第三节工程勘察、设计合同履行管理题库1-0-6

_监理工程师_合同管理_第五章建设工程勘察设计合同管理1、关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是( )。

——[单选题]A 两个文本的主要内容是一致的B 两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C 两个文本适用的勘察任务不同D 两个文本均不应包括任何设计任务正确答案：C2、勘察合同履行中，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，下列关于勘察费用的支付的说法，不正确的是( )——[单选题]A 勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金B 已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费C 完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费D 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之二逾期违约金正确答案：D3、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是( )。

——[单选题]A 建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位B 作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人C 建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照D 建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书正确答案：A4、下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是( )。

——[单选题]A 工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质B 工程设计综合资质只设甲级C 取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D 取得工程设计专业资质的企业，可以承接设计施工一体化业务正确答案：D5、适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察的合同示范文本是( )。

——[单选题]A 建设工程勘察合同(一)B 建设工程勘察合同(二)C 建设工程勘察合同D 建设工程设计合同(二)正确答案：A6、下列关于建设工程勘察合同资质说法不正确的是( )。

监理工程师2020《合同管理》专业考点13：勘察、设计合同履行管理第三节建设工程勘察、设计合同履行管理【勘察合同履行管理】1.勘察合同中发包人的责任■发包人负责查清地下埋藏物■发包人派人负责现场的安全保卫工作，特别是在有毒、有害等危险现场作业时■由发包人提供的材料必须承担费用并运到现场，并与勘察人一起验收■发包人应按实际发生的工作量支付勘察费(有正式的变更手续)■为勘察人提供必要的生产、生活条件并承担费用，如不能提供，一次性付给勘察人临时设施费■要求提前完工的按每提前的天数支付加班费■资料保密【2021年真题】根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()安排人员负责安全保卫工作。

A.发包人B.勘察人C.监理人D.项目施工单位『正确答案』A『答案解析』本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。

若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作。

按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

参见教材P66。

2.勘察合同中勘察人的责任■提供质量合格的勘察成果，并对其负责。

■根据实际情况，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

【重点难点】勘察资料质量不合格的处理■勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格■如无力补充完善，需另行委托其他单位，勘察人应承担全部勘察费用■因勘察质量造成损失的，免收直接受损失部分勘察费，还需按损失的一定比例支付赔偿金(注意不是全额赔偿)【2021年真题】关于勘察成果的说法，错误的是()。

A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准确D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果『正确答案』D『答案解析』本题考查的是设计合同履行管理。

选项D，发包人、施工承包人、监理人均不得修改建设工程勘察、设计文件。

参见教材P67。

建设工程勘察设计合同管理(三)(总分67, 做题时间90分钟)一、单项选择题1.建设工程设计合同履行时，( )不是承包人的义务。

•A．提供有关设备的技术资料•B．向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作•C．修改预算•D．确定设计深度SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C[解析] 本题中A、B、D很显然是在设计合同签订前应该完成的工作，所以此三项工作属于发包人的义务，而C选项是属于承包人的义务。

2.因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该( )。

•A．不退定金•B．按设计费一半支付•C．按全部设计费支付•D．不支付设计费SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B[解析] 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

3.设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的( )。

•A．10%•B．20%•C．30%•D．40%SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C[解析] 设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的30%。

4.某设计合同，双方约定设计费10万元，定金为2万元。

当设计人完成设计工作30%，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。

•A．3万元•B．5万元•C．7万元•D．10万元SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A[解析] 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半的，按该阶段设计费的全部支付。

C.制定代理A.项目法人责任制2018 监理工程师《合同管理》考试真题及答案2018 年监理工程师考试《合同管理》考试已经结束，为了帮助各位参加监理工程师考试的考生及时对答案， 估算得分。

优路教育为大家搜集整理了 2018 年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析（1-10），供广大考生参考。

1.为了建立运能够教独立育承担民2事6责3任2的2主8体5制0度1，5在工程建设领域推行的管理制度是（）。

B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制参考答案：A参考解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。

我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程 监理制和合同管理制。

项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

参见教材 P12.关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应由自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产参考答案：C参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。

法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财 产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。

参见教材 P5。

3.关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为参考答案：D参考解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。

选项 A 错误，发两次事实包括行为和事件； 选项 B 错误，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项 c 错误，发生法律效力的法院判决属于行为； 选项 D 正确，合同当事人违约属于法律事实中的行为。

参加教材 P7。

4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。

A.法定代理B.委托运代理教育 D.延伸代理参考答案：B参考解析：本题考查的是.代理关系。

在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、 项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。

2023年-2024年监理工程师之合同管理高分题库附精品答案单选题（共45题）1、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费【答案】 B2、下列措施可以避免食物中营养素流失的是（）。

A.蔬菜先洗后切B.淘米的次数不要多C.发酵面食使用鲜酵母D.煮米粥加碱E.蔬菜先热烫再炒【答案】 A3、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.2B.3C.5D.7【答案】 C4、出现（）情况时，勘察合同不可以延长合同工期。

A.发包人提出变更B.发包人要求工作量变化C.不可抗力影响D.勘察人原因造成的停工、窝工【答案】 D5、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。

A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标【答案】 D6、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。

A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.法人D.自然人和公民【答案】 A7、（2017年真题）根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式B.预付款支付时间C.质量标准D.合同争议解决方式【答案】 C8、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还B.返还总额的40%C.返还总额的50%D.全部返还【答案】 C9、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。

（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.设计招标无法提出具体的工作量B.设计招标无法要求完成的时间C.设计招标无法限定工作范围D.设计招标无法提出技术指标【答案】 A10、根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查的内容不包括（）A.财务要求B.投标人名称C.投标函签字盖章D.投标文件格式【答案】 A11、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。

国家开放大学《管理学基础》自测题库及答案（1-6章）第一章一、单项选择1 . 在管理的各项职能中, 最具有规范性、技术性的职能是（）。

A. 控制2. 人们常说“管理是一门艺术”，强调的是（）。

A. 管理的实践性3. “管理就是决策” 是下列哪位经济学家的观点？（）C. 西蒙4. 当管理者接待来访者、参加剪彩仪式等社会活动时，他行使的是（）的角色。

A. 精神领袖5. 组织是管理的基本职能之一，它是由（）三个基本要素构成。

A. 目标、部门和关系二、多项选择6. 管理作为一种特殊的实践活动，具有其独特的性质，比如（）。

选择一项或多项：A. 管理具有二重性B. 管理具有时效性C. 管理具有艺术性D. 管理具有科学性7. 明茨伯格通过实证研究发现：管理者在组织中扮演十种角色，这些角色被分为（）。

选择一项或多项：A. 信息传递角色B. 人际关系角色C. 组织人事角色D. 决策制定角色8. 根据管理二重性的原理，与自然属性相联系的是（）。

选择一项或多项：A. 社会化大生产B. 社会制度C. 生产力D. 生产关系9. 管理者在行使各种管理职能、扮演三类管理角色时，必须具备以下技能：如（）。

选择一项或多项：A. 人际技能B. 技术技能C. 信息技能D. 概念技能1 0. 下列选项中，（）属于管理者所扮演的决策角色。

选择一项或多项：A. 干扰应对者角色B. 资源分配者角色C. 谈判者角色D. 企业家角色三、判断正误1 1 . 一般来说，组织规模越大，管理者必须应对的环境因素的数量越多。

（）对1 2. 控制的实质就是使实践符合于计划，计划就是控制的标准。

（）对1 3. 事先对未来行为所作的安排就是预测，它是人们有意识的活动。

（）错1 4. 处于不同管理层次上管理者，其履行的管理职能也是不同的。

（）错1 5. 从教材给“管理” 所下定义中，可以得出这样的结论，管理的对象就是组织的各种资源。

（）错第二章一、单项选择1 . 西方早期的管理思想中，（）是最早研究专业化和劳动分工的经学家。

监理工程合同管理第 1题：单项选择题(本题1分)某工程设计合同约定的合同价为100万元，定金为合同价的20%。

设计工作完成40%时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。

按照建设工程设计合同示范文本的规定，发包人应赔偿设计单位的违约金额为()万元。

A、20B、40C、50D、100【正确答案】：C【答案解析】：本题考查的是发包人原因要求解除设计合同。

在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

第 2题：单项选择题(本题1分)依据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()。

A、由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B、损失严重的应向发包人支付赔偿金C、累计赔偿总额不应超过设计费用总额D、赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【正确答案】：C【答案解析】：本题考查的是设计人的违约责任。

由于设计人错误造成工程质量事故损失，设计人除了采取补救措施外，应免收直接受损部分的设计费，损失严重的应向发包人支付赔偿金，赔偿责任按工程实际损失的百分比计算。

第 3题：单项选择题(本题1分)设计合同履行过程中，属于设计人责任的是()。

A、组织对设计文件的审查、鉴定和验收B、办理设计文件的报批手续C、选定设计文件依据的设计规范D、为现场的设计人提供必要的工作条件【正确答案】：C【答案解析】：本题考查的是设计人的责任。

A、B、D属于发包人的责任。

设计人的责任包括(1)保证设计质量，设计人应依据批准的可行性研究报告、勘察资料，在满足国家规定的设计规范、规程、技术标准的基础上，按合同规定的标准完成各阶段的设计任务，并对提交的设计文件质量负责。

(2)进行各阶段的设计；(3)对外商的设计资料进行审查；(4)配合施工的义务。

2024年监理合同考试真题及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。

选对每题得1分，没选或错选均不得分）1．根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件。

A．7B．14C．21D．28【答案】A【解析】设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。

【考点来源】第七章第四节工程总承包合同履行管理P1282．根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定，供货周期不超过（）个月的，签约合同价为固定价格。

A．6B．12C．18D．24【答案】B【解析】除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过12个月的签约合同价为固定价格。

供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。

【考点来源】第八章第二节材料采购合同履行管理P1433．某工程施工招标文件要求的工期为360天中标人在其投标函中承诺完成合同工程的时间为350天，工程实施过程中经批准顺延的时间为20天，根据《标准施工招标文件》，用于判定该工程中标人是否按期竣工的合同工期为（）天。

A．350天B．360天C．370天D．380天【答案】C【解析】“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。

原本工期为350天，顺延20天后，合同工期为350＋20＝370天。

【考点来源】第六章第四节施工合同履行管理P994．资格预审和资格后审不同之处是（）。

A．审查内容不同B．审查对象不同C．审查标准不同D．审查时间不同【答案】D【解析】资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间不同的，审查的内容是一致的。

2023年监理工程师之合同管理通关考试题库带答案解析单选题（共40题）1、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。

A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】 B2、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。

A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】 D3、工程总承包合同履行中，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）。

A.应进行修改之后，再次提交B.发出通知，催促其提出审查结论C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D.不得进行下一步的工作【答案】 C4、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】 D5、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。

A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担【答案】 C6、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（）做出装运标记。

（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样C.不可擦除的油漆和明显的英语字样D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】 C7、在施工过程中，监理人收到承包人的书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的( )天内做出变更指示。

习题五建设工程勘察设计合同管理一、单选题1．承担一级工程设计任务的合同当事人应是（）。

A.参与壹类工程设计的自然人B.持有乙级资质证书的法人C.持有甲级资质证书的法人D.有乙级资质证书的合伙设计公司2．在勘察合同中，承包人的义务有（）。

A.负责勘察现场的水、电、气的畅通供应B.支付定金C.承担因勘察工作漏项而多支出的费用D.支付勘察费3．步设计经主管部门批准后，在原定任务书范围内的必要修改，应由（）承担。

A.业主B.承包方C.监理单位D.主管部门指定4．设计合同生效后，委托方应向承包支付实际设计费的（）定金。

A.20%B.30%C.40%D.50%5．设计合同规定各设计阶段设计文件审批工作的办理应由（）负责。

A.业主B.设计单位C.监理单位D.设计指定单位6．设计合同规定，设计单位和施工单位进行的设计交底的组织工作应由（）负责。

A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.协商确定单位7．设计合同履行过程中，委托方提出变更原设计任务书内工程项目的某些主要功能，导致设计方返工时，应由（）。

A.双方达成协议后变更原合同B.设计方报请原任务书批准机关同意后，双方协商变更原合同C.委托方报请原任务书批准机关同意后，双方协商变更原合同D.委托方报请原任务书批准机关同意后，双方协商另签合同8．设计合同承包方设计完成后，对所承担的设计任务的建设项目应配合施工进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，其发生的费用（）。

A.业主另行支付B.设计单位自负C.双方协商D.监理工程师决定9．因设计错误导致工程出现重大质量事故后，设计方应（）。

A.双倍返还委托方合同内约定的定金B.退还委托方全部设计费C.除退还委托方受损部分的设计费外，还应支付与该部分设计费相当的赔偿金D.按委托方实际受到的损失赔偿受损失部分的工程费用10．勘察方履行全部义务，委托方按合同约定支付了全部勘察费后，合同预付的定金应（）。

A.返还委托方B.双倍返还委托方C.定金不再返还委托方D.上缴上级主管部门11．定金作为设计合同的担保方式时，定金（）有约束力。

第三节工程勘察、设计合同履行管理题库
1-0-6
问题：
[单选]对设计投标人的资格审查不包括（）。

A.A．证书的种类
B.B．证书级别
C.C．允许承接的任务范围
D.D．近几年完成工程项目表
问题：
[单选]在设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是（）。

A.A．投标单位的企业规模大小
B.B．投标方案的投入、产出比高低
C.C．完成初步设计时间的早晚
D.D．投标单位的质量管理体系是否科学
问题：
[问答题]订立设计合同时，应约定哪些方面的条款？安徽11选5 https://
问题：
[问答题]发包人应为勘察人提供哪些现场的工作条件？
问题：
[问答题]设计合同履行期间，发包人和设计人各应履行哪些义务？
问题：
[问答题]设计合同履行过程中哪些属于违约行为？当事人双方各应如何承担违约责任？。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0123-161、下列选项中，不属于工程地质勘察分类的是（）。

【单选题】A.选址勘察B.设计勘察C.初步勘察D.详细勘察正确答案:B答案解析:本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。

工程地质勘察，包括选址勘察、初步勘察、详细勘察以及施工勘察。

2、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

【单选题】A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权正确答案:C答案解析:本题考查的是合同法律关系的构成。

法律意义上的行为是指人的有意识的活动。

在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。

3、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

【单选题】A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务正确答案:D答案解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。

选项D错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。

故，本题选D4、在进行初步审查中的提供资料的完整性审查时，财务会计报表不包括（）。

【单选题】A.资产负债表B.现金流量表C.利润表D.投资经济费用效益流量表正确答案:D答案解析:本题考查的是资格预审程序。

会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。

5、保证合同应包括的内容主要有( )。

【多选题】A.保证的方式B.债务人履行债务的期限C.保证的期间D.保证的地点E.被保证的主债权种类正确答案:A、B、C、E答案解析:6、关于设计招标，下列说法错误的是（）。

【单选题】A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C.设计招标通常应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细正确答案:B答案解析:本题考查的是工程设计招标概述。