工程项目合同履约担保函

工程施工合同履约保函范本

甲方（以下简称“承包商”）：

乙方（以下简称“业主”）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承担乙方所委托的工程施工项目（以下简称“本项目”），经充分协商，达成一致，签订本工程施工合同。为确保双方合法权益，甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定，由甲方提交履约保函，保证甲方按合同约定履行施工义务。现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议：

一、履约保函的金额

1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。

2. 履约保函的担保方式为：【担保方式，如：银行保函、担保公司保函等】。

3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

二、履约保函的提交

1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内，向乙方提交履约保函。

2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作，并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。

3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。

三、履约保函的解除

1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后，甲方按照乙方要求提供相关证明材料，履约保函即行解除。

2. 履约保函解除后，甲方应按照乙方的要求，将履约保函原件退还乙方。

四、履约保函的赔偿

1. 在履约保函有效期内，如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务，乙方有权向甲方追偿，并有权要求甲方支付违约金。 2. 乙方在向甲方追偿时，应向甲方发出书面索赔通知，并提供相关证据。甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内，应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。

3. 甲方在履行赔偿义务后，有权向实际责任方追偿。

五、其他约定

1. 本履约保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。

工程合同履约保函范本

【工程合同履约保函】

致：（甲方名称）

敬启者：

根据贵公司与（乙方名称）签订的工程合同（合同编号：________），我们（银行或担保机构名称）作为担保人，特此向贵公司提供无条件且不可撤销的履约保证。本保函是对乙方履行其在上述合同项下的全部责任和义务的一种担保。

一、保函数量：

本保函的担保金额为人民币（大写）____________元整（￥___________）。

二、保函有效期：

本保函自签发之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日后的____天止，或者至贵公司提出索赔通知并由我行确认接受索赔之日止，以先到之日为准。

三、责任范围：

在本保函的有效期内，如乙方未能按照合同约定履行其任何一项或多项义务，包括但不限于工程质量、工期延误、支付工程款等，贵公司有权书面通知我行并提出索赔，我行将在收到符合要求的索赔通知后____个工作日内，无条件地向贵公司支付不超过担保金额的款项。

四、保函的变更和终止：

本保函未经贵公司和我行双方书面同意，不得擅自变更或终止。在不影响已提出索赔的条件下，贵公司可以书面通知我行解除或减少保函数量，该通知应当由我行确认接受后方可生效。

五、其他条款：

1. 本保函适用中华人民共和国法律。

2. 本保函项下的争议，首先应通过友好协商解决，协商不成的，可提交我行所在地人民法院诉讼解决。

3. 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经双方确认后方为有效。

4. 本保函的签发、生效、修改、终止及索赔等相关事宜，均不影响合同其他条款的独立效力。 六、签字盖章：

本保函经我行授权代表签字并加盖公章后生效。

担保人：（银行或担保机构全称）

法定代表人：（签字）

公章：

日期：____年____月____日

工程施工合同中履约保函

【履约保函范本】

甲方（业主）：________________

乙方（承包商）：________________

鉴于甲乙双方签订了编号为________的工程施工合同，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为确保乙方能够履行合同义务，特此提供以下履约保函：

一、保函金额：本保函的担保金额为人民币________元整（¥________），占合同总金额的百分之________。

二、保函有效期：自本保函签发之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止。

三、担保内容：

1. 乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程建设任务。

2. 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，无质量缺陷。

3. 乙方应确保工程进度符合合同要求，不得无故延期。

4. 乙方应妥善解决施工过程中出现的问题，并承担相应的责任。

四、违约责任：若乙方未能履行上述担保内容中的任何一项或多项义务，甲方有权要求担保银行支付不超过保函金额的赔偿金。

五、解除条件：当工程竣工验收合格，且乙方已完全履行合同义务后，本保函自动解除。

六、争议解决：因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他条款：本保函未尽事宜，均以甲乙双方签订的工程施工合同为准。

八、本保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________ 日期：____年__月__日

乙方（盖章）：________________ 日期：____年__月__日

工程履约保函合同范本

【工程履约保函合同范本】

甲方（受益人）：______________________

乙方（担保人）：______________________

鉴于甲方与承包方（以下简称“承包方”）签订了编号为________的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为确保承包方履行主合同约定的义务，乙方同意向甲方提供履约保证，特订立本保函。

一、保函金额

本保函的担保金额为人民币（大写）____________元整（￥__________），相当于主合同总价款的_____％。

二、保函期限

本保函自签发之日起至主合同规定的工程竣工验收合格并交付使用之日止，但最长不超过_____年。若主合同工期延长，乙方应在接到甲方书面通知后，无条件地相应延长保函有效期。

三、担保范围

乙方在本保函项下的担保责任范围包括但不限于：

1. 承包方未能按照主合同约定的质量、时间和条件完成工程；

2. 承包方未能履行保修责任；

3. 承包方违反主合同的其他违约行为。

四、索赔程序

1. 甲方在发现承包方违约时，应及时书面通知乙方，并提供相关证据。

2. 甲方在向乙方提出索赔前，应先按照主合同约定向承包方提出索赔。

3. 乙方在收到甲方的索赔通知及证据后，应在____个工作日内进行核实，并在确认索赔成立后的____个工作日内支付相应的赔偿金。

五、其他条款

1. 本保函项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交______仲裁委员会仲裁解决。 2. 本保函一经签发，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改或解除。

3. 本保函未尽事宜，依照国家有关法律法规执行。

六、生效条件

本保函自甲乙双方签字盖章之日起生效。

七、附加条款

根据具体情况，双方可以协商确定其他必要的附加条款，并以书面形式作为本保函的补充。

甲方（盖章）：______________________

法定代表人或授权代表签字：________________