工程勘察合同样本(合同示范文本)

建设工程勘察合同范文甲方：（委托人）地址：联系方式：乙方：（承包人）地址：联系方式：鉴于甲方有意进行建设工程勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为（项目名称）。

第二条勘察内容（项目名称）的勘察包括但不限于以下内容：1. 综合性调研与摸底勘察；2. 土地勘察与地质勘察；3. 工程地质勘察与勘探；4. 水文地质勘察与勘探；5. 室内环境调研与勘察等。

第三条勘察范围（项目名称）的勘察范围包括但不限于以下区域：（详细描述勘察范围）第四条勘察时限1. 甲方委托乙方进行勘察的总工期为（工期），自本合同签订之日起计算；2. 乙方应按照工期安排合理的勘察进度，并按照合同约定的时间节点提交勘察成果。

第五条勘察费用1. 甲方应根据勘察工程的性质、规模和复杂程度，向乙方支付勘察费用，具体费用为（金额）；2. 勘察费用的支付方式为（支付方式），支付时间为（支付时间）。

第六条勘察成果和报告1. 乙方应根据勘察要求提交勘察成果和报告，包括但不限于调查报告、设计图纸等；2. 勘察成果和报告的格式、内容应符合相关法律法规和行业标准。

第七条保密条款1. 甲乙双方应对勘察过程中所见到的甲方的商业、技术等机密信息严格保密；2. 若甲方发现乙方违反保密协议的约定，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。

第八条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；2. 甲方违约时，应支付违约金给乙方，违约金金额为本合同总价款的10%；3. 乙方违约时，应按照实际损失支付违约金给甲方，且不得低于合同总价款的10%。

第九条合同终止1. 合同双方一致同意解除合同的，应通过书面方式通知对方；2. 出现以下情况之一，任何一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任：a) 违约严重影响勘察工作的进行；b) 出现无法预测的不可抗力事件。

第十条争议解决本合同履行过程中出现的争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。

工程勘察合同模板项目名称：项目建设地点：合同编号：（由承接方编填）委托方：承接方：签订日期委托方（以下简称甲方）承接方（以下简称乙方）甲方委托乙方进行勘察任务。

根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。

第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察委托文号、日期1.2工程建设地点1.3技术要求1.4预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：项目名称文件资料份数提供日期____年____月____日1.提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件#提交工程项目的坐标高资料#提交技术委托及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年月日项目名称文件资料份数提供日期____年____月____日1.提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件#提交工程项目的坐标与标高资料#提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年月日勘察成果名称提交日期提交份数年月日3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。

3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。

第四条取费标准及拨付办法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。

国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。

4.2本工程勘察费估算为元，合同生效后天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。

4.3双方委托银行代付、代收有关费用。

第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。

工程勘察设计合同范本3篇工程勘察设计合同范本3篇建设工程勘察设计合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。

建设单位称为委托方;勘察设计单位称为承包方。

以下是我为大家精心准备的：工程勘察设计合同范本3篇，欢迎参考阅读!工程勘察设计合同范本一委托方____承包方____甲方代表：电话：开户行：帐号：通信地址：市城乡建委设计科研处 201X年X月X日编号：勘察设计单位甲方代表：电话：开户行：帐号：通信地址：市工商行政管理部门签证 201X年X月X日编号：工程勘察设计合同范本二兹有工程总承包人：_________交付日5.3合同总工期：天5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。

乙方应辛勤以赴，不得耽误。

第六条：付款办法6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费元。

乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。

以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结束验收合格付至总工程款的90%。

删除工程竣工后六个月内付5%。

6.2工程竣工满一年后20天内5%付清承包人:住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:邮政编码: 邮政编码:工程勘察设计合同范本。

附送：工程勘察院离退休党支部经验交流材料工程勘察院离退休党支部经验交流材料党的十六大要求继续做好离退休干部工作，这是当前和今后一个时期老干部工作的指导方针。

我们必须把老干部工作作为党的干部工作的重要组成部分，以饱满的政治热情，做好新世纪新阶段的老干部工作。

我们的体会是：新时期、新形势下做好离退休干部管理工作的关键，是依靠各级领导的重视，发挥党支部的积极作用，开动脑筋、锐意进取。

下面从三个方面谈谈我们是如何做好离退休党支部的工作的。

一、领导重视，组织健全作为在国际力学界具有相当影响、以基础性研究为本的国家级力学研究机构，研究所的中心工作是出成果、出人才，积极参与国际竞争，为科教兴国战略、为国家知识创新工程做出贡献。

建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。

一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。

二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。

三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。

3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。

3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。

3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。

四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。

五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。

六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。

七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。

建设工程勘察合同(参考文本)5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同(参考文本)甲方：（委托人名称）乙方：（勘察单位名称）鉴于甲方拟建设项目（以下简称“工程”），为保证工程质量，甲乙双方按照自愿、平等的原则，经友好协商，就工程的勘察工作达成如下协议：第一条任务范围1.1 乙方受甲方委托，担负工程的勘察任务，具体包括但不限于：勘察取样、勘察设计、勘察报告编制等。

1.2 勘察内容与范围详见《勘察任务书》，双方应当按照该文件的规定履行工作。

第二条服务费用2.1 甲方应当按照勘察服务的实际完成情况，按照协议约定支付给乙方服务费用。

2.2 服务费用支付方式和时间详见勘察服务合同附件，双方应当按照约定的时间和方式履行支付义务。

第三条勘察工作进度3.1 乙方应当按照双方约定的工作进度，按时完成勘察任务。

3.2 若勘察工作因不可抗力等客观原因无法按时完成，乙方应当及时向甲方汇报，并提出合理的解决方案。

第四条质量保证4.1 乙方承诺在勘察过程中，严格按照相关国家标准及规定进行勘察工作，确保工程质量。

4.2 若勘察过程中出现质量问题，乙方应当立即采取相应措施进行整改，并承担相应的责任。

第五条保密条款5.1 双方在履行本合同过程中，均应当保守工程相关数据和资料的秘密，不得泄露给第三方。

5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自将工程相关资料用于其他用途。

第六条合同变更和解除6.1 如有需要修改本合同条款，双方应当通过友好协商，并签署书面协议进行变更。

6.2 如发生争议，双方应当通过友好协商解决；若无法达成一致意见，可通过法律途径解决。

第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在工作完成后终止。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同自签订日期起生效。

本合同文本，经甲、乙双方确认无误后生效。

（以下无正文）篇2建设工程勘察合同一、甲方委托乙方对某一具体工程或建设项目进行勘察，乙方应按照国家现行有关技术标准和规范、质量管理要求和合同约定的有关内容进行工作；二、乙方勘察单位应根据现行有关国家规定，应当具有有关专业技术能力，应当具有相关勘察执照、资质证书，并应确保其提供的服务符合国家有关质量标准和评估情况，以及质量体系管理体系文件的要求；三、本合同一经签订生效，即受中华人民共和国法律的保护，如有争议应当协商解决，协商不成的，由被告提交至被告住所地人民法院起诉；四、乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方的商业秘密以及其他未公开之信息，均应严格保密，未经甲方同意，不得向第三方透露；五、乙方在勘察工程项目中所使用的设备和工具，应当符合国家技术标准和安全要求，乙方应当对设备和工具的维护保养以及定期检测做好记录，并在需要时对其进行报废、更换；六、甲方应当按照合同约定的支付时间和方式，按时足额向乙方支付合同约定的勘察费用，如有违反合同约定的情况，乙方有权要求甲方赔偿相关损失；七、乙方在履行工作过程中，应当按照相关的法律法规和安全规定，保障勘察工作的全面顺利进行，并保证工作人员的身体健康和生命安全；八、本合同经双方签署之日即生效，有效期为______年，经届满自动终止，双方如需继续合作，应当另行签署新的合同，并按照新合同的约定继续执行合作事项；九、如有需要对本合同进行修改和补充的，须经双方协商一致，并作出书面的变更和补充协议，经双方签署生效；十、本合同备案登记机构为______，备案登记号为______。

建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。

二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。

主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。

乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。

三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。

乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。

2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。

设计应满足安全、经济、合理的要求。

四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。

具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。

2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。

具体支付时间和金额详见附件。

五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。

具体进度安排如下：（详细进度安排）。

如遇特殊情况，双方应协商解决。

六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。

甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。

如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。

七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。

建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。

（二）工程地点：_______________________。

（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。

具体详见本合同附件《勘察任务书》。

二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。

勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。

（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。

如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。

三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。

具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。

（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。

工程地质勘察合同范本甲方：_____乙方：_____本“_____”工程地质勘察合同由上列各方于____年____月____日在____市订立。

鉴于：甲、乙双方经协商一致，达成“_____”工程地质勘察合同，合同如下：第一条总述1.根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_____”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_____”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。

1.2“_____”工程位于____市_____与____的交叉口处，占地面积____平方米，拟建____栋各_____层住宅和____楼裙房商场，总建筑面积____平方米，其中住宅约____平方米，商场约____平方米，半地下室停车场建筑面积____平方米。

第二条甲方义务2.在地质勘察工作开展前，甲方应向乙方提供由本工程设计单位出具的“_____”工程地质勘察任务书和布孔附图各一份。

2.2甲方应按本合同的有关规定付给乙方勘察费。

2.3甲方应维护乙方勘察成果，不得擅自修改，不得转让给与本工程无关的第三方重复使用。

第三条乙方义务3.乙方应按现行的国家、____省和____市的有关地质勘察规范、标准、规程、技术条例及甲方提供的“_____”工程地质勘察任务书，进行任务书内要求的地质勘察内容和质量的勘察，在本合同签订之日起____日内向甲方提供地质勘察中期资料____份，于签订之日起____日内提供符合上述质量和内容要求的地质勘察最终成果报告____份。

3.2在乙方提交勘察成果报告后，本合同任务书要求范围内必要的修改，补勘，应由乙方负责，甲方不再付给勘察费。

3.3乙方应配合甲方，设计院和施工单位完成本工程的基础工程设计和施工验收工作。

3.4如遇地震、狂风或暴雨等不可抗力时，工期按其发生时间长短相应顺延。

第四条勘察费及支付办法4.经甲、乙双方协商，本工程勘察费暂定为____元人民币。

最终以国家物价局____年《工程勘察收费标准》的收费标准下浮____%结算勘察费。

工程勘察设计合同范本5篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程勘察设计的实际情况，甲乙双方在遵循平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计达成以下协议：一、工程概况及勘察设计内容（一）工程名称：____________________（二）工程地点：____________________（三）工程规模：____________________（四）勘察设计内容：包括但不限于地形测绘、地质勘察、工程设计等。

具体详见附件一《勘察设计任务清单》。

二、合同工期与进度安排（一）合同工期：本工程勘察设计的总工期为______天，自本合同签订之日起计算。

（二）进度安排：乙方应按照甲方的要求，制定详细的勘察设计方案和进度计划，确保按时按质完成勘察设计任务。

三、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币______元整（大写：______元整）。

具体费用明细详见附件二《费用明细表》。

（二）支付方式：甲方应按照以下约定支付乙方勘察设计的费用：合同签订后______天内支付定金；勘察设计工作完成并经甲方验收合格后______天内支付余款。

四、质量要求与标准（一）乙方应按照国家和行业的相关规定、规范进行勘察设计，确保勘察设计的质量。

（二）甲方对乙方提交的勘察设计成果进行验收，如有不符合要求的，乙方应按要求进行修正并承担相应责任。

五、知识产权及保密条款（一）乙方在本合同履行过程中形成的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。

（二）甲乙双方应对涉及本工程的勘察设计信息予以保密，未经对方同意，不得泄露。

六、违约责任及赔偿损失（一）甲乙双方如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

（二）因乙方原因未能按时完成勘察设计任务的，每延误一天，应向甲方支付违约金______元。

工程勘察合同范本建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]GF_20______0204工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _______________________________________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ ________________________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。

建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。

乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。

二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。

详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。

三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。

2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。

3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。

四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。

2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。

如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。

五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。

2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。

甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。

3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。

若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。

六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。

乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。

2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。

未经对方同意，不得泄露给第三方。

建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照号码：[甲方营业执照号码]乙方（承包人）：[乙方名称]（勘察设计人）地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照号码：[乙方营业执照号码]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计管理的法规和规定，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，就本建设工程勘察设计事项达成如下协议，以资共同遵守。

一、工程概况及承担勘察设计任务范围工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（详见附件一）。

勘察设计任务范围：[具体范围]（详见附件二）。

乙方承担本工程的勘察任务包括但不限于岩土工程勘察和测量工作等，并包括相关的后期服务工作。

设计工作包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术文件的编制等。

双方均应对上述工程概况及承担勘察设计任务范围予以充分了解和认可。

二、合同文件的组成和解释顺序本合同文件的组成包括但不限于以下几部分：封面、目录、签署页、前言、合同主体内容及相关附件等。

当各部分内容出现歧义或冲突时，解释顺序按照前述顺序进行。

三、合同工期与进度安排本合同勘察设计的总工期为XX天（日历天），自乙方收到甲方发出的书面开工通知之日起计算。

乙方应根据甲方的要求制定详细的进度计划，并按照计划实施。

如因甲方原因导致工程停工或延期，双方应协商确定相应的顺延工期。

四、费用及支付方式本工程的勘察设计费用总额为人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。

费用支付方式如下：合同签订后XX日内支付XX%的定金；勘察设计工作完成并提交成果后XX日内支付剩余款项。

支付方式为银行转账。

具体费用明细详见附件三。

甲方支付的勘察设计费用包含乙方履行本合同所需的所有费用，包括但不限于人员工资、差旅费、税费等。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下事项向乙方支付任何其他费用。

建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。

1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。

1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。

第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。

2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。

2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。

第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。

3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。

3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。

第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。

4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。

第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。

5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。

工程勘察合同样本6篇篇1工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（勘察方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟进行某工程勘察项目，为了顺利完成该工程的勘察工作并维护双方的合法权益，经双方友好协商，达成如下协议：第一条任务描述甲方委托乙方就（工程名称）项目进行勘察，具体任务为：（详细描述勘察的具体内容和范围）第二条工作期限乙方接到委托后应在（具体时间）内完成勘察任务，并在规定时间内提交勘察报告。

第三条报酬及支付方式1. 甲方应支付给乙方的勘察费用为人民币（具体金额）元。

2. 甲方应在勘察合同签订后的（具体时间）内支付此费用，支付方式为（具体支付方式）。

第四条保密条款1. 双方应保守涉及此次勘察项目的商业机密和技术机密。

2. 未经双方同意，任何一方不得将与此次勘察项目有关的信息透露给第三方。

第五条违约责任1. 若因乙方原因导致勘察任务不能按时完成，乙方应承担相应的赔偿责任。

2. 若因甲方原因导致勘察任务不能按时完成，甲方应承担相应的违约责任。

第六条争议解决双方在合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他事项1. 本合同自双方签字或盖章后生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：签订日期：本合同经双方签字或盖章后即成立，并对双方具有法律约束力。

愿双方遵守合同内容，共同完成工程勘察任务。

篇2工程勘察合同样本甲方：（委托方全称）_________ 乙方：（承包方全称）_________鉴于甲方欲对_________项目进行勘察，并认为乙方具备进行该项目勘察的能力和资质，双方经友好协商，达成如下合同：第一条工程勘察的内容和范围1.1 乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察，并提供相关的勘察成果及报告。

1.2 勘察内容包括但不限于：地形地貌勘察、地质勘察、水文勘察、气象勘察、环境勘察等。

建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。

乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。

2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。

第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。

第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。

2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。

第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。

2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。

第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。

2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。

第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。

2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。

第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。