执业成果的质量并承担相应的责任2.【真题】下列关于投标文件提交的说法中，正确的是()。
A.投标文件一经寄出，即具有法律效力B.招标人收到投标文件后，应检查投标文件的组成内容是否符合要求C.招标人收到的有效投标文件少于5份的，应当重新招标D.投标人不按招标文件要求提交投标担保的，其投标文件应作废标处理3.根据《建设工程质量管理条例>，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。
A.竣工验收B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证4.某学校与某塑钢窗加工厂签订了一份承揽加工塑钢窗合同，由其向塑钢窗加工厂提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金。
该学校称为()。
A.承揽人B.定作人C.制作人D.代理人5.下列关于终止招标的说法中，正确的是（）A.招标人只能通过发布公告的方式终止招标B.招标人口头通知已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人终止招标C.招标人终止招标的，应当及时退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用D.招标人终止招标，已收取投标保证金的，仅退还所收取的投标保证金6.关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）A.建筑业企业増项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并分立改制重组的，可以直接承继原建筑业企业资质7.赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。
1、在建安工程价款动态结算的调值公式中，各成本要素系数与固定系数之和应（）。
A．B．≤lC．=1D．>12、工程质量验收统一标准规定，分部工程的划分是按专业性质和（）确定。
A．工种B．施工段C．建筑部位D．材料3、由于承包商负责采购的材料原因，工程实际进度与经过确认的进度计划不符，承包人按照工程师的要求提出改进措施，经过工程师确认后执行。
由此导致的费用增加应（）。
A．由发包人承担B．由工程师承担C．由承包人承担D．由发包人与承包人分担4、下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是（）。
A．分段结算的工程，可按月预支工程款B．按月结算的工程，不需进行竣工结算C．按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付D．只有工程承包合同价在100万元以下的才可实行竣工后一次结算5、监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到包人书面建议后的（）天内做出变更指示。
A．7B．10C．14D．216、信息技术的应用对施工方进度控制而言是一种（）。
A．管理手段B．组织手段C．技术手段D．经济手段7、为了充分利用和发挥信息资源的价值，实现有序的科学信息管理，业主和项目参建各方都应编制各自的（），以规范信息管理工作。
A．项目管理规划B．系统开发计划C．信息管理手册D．信息编码表8、由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度，缩短工期，引起承包人的人力、物力、财力的额外开支，承包人提出索赔称为（）。
A．工程延期索赔B．工程加速索赔C．工程终止索赔D．工程变更索赔9、进度目标分析和论证的目的是（）。
A．落实进度控制的措施B．论证进度目标是否合理C．决定进度计划的不同功能D．确定进度计划系统内部关系10、某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤，休养了22周。
根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441—86)，该工人的伤害程度为（）。
A．轻伤B．重伤C．职业病D．失能伤害11、一般技术工人的知识、经验和能力的风险属于（）类型。
2017年二级建造师施工管理真题及答案(完整版)2017年二级建造师施工管理真题及答案(完整版)一、单项选择题1.对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的成本目标。
2.甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。
在施工及管理中，甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工。
3.某施工项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是决策。
4.某项目部制定的投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程组织属于管理工程流程组织。
5.在施工组织设计中，把施工所需的各种资源、生成、生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中的施工平面图。
6.针对施工进度滞后问题，项目部提出了落实管理人员责任、优化工作流程、改进施工方法、强化奖惩机制等措施，其中属于技术措施的是改进施工方法。
7.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)，劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并支付相关保险费用。
答案】C18.根据___《标准施工招标文件》，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照成本加利润原则。
19.关于单价合同的说法，正确的是A。
对于投标书中出现明显数字计算错误时，评标委员会有权先做修改再评标。
20.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标【2013】44号)，施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的企业管理费。
21.关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是B。
政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督。
22.职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的最高管理者进行。
23.工程质量监督机构接受建设单位提交的有关工程质量监督申报手续，审查合格后应签发质量监督文件。
2017二级建造师建筑工程模拟题案例分析一、施工总承包单位与建设单位于2013年2月20日签订了某22层综合办公楼工程施工合同。
合同中约定：(1)人工费综合单价为45元/工日;(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期Id;(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。
工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：事件1：3月19～20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，1台挖掘机陷人黏土中。
事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入黏土中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。
事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。
期间共造成人工窝工300工日。
事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。
事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m2。
会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600m2，用量最大的一种人造饰面木板300m2。
针对事件1至事件3，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
问题1.事件1至事件3中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。
2.事件1至事件3中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。
4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。
参考解析：1.施工总承包单位就事件1至事件3提出的工期和费用索赔是否成立的判定及理由：事件1：工期索赔成立，费用索赔不成立。
2018年二级建造师《施工管理》模拟题及答案一、单项选择题(共70题,每题1分,共70分,在每小题列出的四个备选项中只有一个最符合题意,请将其代码填写在题后括号内,错选、多选或未选均无分)第1 题父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于()。
A.指定代理B.委托代理C.无权代理D.法定代理第2 题以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是()。
A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标第3 题在编制施工进度计划时，如果合理地考虑( )，将有利于提高施工质量、降低施工成本。
A.施工资源的运用B.施工工期的延长C.施工队伍的素质D.施工资金的安排第4 题在对热力管道单项工程的验收中，( )是工程质量进行检查和评定的重点之一。
A.水压试验B.承重或受力结构C.工程决算D.竣工资料第5 题不属于必须实施监理的工程是( )。
A.使用国债的工程B.国家重点工程C.成片开发的住宅小区D.利用外资的项目第6 题债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做()。
A.保证B.抵押C.留置D.质押第7 题工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是()。
A.公民B.法人C.个体工商户D.其他社会组织第8 题设计、采购和施工任务综合的承包被简称为( )。
A.EPC承包B.联合体承包C.D-B承包D.CM总承包第9 题按照建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在调查研究和收集资料之后应进行的步骤是()。
A.进行项目结构分析B.确定项目工作编码C.编制各层进度计划D.进行进度计划系统的结构分析第10 题对实行强制性监理的建设工程范围作出具体规定的法规是( )。
A.《中华人民共和国建筑法》B.《中华人民共和国招投标法》C.《建设工程质量管理条例》D.《建设工程监理范围和规模标准规定》第11 题按照我国建筑安装工程的有关规定，材料损耗率的计算公式可以表示为()X100%。
A.净用量/总用量B.净用量/损耗量C.损耗量/总用量D.损耗量/净用量第12 题下列()不是实木复合地板按结构分类。
A.三层复合实木地板B.多层实木复合地板C.细木工板复合实木地板D.粗木工板复合实木地板第13 题价值工程中的总成本是指()。
A.生产成本B.使用成本C.使用和维护费用D.产品寿命成本第14 题在施工人力资源管理中，提倡员工采取主动行动弥补业绩中的不足，鼓励员工在事业上取得更大的成绩属于()。
A.编制组织和人力资源规划B.组织项目管理班子人员的获取C.管理项目管理班子的成员D.团队建设第15 题当事人迟延履行后发生不可抗力的应当()。
A.全部免除责任B.不能免除责任C.部分免除责任D.由相对方决定是否免除责任第16 题政府部门对工期的新要求，如环境保护要求、城市规划要求等导致的工程变更，()应该承担其可能引起的工期、费用的变化。
A.政府部门B.承包人C.业主D.施工总承包管理单位第17 题建筑工程施工质量验收时对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行( )。
A.抽样检测B.全数检验C.无损检测D.见证取样检测第18 题某施工机械的预算价格为10万元，耐用总台班数为1000，残值率为10%，则该机械的台班折旧费为( )。
A.80B.90C.100D.110第19 题某工程施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程的价格，按施工合同示范文本的规定，则该变更工程可()确定变更价款。
A.按合同已有价格B.参照合同价格C.由承包人提出价格，发包人确认后D.由承包人提出价格，工程师确认后第20 题下列关于钢筋代换原则的说法中不正确的是()。
A.钢筋代换原则有等强度代换和等面积代换B.构件按最小配筋率配筋时，应按等强度原则进行代换C.构件配筋受强度控制时，按等强度原则进行代换D.相同种类和级别的钢筋代换时，按等面积原则进行代换第21 题某施工项目由预算表和规定标准可知，其直接费为800万元。
其中，人工费和机械费合计为800万元，按人工费和机械费之和计算的间接费费率为20%，利润率为5%，则该项目的不含税金的造价为()万元。
A.1000B.1100C.875D.1200第22 题在工程索赔中，电话记录()。
A.不可以作为索赔证据B.可以作为索赔证据C.只能作为索赔参考D.是索赔的物证第23 题总时差指的是()。
A.最早开工时间与最迟结束时间的差B.在不影响总工期的前提下，可以利用的机动时间C.完成工期的最大期望时间D.最迟开工时间与最早结束时间的差第24 题既可以用于同城结算，又可以用于异地结算的是()。
A.支票结算B.银行本票结算C.银行汇票结算D.委托收款结算第25 题在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价由()组成。
A.人工费、材料费、机械使用费B.人工费、材料费、机械使用费、管理费C.人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润D.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费和税金第26 题对于设在市区的施工企业，其城市维护建设税的税率为()。
A.1%B.3%C.5%D.7%第27 题建筑业企业应具备的条件中法规没有明确要求的是( )。
A.有符合国家规定的注册资本B.有国家税务机关的有关证明C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.法律、行政法规规定的其他条件第28 题下列事实中，发生不当得利的事实有()。
A.养子女给其生父母的赡养费B.甲公司利用乙公司倒掉的废煤渣制作建筑材料C.给付因赌博而欠的钱款D.售货员找零时多找给顾客的钱第29 题物体打击事故指的是落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、()等造成的人身伤害。
A.砸伤B.碾压C.挤压D.坠落第30 题职业健康安全与环境管理是建造师的重要职责，也是()。
A.业主的要求B.工程设计者的要求C.时代的要求D.民工的要求第31 题价值工程中，价值、功能、成本之间的关系式为()。
A.V=F/CB.V=C/FC.F=V/CD.F=C/V第32 题由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是()。
A.数据处理B.点对点信息技术C.基于网络的信息处理平台D.信息处理工作平台第33 题大理石的化学性质是()。
A.酸性石材B.碱性石材C.中等硬度石材D.中性石材第34 题工程项目管理风险是指可能出现的( )的不确定因素。
A.影响项目目标实现B.影响项目风险控制C.影响项目团队建设D.影响项目组织协调第35 题在确定建设工程项目施工的安全目标时，需按()方法以在项目经理为首的项目管理系统内进行分解，从而确定每个岗位的安全目标，实现全员安全控制。
A.系统管理B.WBSC.项目管理D.目标管理第36 题以下属于项目目标的过程控制的是( )。
A.进行任务分工、规定工作流程B.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素C.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施D.定期进行项目目标的计划值与实际值的比较第37 题以下( )属于分包人安全生产责任之一。
A.对本施工现场的安全工作负责B.对承包项目的安全负责C.审查分包工程范围内的安全生产保证体系D.制定并执行分包项目的安全生产制度第38 题在业主方项目管理的任务中，最重要的任务是()。
A. 合同管理B.投资控制C.质量控制D.安全管理第39 题建设工程合同应当采用()。
A.书面形式B.口头形式C.书面形式为原则，口头形式例外D.口头形式为原则，书面形式例外第40 题人身安全控制计划方面的风险属于( )风险。
A.组织B.经济与管理C.工程环境D.技术第41 题钢结构构件的防腐施涂方法一般有刷涂法和喷涂法，其中刷涂法适用于()的涂料。
A.油性基料B.酸性基料C.中性基料D.碱性基料第42 题安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括()。
A.措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关B.计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关C.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关D.措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关第43 题石材幕墙工程所用花岗石板材的弯曲强度应经( )检测确认。
A.国家检测机构B.省级检测机构C.当地检测机构D.法定检测机构第44 题根据工程合同管理，工程师在合同权限内发出的变更指令，承包商()。
A.在没有确定工期延长时间时，可以暂不执行B.须无条件执行，同时根据合同寻求合理的工程变更价款C.在没有商议好工程变更价款时，可以暂不执行指令D.认为变更指令不合理时，可以申请不执行指令第45 题财务评价是根据()，计算和分析项目的盈利状况。
A.预期市场价格B.现行市场价格C.历史市场价格D.影子价格第46 题在工程开工前所进行的施工组织设计，是投标阶段施工组织设计的进一步深化，其范围由()来界定。
A.招标文件中的发包范围B.投标文件C.招标文件D.施工合同第47 题下列合同中，属于从合同的是()。
A.买卖合同B.借款合同C.保证合同D.承揽合同第48 题结构抵抗变形的能力被称为( )。
A.刚度B.强度C.稳定性D.安全性第49 题事故的发生是两类危险源共同作用的结果，其中()是事故发生的前提。
A.第一类危险源B.第二类危险源C.第一、第二类共同作用的结果D.第一、第二类都不是第50 题假设工作C的紧前工作为A.B，如果A.B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天，持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为()。
A.10天B.11天C.12天D.13天第51 题按照当事人是否相互负有义务对合同进行分类，合同可以分为()。
A.有偿合同、无偿合同B.双方合同、单务合同C.诺成合同、要物合同D.要式合同、不要式合同第52 题代号网络计划中的虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，一般起着工作之间的关系、区分和()三个作用。
A.交叉B.汇合C.分流D.断路第53 题下列人民法院受理的案件中，应当公开审理的是()。
A.离婚案件B.涉及商业秘密的案件C.当事人申请不公开的案件D.普通建设工程纠纷第54 题当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()内向上一级人民法院提起上诉。
A.10日B.15日C.30日D.60日第55 题从主体上看，债权是()。
A.相对权B.绝对权C.对人权D.对世权第56 题施工进度控制的经济措施涉及的内容是()。
A.施工人员的奖金发放计划B.工程资金需求计划和加快施工进度的经济激励措施C.对工作人员的培训计划D.施工过程的项目资金预算计划第57 题工程质量验收合格后，建设单位应在工程验收合格之日起()日内，向工程所在地的政府建设行政主管部门备案。
A.15B.16C.17D.18第58 题风险是指损失的( )。
