工程项目类合同评审表模版

工程合同审查表范本工程合同审查表范本如下：
1. 基本信息核对
- 合同名称
- 合同编号
- 甲方（业主）信息
- 乙方（承包商）信息
- 工程地点
- 合同签订日期
- 工程预计开工和竣工时间
2. 合同金额及付款条件
- 合同总金额
- 付款方式
- 预付款比例及时间
- 进度款支付条件
- 结算方式
- 质保金相关条款
3. 工程范围与标准
- 工程详细描述
- 工程量清单
- 施工图纸和技术规范
- 材料、设备标准和品牌
- 质量要求和验收标准
4. 工期与进度管理
- 工程进度计划表
- 重要节点时间确认
- 工期延误责任及赔偿条款 - 提前完成奖励机制
5. 变更与索赔管理
- 变更程序及审批流程
- 变更影响评估
- 索赔条件及限制
- 索赔通知和证据提交要求6. 安全与环保要求
- 安全生产责任
- 安全防护措施
- 环境保护措施
- 相关法规遵守情况
7. 保险与风险管理
- 保险种类及保额
- 风险分担原则
- 不可抗力条款
- 第三方损害责任
8. 违约与解除条款
- 违约定义及责任
- 解除合同的条件和程序 - 违约金计算方法
- 争议解决方式
9. 附加条款
- 保密协议
- 知识产权归属
- 维护和保修条款
- 其他特殊约定
10. 签署与备案
- 甲乙双方签字盖章 - 证人或公证机关确认 - 合同备案情况。

工程项目施工合同评审表甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程项目施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程范围：__________4. 工程内容：__________5. 工程规模：__________6. 工程质量：__________7. 工程期限：__________二、合同价款1.合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：_______ ___元。

2. 付款方式：__________三、施工组织与管理乙方应根据工程特点和施工需要，制定施工组织设计和施工方案，并报甲方审批。

2.乙方应按照施工组织设计和施工方案组织施工，并确保工程质量和安全。

3.乙方应建立健全质量保证体系，严格按照国家、行业和地方的工程质量标准和规范进行施工。

四、工程变更1. 甲方对工程项目的变更，应书面通知乙方，并经乙方确认。

2.工程变更导致合同价款增加的，应按照实际发生的费用计算；导致合同价款减少的，应按照实际减少的费用计算。

五、工程验收1.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并组织甲方进行工程验收。

2. 工程验收合格后，甲乙双方应签订工程验收证书。

六、违约责任1.甲方未按照约定支付合同价款的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。

乙方未按照约定完成工程项目的，应按照合同总价款的____%向甲方支付违约金。

七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、合同评审范围及内容1.1甲方委托乙方对其工程项目类合同进行评审，评审范围包括但不限于合同条款、合同履行情况、合同变更及解除等方面。

1.2乙方应根据甲方的委托，对工程项目类合同进行全面、客观、公正的评审，并提出具体的评审意见和建议。

二、合同评审期限2.1乙方应在收到甲方委托评审的工程项目类合同及相关资料之日起____个工作日内完成评审工作，并向甲方提交评审报告。

2.2如遇特殊情况，乙方无法按期完成评审工作的，应提前通知甲方，并说明原因。

甲方同意延长评审期限的，双方应协商确定新的评审期限。

三、合同评审费用3.1甲方应按照双方约定的收费标准向乙方支付合同评审费用。

具体收费标准见附件一。

3.2乙方应在评审工作完成后，向甲方出具合法有效的发票。

四、保密条款4.1乙方应对甲方提供的工程项目类合同及相关资料予以保密，不得泄露给任何第三方。

4.2乙方在评审过程中获得的甲方商业秘密，应予以严格保密，不得用于任何与合同评审无关的事宜。

五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成评审工作的，应向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。

5.2乙方在评审过程中泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此所造成的损失。

六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。

6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：____年____月____日附件一：合同评审收费标准=====本合同更广泛的场景，特设场景及条款=====特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：跨国工程项目增加条款：a)适用法律与仲裁：明确适用国际商会仲裁规则，选择仲裁地点为新加坡。

工程项目施工合同评审表根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的工程项目施工事宜，经充分协商，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程质量：_______1.6 工程期限：_______二、合同价格及支付方式2.1 合同价格：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

2.2 支付方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同总价的_______%作为预付款。

（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度，向甲方提交进度款申请，甲方审核同意后支付。

（3）结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交结算款申请，甲方审核同意后支付至合同总价的_______%。

（4）质保金：工程竣工并经甲方验收合格后，预留合同总价的_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付剩余质保金。

三、施工质量及验收3.1 乙方应按照国家相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。

3.2 工程施工过程中，乙方应定期向甲方报告工程进度，甲方有权对工程进度进行监督和检查。

3.3 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。

3.4 验收合格后，甲乙双方签署工程验收证书。

如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改至合格。

四、工期延误及违约责任4.1 因乙方原因导致工程延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价_______%的违约金。

4.2 因甲方原因导致工程延误，每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价_______%的违约金。

4.3 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价_______%的违约金。

五、争议解决5.1 本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

工程项目施工合同评审表合同编号：_______合同名称：_______合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______1.合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目施工过程中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利进行。

2.工程项目概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______2.4工程内容：_______3.合同范围3.1乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案，按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程项目的施工。

3.2乙方应自行负责施工所需的材料、设备、机具的采购、运输、保管和使用，并承担相应的费用。

3.3乙方应按照合同约定的施工进度计划，合理安排施工人员、机具和材料，确保工程项目的按期完成。

3.4乙方应按照甲方的要求，及时提供施工过程中的相关资料、报表和记录，并接受甲方的监督和检查。

4.合同价格4.1工程项目的合同价格为：_______（大写：_______元整）4.2合同价格包括乙方完成工程项目所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机具费、管理费、利润等。

4.3合同价格的调整：如工程项目在施工过程中发生设计变更、工程量增减等情况，甲乙双方应按照实际发生的工程量、材料价格等因素协商确定调整后的合同价格。

5.支付方式5.1乙方按照合同约定的施工进度计划完成相应工程量后，甲方应按照实际完成的工程量支付相应的工程款项。

5.2工程款项的支付比例为：_______（如：按照实际完成的工程量的_______%支付）5.3工程项目竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程款项。

6.工程质量6.1乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程项目的质量符合国家标准和行业规范。

6.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改，并承担相应的责任和费用。

6.3工程项目竣工验收合格后，乙方应提供相应的质量保证书和保修承诺。

山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
嘉山小区15号楼地基处理工程项目部
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
合同联系人：
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、
内蒙古赤峰2万吨/年粗酚精制工程项目部、
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
合同联系人：。

xxxxxx地基基础有限公司
工程项目合同评审表
嘉山小区15号楼地基处理工程项目部
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
编号：
合同联系人：
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、内蒙古赤峰2万吨/年粗酚精制工程项目部、
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
编号：
合同联系人：。

工程项目类合同评审表模版山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表嘉山小区15号楼地基处理工程项目部编号:期审主要内容: 1、 合同内容是否符合国家法律 2、 签订合同双方代表是否均有法人委托资格 3、 发包方提供地质资料、图纸等技术参数要求是否 合理、明确 一一 一 4、 工期、造价及验收条件本公司承制（接受）部门 能否接受 5、 本公司的技术能力能否保证质量 6、 能否满足合同规定的要求 7、 合同洽谈中的不一致意见是否得到解决 8、 合同规定的违约责任是否合理、清楚 合同附件：1 、 发 包 方 盖 章 合 同 有□ 无口 亠 2、 发包方比价表及价格分析、商谈记录 有口 无口3、 承包方报价资料及清单、企业资质复印件 有口 无口4、 承包方施工方案、图纸、施工计划、 有口 无口 5 、 是否采用招投标流程 有^无^合同主要内容:订门签部日月发包容同名称审日台匕1、合同工期：2、合同单价：3、付款方式/结算方式：采购评审意见: 负责人：日期:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求□ 低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求□ 风险较大口技术部评审意见:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求「低于公司要求但满足需要口3、付款方式/结算方式：有利口一般「有一定风险性但可接受口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求「风险较大口5、其他：同意走下步评审口退回修改「负责人：日期：项目部经理评审意见：1、价格评价：偏高□合理□低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求「低于公司要求但满足需要口3、付款方式/结算方式：有利口一般「有一定风险性但可接受口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求「风险较大口5、其他：同意走下步评审口退回修改「负责人: _______________ 日期_________________________ 项目部预算评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口〔2、付款方式：有利__□一般_____ □_______ 有一定1、 价格评价：偏高 □合理口低口2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求「 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 口 一般 口 有一定 风险性 口4、 工期： 满足公司要求 口5、 其他：同意走下步评审 口 退回修改 「 负责人： 日期: 项目部合约评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低口 2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求「 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式：有利 口 一般 口 有一定 风险性 口4、 合同法律风险 有一定风险但可以接受 口 风 险较小符合要求口5、 结算方式：合理 口 不合理，须交强现场监 控 口6、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 「 风险较大口7、 其他：同意走下步评审 口 退回修改 「 负责人： 日期: 项目部工程管理评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低口 2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求「 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式：有利 口 一般 口 有一定 风险性 口4、 结算方式：合理 口 不合理，须交强现场监 控 口9控44同负沢性但可接受 口结算方式：合理 口□ 其他： 宀走下步评审日期:意 责人:不合理，须交强现场监 退回修改5、工期：合理□ 不合理有风险但满足公司要求「山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、编号期审主要内容:1、合同内容是否符合国家法律2、签订合同双方代表是否均有法人委托资格3、发包方提供地质资料、图纸等技术参数要求是否合理、明确一一一4、工期、造价及验收条件本公司承制（接受）部门能否接受5、本公司的技术能力能否保证质量6、能否满足合同规定的要求7、合同洽谈中的不一致意见是否得到解决8、合同规定的违约责任是否合理、清楚〔9、发包方是否有履约能力 ________________________I合同附件: ; :1 、发包方盖章合同有□无口亠2、发包方比价表及价格分析、商谈记录有口无口3、承包方报价资料及清单、企业资质复印件有口无口4、承包方施工方案、图纸、施工计划、有口无口5 、是否采用招投标流程有口无口合同主要内容:3、合同工期：4、合同单价：3、付款方式/结算方式：采购评审意见：负责人：日期:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求□ 风险较大□工程部评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式/结算方式：有利口一般匚有一定风险性但可接受口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求匚风险较大口5、其他：同意走下步评审口退回修改匚负责人:_______________ 日期__________________________ 项目部经理评审意见：1、价格评价：偏高□合理□低口〔2、方案评价：优于公司要求□__符合公司要求「低于公司要求但满足需要□ 3、 付款方式/结算方式：有利 口 有一定风险性但可接受 口 4、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口 5、 其他： 「疋下步评审 负责人： 项目部预算评审意见： 1、 价格评价：偏高 2、 付款方式：有利 风险性但可接受 3、 结算方式：合理 控 口 4、 其他： 「疋下步评审 口 负责人： 日期：日期: '般 退回修改 □合理□低口 □ 一般 口 □ □ 不合理，须交强现场监 有一定 退回修改 项目部采购评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式：有利 口 一般 风险性 □符合公司要求有一定4、 工期： 满足公司要求5、 其他： 「疋下步评审 □ 负责人： 项目部合约评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 口 一般 风险性4、 合同法律风险 有一定风险但可以接受 口 险较小符合要求口5、 结算方式：合理 控 口6、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口7、 其他： 日期退回修改□ 符合公司要求 有一定 □ 不合理，须交强现场监同意走 负责人： 日期: 项目部工程管理评审意见: 1、 价格评价：偏高 □合理口低 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式：有利 风险性 口4、 结算方式：合理 控 口5、 工期：合理口 风险较大口6、 其他：「疋下步评审负责人：负责人：匸 __________ 质量技术部评审意见： 1、价格评价：偏高 □合理口低口 采购流程是否规范：规范 口 同意走下步评审 口 负责人： 日期: 财务部评审意见： 1、 付款方式：有利 口 一般 口 风险性 2、 其他： □ 一般 退回修改 □ 符合公司要求 有一定 退回修改 □不合理，须交强现场监 不合理有风险但满足公司要求 日期:生产部评审意见； 1、 价格评价：偏高 □合理口低 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式:有利 风险性4、 结算方式：合理 控 口5、 工期：合理口 风险较大口6、 采购流程是否规范：规范 口7、 其他：同意走下步评审 口□ 一般 □ 符合公司要求 有一定 □ 不合理，须交强现场监 不合理有风险但满足公司要求 退回修改日期 rH 其其他: 退回修改有一定 退回修改负责人走下步评审日期F 步评审法务评审意见:合同法律风险有一定风险但可以接受口风险较小符合要求口山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部编号:评审年月日期审主要内容:1、合同内容是否符合国家法律2、签订合同双方代表是否均有法人委托资格3、发包方提供地质资料、图纸等技术参数要求是否合理、明确一一一4、工期、造价及验收条件本公司承制（接受）部门能否接受5、本公司的技术能力能否保证质量6、能否满足合同规定的要求7、合同洽谈中的不一致意见是否得到解决8、合同规定的违约责任是否合理、清楚9、发包方是否有履约能力合同附件：1 、发包方盖章合同有□无口亠2、发包方比价表及价格分析、商谈记录有口无口3、承包方报价资料及清单、企业资质复印件有口无口4、承包方施工方案、图纸、施工计划、有口无口5 、是否采用招投标流程有口无口合同主要内容：5、合同工期：6、合同单价：3、付款方式/结算方式：采购评审意见：负责人：日期:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期:合理口不合理有风险但满足公司要求□ 风险较大口工程部评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求低于公司要求但满足需要口3、付款方式/结算方式：有利口一般有一定风险性但可接受口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求风险较大口5、其他：同意走下步评审口退回修改负责人：日期:项目部经理评审意见：1、价格评价：偏高□合理□低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求低于公司要求但满足需要口3、付款方式/结算方式：有利口一般有一定风险性但可接受口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求风险较大口5、其他：同意走下步评审口退回修改负责人：日期:项目部预算评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、付款方式:了利口一般口有一定风险性但可接受□3、结算方式：合理口不合理，须交强现场监控口4、其他：同意走下步评审口退回修改「负责人: _______________ 日期_________________________ 项目部采购评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求「低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期：满足公司要求口〔5、其他:________________ __________________________日期: 负责人： 项目部合约评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口□符合公司要求3、 付款方式：有利 口 一般 风险性4、 合同法律风险 有一定风险但可以接受 险较小符合要求口5、 结算方式：合理 控 口 有一定 □ 不合理，须交强现场监6、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口7、 其他： 「疋下步评审 口负责人： 日期:退回修改 项目部工程管理评审意见：1、 价格评价：偏高 □合理口低2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 风险性 口4、 结算方式：合理 控 □5、 工期：合理口 风险较大口6、 其他： 疋下步评审 □ 一般 □ 符合公司要求 有一定 □ 不合理，须交强现场监 不合理有风险但满足公司要求 退回修改生产部评审意见； 1、 价格评价：偏 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式：有利 —、. I=L□合理□低符合公司要求风44控55风□ 一般 有一定 结算方式：合理□ 工期：合理口□ 不合理，须交强现场监 不合理有风险但满足公司要求7、其他流程是否规范：规范口同意走下步评审 日期: 负责人： 质量技术部评审意见：1、价格评价：偏高 □合理口 采购流程是否规范：规范 同意走下步评审 口 负责人： 日期:rH 退回修改其他：其他: 退回修改财务部评审意见: 1、 付款方式：有利 口 一般 口 风险性 2、 其他：同意走下步评审负责人:日期: 有一定退回修改法务评审意见：合同法律风险 有一定风险但可以接受 口 风险较小符合要求口同意走下步评审 负责人： 日期: 退回修改总 负责人: 日期理 集土 负责人I 联系人: 山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、编号:3、付款方式/结算方式:采购评审意见： 负责 人： 日期: 1、 价格评价：偏高 □合理口低口2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求□ 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 口 一般 口 有一定 风险性 口4、 工期： 合理口不合理有风险但满足公司要求 □ 风险较大口 工程部评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低口2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求「 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式/结算方式：有利 口 一般 「 有一定风险性但可接受 口4、 工期：合理 口不合理有风险但满足公司要求 「 风险较大口5、 其他：同意走下步评审 口 退回修改 「 负责人： 日期： 项目部经理评审意见： 1、价格评价：偏高 □合理□低口 2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式/结算方式：有利 口 一般 有一定风险性但可接受 口4、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口5、 其他：同意走下步评审 口 退回修改负责人： 日期：□合理□低口 □ 一般 口 □□ 不合理，须交强现场监项目部预算评审意见: 1、 价格评价：偏高 2、 付款方式：有利 风险性但可接受3、 结算方式：合理有一定项目部采购评审意见:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求□ 低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期：满足公司要求口5、其他：同意走下步评审口退回修改□负责人：日期:项目部合约评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、合同法律风险有一定风险但可以接受口风险较小符合要求口5、结算方式：合理口不合理，须交强现场监控口6、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求匚风险较大口7、其他：同意走下步评审口退回修改匚负责人：日期:项目部工程管理评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、结算方式：合理口不合理，须交强现场监控口5、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求匚风险较大口6、其他：同意走下步评审□退回修改________ □期审主要内容：1、 合同内容是否符合国家法律2、 签订合同双方代表是否均有法人委托资格3、 发包方提供地质资料、图纸等技术参数要求是否合理、明确 一一 一4、 工期、造价及验收条件本公司承制（接受）部门 能否接受5、 本公司的技术能力能否保证质量6、 能否满足合同规定的要求7、 合同洽谈中的不一致意见是否得到解决8、 合同规定的违约责任是否合理、清楚9、 发包方是否有履约能力I 合同附件: ; :1 、 发 包 方 盖 章 合 同 编号:发包方合同名秫审日 山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、日月 订门 签部有□无口亠2、发包方比价表及价格分析、商谈记录有口无口3、承包方报价资料及清单、企业资质复印件有口无口4、承包方施工方案、图纸、施工计划、有口无口5 、是否采用招投标流程有口无口合同主要内容:9、合同工期：10、合同单价：3、付款方式/结算方式：采购评审意见：负责人：日期:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求□ 风险较大□工程部评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式/结算方式：有利口一般匚有一定风险性但可接受口4、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求匚风险较大口5、其他：同意走下步评审口退回修改匚负责人:________________ 日期_________________________ 项目部经理评审意见：1、价格评价：偏高□合理□低口〔2、方案评价：优于公司要求□__符合公司要求「低于公司要求但满足需要□3、 付款方式/结算方式：有利 口 有一定风险性但可接受 口4、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口5、 其他： 「疋下步评审 负责人： 项目部预算评审意见： 1、 价格评价：偏高 2、 付款方式：有利 风险性但可接受 3、 结算方式：合理 控 口 4、 其他：「疋下步评审 口 负责人： 日期： 日期:'般 退回修改 □合理□低口 □ 一般 口□□ 不合理，须交强现场监 有一定 退回修改 项目部采购评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 口 一般 风险性 □符合公司要求有一定 4、 工期： 满足公司要求 5、 其他： 「疋下步评审 □ 负责人： 项目部合约评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口低 2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 口 一般 风险性4、 合同法律风险 有一定风险但可以接受 口 险较小符合要求口5、 结算方式：合理 控 口6、 工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口7、 其他： 日期退回修改 □ 符合公司要求 有一定 □ 不合理，须交强现场监同意走 负责人： 日期:项目部工程管理评审意见:1、 价格评价：偏高 □合理口低2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 风险性 口4、 结算方式：合理 控 口5、 工期：合理口 风险较大口6、 其他：「疋下步评审 负责人：负责人：匸 __________质量技术部评审意见： 1、价格评价：偏高 □合理口低口 采购流程是否规范：规范 口同意走下步评审 口 负责人： 日期:财务部评审意见：1、 付款方式：有利 口 一般 口 风险性2、 其他：□ 一般 退回修改 □ 符合公司要求 有一定 退回修改 □不合理，须交强现场监 不合理有风险但满足公司要求 日期: 生产部评审意见；1、 价格评价：偏高 □合理口低2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式:有利 风险性4、 结算方式：合理 控 口5、 工期：合理口 风险较大口6、 采购流程是否规范：规范 口7、 其他：同意走下步评审 口□ 一般 □符合公司要求 有一定 □ 不合理，须交强现场监不合理有风险但满足公司要求 退回修改日期 rH 其其他:退回修改 有一定 退回修改负责人走下步评审日期 F 步评审内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、内蒙古赤峰2万吨/年粗酚精制工程项目部、晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、编号:人： —1、 价格评价：偏高 □合理口低口2、方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式：有利 口 一般 风险性 4、 工期： 合理口不合理有风险但满足公司要求 □ 风险较大口 符合公司要求 有一定 工程部评审意见： 1、 价格评价：偏高 □合理口 2、方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口 3、 付款方式/结算方式：有利 有一定风险性但可接受 4、工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口 5、 其他：+□低符合公司要求 '般 同责意人:疋下步评审蟲退回修改 项目部经理评审意见：1、价格评价：偏高 □合理□低口2、 方案评价：优于公司要求 口 符合公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式/结算方式：有利 口 有一定风险性但可接受 口 '般4、工期：合理 口 不合理有风险但满足公司要求 风险较大口 5、 其他： 「疋下步评审 负责人： 项目部预算评审意见：1、价格评价：偏高 □合理口低口 退回修改2、 付款方式：有利 风险性但可接受3、 结算方式：合理 控口 4、 其他： 「疋下步评审 负责人：有一定 □ 一般 口 □ □ 不合理，须交强现场监 退回修改项目部采购评审意见:1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求□ 低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、工期：满足公司要求口5、其他：同意走下步评审口退回修改□负责人：日期:项目部合约评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、合同法律风险有一定风险但可以接受口风险较小符合要求口5、结算方式：合理口不合理，须交强现场监控口6、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求匚风险较大口7、其他：同意走下步评审口退回修改匚负责人：_______________ 日期: ________________________ 项目部工程管理评审意见：1、价格评价：偏高□合理口低口2、方案评价：优于公司要求口符合公司要求匚低于公司要求但满足需要口3、付款方式：有利口一般口有一定风险性口4、结算方式：合理口不合理，须交强现场监控口5、工期：合理口不合理有风险但满足公司要求匚风险较大口6、其他：同意走下步评审口退回修改匚负责人:________________ 日期_________________________ 生产部评审意见；1、价格评价：偏高□合理□低□2、 方案评价：优于公司要求 低于公司要求但满足需要口3、 付款方式：有利 风险性 口4、 结算方式：合理 控 口5、 工期：合理口 风险较大口6、 采购流程是否规范：规范 口7、 其他： 口 □ 符合公司要求 □ 一般 口 有一定 □ 不合理，须交强现场监 不合理有风险但满足公司要求 负责人：下步评审日期: 退回修改 质量技术部评审意见： 1、价格评价：偏高 □合理口低口 采购流程是否规范：规范 同意走下步评审 口 负责人： 日期: rH 其他： 其他: 退回修改 财务部评审意见： 1、 付款方式：有利 口 风险性2、 其他： '般 口 有一定退回修改 疋下步评审 负责人： 法务评审意见： 合同法律风险 有一定风险但可以接受 口 风险 较小符合要求口 同意走下步评审 负责人： 总 负责人： 退回修改 集土 负责同联系人:山西鑫磊地基基础有限公司工程项目合同评审表晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、编号期审主要内容:1、合同内容是否符合国家法律2、签订合同双方代表是否均有法人委托资格3、发包方提供地质资料、图纸等技术参数要求是否合理、明确一一一4、工期、造价及验收条件本公司承制（接受）部门能否接受5、本公司的技术能力能否保证质量。

合同评审表模板合同编号：【】合同名称：【】鉴于委托方为实现【】目的，需对【】项目进行评审，现双方经友好协商，就合同评审事项达成如下协议：一、评审范围1.1评审对象：本合同评审表所涉及的项目为【】。

1.2评审内容：包括但不限于项目的合法性、合规性、技术可行性、经济合理性、合同条款的公平性等方面。

二、评审依据2.1国家有关法律、法规、政策及行业规范；2.2委托方提供的项目资料；2.3乙方对项目的了解和调查；2.4双方认可的其它评审依据。

三、评审程序3.1乙方收到委托方提供的项目资料后，应在【】个工作日内完成初步评审，并向委托方提交初步评审报告；3.2委托方收到初步评审报告后，如有异议，应在【】个工作日内向乙方提出，双方协商解决；3.3乙方根据委托方的反馈，对初步评审报告进行修改完善，并在【】个工作日内向委托方提交最终评审报告；3.4委托方收到最终评审报告后，应在【】个工作日内确认评审结果，如有异议，双方协商解决；3.5评审结果经双方确认后，本合同自签署之日起生效。

四、评审费用4.1评审费用为【】元，由委托方在合同签订后【】个工作日内支付给乙方；4.2乙方开具正规发票，并提供支付凭证。

五、保密条款5.1双方在合同评审过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密；5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止；5.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失；6.2如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决；7.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；8.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

工程工程合同评议表【工程名称】【合同编号】【甲方（业主）】【乙方（承包商）】【合同金额】【合同期限】【工程地点】一、合同基本信息核对1. 确认甲乙双方的名称、地址及法定代表人信息无误。

2. 核实合同编号与工程项目编号一致，确保唯一性。

3. 对照工程预算，验证合同金额的准确性。

4. 检查合同期限是否与工程进度计划相匹配。

二、合同条款审查1. 质量要求：确保合同中对工程质量的要求明确，符合国家标准及行业规范。

2. 工期规定：合同中的工期应合理，且有明确的起止日期。

3. 付款方式：审查付款条件、时间节点及付款比例是否公平合理。

4. 变更与索赔：评估合同中关于工程变更、索赔处理的条款是否公正。

5. 违约责任：核实违约责任的约定是否明确，责任划分是否合理。

6. 争议解决：检查争议解决的方式是否合法有效，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

三、附加条款评估1. 保密协议：确认合同中是否包含必要的保密条款，保护双方的商业秘密。

2. 知识产权：核实合同是否对工程涉及的知识产权有明确规定。

3. 保修期限：检查合同中对工程保修期限的规定是否明确且合理。

4. 终止条件：评估合同中规定的终止条件是否公正，是否符合法律规定。

四、风险评估1. 法律风险：分析合同条款是否存在违反法律法规的内容。

2. 财务风险：评估合同中的财务条款是否可能导致资金流问题。

3. 操作风险：判断合同执行过程中可能遇到的操作障碍和风险。

4. 市场风险：考虑市场变化对合同履行可能产生的影响。

五、综合评议1. 根据上述各项审查结果，综合评估合同的整体可行性和公正性。

2. 提出修改建议，确保合同条款更加完善，风险可控。

3. 最终形成书面的评议报告，供双方参考和决策。

最新合同评审表(范本)甲方：[发包人名称]乙方：[承包人名称]双方根据《中华人民共和国担保法》、《建筑安装工程合同条例》等有关规定，经友好协商签订本合同。

第一条工程项目(1)工程名称: [填写工程名称](二)工程地点: [填写工程地点](3)工程内容及承包范围:[填写具体的工程内容和承包范围]第三条工期本工程开工日期以甲方出具的书面开工令为准，试运行期为[填写试运行天数]天。

工程交付使用时间应满足以下要求:计划竣工时间：[填写计划竣工时间]施工总工期：[填写施工总工期]由于不可抗力或甲方原因（包括甲方提出的设计变更），乙方提供书面延期要求报告后，经监理工程师和甲方确认后，按批准的工期延期。

但延期工期不得超过甲方的交货日期。

第三条承包方式和工程造价1.1乙方应按甲方确定的施工图要求和本工程施工验收规范组织施工。

承包商、材料、工期、质量、安全、文明施工，承包商通过本工程验收。

1.2合同金额：工程总成本为人民币[填写总工程成本]，为大包干价，包括风险、税金等相关工程费用。

第四条付款方式1 完成总工程量[填写总工程量]双方核对工程量和工程造价并签字盖章后，[填写天数]天内支付合同总价[填写支付比例]。

2 工程竣工后，支付工程总造价[填写支付比例]。

3 所有工程验收合格，竣工结算经我公司预算部批准确认后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告和结算材料后[填写天数]天内核实，并提出确定或修改建议。

总价应在[填写时间范围]内支付[填写支付比例]。

4 保修期满（以最长保修期为准）后[填写天数]天内一次性支付剩余余额[填写支付比例]工程款。

第五条双方的职责(一)甲方的责任1、负责提供乙方设计施工所需的原始土建图纸和资料。

2、在施工过程中，对需要修改的施工方案或增加的项目发出书面变更通知，作为乙方施工变更和工程结算的依据。

3、负责工程中不同专业与界面接口的协调，提供乙方施工所需的水电，但水电费由乙方承担。

4、负责组织工程验收。

工程合同评审表范本【工程合同评审表】
一、基本信息
- 合同名称：
- 合同编号：
- 甲方（业主）：
- 乙方（承包商）：
- 合同金额：
- 合同签订日期：
- 项目启动日期：
- 预计完工日期：
二、合同范围与规范
- 工程项目描述：
- 工程范围界定：
- 适用标准与规范：
- 特殊要求说明：
三、合同条款审查
- 付款条件：
- 工期要求：
- 质量保证：
- 变更管理：
- 违约责任：
- 保险要求：
- 争议解决机制：
四、风险管理
- 风险识别：
- 风险评估：
- 风险应对措施：五、合规性检查
- 法律合规性：
- 行业规定合规性：- 公司政策合规性：六、财务审查
- 成本预算对比：
- 资金流计划：
- 审计与报告要求：七、技术评审
- 设计文件完整性：- 施工方案可行性：- 技术支持与培训：八、环境与安全
- 环境保护措施：
- 安全生产要求：
- 应急预案：
九、其他相关方审查- 供应商资质：
- 分包商管理：
- 利益相关者沟通：十、综合评价与建议- 合同优势分析：
- 潜在问题提示：- 改进建议：【结语】。