委托人为了加大对所有监理人的监督管理
- 格式:doc
- 大小:25.00 KB
- 文档页数:5
监理委托书(二)一、背景介绍近年来,随着建筑工程项目的增多,为确保工程质量和工期的控制,委托监理机构进行监理工作已成为一种常见做法。
监理委托书则是委托人与监理机构之间的一份重要文件,它为监理工作的有效展开提供了法律依据和规范。
二、目的本监理委托书的目的是明确委托人与监理机构之间的职责和权利,确保建筑工程项目的质量和进度得到有效控制和监督。
三、委托内容根据双方的协商一致,委托人将以下工程项目委托予监理机构进行监理工作:1. 项目名称:2. 项目地点:3. 项目规模:4. 建设单位:5. 监理机构名称:四、委托人职责1. 提供项目相关文件和资料,包括但不限于规划许可证、施工图纸等;2. 与施工单位、工程质量检测机构以及其他相关方进行沟通和协调;3. 向监理机构提供项目资金,并及时支付监理费用;4. 提供必要的配合和支持,确保监理工作的顺利进行。
五、监理机构职责1. 监督建设单位的合规行为,包括但不限于施工图审核、施工合同签订等;2. 监督工程的施工过程,确保按照合同要求进行,包括但不限于施工技术、工艺标准、质量控制等;3. 监督工程的质量验收、竣工验收,确保工程质量符合相关标准和规范;4. 撰写监理报告,提供工程质量和进度的监督情况。
六、工程费用1. 根据双方的约定,委托人将支付给监理机构监理费用,具体金额为:2. 监理费用支付方式和时间约定:a) 监理费用将在每月的XX日之前支付至指定账户;b) 委托人有义务确保监理费用按时足额支付。
七、保密责任1. 监理机构在履行监理职责的过程中可能接触到委托人的机密信息,监理机构有义务保守秘密,不得泄露给第三方;2. 监理机构的员工也需要遵守保密义务,不得将机密信息外泄。
八、法律责任1. 若监理机构在履行监理职责过程中,造成委托人或第三方的损失,监理机构应承担相应的法律责任;2. 若委托人未按时支付监理费用,监理机构有权采取法律手段进行追偿。
九、争议解决双方发生任何争议应通过友好协商的方式解决,若协商不成,可向有管辖权的法院提起诉讼。
现场监理人员授权委托书兹有_______(以下简称“委托方”)委托_______(以下简称“被委托方”)负责对其_______项目(以下简称“项目”)现场监理工作。
为确保项目的顺利进行和双方的合法权益,现就现场监理人员的授权事宜达成如下委托书:一、授权范围1. 被委托方应根据国家相关法律法规、行业标准及项目合同要求,全面负责项目的现场监理工作。
2. 被委托方应严格按照委托方的要求,对项目的施工进度、质量、安全、环保等方面进行监督管理,确保项目按期、优质、安全完成。
3. 被委托方应负责项目现场的日常管理,包括对施工单位的协调、现场人员的管理、材料的验收等工作。
4. 被委托方应协助委托方处理项目现场的突发事件,确保项目正常推进。
5. 被委托方应定期向委托方报告项目现场情况,对委托方提出的问题及时予以回复。
二、授权人员1. 被委托方授权_______(姓名)为项目现场监理负责人,全面负责项目的现场监理工作。
2. 授权人员应具备相应的资格证书和丰富的工作经验,能够独立处理项目现场监理工作中的各项问题。
3. 授权人员应保持与委托方的良好沟通,确保现场监理工作的顺利进行。
三、授权期限本授权委托书有效期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
四、其他事项1. 被委托方应在授权期限内认真履行现场监理职责,确保项目质量、安全、进度等方面的要求得到满足。
2. 委托方应给予被委托方必要的支持和配合,确保现场监理工作的顺利开展。
3. 双方应共同遵守国家法律法规,诚实守信,共同维护项目的合法权益。
4. 本授权委托书一式两份,双方各执一份。
如有争议,双方应友好协商解决;协商无果的,可依法向项目所在地人民法院提起诉讼。
五、签字盖章委托方(盖章):________________法定代表人(签字):________________被委托方(盖章):________________法定代表人(签字):________________日期:_______年_______月_______日附件:授权人员资格证书复印件注:本授权委托书仅供参考,具体内容请根据双方实际情况和需求进行修改。
甲方委托监理委托书根据甲方与乙方签订的《建设工程监理合同》,甲方特委托乙方进行建设工程的监理工作。
为明确双方权责,特制定监理委托书如下:一、监理委托事项1.监理范围:包括但不限于施工过程的质量管控、工程进度管理、合同履约情况监督等方面的工作;2.监理期限:监理期限从承接监理任务之日起,直至工程竣工验收合格结束;3.具体任务:乙方需依据监理合同及相关法律法规,对工程进行全方位监督,确保质量、进度符合约定。
二、监理委托方式1.委托方式:甲方现将建设工程《项目名称》的监理工作委托给乙方;2.监理权利:乙方有权对工程施工现场实施监理,并对施工单位提出监理意见;3.注意事项:为保障监理工作的有效开展,乙方需及时向甲方通报监理进展情况,并协调解决工程中出现的问题。
三、监理报酬及付款方式1.监理报酬:甲方应按照监理合同约定,按时足额支付乙方的监理报酬;2.付款方式:监理报酬支付方式及时间等具体安排详见监理合同的约定。
四、监理责任和义务1.义务:乙方需认真履行监理职责,对工程质量安全承担监理责任;2.责任:如乙方发现工程存在重大质量安全问题,应及时向甲方报告,共同研究解决方案。
五、其他事项1.本监理委托书自双方签字盖章之日起生效;2.未尽事宜,按照监理合同约定执行。
感谢各方对本监理委托事项的支持与合作,双方应本着诚实守信的原则,共同努力,确保监理工作的顺利进行。
如有任何争议,双方均同意通过友好协商解决,双方签字盖章即视为认可此监理委托书内容。
甲方:________________ 乙方:________________签字盖章日期:______________。
现场监管委托书委托方:[委托方名称]受托方:[受托方名称]一、背景为了保障委托方在施工、生产、经营等环节的合规性和质量监管,委托方授权受托方进行现场监管。
二、监管内容1.受托方应根据委托方的监管要求,对指定的现场进行监管,并及时向委托方汇报监管情况。
2.受托方应严格按照相关规定和要求,对现场的工作流程、设备使用、人员素质等方面进行监督和检查。
3.受托方应当及时向委托方提出存在的问题和改进建议,并协助委托方解决相关问题。
三、监管方式1.受托方可以通过现场检查、抽样检测、记录整理等方式进行监管。
2.受托方应当遵守行业标准和法律法规,确保监管工作的客观公正性和准确性。
四、责任与义务1.委托方有权要求受托方提供监管过程中的相关材料和监管报告。
2.受托方应当保守委托方的商业秘密和相关信息,不得泄露给第三方。
3.受托方应当按时履行监管合同约定的监管任务,确保监管工作的质量和效果。
五、费用支付委托方应按照双方协商的费用标准和结算方式向受托方支付监管费用。
六、生效与解除1.本委托书自双方签字盖章之日起生效,有效期为[有效期限],到期后如需继续监管,双方可协商续签。
2.若双方发生争议,应协商解决;协商不成的,可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
七、其他事项1.本委托书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本委托书的修改、补充事项需经双方书面同意并签字确认后生效。
委托方:___________________(盖章、签字)日期:___________________受托方:___________________(盖章、签字)日期:___________________。
监理授权委托书目录一、监理授权委托书二、附件一、监理授权委托书监理授权委托书委托人:(以下简称“甲方”)地址:法定代表人:联系电话:受托人:(以下简称“乙方”)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方与(以下简称“工程承包人”)就(以下简称“工程”)签订的《建设工程施工合同》(以下简称“主合同”),为保障工程质量、进度和安全,甲方现授权乙方对工程实施监理,并签订本监理授权委托书(以下简称“本委托书”)。
第一条监理范围及内容1.1 监理范围:本工程全部施工内容。
1.2 监理内容:包括但不限于工程质量、进度、安全、环保等方面的监督、检查、指导和管理。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方有权根据本委托书及主合同的约定,对工程实施监理,并对工程承包人进行指导和管理。
2.2 乙方应按照国家有关法律法规、技术标准和主合同的约定,对工程质量、进度、安全、环保等方面进行监督检查,并及时向甲方报告工程情况。
2.3 乙方应公正、公平、诚信地履行监理职责,维护甲方的合法权益。
2.4 乙方不得向工程承包人泄露甲方的商业秘密和技术秘密。
第三条监理费用及支付3.1 监理费用:甲方应按照主合同的约定,向乙方支付监理费用。
3.2 支付方式:监理费用按季度支付,每季度末支付当季度的监理费用。
第四条合同的解除和终止4.1 在主合同履行期间,如乙方严重违约,甲方有权解除本委托书。
4.2 本委托书自主合同终止之日起自动终止。
第五条争议解决本委托书履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1 本委托书自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本委托书一式两份,甲乙双方各执一份。
6.3 本委托书未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日二、附件附件1:《建设工程施工合同》附件2:监理费用支付凭证附件说明:1. 附件1为主合同,是本监理授权委托书的基础文件,包含了工程承包人、工程范围、工程质量、进度、安全等方面的约定。
授权委托书尊敬的XXX项目监理单位:鉴于贵单位在工程建设领域的专业实力和良好信誉,我方(全称:XXX公司,以下简称“委托方”)决定委托贵单位承担我公司XXX项目的监理工作。
为确保项目的顺利进行和双方的合法权益,现就委托事宜达成如下协议:一、监理范围和内容1. 监理范围:本项目包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收和保修期等阶段的监理工作。
2. 监理内容:贵单位应按照相关法律法规、工程建设标准和设计文件,对施工单位的施工质量、安全、进度和投资控制等方面进行全面监督管理。
二、授权委托书1. 委托人:XXX公司(盖章)2. 受托人:XXX项目监理单位(盖章)3. 授权代表:贵单位法定代表人或其授权的代表4. 授权事项:贵单位代表我方行使本项目监理范围内的合法权益,包括但不限于对施工单位的监督、检查、评价、建议和整改等。
5. 授权期限:自本项目签订之日起至项目竣工验收合格止。
6. 授权范围:贵单位在监理范围内行使的权力,应严格遵守国家法律法规、工程建设标准和设计文件,确保项目质量和安全。
三、双方义务和责任1. 委托方义务:向我方提供与项目相关的设计文件、施工图纸、技术资料等,并按照约定支付监理费用。
2. 贵单位义务:按照委托方的要求,认真履行监理职责,确保项目质量和安全,并按照约定向委托方报告监理情况。
3. 双方责任:双方应严格遵守国家法律法规,自觉履行合同约定,对因违约造成的一切损失承担相应责任。
四、监理费用1. 监理费用:双方协商确定为人民币XXX元(大写:XXX元整)。
2. 支付方式:委托方按照项目进度,分阶段向贵单位支付监理费用。
3. 支付条件:贵单位提供合格的监理服务,并按照约定向委托方报告监理情况。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 诉讼费用和相关费用由败诉方承担。
六、其他约定1. 本协议一式两份,双方各执一份。
监理质量监督委托书甲方):地址:联系电话:法定代表人:监理方(以下简称乙方):地址:联系电话:法定代表人:鉴于甲方需对项目进行质量监督,乙方具备相应的监理资质和经验,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行项目质量监督事宜达成如下协议:一、委托内容甲方委托乙方对以下项目进行质量监督:项目名称:项目地点:监督范围及内容:二、监理职责1. 乙方应根据国家及地方相关法律法规、行业标准和甲方的具体要求,对项目的质量进行监督。
2. 乙方负责对项目施工过程中的质量控制点进行检查,并提出改进建议。
3. 乙方应确保项目质量符合甲方及国家规定的标准。
4. 乙方应定期向甲方报告监理工作进展,并在项目关键节点提供质量评估报告。
三、监理期限监理工作自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
四、监理费用1. 监理费用按照以下方式计算:[具体计算方式]。
2. 甲方应在合同签订后[具体时间]内向乙方支付首期监理费用,后续费用根据项目进度和监理工作完成情况支付。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理工作,并要求甲方支付违约金。
2. 如乙方未能履行监理职责导致项目质量不符合标准,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过协商解决;协商不成时,可提交[具体仲裁机构名称]进行仲裁。
七、其他约定[双方可就其他事项进行约定,如保密协议、知识产权归属等]。
本委托书一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:[注:以上内容仅供参考,具体条款应根据实际情况和法律法规进行调整。
]。
建筑工程质量监督法律委托书尊敬的建筑工程质量监督机构:首先,我代表委托人,特委托你们负责监督我公司正在进行的建筑工程质量,根据《中华人民共和国建筑法》及相关法规,双方达成以下协议:一、监督范围:你们将负责监督我公司在XX地区正在进行的建筑工程的各个阶段,包括设计、施工、验收等环节的质量监督。
二、监督内容:1. 设计阶段监督:在设计阶段,你们将仔细审查施工图纸、技术说明书及其他相关设计文件,并对其合理性、可行性进行评估。
你们需确保设计方案符合国家建筑法规要求,同时合理考虑建筑功能、结构安全、消防安全、环境保护等方面的因素。
2. 施工阶段监督:你们将对施工过程进行全程监督,确保施工符合施工图纸、技术规范和相关法律法规的要求。
监督内容包括但不限于:施工材料的选用与验收、施工质量的控制、工程进度的把控、安全生产的管理等。
你们有权对施工现场进行检查,如发现存在问题,应及时提出整改意见。
3. 验收阶段监督:在工程竣工验收阶段,你们将对整个工程进行验收,确保其质量符合国家和行业标准。
你们需对工程的各项技术指标、质量问题、安全隐患等进行检查和评估,确保工程交付后具备可靠性、安全性和使用性。
三、监督报告:你们应该根据监督过程中的实际情况,及时向委托人提交监督报告。
监督报告应包括但不限于工程质量情况、存在问题及整改要求等内容。
监督报告应以书面形式提交,并按要求提供相关的监督记录和检测报告。
四、违约责任:如果在监督过程中发现你们未能履行监督职责,或者对工程质量进行不当监督导致工程质量问题,你们将承担相应的违约责任。
包括但不限于赔偿因质量问题造成的经济损失、停止服务、终止委托关系等。
五、保密条款:你们应保守委托人的商业秘密,不得擅自泄露与委托工程相关的任何信息。
保密期限为本次工程竣工验收之日起的3年。
六、其他条款:本委托书无论在法律法规或其他方面如有变动,双方同意通过书面形式进行更改和补充。
七、争议解决:双方如对本委托书的解释和履行发生争议,应协商解决。
授权委托书和监理委托书
授权委托书和监理委托书是在很多领域中常见的法律文件,用于明确授权关系和监理责任。
授权委托书是指一方(委托人)授权另一方(受托人)代表其进行特定的行为或事务,而监理委托书是指委托人委托一方(监理人)监督、检查和指导项目或工程的进行。
在商业领域中,授权委托书经常用于代理关系的建立。
例如,一家公司可以向其员工发放授权委托书,授权其代表公司进行商务谈判或签订合同。
授权委托书通常包括被授权人的姓名、授权事项、授权期限等内容,以确保双方权利义务清晰明了。
另一方面,监理委托书在建筑工程等行业中尤为重要。
委托人经常会聘请独立的监理人来监督工程的进展,确保其按照法规和标准进行。
监理委托书通常包括监理工作范围、责任、报告要求等内容,以确保监理人了解其职责和义务。
在法律层面上,授权委托书和监理委托书都是有法律效力的文件。
一旦双方签署同意,即构成了双方
之间的法律约束。
如果一方违反了委托书的规定,另一方有权要求其承担相应的法律责任。
总的来说,授权委托书和监理委托书在各种领域中都扮演着重要的角色,有助于明确双方的权利义务,保障合作关系的顺利进行。
在签署前务必仔细阅读并理解委托书的内容,确保自己的权益不受损害。
监理员的授权委托书范本尊敬的委托方:根据我国相关法律法规和监理合同的要求,现授权我公司(以下简称委托方)的监理员(以下简称监理员)在贵公司(以下简称被委托方)的工程项目中,以委托方的名义执行监理任务。
为确保监理工作的顺利进行,特制定本授权委托书。
一、委托事项1. 监理员应在被委托方的工程项目中,严格按照法律、法规、监理合同及相关规范的要求,对施工过程进行全面监督管理。
2. 监理员有权对施工过程中的质量、安全、进度、投资等方面进行控制和调整,确保项目目标的实现。
3. 监理员有权对施工单位的资质、人员、设备、材料等进行检查,确保施工单位的合法合规。
4. 监理员有权对施工过程中的变更进行审批,确保项目变更的合理性和合规性。
5. 监理员有权对施工单位的违约行为进行处理,确保合同条款的履行。
6. 监理员有权向被委托方提出建议和意见,促进项目的顺利实施。
二、委托权限1. 监理员在委托范围内,有权代表委托方与被委托方进行沟通、协调、谈判等事宜。
2. 监理员在委托范围内,有权签署相关文件,包括但不限于监理报告、验收报告、整改通知等。
3. 监理员在委托范围内,有权对施工过程中的问题进行处理,包括但不限于质量问题、安全问题、进度问题等。
4. 监理员在委托范围内,有权对施工单位进行评价,并提出奖惩建议。
5. 监理员在委托范围内,有权对项目进行风险评估,并提出应对措施。
三、委托时限本授权委托书有效期自签署之日起至工程项目竣工止。
四、其他事项1. 监理员在委托范围内行使权利时,应遵守国家法律法规、行业规范和监理合同的约定。
2. 监理员在委托范围内行使权利时,应保持独立公正的立场,维护委托方的合法权益。
3. 监理员在委托范围内行使权利时,应严格按照委托方的授权范围进行,不得超越授权范围。
4. 监理员在委托范围内行使权利时,应遵守职业道德,保守商业秘密。
5. 如监理员在委托过程中出现失职、渎职等行为,委托方有权解除本授权委托书,并追究监理员的责任。
委托人为了加大对所有监理人的监督管理,从合同服务费总额中提取5%的款额(款额总季度付款中提取),同时委托人从管理费中提取一定数量的金额作为综合金额,对所有监理人按监理效果进行奖罚。
第六十条,成果交付
监理人应按要求提交各阶段施工监理成果报告一式8份,光盘电子文件2份。
若委托人需要增加份数,增加报告份数的费用另行支付。
第六十六条,监理违约的情形及承担违约责任的方式
1.监理人违反本合同的约定,应当按约定向委托人承担相应的违约责任。
违约责任形式包括但不限于:
(1)限期整改。
监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务时,委托人有权提出书面警告,监理人必须在委托人限定的时间内履行义务。
每一次书面警告支付违约金2000元。
(2)一般违约责任。
监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时,必须向委托人交纳违约金人民币5000/次。
(3)严重违约责任。
监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时,必须向委托人交纳违约金人民币10000元/次。
(4)解除合同。
委托人向监理人发出解除合同通知后,本合同即解除,监理人必须在3日内停止全部工作,10日内
配合委托人完成现场工作和有关资料的移交。
并于完成交接工作当日内离场。
监理人应保证所移交的资料齐全完整,监理人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的,委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件,处理费用由监理人承担,如果导致委托人工期延误和其他方面的损失,委托人将要求监理人赔偿实际损失。
委托人在发出解除合同的通知后,委托人即可委托新的监理人承接工作。
同时,监理人不得影响或阻碍新的监理办理进场手续和相关工作。
(5)赔偿损失。
a.三次限期改正责任相当于一次违约责任,三次一般违约责任相当于一次严重违约责任,累计三次严重违约责任,委托人有权单方解除合同。
b.监理人违约需向委托人支付违约金时,委托人有权从应支付的监理报酬中直接抵扣。
c.当监理人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关承诺及义务,委托人有权书面通知监理人,指明其未能履约的内容和委托人要求其承担违约责任的等级。
d.为保证建设项目有序、规范和顺利进行,监理人必须主动支持委托人工作,对委托人的指令和书面通知,若无正当理由又未提前报告,也未得到委托人认可,而公开或变相拒不执行,按监理人严重违约处理,同时,监理人还要承担
委托人由此造成的一切经济损失。
e.监理人未按照投标文件和《监理计划》的承诺建立组织架构、派驻人员和投入设备,监理人必须按委托人要求限期整改,并承担相应违约责任。
具体约定为:
在委托人书面通知监理现场机构进场后3日内,监理人承诺的主要人员不到位,或到位后又离开,造成该岗位空缺,以及未按承诺依时、足额投入有关设备,委托人一旦发现将要求监理人做出书面解释并保证人员、设备限期到位;上述情况每发生一次,监理人应承担限期整改责任1次;如果监理人拒不配合,未在委托人提出限期整改的期限内进行整改的,监理人应承担严重违约责任1次。
f.监理人如需要调整总监、总监代表、专业监理工程师时,必须事先经过委托人书面同意。
如监理人未经委托人书面同意,擅自调换的,除必须限期整改外,监理人必须承担一般违约责任1次。
i.委托人要求监理工程师必须参加的会议,监理工程师必须准时到会,未经委托人同意不到会者,监理人应当承担限期整改责任1次。
j.监理人在自己职责范围内应当做出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见,委托人有权要求监理人承担一般违约责任1次。
k.监理人必须加强监理人员职业道德的教育,监理人员
需共同遵守职业道德守则。
监理人及其监理员工与参与施工的任何一方没有任何直接利益关系,否则承担一般违约责任。
监理人员及其监理员工接受参与施工的任何一方财物,视为严重违约一次。
情节严重的,委托人有权解除合同,并且有权向有关部门反映情况,追究监理人及有关责任人的相关责任,要求赔偿相应损失,情节严重者移交司法机关追究法律责任。
监理人违约行为的直接责任人,其违约行为达到严重违约(或相当于严重违约)1次,主管人员因其下属的严重违约(或相当于严重违约)累计次数达到3次,则委托人有权认为该直接责任人或主管人员已不适于继续担任监理工作,并有权要求监理人限期更换该人员,直到终止合同,监理人必须无条件接受。
并承担由此引起的后果及费用;如监理人拒不执行,则自收到委托人的更换要求7日后,委托人可认为该岗位已空缺,按上述有关条款执行。
m.监理人应确保监理工作的质量。
因监理人原因使监理涉及的相关工程在投资、工期、质量等方面给委托人造成损失的,委托人将要求监理人进行赔偿。
累计赔偿总额不应超过本合同服务费总额(除去税金)。
具体约定为:
(1)所提供的监理不到位导致相关工程发生重大安全事故(直接经济损失在5万元以上者),委托人有权扣1—5%的服务费总额。
(2)因监理人责任造成质量事故导致监理工程需要返工的,监理人应承担严重违约责任,按相应工程占总工程的比例扣除服务费用;情节严重的,委托人有权单方解除合同。
(3)因监理人员责任所导致监理相关工程(各分部、单位及整体工程)质量一次性验收不符合质量目标时、按相应工程占总工程的比例扣除服务费用;若导致工程(各分部、单位及整体工程)质量一次性验收不合格而造成委托人的直接损失达100万元以上时,委托人有权单方解除本合同。
n.施工方使用不合格或不符合合同约定质量标准的材料、构件、设备的,出现一次监理人承担一次一般违约责任。
监理人提供的监理质量不符合本合同约定或出现错误,造成一般质量事故或工期延误3日以上的,按一般违约处理。
对监理相关工程出现严重质量事故或工期延误5日以上11日以内的,按严重违约处理,并赔偿委托人的经济损失。
并且,监理人应负责修正。