《建设工程施工合同(示范文本)》 GF-2019-0201

合同编号：XX-2020-01《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）专用合同条款Special conditions of contract for construction project (model t ext) (gf-2020-0201)甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）专用合同条款前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。

依法成立的合同，受法律保护。

本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1 合同1.1.1.10其他合同文件包括：。

1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。

1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。

1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。

1.1.3.9永久占地包括：。

1.1.3.10临时占地包括：。

1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：。

1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。

1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。

1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。

建设工程施工合同建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人签约行为，维护合同当事人合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

建设工程施工合同示范文本GF-2019-0201校对版-14页精选文...建设工程施工合同示范文本GF-2019-0201校对版-14页一、合同双方：甲方：（合同甲方名称及地址）乙方：（合同乙方名称及地址）二、工程名称及位置：（工程名称）位于（工程位置）。

三、工程内容及规模：本工程建设内容及规模详见附件1（建设工程施工项目实施方案及相关图纸）。

四、施工期限及竣工时间：本工程施工期限为（工程完工时间），竣工日期为（竣工时间）。

五、工程价款及付款方式：1. 工程总价款为（工程总价款），包括劳务、材料、机械及其他费用。

2. 工程价款分期支付，具体如下：（分期付款计划表）六、质量保证：1. 合同签订后，乙方应在规定时间内按合同约定开展土地复垦、排水、平整、亩产量提高等工作，确保工程规范、质量、保质期等方面符合相关法律法规及建设标准。

2. 乙方应按照约定按时交工并承担质量保证和维护期责任，期限为（维护期时间），维护期内出现的质量问题均由乙方负责维修、更换、重建或赔偿。

3. 在施工过程中，乙方应按照国家相关法律法规及建设标准定期进行检查，如发现问题及时整改，确保工程质量符合相关规定。

七、违约责任：1. 乙方未按照合同要求完成工程的，甲方有权要求乙方尽快完成；如乙方无法完成，则甲方有权解除合同。

2. 出现以下任何一种情况，乙方应承担相应的赔偿责任：（1）不按照约定时间交工，造成甲方经济损失的；（2）工程质量不符合合同要求，造成甲方经济损失的；（3）提供虚假材料或证明文件，造成甲方经济损失的；（4）未按照约定质量保证及维护期要求，造成甲方经济损失的。

八、争议解决：1. 如双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。

协商不成的，可向当地人民法院起诉解决。

2. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，合同自双方签字之日起生效。

附：建设工程施工项目实施方案及相关图纸简要注释：1. 合同双方：包括合同甲方和乙方的名称及地址。

《建设工程施工合同》(GF-2019-0201)建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为指导建设工程施工合同当事人签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）（以下简称《施工合同》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《施工合同》的组成《施工合同》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《施工合同》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)以下是2019年建设工程施工合同的示范文本（详细版）。

请注意，为了达到极致详细的要求，该文本没有带入表格。

文档结尾处包含了所涉及附件清单、法律名词及注释、以及实际执行过程中可能遇到的困难及解决方法。

【合同编号】： _____________________【甲方】： _____________________【地址】： _____________________【联系人】： _____________________【电话】： _____________________【传真】： _____________________【电子邮件】： _____________________【乙方】： _____________________【地址】： _____________________【联系人】： _____________________【电话】： _____________________【传真】： _____________________【电子邮件】： _____________________【开工日期】： _____________________【竣工日期】： _____________________【工程名称】： _____________________【工程地点】： _____________________【合同价款】： _____________________【付款方式】： _____________________【保证金】： _____________________【违约赔偿】： _____________________【索赔】： _____________________【附加条款】： _____________________【争议解决】： _____________________1. 甲方职责1.1 确保工程地点的准备和访问途径的畅通。

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）逐条解读（一）《建设工程施工合同示范文本》（GF-1999-0201），是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订，并于1999年12月24日颁布的。

示范文本在91版示范文本的基础上，依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则，在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。

由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度，各方为简便起见，几乎都使用该文本，几乎不加任何改动。

所以该文本在推动我国建设工程规范管理，防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。

但在实践中，由于我国建筑市场仍不发达，各方风险防范意识都不强，经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象，更别提大量的内容简单，甚至条款内容不一致的合同。

这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关，也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。

这种理念在利益不冲突时，对各方比较有利。

但商人之间没有利益冲突是不可能的事。

所以，开始签合同时大家一团和气。

但到后来合同履行阶段，由于利益冲突，大家反目成仇，想主张权利，又发现合同签订的模糊不清，打官司又费时费力。

有些单位风险意识较强，签订合同时会想到让律师修改一下。

但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的，其收费比较低，修改合同往往是免费的；难免有些律师为了自己的利益考虑，不认真修改合同，或者故意留下一定的漏洞，为以后收取高额的律师费留下伏笔。

针对上述现象，我们根据多年的执业经验，编写本篇文章，希望能对相关单位防范风险，有一定的帮助。

本文所述修改意见主要借鉴了以下文件：（1）国际工程师联合会（FIDIC）制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》（以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件）；（2）最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《解释》）；（3）国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》（以下简称《结算办法》）；（4）《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）等。

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)1. 引言该文档为2019年建设工程施工合同的示范文本，旨在规范和约定建设工程项目的各项合同条款。

本文档由建设工程相关部门制定，供相关各方在签订合同时参考使用。

2. 合同标的2.1 工程名称本合同标的为命名为[工程名称]的建设工程项目。

2.2 工程位置本工程位于[工程位置]。

2.3 工程内容本合同的施工内容包括但不限于： [工程内容]。

3. 合同条款3.1 合同价格乙方应按照本合同约定的施工内容完成工程，并向甲方支付合同价格。

合同价格为[合同价格]。

3.2 工程周期本工程的施工周期为[工程周期]，自合同生效之日起计算。

如因不可抗力等原因导致工程周期延长，双方应协商解决。

3.3 施工质量乙方应按照相关建设规范和标准进行施工，确保工程质量符合合同约定和相关法律、法规的要求。

3.4 施工进度乙方应按照工程进度计划进行施工，并定期向甲方报告工程进度。

如乙方未按时完成施工进度，甲方有权要求乙方采取相应措施加快工程进度。

3.5 工程变更如遇工程变更，双方应协商解决，并及时签订补充协议。

工程变更造成的费用变动由双方共同商定，补充协议应明确工程变更的内容、费用变动和工程周期变更等。

3.6 施工保证金乙方应按照合同约定向甲方提供施工保证金，并在工程竣工、移交后经甲方验收合格后予以退还。

3.7 工程质量保修在工程竣工、移交后的质量保修期内，如发现工程质量存在问题，乙方应及时进行修补或改正，费用由乙方承担。

4. 合同履行4.1 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。

4.2 合同变更与解除除非经双方协商一致，否则不得擅自变更合同内容。

如因不可抗力等原因需要解除合同，应及时通知对方，并按照法律规定进行处理。

4.3 合同争议的解决如发生合同争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方（委托人）：______________________________________________________________乙方（承包人）：______________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、施工项目乙方承接甲方委托，承担下列施工项目：（注明施工地点、范围、建筑面积等细节内容）二、施工期限乙方应在合同生效之日起______日内（具体的时间与日期）完成工程的建设，超过此期限，则按照双方约定的违约金进行赔偿。

三、工程质量1. 工程质量应符合国家有关规定，达到合同规定的技术要求，达到最终的验收标准。

2. 进行规范的工程管理，保证施工期间的安全生产。

四、工程报酬双方共同商定：1. 工程总价为_______________元整。

2. 我方将在总价款中按照建设进度支付货款。

乙方应按照工程建设进度和质量自行进行结算验收，并发出结算及发票，进而申请付款。

甲方应于收到乙方所提交的完整的结算资料、发票及相关证明后10天内解决相关结算事宜。

五、条款解释1. 本合同采用主合同的方式进行执行，并不含有独立发生的法律效力。

2. 本合同在任何方面修改或补充，须得到甲、乙双方的书面同意方可生效。

3. 本合同未尽事宜，由双方面议解决。

六、违约责任1. 乙方未完成工程报酬支付时，按合同约定的罚款比例支付违约金。

2. 乙方未按合同规定完成工程建设工作或工程质量不符合合同规定，则应按照合同规定支付违约金。

七、争议解决本合同如发生争议，由双方友好协商解决，如协商无法达成一致，双方可以依照国家有关法律办法进行仲裁或诉讼解决。

附件：1. 工程开工报告2. 工程计划表3. 工程变更通知单4. 工程竣工验收报告法律名词及注释：1. 《中华人民共和国合同法》：中华人民共和国全国人民代表大会于1999年3月15日审议通过，自中国法律出版社1999年3月15日出版发行起施行。

建设工程施工合同(示范文本)GF-2019-0201（GF-2017-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

建设工程施工合同(示范文本)(2019版) 建设工程施工合同(示范文本)(2019版)1. 引言建设工程施工合同是建设项目施工过程中，承担施工责任的施工单位与建设业主之间达成的合同。

本文档为建设工程施工合同的示范文本，旨在提供一个规范和明确的合同范本，供相关方参考使用。

2. 合同基本信息2.1 合同标识合同编号：【合同编号】合同名称：建设工程施工合同2.2 合同签订方建设业主：【业主名称】施工单位：【单位名称】2.3 合同工程信息工程名称：【工程名称】工程地点：【工程地点】工程规模：【工程规模】工程周期：【工程周期】3. 合同条款3.1 总体条款1. 合同目的：本合同的目的是明确建设业主与施工单位在建设工程施工过程中的权益和责任。

2. 合同范围：本合同适用于【工程规模】的建设工程施工，包括施工所需的各项工程和相关技术服务。

3. 合同期限：本合同自签订之日起生效，至【工程周期】止，期满自动终止。

4. 合同价款：本合同的总价款为【合同价款】。

合同价款的支付方式及进度见合同附件。

3.2 业主责任1. 提供施工条件：建设业主应按照合同约定，提供相应的工程施工条件，包括但不限于场地、水电气等基础设施。

2. 提供设计文件：建设业主应及时提供完整、准确的设计文件，供施工单位参考和使用。

3.3 施工单位责任1. 施工质量：施工单位应按照国家有关法律法规和工程标准要求，保证工程施工质量，确保工程符合设计要求，并承担相应的质量责任。

2. 工期完成：施工单位应按照合同约定的工期完成工程施工，并承担逾期完工的违约责任。

3. 安全管理：施工单位应严格遵守国家的安全生产法律法规和工程建设安全管理规定，保障工人和工程安全。

4. 报备手续：施工单位应按照相关法律法规的要求，及时报备工程施工相关的手续，并及时更新。

3.4 变更和索赔1. 变更管理：任何一方要求变更合同内容，应经双方协商一致，并通过书面形式进行正式的变更合同签订。

2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)建设工程施工合同示范文本（详细版）是2019年建设工程施工合同的示范文本，旨在提供详细的内容，以供参考使用。

第一章总则第一条合同目的及定义1. 根据《建设工程施工合同法》和相关法律法规，双方同意签订本合同。

2. 本合同所涉及的主要术语定义如下：(1) 建设单位：指向承包人提供设计文件和资金的单位。

(2) 承包人：指被建设单位委托承担施工任务的单位。

(3) 监理人：指由建设单位聘请的具备相关资质的监理单位或个人。

(4) 设计单位：指由建设单位委托提供工程设计服务的单位。

(5) 工程变更：指合同签订后发生的设计文件、工程实施方案等方面的变更。

(6) 工程质量：指工程在施工、验收等阶段符合国家、行业和建设单位的相关标准要求。

(7) 竣工验收：指工程达到约定的技术标准、质量要求、安全要求和投资效益，并验收合格的程序。

(8) 违约责任：指在合同履行过程中，一方违反合同约定所应承担的责任和违约金。

(9) 暂扣款项：指在合同履行过程中，一方因违约行为而被扣留的合同款项。

第二章合同的签订与生效第二条合同的签订1. 施工合同的签订应采取书面形式，并由双方的法定代表人或授权代表签署。

2. 合同内容应包括但不限于以下事项：(1) 工程名称、地点、规模和内容。

(2) 工程投资及付款方式。

(3) 工期和履约担保。

(4) 工程质量标准和验收标准。

(5) 双方的权利和义务。

(6) 变更和索赔的规定。

(7) 违约责任和违约金的约定。

(8) 合同变更和解除的程序。

第三章工程的组织与实施第三条施工组织与管理1. 承包人应按照设计方案和合同约定的要求，组织施工人员、材料、设备等，保证工程的顺利实施。

2. 承包人应设立专门的施工组织机构，并报建设单位备案。

3. 承包人应委派符合条件的技术人员进行施工阶段的管理和监督。

第四章工程的质量与验收第四条工程质量1. 承包人应严格按照设计文件和相关要求进行施工，确保工程质量达到合同约定的标准。

（GF—2019—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2019-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2019-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

《建设工程施工合同》（示范文本）
（GF-1999-0201）
《建设工程施工合同》
第一部分为协议书部分：根据各类工程的特点填写。

第二部分为通用条款部分：一般不允许进行修改。

第三部分为专用条款部分：此部分条款是对通用条款的进一步补充和修改，凡工程实际情况与通用条款不符或需要补充和修改的，均可在专用条款中给予反映。

另请注意：
1、在专用条款中一定要补上第33条竣工结算条款，具体体现竣工结算的有关事项：乙方提交竣工结算书的期限；甲方完成最后审价并出具审价报告的期限；工程进行分阶段结算的部位等。

2、在专用条款第32条，请进一步明确竣工日期的含义：竣工是否包括相关配套工程，如总体道路、绿化工程，是否包括以后的精装修部分，是否包括业主指定分包部分等等给予明确；竣工日期的含义在通用条款中是表示乙方提交竣工验收报告的日期，如实际需进一步明确须在第32条中给予详细体现。

3、在第37条解决争议的方式尽可能填写向人民法院提起诉讼，尽可能不要填写以仲裁方式解决争议。

建设工程施工合同(示范文本)(2019版)建设工程施工合同(示范文本)(2019版)一、合同背景本合同是根据国家法律法规以及相关政策和规定，为了明确建设工程施工双方的权益和义务而制定的。

二、合同主体甲方信息姓名/公司名称：地址：乙方信息姓名/公司名称：地址：三、合同内容1. 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：1.4 工程造价：2. 合同条款2.1 合同签订与生效双方当事人应在本合同签订之日起五个工作日内办理相关文件的备案手续。

签订备案手续完成后，本合同自动生效。

2.2 工程工期工程进度按照合同约定的时间节点进行。

如遇不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应协商解决，并办理变更手续。

2.3 工程质量乙方应按照国家和地方政府的法律法规和相关标准，严格控制施工质量，并承担由于自身质量问题造成的责任和损失。

2.4 工程价格与支付方式2.4.1 工程价格工程总价为_________（大写），由甲方支付给乙方。

2.4.2 付款方式甲方按照以下方式支付工程款项：预付款：进度款：2.5 变更和索赔任何一方在变更施工内容或扩大工程范围时，应及时与另一方协商并办理相关变更手续。

双方应确保变更后的价格和工程进度得到合理调整。

2.6 合同解除和违约责任2.6.1 合同解除本合同解除需要双方书面协议，并办理相关手续。

2.6.2 违约责任当事人违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并支付违约金。

3. 合同履行3.1 甲方责任甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项，并提供相应的施工条件和图纸等。

3.2 乙方责任乙方应按照合同约定的质量、进度要求，完成工程建设，并保证工程达到国家和地方相关标准。

4. 争议解决本合同的争议应由双方协商解决。

如协商不成，则提交当地人民法院解决。

四、合同附件工程图纸合同附表其他相关文件以上所列内容构成本合同的完整组成部分，双方当事人应共同遵守并按照执行。

如有争议，以本合同为准。

建设工程施工合同（GF—2019—0201）______________________________________________________合同范本第一部分协议书发包人（全称）：______________________________________承包人（全称）：______________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：______________________________________工程地点：______________________________________工程内容：______________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：______________________________资金来源：______________________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________三、合同工期：开工日期：______________________________________竣工日期：______________________________________合同工期总日历天数____________天。

四、质量标准工程质量标准：__________________________________五、合同价款金额（大写）：_________________元（人民币）￥：_________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。