加工承揽合同代理词范本
- 格式:docx
- 大小:23.41 KB
- 文档页数:5
加工承揽合同书通用版本范本5篇第1篇示例:加工承揽合同书甲方:(以下简称“甲方”)乙方:(以下简称“乙方”)鉴于甲方拥有一定的加工加工技朧与生产设备,乙方需委托甲方进行加工加工,双方本着平等互利、友好协商的原则,就双方的权益对等签订如下协议:第一条合同的目的乙方委托甲方加工以下产品(或提供以下服务):(具体描述委托内容)第二条加工要求1. 甲方应按照乙方提供的加工要求,并严格按照国家相关质量标准进行加工产品;2. 甲方必须保证产品质量达到国家标准,并保证产品无任何质量问题。
第三条加工费用及结算方式1. 加工费用:甲方应根据实际加工情况和所需材料,通过乙方提供的报价单或口头沟通来确定加工费用;2. 结算方式:甲方应按照双方约定的结算方式进行结算,一般结算方式为乙方提前支付部分加工费用,余款在加工完成后结清。
第四条保密协议1. 乙方应对甲方提供的加工加工技术和工艺保密,不得擅自泄露;2. 甲方也应对乙方提供的加工产品及相关信息进行保密。
第五条违约责任1. 如果甲方未按照约定加工产品或者加工产品不符合质量标准,乙方有权要求甲方承担相应的责任;2. 如果乙方未按照约定支付加工费用,甲方有权暂停加工或者终止合同,并要求追究乙方的违约责任。
第六条合同解除1. 本合同自双方签字生效起开始执行,除非双方协商一致,否则不可解除;2. 在合同期间,如遇特殊情况,双方可书面协商解决。
第七条其他约定本合同如有未尽事宜,双方可协商一致后签订补充协议,补充协议具有与本合同同等的法律效力。
第八条合同争议解决本合同的解释权及争议解决权归双方共同协商解决,协商不成的,向有管辖权的法院诉讼解决。
甲方(盖章)乙方(盖章)日期:年月日本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
第2篇示例:加工承揽合同书通用版本范本甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)鉴于甲方具有一定的生产加工能力,乙方需要委托甲方进行加工承揽服务,经友好协商,达成如下协议:一、委托内容:乙方将其生产加工的产品交由甲方进行加工处理,并按照约定的要求返回给乙方。
加工承揽合同格式范文承揽方:_____地址:_____ 电话:_____法定代表人:_____ 职务:_____ 定作方:_____地址:_____ 电话:_____法定代表人:_____ 职务:_____ 定作方委托承揽方加工_____,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条加工成品第二条加工成品质量要求第三条原材料的提供办法及规格、数量、质量1.(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。
承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。
2.(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。
定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。
承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。
3.交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。
第四条技术资料、图纸提供办法1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。
承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。
2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。
3.定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。
第五条价款或酬金价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。
第六条验收标准和方法1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。
验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。
对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。
加工承揽合同范本6篇篇1甲方(定作方):__________乙方(承揽方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证双方权益,确保产品质量及按时交货,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行加工承揽事宜达成如下协议:一、合同背景及目的甲方因业务需要,委托乙方进行产品加工制作。
乙方具备相应的生产能力和技术水平,愿意接受甲方的委托,共同完成本次加工承揽任务。
双方本着互惠互利、合作共赢的原则,经友好协商,达成以下合同条款。
二、承揽项目名称、规格型号、数量及价款(详见附件一:承揽项目清单)三、承揽工作期限及进度安排1. 乙方应在合同生效后____日内完成本次承揽工作,并按时交付甲方验收。
2. 进度安排:双方约定本次承揽工作的具体生产进度,以确保按时完成生产任务。
3. 如因甲方原因导致延期交货,乙方将根据实际情况顺延工期。
如因乙方原因导致延期交货,乙方需承担违约责任。
四、质量要求与技术标准1. 乙方应按照甲方的技术要求及国家相关标准进行生产,确保产品质量符合要求。
2. 甲方需提供详细的技术规格书及图纸等资料,乙方应按照甲方提供的技术资料进行生产。
3. 产品在生产过程中,乙方应接受甲方的质量监督检查。
如发现质量问题,应及时整改并重新提交验收。
五、验收标准及方式1. 验收标准:按照甲方提供的技术要求及国家相关标准验收。
2. 验收方式:甲方应在收到产品后____日内组织验收,并出具验收报告。
如验收不合格,乙方应负责整改并重新提交验收。
六、包装、运输及交货方式1. 乙方应按照甲方的要求对产品进行包装,确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 运输方式:由乙方负责安排运输,确保产品按时送达甲方指定地点。
3. 交货方式:乙方应按照甲方的要求,将产品送至甲方指定地点,并办理相关交货手续。
七、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关技术资料予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
加工承揽合同范文通用版本3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1加工承揽合同范文通用版本甲方(承包方):(以下简称甲方)地址:法定代表人:电话:乙方(加工方):(以下简称乙方)地址:法定代表人:电话:鉴于甲方具有一定的加工加工能力,乙方需要进行加工加工,双方经友好协商,于(具体日期)签订如下加工承揽合同,共同遵守并遵行约定的条款。
第一条合同内容1、乙方同意承揽甲方委托的加工加工业务。
2、甲方承诺向乙方提供加工加工所需的原材料、部件、图纸及相关技术资料。
3、乙方应按照约定的期限和质量标准,完成加工加工任务,并保证加工产品的质量符合相关标准。
4、乙方同意按照甲方的要求,如期将加工产品交付到指定地点。
第二条价格和支付方式1、加工加工价格为(具体金额),支付方式为(具体方式),具体约定如下:___________(具体约定)。
2、甲方应按约定的时间向乙方支付加工加工的费用,否则需要支付违约金。
3、甲方负责承担加工产品运输及保险的费用。
第三条保密条款1、乙方应对甲方提供的图纸、样品、技术资料等保密,不得泄露给第三方。
2、乙方须保证甲方在约定的范围内使用技术资料,并严禁用于其他用途。
第四条违约责任1、若乙方未按约定的时间完成加工加工任务或加工产品质量不符合标准,乙方应当承担违约责任。
2、甲方违反合同相关约定,应承担相应的法律责任。
第五条争议解决1、本合同适用中华人民共和国法律。
2、双方因本合同的履行发生争议,应当友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
第六条其他约定1、本合同自双方签订之日起生效,有效期至(具体日期)。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人签字:法定代表人签字:日期:日期:以上为加工承揽合同范文通用版本,双方应认真履行合同约定,保障双方权益。
如有争议,应当及时协商解决,避免引发不必要的法律纠纷。
希望双方能够友好合作,共同努力,取得双赢。
篇2加工承揽合同范文甲方(委托方):_________(以下简称甲方)乙方(受托方):_________(以下简称乙方)鉴于甲方拟将其委托乙方加工处理_______(产品名称),双方本着平等合作、互惠互利的原则,经友好协商后达成如下协议:一、委托内容甲方将_______(产品名称)的加工处理委托给乙方。
加工承揽合同书范本5篇篇1甲方(定作方):__________乙方(承揽方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证双方权益,经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方加工承揽事宜达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方有需求,乙方有能力和意愿按照甲方的要求,对特定产品进行加工制作。
本合同旨在明确双方的权利义务,确保双方在进行加工承揽业务合作时,遵循公平、诚信、互利的原则。
二、承揽内容1. 承揽产品:__________2. 承揽数量:__________3. 承揽标准:按照甲方提供的图纸及技术要求进行加工制作,确保产品质量符合国家相关标准及甲乙双方约定的要求。
4. 承揽期限:自合同签订之日起XX天内完成承揽产品的加工制作。
三、价格及支付方式1. 加工承揽费用:人民币XX元(大写:XX元整)。
2. 支付方式:甲方在合同签订后XX日内支付乙方XX%的加工费用作为预付款,剩余款项在乙方完成加工并经验收合格后XX日内支付。
3. 乙方在收到款项后,应当向甲方提供合法的发票。
四、质量保证与验收标准1. 乙方应当严格按照甲方提供的图纸及技术要求进行加工制作,确保产品质量。
2. 乙方在加工过程中应当进行质量检验,确保产品合格后方可出厂。
3. 甲方有权对乙方加工的产品进行验收,验收标准按照国家相关标准及甲乙双方约定的要求执行。
4. 如甲方发现产品质量不符合约定,有权要求乙方重新加工或退货,并由乙方承担相应损失。
五、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成加工任务,应当按照合同总价款的XX%向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付款项,应当按照合同总价款的XX%向乙方支付违约金。
若因此导致乙方产生损失的,甲方应当承担相应赔偿责任。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行的,双方均不承担违约责任。
但应当及时通知对方,并就合同后续履行事宜进行协商。
六、保密条款1. 双方应当对在本合同履行过程中获知的对方商业秘密及技术秘密予以保密,未经对方许可,不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
加工承揽合同代理词范文加工承揽合同是满足特定需要的一种经济活动,承揽合同的订立过程中存在除了其他合同订立中经常产生的问题,如主体资格、标的的不合法及合同的形式不合要求等,还包括商业秘密、技术材料、留置条件、保密制度等问题。
下面由为你详细介绍加工承揽合同的相关法律知识。
加工承揽合同代理词范文加工承揽合同代理词范文加工承揽合同代理词尊敬的审判长、陪审员:XXXX律师事务所接受扬州市XX公司的委托,指派XXX律师作为其与江阴XX公司加工承揽合同纠纷案件的一审代理人。
代理人现针对本案发表如下代理意见,望法庭予以采纳:一、原告依约履行了合同义务,并按照被告及业主的要求增加了工作量,原告方不存在违约1、第七条第2款约定,钢结构制作安装共计500吨,不涉及日后超出、增补部分。
原告不但保质保量完成了500吨的钢结构制作安装工作,还按照被告及业主的要求增加了工作量,超额完成了198.04吨,而且整套设备在2010年1月中旬试生产正常。
2、原告与被告于2009年4月10日签订的加工承揽合同是被告作为强势单方提供的格式合同,安装时间从2009年4月25日至2009年9月25日是事先印制好的格式条款,该条款的约定脱离了合同正常履行的前提和事实条件,实际上毫无意义。
3、合同第一条约定:被告委托原告到第三方安装被告提供的设备及钢结构制作。
由此可见,原告履行合同必须两个前提条件:其一,被告提供的设备必须在约定期限前(即2009年4月25日)进场,钢结构制作的材料必须在合同开始履行前进场。
其二,土建基础必须在合同开始履行时即施工结束,具备安装条件。
⑴、事实上,被告并未及时提供安装设备进场,象除尘器等主要设备直到2009年12月底才进场,原告何以安装;钢结构制作所需材料在2009年6月份才开始陆续进场,大部分材料在2009年9月以后进场,直到2010年1月份仍有材料不断进场,原告如何为无米之炊呢?⑵、合同约定期限开始时,原告施工所需的土建基础尚不具备,直到2009年8月下旬,合同约定的所谓安装期限已经过了五分之四,被告仍未交付合格的土建基础。
加工承揽合同范本模板(通用5篇)伴随着经济社会综合发展指数的提高,合同便是维权的重要方式。
合同的订立需要在公开透明的条件下进行。
编辑经过整理,为你编辑了加工承揽合同范本模板,欢迎阅读,希望你能喜欢!加工承揽合同范本模板篇1定做方:__________承揽方:__________根据《中华人民共和国民法典》规定,结合本工程实际情况,双方友好协商签订本合同,以共同遵守。
一、加工制作内容:1、按甲方提供之图纸加工,甲方提供图纸项目全称为_____________________。
2、制作内容:_______________________________________________________。
(1)主钢构:由定做方提供钢板材质:___________;系列___________;吨位:___________;单价约___________;(2)次钢构材质:___________;吨位:___________;单价约___________;(3)其他:以上单价主构件进行抛丸除锈,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同价款及结算方式:1、合同总价暂定为___________,______________________。
2、合同签订当日甲方付___________,______________________给乙方作为合同定金。
3、结算方式:按合同规定及甲方图纸制作,成品按理论重量进行决算。
最后一次提货前将所剩价款一次性付清,否则不得提货。
三、质量要求:1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范认真加工制作,确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证,且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为:(1)检测内容:抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□(2)其他检测项目:(3)试验检测费用:合同价格□甲方自理□四、交货地点和时间:1、交货地点:甲方在乙方厂房内提货。
加工承揽合同书通用范本6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1加工承揽合同书通用范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(承揽方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方委托乙方加工承揽以下商品的需求,双方经友好协商,就加工承揽事宜达成以下合同:一、加工承揽的内容1. 甲方委托乙方加工承揽(商品名称),具体规格及加工要求详见附件一(附件一需详细描述商品的具体规格、加工方法、数量等信息)。
2. 甲方应根据合同要求提供符合质量要求的原材料,保证其完全符合国家相关标准和规定,并承担因原料质量问题导致产品不符合质量要求的全部责任。
3. 乙方应按照甲方的要求和标准进行加工,并保证加工过程中的质量和效率。
4. 加工完成后,乙方应按照甲方的要求进行包装,并按时送达指定地点。
二、加工费用及支付方式1. 乙方按照加工承揽的数量和质量要求,向甲方收取加工费用。
2. 加工费用支付方式为(具体支付方式)。
三、交货期限1. 乙方应按照本合同约定的交货期限完成加工,并按时将商品送达指定地点。
2. 如因不可抗力等原因导致交货延期,应及时通知甲方,并经双方协商后确定新的交货日期。
四、质量标准及验收1. 乙方应确保加工商品符合本合同约定的质量标准和规定。
2. 甲方有权对加工完成的商品进行验收,如发现商品不符合合同约定的质量标准,乙方应承担相应的责任并保证及时更换或修复。
3. 双方可将检验标准和检验方法作为附件二加以约定,双方应严格按照附件二的约定进行验收。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致无法按照合同约定完成加工承揽的,乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致无法按照合同约定提供原材料的,甲方应承担相应的违约责任。
六、保密条款1. 双方应对涉及商业机密和合作方的信息保密,不得向第三方透露。
2. 乙方在加工过程中,不得擅自使用甲方提供的原材料和设计图纸进行其他用途。
七、争议解决本合同如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应向(具体仲裁机构、仲裁委员会等)申请仲裁解决。
加工承揽合同范文通用版5篇篇1甲方(定作方):__________乙方(承揽方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则,就甲方委托乙方进行产品加工承揽事宜,经友好协商,达成如下合同条款:一、合同标的1. 甲方委托乙方加工的产品为:__________(具体产品名称、规格、数量等详见附件)。
2. 乙方应按照甲方的要求,使用优质的材料,进行严格的加工制作,确保产品质量符合相关标准和甲方的要求。
二、加工承揽要求1. 乙方应按照甲方的技术要求和标准进行操作,保证产品质量。
如有特殊技术要求,双方应签订技术协议,作为本合同的附件。
2. 乙方应严格按照约定的时间完成加工任务,如因乙方原因造成延误,乙方应承担相应的违约责任。
三、加工费用及支付方式1. 加工费用:人民币______元(大写:______元整)。
该费用包括但不限于材料费、加工费、运输费等。
2. 支付方式:甲方应按照以下方式支付加工费用:(1)本合同签订后,甲方应向乙方支付定金,金额为加工费用的____%。
(2)乙方完成加工任务并提交产品后,甲方应支付剩余款项。
(3)支付方式:__________(如:现金、银行转账等)。
四、验收标准和方法1. 甲方应按照约定的质量标准对乙方加工的产品进行验收。
2. 验收方法:__________(具体验收方法)。
3. 如因质量问题发生争议,双方应共同选择第三方进行质量鉴定。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付加工费用,每逾期一日,应向乙方支付____%的违约金。
2. 若乙方未按约定时间完成加工任务,每逾期一日,应向甲方支付____%的违约金。
3. 若因乙方加工的产品存在质量问题,导致甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可,任何一方不得向第三方泄露上述保密信息。
合同编号:YT-FS-7032-67加工承揽合同代理词范本(完整版)Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity加工承揽合同代理词范本(完整版)备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
审判长:针对本案双方的争议焦点“结算条款期限”,我作为原告的代理人补充如下代理意见:一、被告已超过“质量与数量”的异议期限,视为符合约定。
《合同法》第158条规定:当事人约定检验期间的,买受人应当在检验期间将标的物的质量或数量不符合约定的情形通知出卖人。
买受人怠于通知的,视为标的物的数量或质量符合约定。
本案的质量异议期限是“入库后两个月”,即截至期限是 20xx年11月2日,被告已超出期限,同时庭审也不再坚持有质量问题,我在此不再錣述。
关于数量异议期限,被告同样也已经超过。
因为通常来看,数量异议期限短质量异议期限长,这是常识。
质量异议截至日期是 20xx年11月2日,那么数量异议截至期只能在此之内。
但遗憾的是被告直到第一次开庭,在长达6个月的时间里(20xx.9.3入库—— 20xx.3.1开庭)对数量异议只字未提,因此依据《合同法》第158条之规定,应视为数量符合约定。
其实被告的行为是有原因的,在整个加工过程中,被告的工作人员于成宝、刘鸿志、陈三宝等一直住在被告处,负责技术指导和监督,原告加工的每个关键环节必须经他们的同意方能过关;交货时间的推迟和数量的变更这么重要的事项被告能不知道吗?所以被告在半年多的时间里对两项内容的异议只字未提也就不足为奇了。
加工承揽合同范本4篇篇1加工承揽合同范本甲方(委托方):(单位名称)地址:法定代表人:联系电话:乙方(承包方):(单位名称)地址:法定代表人:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就加工承揽事宜达成如下协议:一、加工承揽内容甲方委托乙方对其指定的产品进行加工承揽,并按照双方商定的要求和标准进行生产,具体加工内容为:(详细描述)。
二、加工要求1. 甲方将提供加工所需的原材料和生产工艺流程,乙方按照甲方的要求进行加工。
2. 加工产品的质量必须符合国家相关标准和甲方的要求,不得存在任何质量问题。
3. 加工过程中,乙方应保证加工场所的卫生安全,确保产品的卫生质量。
4. 加工完成后,乙方应对产品进行包装,确保产品的完好无损。
三、加工周期和交付时间1. 加工周期为(具体时间),若有延期情况,乙方需提前通知甲方并得到甲方的书面同意。
2. 产品交付时间为(具体时间),若不能按时交付,乙方需向甲方承担违约责任。
四、加工费用和结算方式1. 加工费用为(具体金额),双方约定在(具体时间)前进行结算。
2. 结算方式为(具体方式),乙方需提供相应的发票和结算凭证。
五、保密条款1. 双方同意对加工过程中涉及到的技术和商业信息保密,不得向任何第三方透露。
2. 双方同意在合同终止后继续履行保密义务。
六、违约责任1. 若一方未能按照约定的时间和要求履行义务,应当承担相应的违约责任。
2. 若由于不可抗力等原因导致无法履行合同,双方可协商解决,若协商无果,则可以解除合同。
七、争议解决双方发生争议时,应首先通过友好协商解决,若协商无果,应向所在地人民法院提起诉讼。
以上内容经双方协商一致,签订本合同,以资证明。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:法定代表人:日期:日期:以上是关于加工承揽合同范本的内容,希望对您有所帮助。
如需具体操作请根据实际情况进行调整。
篇2加工承揽合同范本甲方:(委托方名称)地址:(委托方地址)联系人:(委托方联系人)联系电话:(委托方联系电话)乙方:(加工方名称)地址:(加工方地址)联系人:(加工方联系人)联系电话:(加工方联系电话)为了明确甲乙双方在加工项目中的权利和义务,根据双方自愿,达成以下合同:一、加工项目的内容:1. 甲方委托乙方进行(具体加工项目),包括加工工艺、质量要求、交货期限等。
加工承揽合同范文通用版本6篇篇1加工承揽合同范文通用版本一、合同甲方:(委托方)法定代表人(负责人):地址:二、合同乙方:(承接方)法定代表人(负责人):地址:三、合同签订日期:四、合同签订地点:五、委托的加工承揽内容1. 甲方委托乙方加工承揽项目:2. 加工承揽的具体要求:3. 加工承揽的标准和质量要求:4. 加工承揽的时间要求:5. 具体交付方式和地点:六、甲方应提供的材料和设备1. 甲方应根据实际情况提供加工所需的原材料:2. 甲方应提供与加工有关的专用设备:七、合同价格及支付方式1. 加工承揽价格:2. 付款方式:3. 发票开具方式:4. 付款时间及地点:八、加工承揽责任与义务1. 乙方在加工承揽过程中应当保证加工质量符合合同要求:2. 乙方应按时交付加工成品:3. 乙方承担加工过程中的所有风险:九、违约责任1. 任何一方未按合同规定履行义务的,应当承担相应的违约责任:2. 违约方因此给对方造成损失的,应当承担赔偿责任:十、争议解决方式1. 合同履行过程中如出现争议,双方应当协商解决;2. 协商不成的,争议交由有关部门仲裁处理。
十一、合同终止1. 合同期满,当事双方履行完毕合同约定的各项责任后,合同自动终止;2. 合同提前终止,应当经双方协商一致,并签订书面终止协议。
十二、其他事项1. 本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):篇2加工承揽合同范文通用版本甲方:(委托方)地址:电话:传真:邮编:乙方:(承包方)地址:电话:传真:邮编:鉴于甲方为了便于生产、经营需要,拟将产品的加工工作委托给乙方承揽,双方本着平等互利、诚实守信的原则,达成如下协议:第一条委托加工的产品内容及数量:甲方委托乙方加工的产品内容及数量见附件一。
乙方接受甲方委托,同意按照本合同的约定进行产品加工。
加工承揽合同样书通用版5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1加工承揽合同样书甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系人:联系电话:乙方:(承揽方)地址:法定代表人:联系人:联系电话:鉴于甲方有一批需进行加工的产品,因自身技术和设备受限,无法在规定时间内完成加工任务,特聘请乙方进行加工承揽,双方经友好协商,达成以下合同:一、承揽内容1. 乙方应按照甲方提供的产品加工要求,对产品进行加工作业。
2. 加工包括但不限于:切割、打磨、喷涂、组装等工艺处理。
3. 加工过程中,乙方应保证产品质量符合国家标准及甲方要求,并保证加工效率。
二、交付标准1. 加工完成后,乙方应将产品交付给甲方验收。
2. 如产品存在质量问题,乙方应及时处理,并保证交付符合标准。
三、价格及支付方式1. 加工费用为单位产品加工成本的总和,具体价格由双方协商确定。
2. 甲方应在交付产品后的三个工作日内支付加工费用,支付方式为银行转账或现金支付。
四、保密条款1. 双方应保密对方的商业信息,未经对方许可不能擅自泄露。
2. 在合同期间及合同结束后,双方负有保密责任。
五、违约责任1. 若乙方未按时交付产品或产品质量有问题,甲方有权解除合同并要求赔偿损失。
2. 若甲方未按时支付加工费用,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为半年。
2. 合同履行过程中如有争议,双方应友好协商解决,协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效应。
甲方(委托方):__________(签字)乙方(承揽方):__________(签字)日期:__________ 年____ 月____ 日篇2加工承揽合同样书甲方:______________(甲方全称)、法定代表人:______________、地址:______________。
乙方:______________(乙方全称)、法定代表人:______________、地址:______________。
加工定作承揽合同范本5篇第1篇示例:加工定作承揽合同范本甲方(委托方):(以下简称甲方)乙方(承揽方):(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,经协商一致,就以下事项达成协议,签订本加工定作承揽合同。
具体约定如下:一、项目内容甲方委托乙方进行产品加工定制,包括但不限于(具体产品名称、规格、要求等)。
甲方应向乙方提供清晰明确的产品图纸或样品,并注明相关要求。
二、加工费用1. 甲方应按照乙方提供的报价单支付相应的加工费用,具体金额为(具体金额)。
2. 加工费用包括材料费、人工费及其他相关费用。
如有额外费用产生,应另行协商确定。
三、加工周期1. 乙方应在接到甲方委托后,按照双方协商的排产计划,合理安排生产,并保证按时完成加工。
2. 如因不可抗力等原因导致加工周期延长,双方应协商解决,并在约定时间范围内完成加工。
四、产品质量1. 乙方应严格按照甲方提供的产品要求进行加工,保证产品质量符合国家标准及甲方要求。
2. 如因乙方原因造成产品质量不合格,应承担相应责任,并按甲方要求重新加工或退款。
五、质量保证及售后服务1. 产品交付后,甲方应对产品进行验收。
如发现质量问题,应立即通知乙方并要求处理。
2. 乙方对加工产品享有一定的质量保证期,具体保修期限为(具体期限)。
3. 在保修期内,如产品出现质量问题,乙方应负责免费维修或更换。
超过保修期限,乙方可收取相应费用。
六、保密责任双方应对在合作过程中所知悉的商业秘密及技术机密等信息承担保密责任,未经对方同意,不得向第三方透露。
七、违约责任1. 若一方未按照本合同约定履行义务,构成违约,应向对方承担违约责任,赔偿造成的损失。
2. 发生争议时,双方应友好协商解决,协商不成则提交所在地有管辖权的人民法院处理。
八、其他事宜1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,合同自双方签字盖章之日起生效。
加工承揽合同经典模板5篇篇1加工承揽合同甲方:(委托方)法定代表人:联系地址:联系电话:乙方:(承包方)法定代表人:联系地址:联系电话:鉴于甲方委托乙方按照约定承担加工业务,为明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议:一、项目名称:加工产品的具体名称。
二、加工内容:乙方接受委托,负责对甲方提供的原料进行加工加工。
三、加工数量:项目的预计加工数量,以实际完成数量为准。
四、加工期限:委托加工的产品完成后,乙方应当在(具体期限)内完成。
五、加工费用:根据加工产品的具体情况,双方约定加工费用为(具体金额)。
六、付款方式:乙方在完成加工任务后,甲方应当按照约定的加工费用支付给乙方。
七、原料提供:甲方应当按时提供所需的原料,并保证原料的质量及数量。
八、加工质量:乙方应当严格按照甲方提供的要求进行加工,并保证加工质量符合国家标准。
九、保密条款:双方在合作过程中应当严格遵守保密协议,不得泄露商业秘密和相关信息。
十、违约责任:如因一方违约导致合同无法履行,需承担相应的违约责任。
十一、解决争议:双方因履行合同发生争议应友好协商解决,协商不成可向有关部门申请调解或提起诉讼。
十二、合同变更:经双方协商同意,如需对合同内容进行变更,应当以书面形式签订补充协议。
十三、合同生效:本合同经双方签字盖章后生效,自(具体日期)起执行。
十四、其他事项:本合同未尽事宜,由双方协商解决。
甲方(盖章):日期:乙方(盖章):日期:篇2加工承揽合同甲方:(委托方名称)乙方:(加工方名称)鉴于甲方拥有(产品名称)的生产技术和销售渠道,为了实现双方的合作共赢,特签订本合同。
本合同内容如下:一、合同目的甲方将其拥有的(产品名称)生产技术和销售渠道委托给乙方进行加工,并由乙方按照约定的要求进行加工并交付给乙方销售。
二、加工内容1. 乙方按照甲方提供的技术要求和加工要求,对产品进行加工。
2. 乙方必须保证加工过程中的质量和安全,确保加工产品符合国家相关标准。
加工承揽合同书范本5篇第1篇示例:加工承揽合同书范本甲方:(委托方)乙方:(承包方)为了明确双方的权益和责任,经甲乙双方友好协商,就甲方将加工业务委托给乙方的相关事宜,订立本合同:一、合同的目的甲方委托乙方承揽加工业务,乙方接受委托,按协议约定的方式和标准完成加工任务。
二、委托内容1. 甲方委托乙方进行(具体加工内容),包括但不限于(列举具体加工项目)。
2. 加工地点:(具体地址)。
3. 加工标准:乙方需按照甲方提供的要求,严格执行相关加工标准。
4. 加工周期:(具体时间)。
三、委托报酬1. 乙方完成加工任务后,按照双方商定的报酬标准进行计算,并由甲方支付报酬。
2. 报酬支付方式:(具体支付方式)。
四、品质保证1. 乙方保证所加工产品具有良好品质,符合甲方的要求。
2. 如发现产品质量不符或有其他问题,乙方应立即停止加工并采取有效措施解决问题。
3. 如因乙方原因导致产品质量问题,乙方需承担赔偿责任。
五、保密义务1. 乙方需保守甲方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。
2. 对于甲方提供的机密资料和加工方法,乙方应当严格保密,未经甲方授权不得擅自使用或泄露。
六、违约责任1. 如果因乙方违约,导致合同无法履行或影响加工进度,乙方应当承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失。
2. 双方发生争议时,应当友好协商解决;如协商不成,可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他事项1. 本合同经双方签字盖章后生效,至加工任务完成并支付报酬后终止。
2. 未尽事宜双方可另行协商约定。
甲方(委托方):(签名)日期:(年月日)乙方(承包方):(签名)日期:(年月日)以上为加工承揽合同书范本,双方在签署合同前应仔细阅读并理解合同内容,确保双方权益得到保障。
希望本合同能够成为甲乙双方合作的有效依据,共同促进加工业务的顺利进行。
第2篇示例:加工承揽合同书范本甲方:(单位名称)地址:(单位地址)法定代表人:(法定代表人姓名)电话:(联系电话)鉴于甲方需求,乙方具有相关加工能力和资源,甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议:一、合同目的乙方同意接受甲方委托,按照约定的加工要求和规格,对甲方提供的材料进行加工处理。
加工承揽合同范文通用版7篇第1篇示例:加工承揽合同范文通用版甲方(委托方):________乙方(承揽方):________鉴于甲方拟委托乙方加工制作(具体加工制作内容),双方本着平等互利、友好协商的原则,就甲方委托乙方加工制作的事宜,经双方协商一致,达成如下协议:一、委托内容:甲方委托乙方进行(具体加工制作内容)。
甲方应根据约定提供相应的原材料和技术要求,乙方按照约定进行加工制作,并保证加工制作的质量符合协议约定的要求。
二、加工规格:(具体加工规格约定),按照约定的规格进行加工制作,保证符合甲方的要求。
三、加工期限:双方约定加工的期限为______天(在合同约定的日期内完成),如因特殊原因需延长期限,应提前书面通知对方。
四、价格及支付方式:乙方应按照双方约定的价格进行加工制作,具体金额为______元,支付方式为______(一次性支付、分期支付等)。
如因材料价格波动等原因导致价格调整,应重新协商确定。
五、保密条款:双方应对加工制作过程中涉及的商业机密及技术资料保密,未经双方许可,不得向第三方泄露。
六、保修条款:乙方对加工制作的产品提供_____年的保修期(具体保修期限),保证在保修期内对产品进行免费维修。
七、违约责任:如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、延迟交付等。
八、争议解决:合同履行过程中如发生争议,应友好协商解决,协商不成的,提交_____仲裁委员会仲裁。
九、附则:本合同自双方签字或盖章之日起生效,至______年______月______日终止。
合同解释权属双方共同所有。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
【加工承揽合同范文通用版】到此结束,合同要点请在下文中详细确认后签署。
第2篇示例:加工承揽合同范文通用版甲方:(委托方)地址:(委托方地址)乙方:(承包方)地址:(承包方地址)鉴于甲方有一批产品需要加工生产,乙方具有相关的加工生产能力和技术,双方本着互利共赢的原则,经协商一致,签订如下合同:一、项目内容1. 甲方委托乙方对指定的产品进行加工生产,并按照双方商定的要求和数量进行项目合作。
[精华]加工承揽合同范本模板(1450字)5篇篇1加工承揽合同范本甲方(定作方):__________乙方(承揽方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证双方权益,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,就甲方委托乙方进行产品加工承揽事宜,达成以下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方需要加工特定产品,乙方具备相应的加工能力和技术条件,双方根据平等互利、合作共赢的原则,共同签订本合同,明确双方的权利和义务。
二、承揽事项及要求1. 承揽物品名称、规格型号、数量等详见附件一《承揽物品清单》。
2. 乙方应按照甲方的要求及提供的图纸、技术资料等进行加工制作,确保产品质量符合相关标准和甲方要求。
3. 乙方在加工过程中应遵守安全生产、环境保护等相关法律法规,确保生产安全及环保。
三、承揽费用及支付方式1. 承揽费用:双方根据承揽物品的数量、规格、难度等因素,协商确定承揽费用。
具体费用详见附件二《承揽费用明细表》。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定及时支付承揽费用。
具体支付方式为_____________________。
3. 乙方应在收到款项后,及时向甲方提供正规的发票或收据。
四、加工周期及交货期限1. 乙方应在合同签订后,按照甲方的要求及图纸等资料,制定详细的生产计划,并确保按期交货。
2. 如因乙方原因造成交货延期,乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应按照合同约定及时接收货物,并在收到货物后进行验收。
五、质量保证及售后服条1. 乙方应保证承揽物品的质量符合相关标准和甲方要求,如因产品质量问题导致的损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方应提供必要的售后服务,如产品出现质量问题,乙方应及时予以解决。
3. 甲方有权对承揽物品进行质量验收,如验收不合格,甲方有权要求乙方进行整改或退货。
六、保密条款及知识产权约定1. 双方应对涉及本合同的所有技术资料、图纸等信息进行保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
竭诚为您提供优质文档/双击可除承揽合同代理词篇一:承揽合同,代理词篇一:加工承揽合同纠纷代理词代理词(二)审判长、审判员:北京尚勤律师事务所接受青岛海之润国际贸易有限公司及孙学雷的委托,指派刘斌律师、赵楠实习律师作为青岛海之润国际贸易有限公司及孙学雷的代理人,就原告日照华丽抽纱有限公司(反诉被告,下称“日照华丽”)诉被告青岛海之润国际贸易有限公司(反诉原告,下称“青岛海之润”)、孙学雷加工合同纠纷一案本诉与反诉一并发表代理意见如下:一、20XX年8月至20XX年底,青岛海之润在接到外商客户订单后,与日照华丽建立加工关系,日照华丽按照青岛海之润提供的网布、胶膜、绣线及电脑版加工绣花台布,加工合同履行期间,日照华丽出现了延期交付、拒绝交付的行为,且因存在质量问题导致青岛海之润客户拒收、索赔。
(一)日照华丽加工绣花台布期间存在恶意拒绝履行、迟延交付的违约行为,致使合同目的不能实现,贵院应当确认合同解除。
20XX年10月26日上午,日照华丽法定代表人阚俊久电话通知青岛海之润货号568aa,493套已备妥,可以发货;青岛海之润随即通知宁阳马军利及楼德西柴城赵培松,让二人前往日照华丽所在地提货;20XX年10月26日下午,二人赴日照华丽所在地,傍晚接近该厂时,日照华丽法定代表人电话告知二人,没有任何货物要发给青岛海之润,今后也不再给青岛海之润发货。
二人经与青岛海之润法定代表人孙学雷电话沟通后空车返回,并且未收到日照华丽支付的任何货车运输费用。
20XX年12月1日,青岛海之润再次联系日照华丽,明确指出,日照华丽拒绝履行迟延交付的行为已经严重违反了约定,致使青岛海之润的客户取消合同,青岛海之润不得已只能分批折价转卖给其他客户,青岛海之润订单随时可能被客户终止;同时,青岛海之润要求将货号568as产品的1500套必须在20XX年12月2日之前发给本案追加青岛海之润临朐魏长胜。
但日照华丽再次拒绝发货。
经青岛海之润统计,日照华丽拒绝履行、迟延交付的产品清单如下:综上,日照华丽迟延履行、拒绝发货的行为,导致青岛海之润无法向客户交付订单,最终迫使客户解除与青岛海之润签订的外销合同,即使日照华丽继续发货也毫无现实意义。
加工承揽合同代理词根据《加工承揽合同条例》的规定,加工承揽合同是指承揽方按照定作方提出的要求完成一定的工作,定作方接受承揽方完成的工作成果并给付约定报酬而订立的合同。
那么加工承揽合同代理词怎么写呢?以下是小编整理的加工承揽合同代理词,欢迎参考阅读。
加工承揽合同代理词范文一审判长:针对本案双方的争议焦点“结算条款期限”,我作为原告的代理人补充如下代理意见:一、被告已超过“质量与数量”的异议期限,视为符合约定。
《合同法》第158条规定:当事人约定检验期间的,买受人应当在检验期间将标的物的质量或数量不符合约定的情形通知出卖人。
买受人怠于通知的,视为标的物的数量或质量符合约定。
本案的质量异议期限是“入库后两个月”,即截至期限是20xx年11月2日,被告已超出期限,同时庭审也不再坚持有质量问题,我在此不再錣述。
关于数量异议期限,被告同样也已经超过。
因为通常来看,数量异议期限短质量异议期限长,这是常识。
质量异议截至日期是20xx年11月2日,那么数量异议截至期只能在此之内。
但遗憾的是被告直到第一次开庭,在长达6个月的时间里(20xx.9.3入库—— 20xx.3.1开庭)对数量异议只字未提,因此依据《合同法》第158条之规定,应视为数量符合约定。
其实被告的行为是有原因的,在整个加工过程中,被告的工作人员于成宝、刘鸿志、陈三宝等一直住在被告处,负责技术指导和监督,原告加工的每个关键环节必须经他们的同意方能过关;交货时间的推迟和数量的变更这么重要的事项被告能不知道吗?所以被告在半年多的时间里对两项内容的异议只字未提也就不足为奇了。
二、原告对结算条款的理解,符合承揽合同的规定。
《合同法》第263条规定:“……定作人应当在承揽人交付工作成果时支付,工作成果分批交付的,应相应支付”。
依此规定,被告应在20xx年9月3日支付已验收合格的166件商品的货款。
三、被告对结算条款的解释于情不符,于法相悖。
按照被告对合同第九条的解释,可以得出这样的结论:合同约定数量是222件,若221件验收合格,仅有一件不合格,那么被告就可以拒付221件的货款,这一件商品永远不合格,被告就永远不付货款了。
加工承揽合同代理词The obligee in the con tract can accomplish the goal in a certa in period
by
discussing the agreed rights and responsibilities.
甲方:______________________
乙方:______________________
时间:______________________
加工承揽合同代理词
使用备注:该资料可用于合同内的权利人通过商量,得出需要共同认可的权利和职 责,并且约定在一定周期里完成商定的目标。
文档可直接下载或修改,使用时请详
I
细阅读内容。
审判长:
针对本案双方的争议焦点
结算条款期限”,我作为原告
的代理人补充如下代理意见:
一、被告已超过 质量与数量”的异议期限,视为符合约 《合同法》第158条规定:当事人约定检验期间的,买 受人
应当在检验期间将标的物的质量或数量不符合约定的 情形通知出卖人。
买受人怠于通知的,视为标的物的数量或 质量符合约定。
本案的质量异议期限是 入库后两个月”,即截至期限是
20xx 年11月2日,被告已超出期限,同时庭审也不再坚持 有质量问题,我在此不再錣述。
关于数量异议期限,被告同 样也已经超过。
因为通常来看,数量异议期限短质量异议期 限长,这是常识。
质量异议截至日期是 那么数量异议截至期只能在此之内。
但遗憾的是被告直到第
编号:FS-DY-61064
20xx 年11月2日,
一次开庭,在长达6个月的时间里(20XX.9.3入库——20XX.3.1 开庭)对数量异议只字未提,因此依据《合同法》第158条之规定,应视为数量符合约定。
其实被告的行为是有原因的,
在整个加工过程中,被告的工作人员于成宝、刘鸿志、陈三宝等一直住在被告处,负责技术指导和监督,原告加工的每个关键环节必须经他们的同意方能过关;交货时间的推迟和数量的变更这么重要的事项被告能不知道吗?所以被告在半年多的时间里对两项内容的异议只字未提也就不足为奇了。
二、原告对结算条款的理解,符合承揽合同的规定。
《合同法》第263条规定:“…定作人应当在承揽人交付工作成果时支付,工作成果分批交付的,应相应支付”。
依此规定,被告应在20xx年9月3日支付已验收合格的166件商品的货款。
三、被告对结算条款的解释于情不符,于法相悖。
按照被告对合同第九条的解释,可以得出这样的结论:
合同约定数量是222件,若221件验收合格,仅有一件不合格,那么被告就可以拒付221件的货款,这一件商品永远不合格,被告就永远不付货款了。
这显然是歪理,有失公平,并非是双方真
实意思表示,也与合同法相关规定相违背的。
四、原告申请价格鉴定有法可依。
被告收到家具166件,其中包括9件没有约定价格,所以这9
件家具属于本合同的一部分,原告追要货款于法有据
(
依据《合同法》第62条第(二)款之规定:价款或者报酬不明确的,原告可以要求按订立合同时履行地的市场价格履行告既不同意原告提出的价格又不同意价格鉴定,于法无据。
综上所述,被告第一次开庭咬住质量问题不放,看到希望渺茫,又以数量为借口拒付货款,恰恰说明质量也好数量也罢都是借口,其根本目的是不想支付货款。
所以被告的行为于情、于理、于法都是站不住脚的。
以上补充意见请法庭予以考虑。
代理人:宋义凯
20xx年3月24日
Foonshion创意设计有限公司
Fengshun Creative Design Co., Ltd。