当前位置：文档之家 › 广州建设工程施工(合同)

广州建设工程施工(合同)

  • 格式：docx
  • 大小：11.76 KB
  • 文档页数：4

广州建设工程施工合同

1. 引言

本合同是在参照广州建设工程施工规范及相关法律法规的基础上，由甲方（工程业主）和乙方（承包商）就广州地区某建设工程的施工进行约定和签订的合同。

2. 合同双方的权利和义务

2.1 甲方的权利和义务

• 提供建设工程相关的资料和文件

• 确保工程设计和施工过程符合相关法律法规的要求

• 按照合同约定的支付方式和时间支付工程款项

• 对工程进行监督和验收

2.2 乙方的权利和义务

• 按照甲方提供的设计文件和要求进行施工

• 保证工程质量符合规范要求

• 按照施工进度要求按时完成工程

• 配合甲方进行工程的监督和验收 3. 工程的范围和规模

本合同所涉及的广州建设工程包括但不限于： 建筑物的主体结构施工 室内装修工程 给排水工程 电气工程 暖通工程

4. 工期及延期处理

4.1 工期

工程的计划工期为合同签订后6个月，双方应根据实际工程情况协商确定具体的施工工期。

4.2 延期处理

若由于不可抗力因素（如自然灾害、战争等）或其他合同外的原因导致工期延误，延期应根据具体情况协商解决，并应及时通知对方。

5. 工程款项支付方式

甲方按照项目进展情况和合同约定的支付比例及时支付工程款项给乙方，具体支付方式如下： 工程开工前，甲方支付工程总投资的10%作为预付款 工程按阶段完成后，乙方提出支付申请，甲方在7个工作日内支付相应比例的款项 工程完工后，经甲方验收合格后，支付剩余工程款项 6. 合同的变更和解除

6.1 变更

在施工过程中，若由于设计或工程实际情况发生变化，导致需要变更合同内容，双方应书面协商，并在变更后签订补充合同或合同变更协议。

6.2 解除

根据《合同法》，若发生情况之一，合同可以解除： 合同期限届满或者按照合同约定的条件解除 合同双方一致同意解除 发生合同无效的情形

7. 违约责任

若一方未能履行合同约定的任何义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此而造成的损失。违约责任包括但不限于罚款、赔偿金等。

8. 争议解决

若在履行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。如协商不果，可向有管辖权的广州市法院提起诉讼。 9. 合同的生效和终止

9.1 生效

本合同经双方盖章或签字后生效，并取代双方之前的一切口头或书面协议。

9.2 终止

本合同在情况下终止： 合同期限届满 双方一致同意解除 法律法规规定的其他情况

10. 其他事项

在合同履行过程中，如有其他未尽事宜，双方应及时协商解决，并书面声明补充到合同中。

仅为本合同的主要条款，具体细节和补充内容将在协商过程中确定，并写入正式的施工合同中。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

合同签订地点：广州市 合同签订日期：年月日

合集下载

建设工程施工合同

建设工程施工合同

建设工程施工合同

住 房 和 城 乡 建 设 部 制定 国 家 工商行政管理 总 局

第一部分合同协议书

发包人（全称）： 承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就习水县马临工业经济区临丰村小槽危岩应急治理工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1工程名称：

2．工程地点：。

3．工程立项批准文号：

4．资金来源：

5．工程内容：

6．工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日

计划竣工日期： 年 月 日

三、质量标准

工程质量：

四、工程款结算事宜

1、签约合同价为：

人民币（大写） （ 元）

2、付款时间：

3、预付工程款方式：

4、凭发包人，承包人双方现场验收为依据，一次性结清工程款，不得拖欠。

五、工程验收要求：由发包人与承包人的合同签约人双方签字确认。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有)；

（2）投标函及其附录（如果有）：

（3）专用合同条款及其附件；

（4）运用合同条款：

（5）技术标准和要求：

（6）图纸：

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

建设工程施工合同 2

建设工程施工合同 2

- 1 -

建 设 工 程 施 工 合 同

中华人民共和国建设部制定

国家工商行政管理总局

四 川 省 建 设 厅 印 制

- 2 -

合同协议书

发包人（全称）：江油市懋牛源养殖专业合作社

承包人（全称）：峨眉山市景区建筑工程有限责任公司

依照《中华人民共同国合同法》、《中华人民共同国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：江油市懋牛源养殖专业合作社

工程地点：江油市武都镇

工程内容：钢结构厂房、牛舍、办工楼

二、工程承包范围：按已送图纸施工

三、合同工期

开工日期：___________________________________________

竣工日期：____________________________________________

合同工期总日历天数_______ 天

四、质量标准

工程质量标准：按国家标准验收合格

五、合同价款

金额（大写）：贰仟叁佰零捌万柒仟壹佰 元（人民币）

￥：23087100元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 3 -

1、 本合同协议书

2、 中标通知书

3、 投标书及其附件

4、 本合同专用条款

5、 标准、规范及有关技术文件

6、 图纸

7、 工程量清单

建设工程施工合同 3

建设工程施工合同 3

1 建 设 工 程 施 工 合 同

直接参见例文：发包人： 承包人：

依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律，法规，参照建设部、国家工商总局建筑工程施工合同通用条款，经双方平等自愿，协商一致，就本建设工程施工事项达成如下协议，双方遵照执行。

一、工程概况

1、名称：2、地点：3、内容：图纸及附件内容；

二、工程承包范围

施工图纸所有土建，装修，水卫、电照、消防燃气预埋及附属工程等全部工作，承包方包工包料，祥见《工程量清单》。

三、合同工期

开工时间： 竣工时间： 总天数：

四、质量标准：优良

五、合同总价款及给付办法：

建安费用实际平米固定单价，包定指标如下：多层楼￥元/平米（地下室不计面积）；高层楼￥元/平米（不含电梯设备费用）。其它主要施工方案详见附表一。上述单价已经考虑合部成本、利润和风险因素，固定单价不可调整。

付款方式为：每月二十五号按施工进度报计划，开发商确认合格后月底之前拨付工程款如下：

1、基础及主体施工期按实际进度的总工程款50%拨付；

2、主体封顶后进入装修施工期，在全部竣工验收合格之前分三次付到总工程款的80%；

3、在本项目承包方按合同规定将所有工程全部竣工验收合格后，六个月内分三次付到总工程款的97%；

4、全部工程竣工验收合格后质量保证金为总工程款的3%，质保期间没有质量问题按合同付清全部工程款。

六、组织合同的文件：

1、意向书；2、本协议；3、中标通知书；4、相关表格文件；5、图纸和甲方通知；6、标准，技术规范；7、报价及相关预算书。

七、合同履行重要人员

1、承包方指定项目经理，全权负责施工的组织和整个过程的管理，所签属文件代表乙方；

建设工程施工合同副本doc-建设工程施工合同

建设工程施工合同副本doc-建设工程施工合同

建设工程施工合同

（GF-1999-0201）

副本

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

协 议 书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：