建筑工程劳务清包合同模板新(2021)

工程劳务清包工合同•相关推荐工程劳务清包工合同范本（精选5篇）随着人们对法律的了解日益加深，合同的类型越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。

那么大家知道合同的格式吗？下面是小编帮大家整理的工程劳务清包工合同范本（精选5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程劳务清包工合同1甲方：______乙方：______由甲方承建的变电所工程，因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。

为了保证工程质量和施工进度，确保甲乙双方的权利和着平等、自愿、互惠互利的原则，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商，特订立以下协议，共双方同信定执行。

一、工程名称：变电所工程二、工程地点：黄骅港三、承包方式：包清工、机具设备、辅助材料（除商品砼、钢筋、砂、石料、砖、水泥等甲方提供）。

四、工程内容及范围：1、乙方要组建不少于的现场施工管理班子，从开工开始至工程全部竣工验收解散；乙方要配置现场施工测量所需的仪器，管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作，与甲方现场管理人员要密切配合，共同协调各分包单位的工作。

2、承包单价内已包括工程施工放样（控制点甲方负责提供），包括塔吊、施工电梯的基础，包括土方边角修理与属于基础范围内梁边及承台的局部回填，地下室施工时抽水及水泵购置，片石垫层、砼垫层，包括地下室支护压顶梁、支护钢筋砼内支撑的施工及凿除和清理等。

3、基础工程与主体工程的钢筋制作安装（含蚇焊条、焊剂、绑扎铁丝）；模板制作与安装（含模板、木方、铁丝、铁钉、螺杆加工<甲方提供圆钢>，购置螺帽及对拉螺全止水片等）；砼浇筑、养护（抗渗养护14天，其它养护7天），砌体工程的砌筑。

4、粗装修工程包括抹灰工程，屋、地面工程、室外走道、台阶踏步、地下室顶板防水层上面的钢筋网砼层及压光、（不包括室外工程）。

不包括镶贴块料面层、地下室及屋面防水、内外墙涂料、铝合金门窗、木门窗、阳台栏杆、空调栏杆及5、脚手架工程的搭拆及“三宝四口”等安全设置（含钢管、扣件、安全网、竹篱板、铁丝、运输通道的厚木板、挑架用的槽钢、钢丝绳等），钢管、扣件的试验费用由乙方负责。

劳务清包合同范文雇主（甲方）：_____住址：_____雇员（乙方）：_____住址：_____甲乙双方依照《民法典》和有关规定，结合_____项目实际情况，遵循平等自愿公平的原则协商一致，现双方签订以下协议。

一、工程概况1、工程地点：_____2、工程范围：_____3、承包方式：_____4、承包内容：_____二、工期从____年____月____日起至____年____月____日止，工期为____天，因甲方原因拖延，工期顺延；因乙方原因导致拖延工期的，甲方可扣除乙方人工费____元/天；因不可抗拒因素导致无法开工的，可顺延工期。

三、双方责任1、甲方责任（1）甲方在合同签订时，应完成图纸和其他技术交底。

（2）甲方应保证工程交付时的条件是符合施工条件的。

（3）甲方应把控工程的质量和安全的问题，一旦发生质量问题，可要求乙方返工。

（4）甲方应按照合同的规定，及时足额的向乙方支付劳务费。

2、乙方责任（1）乙方应遵守甲方的规章制度。

（2）乙方在工作时，应按照本着安全、高效的原则完成甲方交付的任务。

四、劳务费及付款方式1、本协议的承包价格按建筑面积结算，每平米价格为____元，结算时以实际建筑面积为准，预计面积：____平方米，劳务费：____元。

2、施工队进场，预支生活费：____元。

3、当乙方完成本工程的一半工程时，甲方支付劳务费____元。

4、工程完工，验收合格后结清剩余劳务费____元。

五、材料1、乙方应提前____天向甲方提供需购材料清单，甲方应在____天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

2、甲方材料送至乙方指定场地位置，乙方无条件搬运。

六、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

2、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。

3、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，工地现场必须保持____人以上的施工人员。

最新建筑工程劳务清包合同(五篇)建筑工程劳务清包合同篇一乙方：为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工效率，按照《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如下协议：一、工程名称及施工内容1、工程名称：2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼)二、工程地点：三、工程承包方式包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，乙方自带所有施工机具。

四、工程总量约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)桩截面积(按设计图纸计算)。

五、协议价款按第一款施工内容，综合清包总价六、付款方式1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。

3、工程款以现金支付：七、工程质量乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。

如在施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。

甲方应派施工员现场放线，乙方协助。

八、甲方责任1、保证施工场地三通一平;2、保证水电供应满足施工要求;3、保证施工报验不延误施工时间;九、乙方责任1、设计图纸和施工规范施工，确保质量及进度;2、提供桩基施工原始记录;3、保证场地整洁，做到文明施工。

十、安全在施工中，乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相关的安全注意事项进行施工，并认真执行甲方安全技术交底。

如在施工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。

十一、补充条款1、乙方须配合甲方做好工程签证工作，乙方须服从甲方现场管理，听从指挥，接受相关单位的监督和管理。

2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工，如甲方原因造成乙方不能开工(如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因)工期顺延。

劳务清包工合同(模板)劳务清包工合同合同编号：工程承包人：（以下简称甲方）劳务分包人：（以下简称乙方）身份证号码：联系住址：经过双方洽商，甲方同意将钢筋、模板、混凝土、脚手架、泥水、防水等工程的劳务作业整体打包发包给乙方。

乙方已对本工程的现场环境、地质条件及其他相关资料进行了全面、细致的勘查和研究，并对本工程施工的图纸及其他相关技术资料进行了详细研究和计算。

乙方承诺以诚信和善意的态度与甲方、本项目建设单位及本工程涉及的其他任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满完成。

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿的原则，甲乙双方就本工程的钢筋制作安装工程劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况1、工程名称：2、工程规模：3、工程地点：4、质量标准：符合国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，达到合格标准，符合本工程设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件的要求，并要求达到质量奖项的评定标准。

5、安全生产及文明施工目标：二、承包方式采用固定综合单价形式，一次性单价包人工、包质量、包工期、包小型机械、包各种措施费用、包安全和文明施工。

工程暂估价为：承包单价在合同签订后，不因任何因素影响均不作调整。

三、承包范围及内容承包范围：根据甲方提供的施工图，在甲方的施工承包范围内的所有施工内容，除门窗安装、涂料油漆、水电、消防、设备安装、机械土方开挖运输、埋地水池。

甲方有权根据乙方的履约情况和工程的实际情况，对乙方的承包范围和工作内容作出调整，乙方对此不得有任何异议。

承包内容：完成上述承包范围内的所有实体项目以及为完成该实体项目而有必要采取的所有准备工作（包括现场内材料的水平、垂直运输和二次转运）、有关安全文明施工及相应的配合等方面的内容。

乙方的主要施工项目和工作内容包括但不限于以下所列各项：1、钢筋工程：本工程所有钢筋制作安装工作、预埋件钢筋制作、后浇带钢筋的二次调整、后浇洞口钢筋制作安装及安全文明施工工作等（包括：砌体结构中的圈梁、过梁、构造柱、墙体拉结筋）。

建筑劳务清包合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方的建筑劳务清包工程，由乙方进行承包施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________。

2. 工程地点：__________。

3. 承包范围：建筑劳务清包，包括但不限于建筑物的砌筑、抹灰、木工、钢筋加工与安装等。

二、承包方式乙方采取清包工的方式承包甲方的建筑劳务，包括但不限于提供技术工人、小型工具、安全防护设施等。

乙方负责工人的招聘、管理、工资发放等，确保工程进度和质量。

三、工期要求1. 工程开工日期：______年______月______日。

2. 工程竣工日期：______年______月______日。

3. 乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

四、质量标准与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并整改存在的问题，然后提交甲方验收。

甲方验收合格后，双方签订验收文件。

3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿返工并承担由此造成的损失。

五、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按实际完成的工程量结算。

2. 支付方式：每月按完成的工程量进行结算，支付款项达到总劳务费用的80%，剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。

3. 乙方需提供正规发票，否则甲方有权延迟支付款项。

六、安全施工1. 乙方应严格遵守施工现场的安全规章制度，确保施工过程中的安全。

2. 乙方应负责施工现场的安全防护设施的设置和维护，保证施工现场的安全生产。

3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

七、违约责任1. 甲乙双方应遵守本合同的各项约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方由此造成的损失。

清包工工程合同范本（3篇）清包工工程合同范本（精选3篇）清包工工程合同范本篇1建设单位：(以下简称甲方)总包单位：(以下简称乙方)分包单位：(以下简称____)一、工程概况：1.1工程名称：1.2工程地点：二、承包范围和内容：2.1对甲方提供的本装修工程的施工图进行深化(优化)设计。

2.2根据甲方(包括装修原设计单位，下同)书面审核、批准的深化设计施工图纸进行装修的加工制作、运输、安装、检验、试验直至验收合格、交付使用的全部工作内容。

双方确认，甲方不会因其对深化设计图的审核、批准而承担因深化设计图中存在错误、遗漏、不完善或其他瑕疵而产生的任何责任、损失，该等损失将由____自行承担。

____的深化设计不得对双方约定的品质、材料、品牌、规格等偷工减料，否则，按相关约定承担违约责任。

2.3____有责任对已经甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行再次复核，并发现深化设计施工图与施工现场不一致的方面，或原设计施工图、深化设计施工图中不符合国家规范及标准(包括地方标准、要求)的方面并于装修加工制作前进行及时的完善，否则，因此造成的返工、损失或工程造价的增加均由____承担。

____最终的深化施工图设计和优化须经甲方及设计单位书面确认，并不得降低本工程的品质和效果。

2.4____有责任就已经甲方审核、批准的深化设计施工图纸进行进一步的优化设计并将该优化设计上报甲方。

即使在____已经完成了装修的加工制作，或安装、验收，只要甲方发现有其他更加优化的优化设计(不包括装修所使用的材料)且该优化设计得到原设计单位认可，甲方即有权在本工程结算时单方面扣除使用甲方优化设计可以节约的工程造价。

2.5甲方视需要,可对____承包范围及内容作出增减或调整,也可对____承包范围内的某一分项,某一产品,半成品材料等另行指定施工单位或供应商。

____应无条件接受,也不因此作为对合同中其余项目的单价和总价作出调整的理由。

三、承包方式：3.1本工程以__的形式由____承包。

建筑工程劳务清包合同一、合同双方甲方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX劳务公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号联系人：XXX电话：XXX二、合同背景甲方是一家具备建筑工程施工资质的公司，拥有一定的工程项目需要劳务力量进行施工。

乙方是一家专业提供建筑工程劳务的公司，具备相关劳务人员和资源，能够满足甲方的需求。

三、合同内容1. 项目描述甲方委托乙方提供劳务力量，具体包括但不限于以下工作内容：- 按照甲方的施工计划和要求，提供足够数量的劳务人员；- 协助甲方进行现场施工，包括搬运、安装、拆除等工作；- 配合甲方进行施工现场的清理和整理；- 完成甲方指派的其他与建筑工程相关的劳务工作。

2. 劳务人员乙方负责提供合适的劳务人员，确保其具备相应的技术和工作经验。

乙方需按照甲方的要求提供劳务人员的资格证明和相关证件，并确保其在工作期间遵守相关法律法规和安全规定。

3. 工作时间和地点劳务工作时间、地点和工期根据甲方的工程项目安排确定，并在本合同附件中详细列明。

4. 劳务费用甲方向乙方支付的劳务费用为每小时XXX元。

费用包括劳务人员的工资、社会保险、住宿和交通费用等。

具体费用根据实际劳务工作时间和人数进行结算。

5. 付款方式甲方按照以下方式向乙方支付劳务费用：- 每周向乙方支付上周的劳务费用，以工时为基础计算；- 付款方式可以通过银行转账或现金支付，双方协商确定。

6. 保密条款双方在合作过程中可能接触到的商业秘密和机密信息，包括但不限于施工图纸、工程计划和技术方案等，双方应严格保密，不得泄露或向第三方披露。

7. 违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

违约方应向守约方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。

8. 合同解除本合同在以下情况下可以解除：- 双方协商一致；- 一方严重违反合同约定，经守约方书面通知后，未在合理期限内改正；- 发生不可抗力事件，严重影响合同履行的正常进行。

建筑工地劳务合同范本（清包）甲方（雇主）：乙方（雇员）：根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就工程清包事宜协商达成一致。

订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 承包范围：乙方负责完成甲方指定的工程项目的全部施工内容，包括但不限于土建、装修、安装、拆除等工作。

4. 劳务期限：甲乙双方约定，本合同的劳务期限从____年__月__日起到____年__月__日止，总日历天数____天。

二、甲方责任和义务1. 负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2. 负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3. 根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4. 及时提供由甲方供应的材料、设备、设施等，并保证其质量符合工程要求。

5. 负责向乙方支付约定的劳务费用，并按时支付进度款。

三、乙方责任和义务1. 按照甲方的要求，完成工程的施工任务，并保证施工质量符合国家或行业现行的工程质量验收标准。

2. 严格按照施工组织设计、作业指导书和相关技术资料进行施工作业。

3. 自觉遵守国家的法律法规，服从甲方的管理和指挥，遵守施工现场的安全生产、文明施工规定。

4. 负责自身施工人员的工资、福利、保险等事项，并承担因此产生的全部责任。

5. 负责施工过程中的临时设施搭建和拆除，以及施工垃圾的清理。

四、劳务费用1. 本工程项目的劳务费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

2. 劳务费用的支付按照双方约定的进度进行，具体支付时间、金额和方式在本合同附件中予以明确。

五、违约责任1. 甲方未按照约定支付劳务费用的，应当按照迟延支付的天数向乙方支付违约金，违约金的标准为本合同约定的劳务费用的千分之五。

劳务清包工房屋建筑合同5篇篇1劳务清包工房屋建筑合同甲方：（甲方名称及联系方式）乙方：（乙方名称及联系方式）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方经友好协商，达成以下合同，以兹共同遵守：一、工程名称本合同所述工程名称为：（工程名称），工程地点位于（地点）。

二、工程内容（1）本次工程主要包括房屋建筑工程，具体工程内容详见工程图纸和设计说明书。

（2）工程预期竣工时间为（时间），工程验收标准为《建筑工程质量验收规范》。

（3）本合同中未尽事宜，参照《建设工程施工合同通则》相关规定。

三、工程报酬（1）本工程的劳务清包包工标价为人民币（金额）。

（2）工程款支付方式：分期支付，具体如下：①合同签订后，乙方可申请预付款比例为总包款的30%；②工程完成50%以上时，可以申请进度款比例为已完成工程款的30%；③工程竣工后，甲方进行验收合格，可支付尾款比例为已完成工程款的40%；④工程结算时间应符合《建设工程结算暂行办法》的相关要求。

四、质量保证（1）乙方应按照工程图纸和设计说明书的要求进行施工，确保施工质量达到国家标准要求。

（2）在保修期内，乙方负责对工程中出现的质量问题进行免费维修，并保证问题在合理时间内得到解决。

五、安全责任（1）乙方应制定安全生产方案，保障施工现场的安全生产。

（2）如出现因乙方违规操作导致的安全事故，乙方应承担相应责任。

（3）甲方有权对施工中存在的安全隐患进行检查和整改，乙方应积极配合。

六、违约责任（1）因不可抗力等特殊原因，导致工程延期或无法完成的，双方可协商解除合同。

（2）如乙方未按照合同要求履行义务，致使工程质量低于合同标准的，乙方应承担相应违约责任。

（3）因乙方责任导致工程出现安全问题的，乙方应承担相应法律责任。

七、其他事项（1）本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

（2）合同履行过程中如有争议，应友好协商解决，协商不成的，可向相关部门申请调解或仲裁。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2劳务清包工房屋建筑合同一、甲方（劳务方）：_________________________________________________________证照编号：____________________________________________________________地址：_________________________________________________________联系电话：_________________________________________________________乙方（包工方）：_________________________________________________________证照编号：____________________________________________________________地址：_________________________________________________________联系电话：_________________________________________________________二、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方房屋建筑工程质量协调，并签订本合同。

建筑工程施工劳务清包工合同（二）合同编号：
甲方（包工方）：
乙方（承包方）：
一、工程内容和工期
1.1甲方委托乙方完成工程项目的具体内容如下：
（具体工程项目内容）
1.2工程的总工期为（具体工期）。

二、劳务清包工价
2.1甲方向乙方支付的总工程款为（具体金额），包含劳务费、设备材料费以及工程完工后的奖金。

2.2甲方向乙方支付工程款的方式和时间为：（具体方式和时间）。

甲方应在验收合格后的（具体天数）内完成工程款的支付。

三、工程质量和验收标准
3.1乙方完成工程后，甲方有权进行工程质量验收。

3.2工程质量验收合格标准按照国家相关法律法规和规范进行评定。

四、违约责任
4.1若甲方未按时支付工程款或支付工程款不全，应按日向乙方支付应付款项的万分之（具体比例）的违约金。

4.2若乙方未按时完工或工程质量验收不合格，应承担相应的违约责任，乙方应按照守约方要求，无偿或赔偿恶劣质量的修复费用。

五、争议解决
5.1合同履行中发生的争议，应由甲乙双方通过友好协商解决。

如协商不成，应提交相关仲裁机构仲裁。

六、信息保密
6.1甲乙双方在合同履行过程中涉及的商业和技术信息，应互相保密，不得向第三方披露。

七、附加条款
7.1本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，并可签订补充协议。

八、合同生效与解除
8.1本合同自双方签字盖章后生效。

（解除情况）
九、合同补充
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（包工方）：乙方（承包方）：
签字：签字：
日期：日期：。

建筑劳务工程清包工合同一、合同编号：[填写]二、甲方（业主）：[填写]三、乙方（承包方）：[填写]四、工程名称：[填写]五、工程地点：[填写]六、工程内容：[具体描述工程项目的内容、规模、标准等]七、合同金额：[填写]八、工期要求：[具体描述工程的起止日期及阶段性完成时间]九、质量要求：1. 乙方必须按照国家相关建筑工程质量标准和规范进行施工。

2. 工程质量应达到[具体描述质量标准]。

3. 如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[具体时间]内无偿修复。

十、付款方式：1. 预付款：甲方需在合同签订后[具体时间]内支付乙方预付款，金额为合同总额的[具体比例]。

2. 进度款：根据工程进度，甲方应按约定支付相应款项。

3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在[具体时间]内支付剩余款项。

十一、违约责任：1. 如乙方未能按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，金额为未完成部分合同金额的[具体比例]。

2. 如甲方未能按时支付工程款，应向乙方支付滞纳金，金额为逾期金额的[具体比例]。

十二、争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁或依法向人民法院起诉。

十三、其他条款：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

十四、附件：包括但不限于工程设计图纸、工程量清单、技术标准等相关文件。

十五、签字盖章：甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。

劳务清包合同范本6篇第1篇示例：劳务清包合同是指雇主与劳务方签订的一种劳务合同，其中约定了双方之间的权利和义务。

劳务清包合同一般适用于建筑工程、装修、清洁等行业，雇主委托劳务方完成一定的工作或任务。

劳务清包合同范本如下：甲方（雇主）：____________（统一社会信用代码：________）根据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本劳务清包合同，并依法履行如下约定：一、劳务清包内容1. 甲方委托乙方完成_______（具体工作内容），合同金额为人民币_______元。

2. 工作地点为_______，工作时间为_______。

3. 乙方应按照甲方要求完成工作，并保质保量。

二、合同期限本劳务清包合同自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

三、合同报酬1. 甲方应在乙方成功完成工作后，按照合同约定支付劳务报酬，支付方式为_______。

2. 甲方应按照履行合同的情况及时支付劳务报酬，如有迟延支付的，应按照法律规定支付滞纳金。

四、双方权利和义务1. 乙方应按照本合同约定的内容和期限完成工作，确保工程质量。

2. 甲方应提供必要的工作条件和协助，保障乙方工作顺利进行。

3. 任何一方违反本合同约定的，应承担相应的法律责任。

五、争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

法定代表人或授权代表：_______ 法定代表人或授权代表：_______本合同经双方签字盖章后生效。

以上是关于劳务清包合同的范本，希望对您有所帮助。

签订劳务合同时请注意保护自身权益，确保合同内容清晰明确，避免发生纠纷。

祝合作愉快！第2篇示例：劳务清包合同是劳务派遣公司与用工单位之间的合同，用于规范双方的权利和义务，保障双方的合法权益，是一种非常重要的法律文书。

建筑劳务清包工合同范本（5篇）建筑劳务清包工合同范本（5篇）建筑劳务清包工合同范本篇1 发包方: （以下简称甲方）承包方: （以下简称乙方）一、工程名称：鼎盛铭园A区6#、7#楼二、工程地点：林州市西环路白家庄三、承包方式：劳务清包（包括小型材料）四、承包范围1、给定的施工图纸范围内自基础垫层开始到主体竣工验收过程的土建部分；并包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作（如塔吊司机、铲车司机、铲车用油和机械维修保养）、现场临建搭设（临建材料由甲方供应）。

2、施工外墙脚手架，地下室外墙抹灰，地下室室内及室外周边回填土（回填至自然地坪）、堵架眼孔、阳台栏板。

3、小型材料：扎丝、铁钉、胶带、密封条、焊条、铁丝、靠杆、软水管包括手用工具等小型材料（平车以上甲方提供，以下为乙方自备）。

五、工期：随建设方给定工期而定。

六、工程面积及单位：1、此工程楼号6#、7#，总面积以合同约定计算图纸面积为准。

2、每平方工程包价：每平方米125元。

不包括各种税金及费用，人工工资不论市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑风险系数。

3、阁楼部分按标准层一层三分之二计算面积，阳台按面积一半计算，楼梯按垂直投影面积计算，不超过2.2m的楼层不计算建筑面积。

4、其它建筑计算法按现行建筑面积计算规则执行。

如建设方变更通知下来还没做，无论难易程度应无条件执行，如已施工需要返工，根据返工的工程量套用河南20__土建定额中人工工日含量，给予每工日53元补助。

5、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单为准。

七、付款方式：起止±0.00甲方付乙方已完成工程量总价款的50%，进入标准层一层封顶甲方应付±0.00至现完成阶段内工程量总价款的50%，起止标准层四层甲方应付一层至四层阶段内工程量总价款的70%，主体交工后余款一次性付清。

八、双方责任：1、甲方责任：（1）、每个单体工程向乙方提供一套土建完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间以书面形式通知乙方，避免造成不必要的损失。

劳务清包合同6篇劳务清包合同1甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方将所建的“经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)所涉及的瓦工、木工、钢筋、架子工的施工任务，以人工费清包形式承包给乙方。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，签订以下协议，以资双方共同遵照执行。

一、工程概况：1、工程名称：经十二路西地块(嘉阳软件园大厦)2、工程地点：江苏镇江市经十二路西，镇大铁路南(丁卯经济园区)。

3、本工程为框架/剪力墙结构地上22层，地下1层。

4、总建筑面积：__.00m2(建筑面积按设计图纸及变更通知为计算依据)。

二、本工程质量标准：合格(按市文明工地标准施工、优质结构)。

三、承包工种和工作范围(不含以下工作内容：(1)外墙保温，(2)外墙贴面，(3)内外墙的油漆、涂料，(4)公用部位、卫生间的装饰，(5)防水工程)。

一)、承包工种：1、泥工(清包带粉刷条等辅材、带工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、浇拌机、振动机械、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备。

2、木工(大清包，带模板、带方木、铁钉、铁丝、螺杆、立模加固等辅材、带手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、电锯、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

3、钢筋工(清包带铁丝等辅材、带电焊机、切断机、弯曲机械、手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

4、架子工(大清包，带钢管、扣件、含木工立模钢管扣件、安全网、竹笆、铁丝等辅材、带手动工具等，甲方仅提供至二级电箱的电源、水点、塔吊，其它电缆(线)、楼层电箱、水管、水平及垂直运输机具和手动工具均由乙方自备)。

二)、工作内容：泥(瓦)工1、包人工、包辅材、包小型工具、包二级电箱以下的三级箱和线缆、包工期、包质量、包安全、包文明工地、包成品保护、包材料的垂直运输、水平运输、包主体结构验收、包通过镇江市优质结构验收的方式以建筑面积为结算单位的承包劳务人工费。

建筑劳务清包工协议范本甲方：（委托方）乙方：（清包方）鉴于甲方拥有一项用于建筑工程的合法授权，愿意将相关工程任务清包给乙方，并乙方愿意接受此任务，并且具备履行该合同所需要的资格和技术能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下协议：一、工程项目概述（简要描述工程项目的名称、地点、规模、时间范围等信息）二、工程任务1. 甲方将以下工程任务委托给乙方：（详细列举所有委托的工程任务）2. 甲方要求乙方按照法律法规和相关标准规定，按时保质保量完成所委托的工程。

三、工程工期1. 乙方应在收到该委托任务后，按照约定的工期完成工程任务，确保按时交付。

2. 如因不可抗力等原因，导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定调整工期的具体安排。

四、劳务费用及结算方式1. 劳务费用包括但不限于人工费、管理费、设备费等。

2. 双方应在合同签订后，根据工程内容及工作量确定劳务费用，并签订正式的费用支付协议。

3. 乙方应在完成工程后向甲方提交劳务费用结算申请，并提供完整的相关票据和资料。

4. 甲方应在收到结算申请后的合理时间内，按约定支付劳务费用。

五、质量保证1. 乙方承诺所提供的劳务符合国家法律法规和相关标准要求，并保证施工质量符合约定。

2. 如因乙方过错造成工程质量问题，乙方应承担修复及相应的经济赔偿责任。

六、安全与责任1. 乙方应按照现行法律法规和相关标准，落实工程安全管理措施，并确保施工过程中人员生命财产安全。

2. 乙方应购买相应的劳工保险和施工保险，以保障工程施工期间的人员和财产安全。

七、保密双方应对双方在履行该协议过程中取得的商业秘密和技术资料，以及甲方委托乙方进行的工程项目中的相关信息保密。

八、争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他事项1. 甲方和乙方在履行该协议过程中产生的其他事项，双方应协商解决。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程项目完成后终止。

建筑工程清包合同范本发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方同意将本项目承包给乙方承包施工管理，为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚实守信的同等条件下，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、工程慨况1、工程名称：2、工程地点：3、工程结构：4、建筑面积：约m2，二、承包范围与施工内容1、承包范围：1.)甲方提供材料如下：所有钢材、砼、木方、红砖、陶粒砖、水泥、砂子、二个一级配电箱及主电缆、提供乙方办公场所及施工人员宿舍，提供现场坐标点。

2.)乙方施工内容及承包范围：施工内容：本工程按设计图纸，技术文件和图纸会审，施工组织设计及设计变更和安全文明施工规定等进行施工。

1.该工程办公楼土方开挖及回填、支撑系统租赁费、塔吊及司机费用、土建基础施工、模板采购及支护施工、外墙苯板保温工程、内外墙砌筑及抹灰工程。

均由乙方进行施工。

2.厂房土方开挖及回填、土建基础施工、模板采购及支护施工、混凝土立柱施工、____米外墙砌筑施工均由乙方进行施工。

承包范围：以上工程范围内：钢筋工、砼工、木工脚手架工、砌体工、小型工、机、具、电设备、电焊工、支撑系统所有架子管及垫板、扣件、步步紧、调节油托、外墙脚手架、小组放线员、二级配电、三级保护所有电线电缆由乙方负责。

其它专业性的工程由甲方另行安排施工。

包括(____)三、工期：按建设方要求的开工日期进场。

进场日期____年____月____日。

(因甲方材料供应不及时和天气等不可抗拒原因而导致的延误，工期顺延，由甲方书面签字确认。

)四.质量要求;1、按设计图纸，技术交底，设计变更，规范规程要求施工，达到验收合格标准。

2、乙方完成的工程必须严格按照建筑工程质量检验评定标准进行检查，每项均要达到优良。

承担甲方与发包方签定质量约定的所有条款。

3、乙方在施工操作中，必须服从甲方现场施工员和管理人员的指挥，服从建设单位、监理单位的指导、检查、监督和意见，维护甲方声誉。

建筑工程劳务清包的合同范本（8篇）建筑工程劳务清包的合同范本（8篇）建筑工程劳务清包的合同范本篇1 合同编号：发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照国家有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况1、工程名称：县盛世小区1#楼工程（以下简称本工程）2、工程地址：县路和滑州路交叉口3、现场情况：（1）、施工现场用水用电已接通；工程进出场道路已畅通，乙方不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或者停机械，并注意协调好与相邻施工单位的关系；供乙方使用的场地仅限于施工作业区内，乙方需要在作业区搭建临设时必须经甲方同意；现场施工电源、施工用水、住宿、办公、施工场地、仓库、工序协调等工作均由甲方统一协调。

（2）、现场施工电源按甲方协调由乙方从提供的接入点引接，施工用水按甲方协调由乙方现场引接，水电接引费用由甲方承担。

临时设施（除活动板房）的使用期限至本招标工程竣工为止，届时应立即拆除并清理干净，否则视为不具备竣工条件，不予组织验收。

（3）、安全文明施工：施工期间应遵守开元盛世小区关于安全文明施工的有关规定，组织安全文明施工，施工垃圾不能到处堆积，更不能污染路面及周围环境，如有违反由乙方承担一切责任。

4、承包形式：劳务大清包5、工程内容：（1）、甲方材料：钢筋、水泥、砼、砂、石、加气块、机砖等主要材料。

（2）、除第一条外，其他工程施工图纸中所含有的一切辅助材料、周转性材料、实用工机具、大型机械及其检测、安全防护、脚手架、临时防护、低值易耗品、外墙面层、二次结构砌筑、内外粉刷、钢筋焊接、混凝土试块、钢筋试件、铁丝、铁钉、焊条、职工食堂及炊具等所用一切均包含在招标内容中。

（3）、包括场地硬化以及一级配电箱以下的二级、三级配电箱和电线等所有用电设备。

（4）、门窗工程、电梯、水电工程、防水、外墙保温、内外墙黏贴及内外墙涂料不在本合同范围之内。

建筑工程施工劳务清包工合同范本（精选6篇）建筑工程施工劳务清包工合同范本（精选6篇）在不断进步的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。

那么大家知道合同的格式吗？以下是小编整理的建筑工程施工劳务清包工合同范本（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

建筑工程施工劳务清包工合同1甲方：(发包人);单位：乙方：(发包人);单位：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律宪规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同：一、工程名称：厂房;二、工程地点：沭阳县官墩乡;三、清包工____四、承包范围：本工程设计图纸中的所有钢筋工，甲方提供钢筋，塔吊，其余都由乙方自己负责;五、开工日期：_____年_____月____日(具体时以发包人通知单为准);六、工程单价：按每平方米43元计算;七、付款方式：工程开始到一层现浇面结束，五日内付工程款量的20%，二层现浇面结束后五日内付工程量的20%;三层现浇面结束后五日内付工程款量的20%;四层现浇面结束后五日内付工程量的20%;粉刷结束后付总价的95%;余款验收一次性付清;八、双方责任：1、甲方向乙方提供一套完整的图纸，相互交流，如有不符要求应及时向甲方提出，否则后果自负;2、乙方配备现场施工用电至电箱;3、乙方配合甲方专职人员，负责现场协调，安全文明施工;4、上报施工队人名单，保证农忙不停工，所有参加施工人员均为合法公民，所有个人必须自行买保险;5、乙方必须服从甲方管理人员指挥;6、对甲方材料做到按需使用，不得浪费，如有合理，可以节约，要向甲方提出，如让甲方查出浪费材料，予以重罚;九、工期延误如重大设计变更，因气候影像较大，停电，时间则相应顺延;十、违约责任乙方施工人员必须戴好安全帽，上班时不得喝酒、打架、聚会闹事，发现一次相关事件由相关人员负责，并且甲方对乙方进行经济处罚500/次;十一、质量管理质量等级，合格，乙方必须按甲方的技术方案和规程进行施工;十二、施工安全、施工生产目标承诺1、杜绝重大安全事故，事故后果由乙方承担;2、杜绝设备、火灾事故;3、安全生产、文明施工;十三、合同有效期限自_____年_____月____日签字盖章之日生效，在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止，本合同书条款双方必须严格执行，如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失;十四、其他事宜未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商解决不成，可到当地法院仲裁;十五、合同份数本合同一式两份，由甲方双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效!甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程施工劳务清包工合同2甲方：乙方：为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：一、工程名称：______综合楼二、工程地点：三、承包范围及详细部位：本工程所有施工内容：1、土建(垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设);2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);3、木工(支模、拆模、打磨);4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)四、承包方式和结算方式：承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。