建筑工程承发包合同范本
- 格式:docx
- 大小:18.93 KB
- 文档页数:9
建筑工程承包合同书范本第一部分协议书发包人(全称):_____承包人(全称):_____依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____工程地点:_____工程内容:_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____资金来源:_____二、工程承包范围承包范围:_____三、合同工期:开工日期:_____竣工日期:_____合同工期总日历天数____天四、质量标准工程质量标准:_____五、合同价款金额(大写):____元(人民币)¥:____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____年____月____日合同订立地点:_____本合同双方约定_____后生效。
发包人:_____(公章)承包人:_____(公章)住所:_____ 住所:__________法定代表人:_____ 法定代表人:_____委托代表人:_____ 委托代表人:_____电话:_____ 电话:_____传真:_____ 传真:_____开户银行:_____ 开户银行:_____账号:_____ 账号:_____邮政编码:_____ 邮政编码:_____。
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
建筑承包合同格式范本发包方(甲方):承包方(乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程规模:4、结构形式:二、工程承包范围(一)乙方承包范围:按____设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)的要求负责____的施工总承包;主要施工内容包括但不限于下列:1、土建工程(1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。
(2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填,基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。
(3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。
(4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的第一个接入井)。
(5)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋,负责各专业工程施工后的修补。
(6)、负责工程竣工验收前的所有清理:包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运),以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。
(7)、负责督促工程竣工验收前的各专业分包工程的分包竣工资料的提交并与总包汇总成册。
2、水电安装工程(1)给排水工程:给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始(泵房设备安装不包含在承包范围内),安装至末端各户内给水点;排水系统从各排水点接至室外第一个检查井(含潜污泵的安装)。
以上承包范围包含:土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容,不包含卫生洁具安装。
(2)强电工程:专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始,安装至末端各用电设备;公变配电系统(一户一表)从电表箱出线开关开始,安装至末端各用电设备;发电机组至配电低压柜的线路安装;室外高低压电缆通道施工;商铺骑楼景观壁灯的安装。
建筑工程承包的简单合同范本(7篇免费下载)建筑工程承包的简单合同范本篇1发包方:_________________(以下简称甲方)承包方:_________________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国违筑法》,《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。
行政法规的原则,经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。
特制定以下条款(双方共同遵守):一.工程概况:1.工程名称:2.工程3.建筑面积:16662。
80平方米4.结构类型:框架5.工程造价:二.承包方式:承包方(乙方)对西南信息产业园区工程项目劳务人工费总承包。
三.承包范围:1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工,模板工,泥工三大工程所属的劳务工作。
(不含水电,消防,门窗安装,油漆,涂料,栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架,防水及外墙面隔热保温等工程)四.承包工期:1.开工时间:20__年月日(以双方确定的开工报告为准)2.竣工时间:20__年月日五.费用标准:1.劳务费按实际施工建筑面积+─0。
000以上/每平方米122元(结算单价:框架每平方75/M2计算,砖砌体内外墙抹灰及面砖,楼地坪按每平方米为47元)2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
3.工程在施工过过程当中若发生设计变更,劳务整体在人民币20__元以内,甲方不另外补份,变更量在20__元以上,甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。
六.工程质量在甲方工程技术人员的39;安排下,工程质量必须达到合格标准。
七.履行保证金及劳务人工费及支付:1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
3.本工程主体框架结构到五层楼面完,甲方按总价的85%支付乙方劳务费,以每本月25日进行工程量的结算,次月五日内支付85%人工工资。
建筑工程施工承包合同(范本)发包方:_____(以下简称甲方)承包方:_____(以下简称乙方)现经双方协商达成以下合同条款。
一、工程概况:1.工程名称:_____2.工程地址:_____3.工程结构:_____4.建筑面积、层数:_____二、承包范围:本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。
2.1钢筋工程:钢筋进料计划提供,翻样、制作、安装和校正;场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖;基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。
2.2模板工程:模板进料计划提供,配制、拼装、校正和清理;现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放;进场材料的卸车。
若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项,甲方有权罚款,每次罚______元。
2.3混凝土工程:混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。
(梁板柱进行磨平打磨,做好成品保护)。
2.4砌体工程:砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运;砌体脚手架搭拆,清理归堆;木砖、过梁预制安装;预留洞口。
砌体压筋制作安装;地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装;砌体用搅拌机的就位、安装、调试;灰斗车和砌体用具。
2.5架子工程:包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆;楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设;吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢脚板制安;标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。
2.6文明施工:修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。
三、承包形式:劳务施工承包。
1.甲方提供塔吊(含司机)、振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内的线缆、配电箱等。
建筑工程承包合同书范本常用版7篇篇1甲方(发包方):__________________________乙方(承包方):__________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,为确保工程顺利进行,结合本工程具体情况,经双方友好协商,特签订本合同,以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称:__________________________2. 工程地点:__________________________3. 工程规模及承包内容:具体详见施工图纸及工程量清单。
二、工程期限1. 承包工程的开工日期为:______年______月______日,竣工日期为:______年______月______日。
如遇下列情况,经甲方确认,工期相应顺延。
(1)因人力不可抗拒因素而延误工期。
(2)因甲方原因影响开工。
(3)因设计变更,工程量增加较大而影响工程进度。
2. 承包工程的工期如需顺延,乙方应在规定期限前以书面形式向甲方提出报告,甲方视情况给予答复。
如甲方在规定期限内未予答复或不予认可,则视为同意顺延工期。
乙方非因上述原因要求顺延工期时,甲方有权拒绝。
三、工程合同总价及支付方式1. 本工程合同总价为人民币:______元整(¥______元)。
该合同总价已包括工程材料费、机械费、安装费、运输费、劳务费及其他一切费用和风险费用等全部费用。
除设计变更或业主增加、减少项目外,合同总价不予调整。
设计变更或业主增加项目时须经甲乙双方共同确认签证后作为合同附件,并依此增减费用。
业主减少项目时按合同附件所列单价结算。
2. 工程款支付方式:(具体条款根据双方实际情况约定)四、工程质量和检查验收篇2甲方:______乙方:______依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,双方就本施工事项协商一致,订立本合同。
房屋建筑工程承包合同范本5篇篇1甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承建甲方房屋建筑工程事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:________________工程地点:________________工程规模:________________承包范围:土建、水电安装工程(具体见施工图及工程量清单)。
二、工程期限开工日期:自甲乙双方签订本合同后第___日起计算。
竣工日期:自开工之日起计算共历时______日历天完成竣工。
乙方应严格按照合同约定的工期完成施工任务。
如有特殊情况需调整工期,应提前与甲方协商并经甲方同意后调整。
三、合同价款及支付方式本合同采用固定总价合同方式,合同总价为人民币______元整(大写:________________元整)。
工程款支付方式为分期支付,即在完成基础工程、主体结构工程等关键节点后,按工程进度进行支付。
同时,乙方需向甲方提交完整的竣工结算资料以便进行结算审核。
具体支付节点和金额详见合同条款附表。
四、工程质量及验收标准本工程质量应达到国家质量标准的合格等级。
乙方应按照施工图纸、技术要求和施工规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和国家标准。
验收标准按照国家现行相关规定执行。
乙方应接受甲方的质量监督和检查,并承担返工、整改等责任。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担相应损失和违约责任。
五、安全施工及文明施工要求乙方应严格遵守安全生产法律法规,制定安全文明施工措施,确保施工现场安全设施和防护措施完善有效。
施工过程中应遵守安全生产规章制度,做好安全教育和安全交底工作。
如有安全事故发生,乙方应承担相应责任和损失赔偿。
甲方有权对施工现场进行安全检查和监督。
六、材料设备供应及保管责任本工程所需材料设备由乙方负责采购和保管。
建筑工程发包合同范本(6篇)建筑工程发包合同范本(6篇)建筑工程发包合同范本篇1 甲方:____________乙方:____________甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经过协商,达成如下协议。
一、工程概况:1、甲方准备在______新建______间______层带尖子的房屋一栋。
经与乙方接触、洽谈、协商,决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设,工程从______年______月______日开始动工,至______年______月______日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。
2、采取费用包干的方式。
乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如:脚手架、跳板等),甲方负责材料的供应;工程开工,从协议签定之日开始,历时______天内完成;房屋建筑总面积______平方米,按每平方______元计算,费用金额共计______元整。
3、付款方式:主体结构工程完工,甲方应向乙方支付工程款的50%,即(金额大写):_____________元;待工程完工后,经甲方验收合格,付清工程的余下款项。
二、质量要求:1、工程验收标准,甲方按照下面的规定执行。
2、施工中,乙方应按照甲方的要求进行施工,主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝,所有刷白颜色均匀,大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴,达到水平;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的'处理,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收。
三、安全问题:工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故由乙方完全负责,承担一切责任,甲方概不负责,没有任何法律责任。
建筑工程承包标准合同范本发包方(以下简称甲方):_____承包方(以下简称乙方):_____因建设工程需要,甲方委托乙方以包工包料方式承包工程(不含土建工程)。
为明确双方责任,确保工程顺利完工,双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商达成并签订本合同。
一、工程概况:1、工程名称:_____2、工程地点:_____3、承包方式:_____4、工程内容:_____具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。
二、建设工期及开、竣工时间1、建设工期自合同签订后,乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共_____天(雨天不计入建设工期之内)。
2、因甲方原因(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等,含政府行为)而引起停工的,则工期相应顺延。
三、工程质量工程质量等级为合格,符合工程施工图纸及技术要求。
四、工程造价1、工程建筑面积为_____,工程不含税总造价为人民币_____元整(:_____元),工程税金由甲方自负。
2、本工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用,工程造价为直接工程费,不含防火涂料、税金、材料检测费、报建费及政府应收费用等。
中途增加或减少工程量则另计工程款。
五、拨款和结算1、①在合同签订之日支付定金为工程总价款的,计:_____元。
②钢架进场支付工程总价款的_____%,计:_____元。
③c型钢进场支付工程总价款的_____%,计:_____元④彩瓦进场支付工程总价款的_____%,计:_____元。
⑤工程完工支付工程总价款的_____%,计:_____元。
⑥余款_____%,计:_____元于工程竣工之日起_____个月的保修期满之日付清。
2、所有款项必须汇入本合同指定帐户或开具支票注明收款单位为乙方。
如现金支付,甲方必须凭乙方的收款委托书和乙方的正式收据支付,否则乙方对该付款行为不承担责任。
3、甲方未按合同约定支付工程款的,乙方有权停止施工,施工工期相应顺延,甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资、材料周转等费用。
建设工程合同范本(一)发包方(甲方):_____地址:_____ 邮码:_____ 电话:_____法定代表人:_____ 职务:_____承包方(乙方):_____地址:_____ 邮码:_____ 电话:_____法定代表人:_____ 职务:_____依照《中华人民共和国民法典》和____市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称:_____二、工程地点:_____三、工程编号:_____四、工程范围和内容:全部工程建筑面积____平方米。
(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币____元,其中:人工费____元。
(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工。
(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。
三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。
顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第(____)项供应方式办理:1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。
其他材料由乙方负责采购供应。
2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4.其他方式:二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表。
工程施工合同(发包方)范本6篇篇1工程施工合同(发包方)范本甲方(发包方):_________(公司名称)地址:_________ 电话:_________ 联系人:_________乙方(承包方):_________(公司名称)地址:_________ 电话:_________ 联系人:_________鉴于甲方拟在_________(工程项目名称)进行施工,在公平、公正、诚实、信用原则下,甲乙双方本着合作、互助、互惠的精神就有关工程事宜达成如下协议:第一条工程规模和内容1.1 甲方委托乙方承接_________工程的施工任务,具体工程内容和规模详见技术规范和合同附件。
1.2 乙方接受甲方委托,按照技术规范和工程合同的要求,保质、保量、保收、保安全、保文明地完成工程施工任务。
第二条工程工期2.1 工程开始日期:_________ 年月日,预计完工日期:_________年月日,工程总工期为_________天/月。
2.2 工程延期责任:若因乙方原因导致工程延期,乙方应当承担违约责任,按照约定的标准支付违约金。
第三条施工报酬3.1 甲方应当按照工程合同约定的付款方式和时间及时支付工程款项,乙方应当按照约定的标准提供正规发票。
3.2 工程结算:工程竣工后,乙方应当提供竣工验收资料,并按照竣工验收结果和合同约定与甲方进行结算。
第四条施工设备和材料4.1 施工设备和材料:乙方应当按照合同约定用于工程施工的设备和材料应当符合国家标准和安全要求,如有质量问题造成事故,乙方应当承担相应的责任。
4.2 施工过程中,乙方应当对施工设备进行定期维护和保养,确保施工设备的正常工作。
第五条安全保障5.1 安全责任:乙方应当为工程施工过程中的各方安全提供保障,切实加强安全生产和质量管理工作,确保施工过程中无事故发生。
5.2 安全管理:乙方应当设立专职安全管理人员,制定和执行安全管理措施,加强现场安全检查和应急处理措施,保障施工人员和周围环境的安全。
建筑工程承发包合同范本
对于大型建筑工程来说,承发包是一种很常见的建设方式,在承发包时,承包商和法宝上需要签订建筑工程承发包合同。
依据法律的规定,如果不履行建筑工程承发包合同上规定的义务,需要承担相应的责任。
下面,小编为您精心整理了建筑工程承发包合同范本,供您参考。
▲建筑工程承发包合同
发包方(甲方):
法定代表人:
承包方(乙方):
法定代表人:
依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称:
二、工程编号:
三、工程地点:
四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计
________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
第二条工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历天),自____
年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
5、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性
停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
6、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
8、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。
但未及时退货造成的损失由责任方承担。
四、工期提前。
施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。
乙方按此修订进度计划,报甲方批准。
甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。
提前竣工协议包括以下主要内容。
1、提前的时间;
2、乙方采取的赶工措施;
3、甲方为赶工提供的条件;
4、赶工措施的经济支出和承担;
5、提前竣工收益(如果有)的分享。
第三条施工准备
一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施
工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
第四条物资供应
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:
____________
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。
由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。
任何一方认为对
方提供材料需要复验的,应允许复验。
经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________
第五条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到:____________
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
第六条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后____日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款,计人民币________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的____%计人民币
________万元,安装工程按人工费的____%计人民币
________万元;材料设备差价________万元,分____次支付,每次支付时间为____,金额________.
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的____%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支
付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_三___的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
第五条施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。
如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:
1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2、在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
3、在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
第六条安全施工
一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,
防火防盗。
在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。
二、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
同时按政府有关部门要求处理。
甲方为抢救提供必要条件。
发生的费用由事故责任方承担。
三、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
第七条. 工程分包
1、乙方可按协议条款约定分包部分工程。
2、乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。
分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。
第八条违约责任
承包方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。
同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调
迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条纠纷解决办法
建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第(
)项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。
第十一条合同的生效与终止
一、本合同一式____份,合同附件____份。
甲乙双方各执正本一份。
其余副本由发包方报送-----------------机关、建设主管部门备案。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充
合同。
甲方:____
法定代表人:___
乙方:____
法定代表人:___
合同签订日期:_____
签约地点:________
以上就是一篇▲建筑工程承发包合同,希望在您订立合同的时候可以参考适用。
在订立合同的时候,一定要在双方协商一致的情况下,合理、合法地约定权利和义务,不要过分强调一方的义务。
并且要谨慎的审查合同的条款,避免吃暗亏。
更多相关知识您可以咨询泰安律师。
▲
建筑工程承包法对于发包人权利的规定。