合同范本之建设施工合同上诉状

建设工程合同上诉状上诉人：（甲方名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）联系电话：（甲方联系电话）被上诉人：（乙方名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）联系电话：（乙方联系电话）上诉人因建设工程合同纠纷一案，不服（原审法院名称）于（判决日期）作出的（判决书编号）判决，现提出上诉。

一、上诉请求1. 请求撤销（原审法院名称）作出的（判决书编号）判决；2. 请求依法改判，支持上诉人的诉讼请求；3. 请求判令被上诉人承担本案的全部诉讼费用。

二、事实与理由（一）事实1. 上诉人与被上诉人于（签订日期）签订了一份《建设工程合同》（以下简称合同），约定上诉人承建被上诉人的工程项目，工程总价款为人民币（金额）元。

2. 合同签订后，上诉人按照约定履行了合同义务，完成了工程项目的施工。

在施工过程中，上诉人严格按照国家有关法律法规和行业标准进行施工，确保了工程质量和安全。

3. 工程项目完成后，上诉人向被上诉人提交了验收报告，被上诉人验收合格后，双方进行了工程结算。

然而，被上诉人在支付部分工程款后，余款人民币（金额）元一直未支付。

4. 上诉人多次催促被上诉人支付余款，但被上诉人一直以各种理由拖延。

无奈之下，上诉人于（起诉日期）向（原审法院名称）提起诉讼，要求被上诉人支付余款及逾期付款违约金。

（二）理由1. 原审判决认定事实不清，证据不足。

（1）原审判决认为上诉人未按合同约定完成工程，但事实并非如此。

上诉人已按照合同约定完成了工程，且被上诉人已验收合格。

原审判决对此事实的认定存在错误。

（2）原审判决认为上诉人未提供充分证据证明被上诉人欠款事实，但事实上，上诉人已提供了合同、验收报告、结算单等证据，足以证明被上诉人欠款事实。

原审判决对此事实的认定存在错误。

2. 原审判决适用法律不当。

（1）原审判决认为被上诉人有权拒绝支付余款，但根据《中华人民共和国合同法》第107条规定，当事人应当按照约定履行自己的义务。

建设施工合同上诉状【篇一：建设工程纠纷上诉状】民事上诉状上诉人：yy hotel被上诉人：wl建筑装饰工程有限公司上诉人不服s市ja区人民法院（2012）xxx号《民事判决书》，特提出上诉。

上诉请求：一、撤销原审（2012）xx号《民事判决书》，改判对被上诉人（原审原告）的诉讼请求不予支持。

二、判令由被上诉人承担本案全部诉讼费用。

事实与理由：一、原审判决对工程造价金额的认定完全错误。

系争《建筑装饰工程施工合同》属固定总价合同（闭口合同），根据原、被告双方签署的《建筑装饰工程施工合同》第6条第6.1款约定：“在工程报价书所列范围内，工程价格为720万元人民币；甲方（即上诉人）变更范围的，应按实结算”。

再根据该合同附件二的补充约定第十条：“对工程报价书已经列出的项目数量如有增加的??乙方（即被上诉人）应书面通知甲方。

甲方应及时通知乙．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．方其是否确认此等数量及价格。

．．．．．．．．．．．．．．因此，凡在工程报价书所列范围内的所有项目，包括未经上诉人同意的新增项目，均应按720万元人民币的固定总价进行结算，不应再另行对其造价再进行审计。

被上诉人提出的所谓“新增项目”既未通知我方，更未征得我方同意，属擅自增加工程内容。

直到最后的工程结算时才将增加的项目体现在《工程结算书》中，对此我方当即就表示不予认可。

根据合同约定及法律规定，被上诉人擅自增加的工程当然不能列入造价范围。

然而，原审法官单方面听信无司法鉴定资格的人员“mqh”的意见，在造价认定上突破了双方当事人合同中对720万元固定总价的约定，属于以司法手段践踏当事人的意思自治，严重破坏了《民法通则》及《合同法》意思自治的基本原则。

二、审价机构进行司法审价所依据的主要证据均未经过质证．．．．．．．．．．根据审价报告，审价所依据的主要证据一是图纸，二是签证单。

1、审价报告依据的“图纸”是一个含混的概念，涉嫌暗箱操作。

施工纠纷上诉状（通用3篇）施工纠纷上诉状篇1上诉人：_________________(原审被告)_______________，男，_____________年_____月_____日出生，住__________省某某市某某镇某某村第十二村民组。

被上诉人：_________________(原审原告)_____________有限公司，住址，__________区__________路__________小区__________。

法定代表人：______________上诉人_______________因与被上诉人_______________建设工程分包纠纷一案，不服__________区人民法院于_____________年_____月_____日作出的(_____________)_____民初字第_______________号民事判决，特依法提起上诉。

上诉请求：_________________1、请求二审法院依法撤销(_____________)_____民初字第_______________民事判决书，驳回被上诉人的原审诉讼请求。

2、请求二审法院依法判令被上诉人承担本案诉讼费用。

事实与理由：______________________________综上所述，上诉人有充分的证据和理由认为鉴定报告不能作为本案的定案依据，原审判决书对鉴定报告的采信是错误的，适用的法律也是错误的。

为依法保护上诉人的合法权益，特提起上诉，请求__________市中级人民法院依法撤销(_____________)_____民初字第_______________民事判决书，驳回被上诉人的原审诉讼请求。

此致__________市中级人民法院上诉人：_________________20__________年__________月__________日施工纠纷上诉状篇2上诉人：_____________，性别________________，族别________________族，________________年________________月________________日生，________________职工，住________________ 上诉人：_____________，性别________________，族别________________族，________________年________________月________________日生，________________职工，住________________ 被上诉人：_____________公司法定代表人：_____________。

建设工程合同上诉状11篇建设工程合同上诉状1甲方(委托单位)乙方(检测机构)根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

工程概况工程名称：标段工程地址：检测类别：□验收检测□平行检测□其他工程类别：□房建□房屋修缮□市政基础设施□公路□水运□水利□绿化□民防□轨道交通□其他工程性质：□政府投资工程□非政府投资工程建设/实施单位：设计单位：见证单位：总承包单位：施工单位：工程报建编号：工程所属区县：工程投资额：工程建安费：监管机构：第一条检测项目甲方委托乙方检测的检测项目(项目名称按附件一填写)包括：具体的检测项目、数量及检测参数见附件二。

第二条检测标准双方约定的检测标准：第三条检测费用的核算与支付(一)双方同意按照下列第种计算方式核算检测费用。

1.乙方按照《上海市政府投资房屋建筑、市政基础设施和公路工程检测收费标准》中的检测单价收费，乙方根据实际检测工作量收取检测费。

2.本合同各检测项目单价见附件二，乙方根据实际检测工作量收取检测费。

(二)双方同意按照下列第种支付方式支付检测费用。

1.自本合同签订之日起每日，甲方按乙方实际完成的检测工作量和建设工程检测信息系统生成的结算凭证支付检测费用。

(三)甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。

第四条检测报告的交付(一)乙方交付检测报告时间的约定见附件二。

乙方交付检测报告一式份，当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

(二)双方约定按照下列第种方式交付检测报告。

1.甲方上门提取检测报告。

2.乙方送检测报告给甲方。

第五条检测样品的运输双方约定按以下第种方式运输检测样品。

乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

1.甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。

2.乙方到工程现场抽取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用。

建设工程施工合同纠纷起诉状范本7篇篇1一、起诉人（原告）：姓名：[原告姓名]性别：[原告性别]民族：[原告民族]身份证号：[原告身份证号码]住址：[原告住址]联系方式：[原告电话号码]二、被告：姓名：[被告姓名]性别：[被告性别]民族：[被告民族]身份证号：[被告身份证号码]住址：[被告住址]联系方式：[被告电话号码]三、案由：因建设工程施工合同纠纷事宜，原告特向贵法院提起诉讼。

具体事宜如下：四、诉讼请求：1. 请求法院判决被告支付工程欠款[金额]及利息；2. 请求确认原告在工程款项支付完成前的优先受偿权；3. 本案诉讼费用由被告承担。

五、事实和理由：1. 签订合同情况：原告与被告于[合同签订日期]签订了建设工程施工合同，合同约定由原告承建被告位于[工程地点]的工程项目。

合同明确规定了工程内容、工期、价格、付款方式等条款。

2. 工程实施情况：原告按照合同约定进行施工，过程中严格遵守相关法律法规及工程规范，保质保量完成施工任务。

工程于[竣工日期]顺利竣工，并通过了被告及相关部门的验收。

3. 欠款情况：工程竣工后，被告未能按照合同约定支付工程款项。

虽经原告多次催促，被告仍拖欠工程欠款[金额]。

被告的行为已构成违约，严重侵害了原告的合法权益。

4. 优先受偿权：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，作为承包方的原告在工程款项支付完成前，对于已完成的工程部分享有优先受偿权。

因此，原告请求法院确认其优先受偿权。

5. 证据清单：原告手中持有的证据包括建设工程施工合同、工程验收报告、工程结算单、付款凭证等，充分证明被告的违约行为及原告的合法权益。

六、证据：1. 建设工程施工合同；2. 工程验收报告；3. 工程结算单；4. 付款凭证；5. 相关通信记录或其他可以证明被告违约事实的证据。

七、诉讼恳请：鉴于上述事实和理由，原告恳请贵法院依法判决原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。

八、诉讼费用：本案的诉讼费用由被告承担。

2024年建筑工程合同起诉状模板尊敬的法院：原告【姓名】系中国【国籍】公民，现年【年龄】岁，住址为【住址】，联系电话为【电话号码】。

被告【姓名】系中国【国籍】公民，现年【年龄】岁，住址为【住址】，联系电话为【电话号码】。

原告提起本次诉讼，系因与被告之间关于【建筑工程合同】一事产生的纠纷。

特向贵院提起诉讼，并依法请求贵院依法保护原告的合法权益。

本案的事实和理由如下：一、事实陈述【建筑工程合同】系双方自愿签订的合同，合同编号为【合同编号】，签订日期为【签订日期】。

合同约定了以下主要条款：1. 工程内容：合同约定了【工程内容】，主要包括【工程内容详细描述】。

2. 工程期限：合同约定了工程的起止日期为【起止日期】。

3. 工程款项及支付方式：合同约定了工程款项为【工程款项详细描述】，支付方式为【支付方式详细描述】。

4. 违约责任：合同约定了双方的违约责任和违约金，并约定了争议解决方式为【争议解决方式】。

双方依照合同的约定开展工程进程，并已支付了【付款金额】作为首期款项。

然而，在施工过程中，被告未按照合同约定的工程质量和时间节点完成工程，并且未完全履行其在合同中约定的责任。

原告多次与被告协商并提出合法合理的要求，但被告未予以正当回应或解决问题。

二、法律依据根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，双方应当按照合同的约定履行各自的义务。

被告未履行合同约定的义务，构成了违约行为。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条的规定，当事人之间的合同纠纷应当由人民法院受理。

三、诉讼请求基于上述事实和法律依据，原告提出以下诉讼请求：1. 判决被告按照合同约定的质量和时间节点完成工程；2. 判决被告支付违约金【金额】，作为对被告违约行为的损害赔偿；3. 判决被告支付原告的律师费和诉讼费用；4. 其他原告认为应当承担的责任。

四、证据清单原告在本诉讼中将提供以下证据：1. 建筑工程合同原件及其复印件；2. 交付工程款项的相关证明；3. 双方之间的往来函件及通信记录；4. 工程进行过程中的照片、录像等相关证据；5. 相关专家的鉴定意见；6. 其他与本案有关的证据。

建设工程合同上诉状8篇篇1上诉人：某建筑公司，住所地：XXXX，法定代表人：XXX，职务：总经理。

被上诉人：某房地产开发商，住所地：XXXX，法定代表人：XXX，职务：董事长。

上诉请求：1. 请求撤销一审判决，依法改判；2. 请求被上诉人支付拖欠的工程款及利息；3. 请求被上诉人支付违约金及赔偿金；4. 请求确认上诉人的优先受偿权。

事实与理由：一、一审判决认定事实不清，适用法律不当。

1. 关于工程款支付问题。

根据双方签订的《建设工程合同》，被上诉人应按照合同约定的时间和方式支付工程款。

然而，在实际履行过程中，被上诉人存在拖欠工程款的情况。

虽然一审判决认定了被上诉人存在违约行为，但未明确判决被上诉人支付拖欠的工程款及利息，导致上诉人的合法权益未能得到充分保障。

2. 关于违约金及赔偿金问题。

根据《合同法》的相关规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，包括支付违约金和赔偿金。

一审判决未明确判决被上诉人支付违约金及赔偿金，属于适用法律不当。

3. 关于优先受偿权问题。

根据《合同法》第二百八十六条的规定，承包人享有优先受偿权。

一审判决未明确确认上诉人的优先受偿权，导致上诉人在工程款追收方面面临困境。

二、一审判决程序违法。

1. 审判组织不合法。

根据《民事诉讼法》的相关规定，人民法院审理案件应当依法组成合议庭。

一审判决未明确显示合议庭的组成情况，存在审判组织不合法的情形。

2. 举证责任分配不当。

根据《民事诉讼法》的解释，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。

一审判决未明确举证责任的分配情况，导致上诉人在举证方面存在困难。

综上所述，一审判决存在认定事实不清、适用法律不当、审判组织不合法以及举证责任分配不当等问题。

为了维护上诉人的合法权益，特向贵院提起上诉，请求贵院依法查明事实，支持上诉人的诉讼请求。

此致XXXX中级人民法院上诉人：某建筑公司法定代表人：XXXXXXX年XX月XX日篇2一、案件背景本案涉及一项大型建设工程，因合同条款存在争议，导致双方无法就合同内容达成一致意见。

建筑施工合同上诉状格式版立合同双方：(以下简称甲方)(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，订立本施工合同，合同签订后具有法律效力，双方均应共同遵守，违约方承担经济和法律责任。

一、工程名称、地点1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及承包方式：1、甲方提供的施工图(不含12M宽道路的花岗岩面层，沥青面层，栏杆)。

2、包工包料。

三、工程造价：合同总价暂定为元，工程结算以实际完成工程量，结合双方确定的综合单价(含税)进行调整。

(附包干单价一份)四、合同期限：1、工程工期：2、开工日期：____年3、竣工日期：月日在施工过程中如遇下列情况可以顺延工期：1、由于人力不可抗拒的灾害;2、因基础变化增加深度或改变结构形式;3、因本项目施工许可证手续，造成停工;4、由于双方协商，经甲方书面同意的其他情况。

五、工程质量：按现行质量验收评标准，达到合格。

六、双方职责：1、甲方代表：甲方驻施工现场全权代表姓名为2、甲方工作：(1)甲方在开工前七天提供施工图肆分及其他施工技术资料、文件、负责组织图纸会审和签发会审纪要。

(2)负责提供开工前施工现场现状的水通、电通、路通和场地平整，清除地面障碍物，并负责办理开工手续，提供现场排水出口。

(3)向现场派驻管理和监理人员，对质量、技术、进度及现场管理施工全面管理监督，办理签证手续并负责现场的协调工作。

(4)组织有关部门对该项目进行质量、安全检验、验收、办理有关手续。

若乙方通知甲方验收，而甲方在7个工作日内未组织相关部门验收，乙方视为验收合格。

对不合格工序和施工质量有权责令乙方返工、整改。

(5)甲方派驻现场负责人签订的所有工程量的资料视同甲方最后的审定资料。

(6)甲乙双方现场共同测量的原始数据的资料必须在第一时间内由甲方派驻现场负责人签字，且甲乙双方共同认可此数据真实有效，事后双方不得有任何疑意。

(7)该合同内容现定的工程完工后甲方必须在三个工作日内对已完工工程验收并办理结算。

上诉状被上诉人（原审原告）：×××，住所地×××。

法定代表人：×××，系董事长。

上诉人因建设工程施工合同纠纷一案，不服×××人民法院（××××）××民一初字第××号民事判决，现提起上诉。

上诉请求：1. 依法撤销原判，改判驳回被上诉人的诉讼请求；2. 一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

事实与理由：一、原审判决认定事实不清，利息判决不符合事实和法律原审判决认定（第六页）上诉人与被上诉人2006年6月27日所签的补充协议合法有效，但同时又认定该协议无效，系自相矛盾。

上诉人认为，该补充协议虽未经有关部门备案，但根据最高院的司法解释，付款时间的变更不属于实质性内容的变更，应依法认定补充协议合法有效，且双方实际付款情况均按照该补充协议履行，被上诉人从未提出过异议。

二、原审判决适用法律错误，上诉人不应承担被上诉人员工的劳动保险费原审判决认为（第八页）因原告在总报价书中已明确表示劳动保险费不列入报价，且根据绍兴市建管（1998）06号转发《关于规范建筑施工企业劳动保险费用计取办法的通知》的规定，上述费用单独立项，不纳入建筑市场竞争，故原告主张本案工程的劳动保险费199560元由被告承担，符合法律，理应予以支持。

上诉人认为，根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，劳动保险费应由用人单位承担，且双方在签订合同时并未就劳动保险费的承担进行明确约定。

因此，原审判决适用法律错误，上诉人不应承担被上诉人员工的劳动保险费。

三、原审判决认定合同履行情况与事实不符原审判决认定（第十页）被上诉人按照合同约定履行了施工义务，上诉人应按照约定支付工程款。

然而，事实上被上诉人在施工过程中存在严重的质量问题，导致工程无法按照约定时间交付，且工程质量不符合合同约定。

2024年建筑施工合同上诉状上诉人：_____姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。

(上诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)被上诉人：_____姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。

(被上诉人如为单位，应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址)上诉人因_____(写明案由，即纠纷的性质)一案不服____人民法院(写明一审法院名称)_____第____号_____判决，现提出上诉，上诉请求及理由如下：_____请求事项：__________(写明提出上诉所要达到的目的)事实和理由：__________(写明上诉的事实依据和法律依据，应针对一审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由)此致____人民法院上诉人：_____(签名或盖章)____年____月____日附：_____本上诉状副本____份(按被上诉人人数确定份数)。

2024年建筑施工合同上诉状（二）尊敬的法院：我方系原告（被告）身份，现向贵庭提起上诉，就____年建筑施工合同纠纷一案，敬请法院依法审理，并判决公正。

一、案件基本情况原告（被告）姓名：XXX原告（被告）住所地：XXX原告（被告）联系方式：XXX原告（被告）与被告（原告）签订合同日期：XXX合同金额：XXX合同履行地：XXX二、案件背景根据原告（被告）与被告（原告）于XXX签订的建筑施工合同，原告（被告）应按照双方约定的方式、质量、时间等要求进行施工工作，并向被告（原告）支付相应的施工费用。

然而，在合同履行过程中，发生了以下纠纷：1. 被告（原告）未按照合同要求支付施工费用。

根据合同约定，被告（原告）应按照工程进度进行付款，并于每个工程节点支付相应款项。

然而，在施工过程中，被告（原告）未按时支付施工费用，严重影响了原告（被告）的施工进度和资金流动。

原告（被告）多次向被告（原告）催要款项，但被告（原告）置若罔闻，严重违背了合同约定。

建筑施工合同上诉状范本甲方：乙方：经甲乙双方协商达成如下协议：一、在施工过程中所有的水电路三通，由甲方负责二、在施工中安全质量第一，现场工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

三、在施工中如：砌墙要正，不能误差太大，灰份要匀，砖缝要一条线，井桩、地梁、防震柱、上圈梁，壳子板要正、平、不能偏，扎钢筋混凝土比例必须按要求，粉墙要平、瓷砖要粘土正，上下左右要均匀，地砖必须要平、正、不能有斜块，顶要平整。

房顶、防水要做好、保证不漏水。

四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作，或偷工减料现象者，第一以说服，第二再说服，要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。

五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵，先由村委会调协，如果调协不成则在乡一级调协。

六、在付款方面，第一次减5%，第二次减5%，这10%在交付钥匙时一次性付清。

七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签合同签字之日起生效。

九、工程完工时自动结束。

十、工期为：____月____日动工，____月10完工，甲乙双方合作愉快。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建筑施工合同上诉状范本（二）为了维护首都社会治安和企业内部的治安秩序(工作、生产、生活)，加强企业内部治安管理，根据市政府及上级有关部门的规定和精神，北京住总第二开发建设有限公司朝阳新城工程第一项目经理部(甲方)与北京军交保得建筑工程有限公司(乙方)签订本协议书，望共同遵守。

1、遵守国家施工及验收规范以及有关季节施工的规定。

各种施工机械操作员必须持证上岗，严禁酒后作业及疲劳作业。

2、进场前须检查各施工机械的运转情况。

各类电器设备必须带保护装置，防止漏电、触电事故。

配电线路按规定架设，配电箱要安装合理，符合规定。

机械设备要专人管理，定期检修，不得带故障运行。

电、气焊操作人员要持证上岗。

建设工程合同上诉状尊敬的法院：我方为原告XXX公司，特向贵院递交此份建设工程合同纠纷上诉状，详细阐述以下事实和理由，请求贵院依法予以审理并判决。

一、案由及基本事实1.原告XXX公司与被告YYY公司之间于XXXX年XX月XX日签订了一份建设工程施工合同（合同编号：XXXXX），并在该合同中规定了双方的权利和义务。

2.根据合同约定，原告委托被告负责XXX工程的施工任务，约定了工程的规模、施工期限以及双方的支付条件等重要条款。

3.然而，在合同履行过程中，被告存在多项违约行为，严重影响了工程的正常进行。

具体违约行为包括：（1）被告未按照合同约定的时间节点完成工程交付，导致工程进度滞后。

（2）被告未按照合同约定的标准和质量要求进行施工，导致工程质量存在严重问题。

（3）被告未履行付款义务，逾期未付清已经到期的款项。

（4）被告未经原告同意，擅自委托第三方进行某些施工工作。

4.鉴于被告的多项违约行为，原告多次向被告提出书面催告，并要求被告履行合同义务或进行合理补偿，但被告均未予以回应或拒绝履行。

5.鉴于被告的严重违约行为给原告造成了巨大损失，原告不得不另行聘请其他承包商对工程进行修复和整改，导致原告额外支付了大量费用。

二、诉讼请求基于以上事实和理由，原告诉请贵院：1.判决被告立即停止违约行为，按照合同约定的时间节点完成工程交付，确保工程进度的正常进行。

2.判决被告按照合同约定的质量要求重新进行工程施工，确保工程质量达到约定标准。

3.判决被告返还原告逾期未付的款项，并支付相应的利息。

4.判决被告承担原告因其违约行为引起的修复和整改费用，以及由此产生的其他直接损失，总计XXXXX元。

5.判决被告承担本案的诉讼费用。

三、证据及证据来源原告将以书面形式提交以下证据：1.合同及其附件。

2.与被告的书面往来函件。

3.工程进度记录、支付凭证、施工记录等相关文件。

4.其他与本案有关的证明材料。

四、法律依据原告诉求根据以下法律依据提出：1.中华人民共和国合同法。

2024年建筑施工合同上诉状
尊敬的法院领导：
我是诉讼请求人X公司的法定代表人，现就与被诉请求人Y公司之间的建筑施工合同纠纷案向贵院提起上诉。

一、我公司与被告签订了一份建筑施工合同，合同约定了工程进度、质量标准、支付方式等内容。

然而，在履行合同过程中，被告未按约定时间完成施工任务，且施工质量未达到合同规定要求，严重影响了工程进度和质量。

二、在合同约定的工程竣工日期到来之时，被告仍未完成合同约定的施工任务，我公司经多次催告，被告仍置之不理。

因此，我公司不得不自行支付其他承包商进行后续施工，导致了额外的施工成本。

同时，由于被告施工质量不达标，我公司还需要额外支付修复费用，造成严重经济损失。

三、我公司曾多次与被告进行协商，要求其履行合同义务并承担相关经济损失。

但被告仍置之不理，导致纠纷不能得到有效解决。

因此，我公司不得不向法院提起诉讼，以维护自身合法权益。

四、综上所述，被告未按照建筑施工合同约定的内容履行合同义务，造成了我公司的直接经济损失。

因此，我公司请求法院判令被告立即完工，并赔偿我公司的施工成本和修复费用。

以上事实及理由，敬请法院审查并作出公正裁决，切实维护我公司的合法权益。

特此请求。

上诉请求人：X公司法定代表人
日期：。

建筑施工合同上诉状模板尊敬的法院：我是原告[姓名]，现就有关建筑施工合同纠纷一案向贵庭提起上诉，并陈述如下事实和理由：一、基本情况1. 原告[姓名]是[职业]，被告[姓名]是[职业]。

2. 原告和被告于[日期]签订了一份建筑施工合同（合同编号：[合同编号]，附件中有复印件）。

3. 根据合同约定，被告应在[日期]前完成[具体工程]的施工工作，并交付原告验收。

4. 然而，在施工过程中，被告违反了合同的约定，并且没有按时完工。

同时，被告所进行的施工工作质量也不符合合同约定，存在诸多严重问题。

5. 鉴于此，原告通过书面通知的方式提出了解除合同的要求，并要求被告退还已支付的工程款及赔偿损失。

6. 被告未同意解除合同，并拒绝退还已支付的款项，原告不得不向法院提起诉讼。

二、案件事实1. 违约行为原告在诉讼中提供了以下证据，证明被告存在违约行为：（1）合同约定了工程完工日期为[日期]，然而被告至今未能完成施工工作。

（2）合同约定了施工过程中使用的材料和技术标准，然而被告所使用的材料与合同约定不符，技术标准也未达到要求。

（3）原告提供了建筑专家的鉴定报告，证实了被告施工质量存在重大问题。

2. 经济损失原告还提供了以下证据，证明被告的违约行为给原告造成了经济损失：（1）已支付的工程款金额为[金额]，被告未按合同约定完成工程，应退还已支付的款项。

（2）原告的损失包括了雇佣其他施工队伍所需费用、重新采购材料的费用以及项目延期所带来的损失。

三、争议焦点1. 是否构成违约行为被告未能按合同约定的时间完成施工工作，并且所进行的施工质量存在重大问题，应视为违约行为。

2. 是否应退还已支付的工程款鉴于被告的违约行为，原告有权要求退还已支付的工程款。

四、诉讼请求基于上述事实和理由，原告提出以下诉讼请求：1. 判决被告按合同约定的时间完成工程，并达到合同约定的质量要求。

2. 判决被告退还已支付的工程款[金额]。

3. 判决被告赔偿原告因被告违约所造成的损失，包括雇佣其他施工队伍的费用、重新采购材料的费用以及项目延期所带来的经济损失，共计[金额]。