工程水电班组承包合同协议书范本

水电工班组承包合同5篇篇1水电工班组承包合同甲方（承包方）：______________乙方（承包方）：______________为了规范水电工程承包业务，明确双方权责，共同维护合法权益，特订立本合同。

甲方与乙方本着合作共赢的原则，依法自愿达成如下合同：一、项目名称及地点：1.1 本合同签订的项目为_________水电工程项目，位于_________(具体地点)。

二、工程内容及标准：2.1 乙方应按照合同约定，负责完成水电工程的设计、施工、验收等全过程工作。

2.2 完工标准应符合国家相关标准及安全规范，确保工程质量。

三、工程价款与付款方式：3.1 工程总价款为__________元，工期为______天。

3.2 工程总价款的付款方式：_____%款项作为预付款，在签订合同后____个工作日内支付；_____%款项在工程完成50%时支付；_____%尾款在验收合格后支付。

3.3 如遇到工程延期或增项，双方应重新协商工程价款及付款方式。

四、工期保障：4.1 工程开始后，双方应严格按照合同约定的工期完成工程。

4.2 如有不可抗力因素导致工程延期，应及时通知对方并协商解决方案。

五、保修及维护：5.1 乙方应对工程实施免费保修期为____个月，期满后提供维护服务。

5.2 如因乙方施工过程中存在质量问题，造成工程质量问题，乙方应负责免费维修及赔偿相关损失。

六、违约责任：6.1 一方违反本合同约定，应向对方支付违约金，违约金标准为合同总价款的____%。

6.2 如因一方严重违约，导致合同无法履行，它方有权解除合同，并要求违约方承担全部损失。

七、其他事项：7.1 本合同所规定的其他事项，双方可根据实际情况协商补充。

7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

合同签订日期：________年____月____日甲方（承包方）：__________ 乙方（承包方）：__________文本结束【温馨提示】：此文本仅为参考范本，具体合同内容应根据实际情况进行调整和完善。

工程水电班组承包协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1工程水电班组承包协议范本甲方（承包方）：法定代表人：联系电话：地址：乙方（班组）：负责人：联系电话：地址：鉴于，甲方具有从事水电工程施工的能力和资质，乙方作为具有水电工程施工经验的班组，双方经友好协商，就乙方承接甲方水电工程的相关事宜达成如下协议：一、工程项目情况1. 项目名称：_______ 工程2. 工程地点：_______3. 工程内容：包括但不限于水电安装、管道铺设、设备调试等工作。

4. 工程工期：预计开始时间_______，完工时间_______二、协议的内容1. 乙方承包甲方委托的水电工程项目，负责按照相关法规和标准进行施工，保证工程质量和安全。

2. 乙方应按照约定的工期完成工程，并保证工程质量符合相关标准。

3. 乙方应聘请具有相关水电工程经验和资质的员工进行施工，并保证员工的安全。

4. 甲方应向乙方提供必要的施工材料和设备，并按约定时间支付工程款项。

5. 双方一旦签订合作协议，即视为双方同意接受协议的约束，应履行各自的责任并保证协议的实施。

三、合同的解除1. 若一方未能按照约定履行合同，对方有权提出解除合同的请求。

2. 在解除合同的情况下，应按照约定的方式处理已完成部分的工程和未完成部分的工程款项。

3. 双方如需解除合同，应提前_______天书面通知对方，并经双方协商一致后解除合同。

四、其他条款1. 本协议自双方签字生效，有效期为_______年。

2. 本协议经双方签字确认后，具有法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为《工程水电班组承包协议范本》，特此公示。

篇2工程水电班组承包协议范本甲方（承包方）：__________________统一社会信用代码：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（接包方）：__________________统一社会信用代码：__________________地址：__________________联系方式：__________________鉴于甲方具备从事水电工程承包业务的资质和能力，乙方需要委托甲方进行水电工程的承包服务，双方经友好协商一致，就具体事宜达成如下协议：第一条工程范围1.1 甲方承诺能够完成乙方委托的水电工程承包服务，工程具体范围包括但不限于_____、_____、_____等内容。

2024年水电承包合同协议范文委托方：(以下称“甲方”)承包方：(以下称“乙方”)鉴于甲方的项目工程需要，现甲方将其发包给乙方。

为确保双方的职责明确，协同工作，以及工程的安全、质量和文明施工得以按期顺利完成，双方在充分考虑本工程具体情况并友好协商一致后，同意签署以下条款，双方应共同严格遵守执行。

建设单位：工程名称：工程地点：工程内容、单价及工程量计算方式：1、内墙：乙方承担除卫生间、厨房外的室内顶腻子粉刷工作，所有顶子阴角处向墙面内返10厘米，线条要求保持一致。

单价为元/平米。

2、公共区域：乙方负责所有公共区域的油工工作（包括腻子及乳胶漆的粉刷）。

单价为元/平米。

3、工程量计算：以现场实际完成的工程量为准，由甲乙双方共同确认。

4、如因甲方原因导致工程质量不合格，返工费用由甲方承担，工程工期相应顺延。

5、如因乙方原因导致工程质量不合格，返工费用由乙方承担，工程工期保持不变。

6、基层处理：乙方在施工中发现影响涂刷效果的因素，应及时提出整改意见，经甲方同意后由乙方负责整改。

工期：工程自____年____月____日开始，至____年____月____日结束。

工程款的结算与支付：1、生活费支付：合同签订后的次月起，每月____日前支付上月施工人员生活费，按乙方月出勤工日乘以甲乙双方商定的元/工日计算。

2、进度款支付：自合同签订后的次月起，每月____日前支付上月工程款，按工程进度的实际情况支付。

如遇国家法定节假日或特殊情况，乙方已完成的工作量将酌情考虑，但不超过已完成工作量的70%。

3、工程款支付：工程于____年____月____日完工后支付至工程款的80%，剩余款项在油工交付日即____年____月____日后10个工作日内一次性付清。

甲方责任：1、提供图纸、施工工艺等技术支持，对乙方提出的施工问题及时解决，并负责传达项目部、监理方的各项通知和指令。

2、确保良好的施工环境，提供脚手架、木制人字梯及安全防护设施，保证材料及时到场。

工地水电安装工程承包协议书范本发包方：湖北嘉晟置业有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就《嘉鱼国际大酒店》水电安装工程事宜，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程范围和内容：根据甲方提供的图纸由乙方负责组织施工。

①强电部分：空调、电梯、变频水泵、消防加压泵等设备配电柜以外的全部动力电缆的敷设安装;②给排水部分：冷、热水供水系统，全部排水系统开洞、敷设安装;③室内装饰装修部分：配电柜、配电箱、电缆敷设、开槽打孔布线、洁具、灯具、以及开关、插座安装（含室内家具上的开关、插座安装）等全部水电工程;④施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场，所造成的损失由乙方自行承担。

第二条工程期限1、本工程合同总工期为，自____年____月____日开工;____年____月____日竣工。

2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工，不得延误其它工种施工，配合甲方共同协调如遇到疑难问题，甲方配合乙方共同解决。

第三条工程人工费乙方按所施工建筑物四周内墙实际总面积计算人工费，即15元/每平方米（已含室外工程量的人工费）第四条施工质量乙方必须按照国家现行《建筑水电安装施工规范》组织施工，施工质量必须达到国家、行业规定的《水电安装工程质量验收标准》在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作，绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。

第五条材料的领用、保管、及退库乙方领用材料应办理领料审批签字手续，领出的材料由乙方负责保管，在隐蔽工程安装完未封闭前，甲方派员核对材料实际用量，如发现材料遗失，应由乙方负责赔偿，如发现材料质量不合格时，应立即退回仓库退换。

所有施工用材料不得拿出工地，如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为，罚款3000元以上，情节严重者将送交公安部门处理。

工程水电班组承包协议范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程水电班组承包协议范本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方友好协商，于（日期）签订本《工程水电班组承包协议》，以明确双方在工程水电项目中的权利义务，共同遵守如下条款：第一条项目概况甲方委托乙方负责承包（项目名称），包括但不限于水电安装、管道铺设、设备调试等工作。

具体工作内容和要求详见附件《工程项目计划书》。

第二条工程周期本项目工期自协议签订之日起至（完工日期）止。

任何延误均由乙方承担责任，如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，应及时向甲方报备并及时协商解决。

第三条合同价款1. 本项目总承包价款为（金额），包括但不限于工程施工、材料采购、设备购置、调试费用等；2. 付款方式：甲方将总款项分为三次支付，分别为合同签订后支付总额的30%、工程完成50%时支付40%、工程验收合格后支付30%，如有其他特殊约定，以书面形式确认为准。

第四条施工安全1. 乙方应严格遵守国家安全生产规定，保障施工现场的安全；2. 乙方应购买施工意外险，保障施工期间工人的人身和财产安全；3. 如因乙方违规操作导致工程停工或造成损失，应承担相应的法律责任和经济赔偿。

第五条保修责任1. 乙方在工程验收合格之日起，提供一年的免费保修期；2. 在保修期内，如设备或工程出现质量问题，乙方应及时响应并进行维修，不得因故拒绝维修。

第六条违约责任1. 如乙方在合同履行过程中存在违约行为，甲方有权解除合同，乙方应承担相应的违约责任；2. 如因不可抗力等特殊原因导致一方无法履行合同，应及时通知对方并协商解决方案。

第七条争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交相关仲裁机构或法院就此进行裁决。

第八条其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充，或以书面形式确认为准；2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

水电承包协议书最新5篇水电承包协议书最新5篇水电工程承包指的是由一个团队或者一个企业独自包揽水电安装的行为。

以下小编在这给大家整理了一些水电承包协议书最新，希望对大家有帮助！水电承包协议书最新（篇1）甲方：联系电话：身份证号：家庭住址：乙方：联系电话：身份证号：家庭住址：甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方，经双方充分协商，达成以下协议条款，共同遵守。

一、工程名称：二、工程概况：该工程为两栋17、一栋11框剪结构，约50000多平方。

三、发包方式：1、包工包料：所需材料必须要有合格证报甲方认可。

如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。

2、包质量：乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工，确保工程质量。

3、包工期：根据工程形象进度及现场需要，合格安排施工人员，在甲方要求的工期内完成施工任务。

4、包安全文明施工：乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度，否则甲方将给以相应的经济处罚。

四、承揽范围及内容：施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。

五、质量与验收：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

六、结算单价：每平方米人民币元（预留、预埋按元/平方、安装按元/平方计算），最终按实际图纸面积结算。

七、权利、义务：（一）权利甲方：严格监督乙方按图保质按期施工，因需必要变更或调整施工方案时，乙方必须服从。

乙方：当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时，甲方应当合理补贴或单项另行造价。

（二）义务甲方：1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。

2、甲方图纸会审和技术交底。

乙方：1、所有劳务用工自主安排，严格执行国家建筑行业有关法律法规，确保劳动安全，因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）承担所有事故的经济及法律责任。

2、自备施工工具、用具。

3、乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的费用，由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。

2024年工程水电班组承包协议范本一、协议双方甲方（工程施工方）：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（承包班组）：负责人：联系地址：联系电话：二、协议背景甲方拥有进行水电工程施工的需求，乙方具备相应的施工能力和经验。

双方根据平等自愿、公平合理的原则，达成以下协议。

三、工程内容甲方委托乙方负责进行如下工程的施工：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围：4. 工程周期：5. 工程预算：6. 其他详细工程要求：四、协议条款1. 双方责任（1）甲方责任：- 提供工程所需的相关图纸、设计方案、施工许可等文件；- 按时支付乙方施工款项；- 提供必要的协助和配合，包括场地准备、安全措施等。

（2）乙方责任：- 按照约定的时间和质量要求，完成工程施工任务；- 配备稳定的施工人员，确保施工进度和质量；- 遵守《建设工程质量管理条例》等相关法规和规定；- 负责工程施工过程中的安全管理。

2. 施工款项（1）工程价格为人民币【工程价格】元，双方同意按以下方式支付：- 甲方按照工程进度支付工程款项，分【付款次数】次支付；- 每次支付的比例为【支付比例】%，具体支付时间和金额在后续工程进度计划中约定。

（2）如发生工程变更、增加或减少，乙方应与甲方重新协商工程款项的支付标准和时间，并达成一致。

3. 违约责任（1）如乙方未按照约定时间完成工程施工，甲方有权要求乙方补偿由此产生的经济损失。

（2）如甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权要求甲方支付相应的滞纳金。

4. 变更和解除（1）如双方在工程施工过程中发现工程规划、设计或其他方面的问题，应及时协商解决并达成一致。

（2）如双方协商一致需要进行工程变更或解除合同，应书面通知对方，并签订变更或解除协议。

5. 争议解决（1）双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；如无法解决，可提交所在地有管辖权的仲裁机构进行裁决。

（2）仲裁裁决结果为终局裁决，对双方具有法律约束力。

水电工承包协议6篇水电工承包协议1甲方：____________乙方：____________身份证号码：____________联系电话：____________甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包工，包工具，不包料的形式委托乙方承包施工，经双方友好协商，一致达成协议如下：一、乙方工作内容：1、按图抽料，每工段提前三天以上写请购单，备料，验收材料质量，包工程施工所需的工具。

2、包材料损耗（损耗按定额执行）。

3、包预留套管，补钻孔，补套管，预埋给水管，浇捣修补砼洞口，填堵穿墙，穿梁管等。

4、水工程总表后供水管，泵后给水管，消防管（不包泵房泵及控制设备）、其余地下室潜污泵包安装。

5、包挖埋地水管，电管管坑回填工作。

6、电施工程，除发电机及高压设备外，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。

防雷连接（含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒），包灯具开关插座等安装工作。

7、消防工程按图施工，自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工，乙方协助线路设备和系统调试、其他工程图纸按二、工期：1、预埋每层段五小时内完成，每超期壹小时完成罚款贰佰元整，因甲方原因未能按时完成的，乙方必须找甲方主管施工办理延时签证，无办签证的，视作超时处理。

2、各系统工程，在甲方的材料供给保障前提下，须在甲方拆完排栅之日起，______天内完成施工任务，交给甲方正常使用，每超期壹天罚款伍佰元每套。

3、每层段底盒，线槽管线安装，在完成砌砖过三天候干期后，四天内完成交甲方抹灰施工，每超期壹天罚款伍佰元整。

4、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的，甲方可随时派员介入参与施工，每工日扣乙方捌拾元整。

三、工程包干工价：1、消防工程含电控工程部分，按每____㎡建筑面积。

2、给水工程及电工程含弱电，按每____㎡建筑面积。

3、终止合同，人工费只支付四、付款办法：1、按每工日预支付元整，凭出勤登记表预付，考勤表由主管施工及项目经理签名认定。

水电承包合同范本甲方：乙方：甲方承建的委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守：一、承包方式：乙方以单包工的形式进行承包施工。

二、承包范围及单价：1、工作内容：依据图纸和图纸会审记录的外墙____米以内、基础、主体内所有水电项目(单体与总体连接部分单体水电管道施工____米以内到第一个井)。

本项目中不包括智能化弱电工程以及预埋，建筑物____米以外、给排水、消防管网及强电、弱电电管、电缆施工。

甲方现场水、电设施设备由甲方采购并派员安装，现场水、电维护工作由乙方以点工方式计算工资。

2、乙方应自备水电施工各种机具以及安全帽、手套等(本合同第六条 )，确保安全生产措施。

3、计价方式含上述1~____条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为：按招标文件计算，本项目建筑面积为：__________㎡每平方米包干为元，总价约元。

水电技术工每天工资按____元计算,单价中含工人的劳保费，材料场内短途转运费，本项目(水电)不含挖土方工程。

单价中含每道工序完成后卫生清理直至工程验收为止。

4、甲方不提供食堂和住宿，只提供工具仓库一间，乙方领取工资应提供工人工资表给甲方。

三、工期：工期安排以甲方施工进度计划及监理单项施工计划为准，乙方密切配合，合理安排劳动力按时完成每一道工序，每拖延一天罚款____元。

乙方以此类推计算，超过____天不能完成甲方有权单方终止本合同，乙方前期所完成工程量的____%结算并派其他班组施工，由此产生损失的一切费用由乙方承担。

四、质量及材料使用：1、质量要求乙方要按现行部颁建筑工程质量、检验评定、施工规范标准进行施工，该工程质量必须达到合格。

2、乙方应在施工员指导下进行施工，挑选精良的施工人员组织施工，轮流作业，严格按施工图纸、设计、规范要求进行施工。

如有不合格，乙方应自行返工至合格为止，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

3、在保修期内，乙方应负责修复所有水电项目的维修。

水电包工承包合同范本（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电包工承包合同范本（合集5篇）水电包工承包合同范本第1篇甲方：__________（发包方）乙方：__________（承包方）发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：一、工程概况1、工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米2、承包内容：本楼水电、消防安装工程3、承包方式：包工包料4、质量等级：合格二、合同价工程总造价金额(大写)：约壹仟叁佰肆拾万元、水电、消防总造价金额(大写)：约壹佰陆拾万元、本工程的付款依据为以上合同价为基准。

水电工协议合同范本(通用6篇)水电工协议合同范本篇1甲方：(发包人)乙方：(承包人)因工程建设需要，乙方承包四川科芯公司办公楼水电施工工程内的建筑安装总承包施工，依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设劳务承包事项协商一致，签订本劳务承包施工合同，以资共同遵守。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、承包内容承包范围：基础工程、结构主体工程，附属工程预埋、安装、进出材料装卸等电气工程，给排水工程所包含的图纸内容。

(1)基础及主体工程：避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等);(2)装饰工程：各种电箱盒的预埋安装、本工程的外墙、落水管等管道安装。

三、结算单价和付款方式1、承包方式：双包(包工包料、包工期、包质量、包安全);2、计价方式：按总建筑面积计价，总施工建筑面积m,12每平米按元/m结算;3、付款方式：本工程三层现浇板浇筑完成八个工作日，甲方向乙方支付水、电已完成工程量价款的50%，主体全部完工8个工作日，甲方向乙方支付水电总价款的60%，竣工验收合格后除总价款的5%外，剩余的35%10个工作日内全部付清。

四、甲方责任1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工等方面进行教育，做好日常监管工作;2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法等方面进行咨交底;3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面工作进行交底、指导、监控，并按规定及时做好验收。

4、按合同约定及时发放工程款，未按约定时间支付工程款，按同期建设银行贷款，利息向乙方支付施工欠工程款利息。

5、提供乙方施工人员临时住宿。

五、乙方责任(一)质量责任：1、工程质量等级要求：合格2、坚持工程质量标准、严格按照设计图纸工、施工规范、技术方案等有关要求组织施工，确保工程达到约定要求;3、乙方必须提高质量意识，实行自检、交接检专职，严格按照规范施工。

水电班组承包合同现甲方将英特利深圳工业园宿舍工程的水电项目发包给乙方，为了明确甲、乙双方的责任和义务，经双方协商签定本合同，以资共同遵守执行。

一、承包方式：本工程包工不包料。

二、承包范围：1.所有图纸内水电项目，包括供电、给排水、排污、避雷、散水以内所有水电项目。

另属小型机具如水管、加班灯具、斗车及安全帽等均由乙方负责。

乙方须做好工地的文明施工，做到工完场清，杜绝一切浪费现象。

2.根据现场施工场地，各班组所需材料自行搬运解决，各班组长必须住工地到工程完成，班组长如外出1天，必须向工地施工员请假，外出2天以上应通过工地主管人员的批准方可离开。

三、乙方责任：1.乙方必须服从甲方管理人员的管理及派工，大工为天，小工为天。

2.在施工中如碰到雨季要抽水等问题均由乙方自行处理。

3.乙方施工过程中如因工程质量或工程进度达不到甲方要求，甲方有权解除合同或另行增加班组。

并按乙方已完成的实际工程量予以结算。

四、质量要求：按照规范规定要求施工，争取达到优良工程，严格按图纸施工，遵守甲方技术人员的技术管理和下料指挥，遵守甲方所规定的质量管理规定和验收条例，如有违反规范或甲方规定的质量条例及未按图纸施工，所造成的质量事故或返工，乙方应付全部经济责任并给予相应的罚款。

五、工期：本工程乙方总承包工期为250天，乙方应在规定的工期内准时完工并交甲方验收;如无按期交工者，每延期一天罚款___元。

六、结算方式：本工程全部按图纸建筑面积计算;天面葡萄架、宿舍地下水池不计算面积。

结算单价每平方米___元，总价以实际完成的面积计算。

、七、付款方式：1.本工程不付生活费，按月进度付款，±0以下工程不另计工程进度款，付款以每月实际完成的楼板面积为依据;2.本工程以每月实际完成的楼板面积为计算依据，每月____日上报进度给上报施工员审核，7天内经公司复核后支付给乙方进度款，工程验收后支付乙方____%工程款，待验收合格后一个月内付清余下的____%。

水电合同协议书（通用8篇）水电合同协议书第1篇发包单位：________(以下简称“甲方”)承包人：________(以下简称“乙方”)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况：1、工程名称：________________2、工程地点：________________3、工程内容：图纸所示全部水电安装工程：1强电：按水电安装要求施工完毕;2弱电：(不包括电视、电话、安防)从室内第一个转换箱开始施工，室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕;3防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等; 4给水：室内按给水图施工完毕;5雨水：落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井，室内全部施工完毕;6污水：室外施工至出墙外最近的污水井，室内全部施工完毕;7工地现场施工用水电的安装维护，项目部临时用电的安装维护，工程机具线路接驳及维护，并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理，费用由乙方承担。

(不含材料)4、施工现场条件：以现场实际情况为准。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算，包资料及签证，包安全文明施工、包验收合格(力争确保优良)。

2、承包范围：图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装，调试检测工作。

3、甲方直接的分包专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。

三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。

本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为：________年________月2、第一施工段为：本项目下________________商铺及售票厅，第二施工段为：本项目下________________商铺，按土建进度跟进施工完成。

工程水电班组承包协议范本8篇第1篇示例：工程水电班组承包协议甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为其工程水电项目需要寻找合适的承包方进行施工，并经双方友好协商，就甲方工程水电项目的承包事宜达成如下协议：一、项目内容甲方委托乙方承揽以下工程水电项目：（具体项目内容、范围等）二、价格及付款方式1. 工程总价：（具体价格）2. 付款方式：（具体付款方式，如分期付款、完工后一次性付款等）三、工程周期1. 工期：工程开始日期至完工日期。

2. 完工标准：工程应符合国家相关标准，达到验收标准。

四、责任及义务1. 乙方应按照约定的工程内容和工期完成工程，确保工程质量。

2. 甲方应按时支付工程款项，并提供必要的施工条件和协助。

五、违约责任1. 若乙方未按时完工或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

2. 若甲方未按时支付工程款项或拖延工期，甲方应承担相应的违约责任。

六、保密条款双方应对在合作过程中获取的对方商业机密、技术秘密等保密信息负有保密义务，不得擅自泄露给第三方。

七、解决争议双方应友好协商解决合作过程中出现的争议，如协商不成，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律解决。

八、其他事项1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：第2篇示例：工程水电班组承包协议范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行工程水电项目的承包工作，双方依据平等、自愿、公平、诚实的原则，经协商一致，达成如下协议：一、项目内容1. 甲方委托乙方承包工程水电项目，包括但不限于管道铺设、设备维护、维修等相关工作。

2. 乙方接受委托，承包上述项目，并负责项目进度、质量、安全等相关工作。

二、委托期限本协议自双方签订之日起生效，至工程水电项目完工验收合格之日止。

三、权利义务1. 甲方的权利和义务（1）提供项目相关资料和施工图纸等必要文件。

水电承包合同范本5篇水电承包合同范本(1)工程名称：甲方：乙方：签订日期：水电安装施工承包合同广州*******商业广场建筑水电安装工程施工合同发包方(全称)： (以下简称甲方) 承包方(全称)： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就“广州******商业广场项目”水电安装工程发包给乙方施工，并达成以下条款，共同遵照执行。

一、工程概况:1、工程名称：广州******商业广场2、工程地点：广州****3、工程规模：建筑面积约87000m2，(其中地上面积70000m2，地下面积约17000m2)。

二、承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包进度、包辅材、包工具、包施工过程所需的一切机械设备工具用具。

三、工程承包范围：1、按甲方提供的“广州******业广场”设计图纸的内容和要求完成本工程的水电安装工程施工(不含消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程)，设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要等确定的水电内容在本次承包范围内。

2、乙方在施工过程中，与消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程、电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气等有关部门有交叉的须无偿做好配合工作。

四、工程量计算及计价方式1、工程量计算：按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范的规则计算实际完成的工程量。

2、计价方式：根据实际完成的工程量，按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范规定的一类地区取费标准进行计价后，不含税总价下浮22%作为本工程的结算总价。

3、税费由甲方从乙方工程款内扣除后统一缴交。

五、合同工期：1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。

2、工程进度进入装修阶段后，以不影响装修施工进度为准，配合装修统一排的工期进行施工，不单独安排工期。

3、合同签订后7天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期和装修工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。

工程水电班组承包协议范本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方工程中的水电班组承包事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 承包范围：水电安装工作，包括但不限于电线、水管、照明、配电箱等安装。

二、承包方式本工程采用班组承包方式，乙方负责组建水电班组，并按照甲方的要求进行施工。

三、承包期限自协议签订之日起至工程竣工并通过验收之日止。

四、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币_____元（大写：__________）。

具体以实际完成的工作量结算。

2. 付款方式：（1）协议签订后，甲方支付乙方工程总造价的_____％作为预付款；（2）工程进度达到_____％时，甲方再支付乙方工程总造价的_____％；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付剩余款项。

五、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，提出整改意见。

3. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并配合甲方进行验收。

4. 若因乙方原因造成工程返工或整改，乙方应承担相应的责任和费用。

六、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。

2. 乙方应制定安全生产措施和文明施工方案，并报甲方备案。

3. 乙方在施工过程中造成的安全事故，由乙方承担全部责任和费用。

七、违约责任1. 若因甲方原因未按约定支付工程款，甲方应按日向乙方支付逾期付款违约金。

2. 若因乙方原因未按约定完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应的损失。

3. 若因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时沟通，协商解决。

八、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。