《天津市小型建设工程施工合同》(JF-2001-015)

《天津市小型建设工程施工合同》一、合同双方及背景介绍本合同由甲方（天津市xxx建筑公司）和乙方（承包人）订立，并双方确认具备相应的法律资格和权限。

本合同旨在约定双方在小型建设工程施工过程中的权益和责任，以确保合同顺利履行并保障工程的质量和安全。

二、工程基本信息1. 项目名称：XXX2. 工程地点：天津市XXX区3. 建设单位：甲方4. 承包人：乙方5. 工程内容：包括但不限于施工、验收、设备购置等。

6. 工期：自合同签署之日起确认，并根据实际工程进展进行调整。

三、工程费用及支付方式1. 工程费用总额为XXX元，以人民币计算。

双方确认乙方应在合同签订后的XX天内缴纳工程款项的XX%作为保证金，在工程完成后结算剩余款项。

2. 工程款项支付方式：乙方完成指定工程节点后，甲方应及时支付相应工程款项。

乙方应准确填写工程进度报告表，以便甲方按照约定进度支付工程费用。

四、工程质量和安全控制1. 乙方承诺按照相关国家法律法规及技术标准进行施工，并保证工程质量符合相应标准。

2. 乙方应制定合理的施工方案，并组织有经验的技术人员进行施工，以确保工程安全可靠。

3. 甲方有权监督和检查工程进展及质量，乙方应积极配合并提供必要的工程数据和信息。

4. 如乙方在工程实施中发现问题或存在安全隐患，应及时向甲方报告，并采取相应措施予以解决。

五、工程变更和索赔1. 工程变更：如出现工程需变更的情况，双方应协商一致，并签订变更合同。

变更后的费用、工期以及其他相关条款应在变更合同中明确。

2. 索赔：如因甲方原因引起工程延误或发生额外费用，乙方有权提出索赔请求，并应提供相关证明材料。

六、保险责任1. 乙方应按照国家法律法规的要求办理工程责任险，并及时支付保险费用。

2. 乙方承担工程期间的设备、人员意外伤害或工程损失的赔偿责任。

甲方不承担上述责任。

七、合同解除和争议解决1. 如因双方协商一致认为需要解除合同，应书面通知对方，并支付相应的违约金。

天津市小型建设工程施工合同合同编号：JF-2001-015前言本合同是由承包方和业主方（以下简称“甲方”、“乙方”）签订的，旨在规定小型建设工程施工过程中，双方的责任、义务和权利。

合同适用于位于天津市范围内的小型建设工程项目。

一、施工性质1.1 本工程为小型建设工程。

1.2 工程基本信息：（1）工程名称：_______________（2）工程地点：_______________（3）规划设计：_______________。

二、合同工期2.1 工程开工日期为：_______________。

2.2 工程竣工日期为：_______________。

2.3 工程总工期为：_______________。

2.4 工期延误责任：因甲方原因导致工期延搁的，应承担违约责任。

三、合同价款3.1 总价款为：_______________人民币，其中包括建筑材料费用、施工费用、相关人工费用等。

3.2 完工验收合格后，甲方应在_______________天内支付给乙方。

四、施工方案4.1 在施工前，乙方应制定施工方案，报经甲方审批后执行。

4.2 施工方案主要包括工程进度计划、主要施工工艺、施工质量标准等。

五、工程质量5.1 工程应符合国家有关建筑规范和标准。

5.2 乙方应保证对工程的施工、材料、设备等进行必要的监督、检验，确保工程质量符合合同规定和要求。

六、施工保险6.1 乙方应在工程开工前，为工程施工和安装设备验收购买相应的人身伤害和财产损失保险。

6.2 甲方作为业主，应在工程开工前，为施工安装和使用过程中可能引起的业主财产损失购买保险，以规避风险。

七、双方权利和义务7.1 甲方有权对施工质量进行监督和检验，乙方应积极配合并调整施工计划。

7.2 乙方应对工程施工过程中可能产生的环境污染和噪音等综合影响采取措施，确保对施工周边环境不造成污染、破坏等危害。

7.3 甲乙双方应通过协商、调解等方式解决可能出现的合同争议和纠纷。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：(简称甲方)___________________________________________承包方：(简称乙方)___________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________________________________1.2 工程地点：_____________________________________________1.3 工程内容：(详见工程项目一览表)1.4 承包范围：_____________________________________________1.5 承包方式：_____________________________________________1.6 合同价款：本工程造价____________元。

金额大写：__________________________第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于______年____月____日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于______年____月____日竣工。

2.3 全部工程总日历天数________天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签定日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）鉴于乙方拥有小型建设工程施工的相关资质，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF-2013-0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条工程概况1.1工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 承包方式：乙方以包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家“合格”标准、包税金等的形式承包。

1.5 合同价款：本工程造价元；金额大写：元整。

该价格为固定造价，包含完成本合同内容的一切人工费、材料费、机械费、装卸运输费、制作安装费、维修基金、安全文明施工措施费、施工食宿费、税金等完成本工程的全部费用及支付给总包单位的服务费及管理费等。

第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

2.3 全部工程总日历天数天。

2.4 工程质量等级：图纸及招标文件有约定的从其约定，无约定的工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

第三条工期延误与工期奖惩3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，以书面形式向甲方书面提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。

甲方代表认为有暂停施工必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见，乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，乙方按照甲方处理意见完成后，甲方代表批准继续施工。

停工责任在乙方，由乙方承担发生的所有费用，工期不予顺延。

天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。

金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

2.3 全部工程总日历天数天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。

甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。

停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3 工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

3.3.3 施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

3.3.4 甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。

天津市小型建设工程施工合同(JF-2001-015)1. 合同双方甲方：（委托方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方）：地址：法定代表人：联系电话：2. 合同项目合同项目名称：项目地点：规模及内容：3. 合同价格总承包价（大写）：总承包价（小写）：合同价款支付方式：1.合同价款总额的30%作为合同生效后乙方安排进场开支使用。

此项款项由甲方一次性支付给乙方。

2.工程进展到一定程度时（以甲方验收为准），由甲方支付合同价款总额的50%给乙方。

3.工程完工并经甲方验收合格后，由甲方支付合同价款总额的20%给乙方。

4. 履行期限合同履行期限：自合同生效之日起，至工程竣工验收合格并经甲方验收通过之日止。

如因甲方原因或不可抗力因素影响工程进度，甲方与乙方应及时协商并约定具体处理方式。

5. 工程变更除非工程所在的行政区域发生法规性调整，否则不得因甲方原因随意变更工程内容和工程费用。

如确有必要进行变更，应经甲方与乙方商定，并经甲方出具的书面变更协议批准后方可实施。

6. 工程质量本工程应符合国家有关法规和标准，严格执行工程建设强制性标准。

甲方有义务对工程进行监督管理，并定期对工程进行检查、验收。

如发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。

如乙方未在约定时间内完成整改，甲方有权采取相应措施，并要求乙方承担相应责任。

7. 保证金甲方应在合同生效之日起3日内向乙方缴纳本合同约定的保证金。

保证金的缴纳方式和数额在签约时亦经过甲乙双方认可并确认。

8. 违约责任1.乙方违反本合同规定，造成甲方损失的，乙方应当承担相应的违约责任，并赔偿甲方的全部损失。

2.甲方违反本合同规定，造成乙方损失的，甲方应当承担相应的违约责任，并赔偿乙方的全部损失。

9. 法律适用及争议解决1.本合同的订立、履行及争议解决，适用中华人民共和国法律。

2.本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应通过协商解决；如经过协商仍无法解决，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。

金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

2.3 全部工程总日历天数天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。

甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。

停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3 工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价万元（）。

金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

2.3 全部工程总日历天数天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。

甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。

停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3 工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签定日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政治理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政治理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致签定本协议。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。

金额大写：元整第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

2.3 全部工程总日历天数天2.4 各单项工程开竣工日期祥见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖惩3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提早五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时刻内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。

甲方未能在规定时刻提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。

停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

因甲方不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3 工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方缘故停水、停电、停气阻碍施工造成停工累计超过8小时。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：合同编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：(简称甲方)_承包方：(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致、签订本合同。

第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（详见工程项目一览表）1.4承包范围：1.5承包方式：1.6合同价款：本工程造价元。

金额大写：第二条工程期限2.1全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

2.3全部工程总日历天数天。

2.4各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。

甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3.3.1工程量变化和设计变更。

3.3.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

3.3.3施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：(简称甲方)___________________________________________ 承包方：(简称乙方)___________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________________________________ 1.2 工程地点：_____________________________________________ 1.3 工程内容：(详见工程项目一览表)1.4 承包范围：_____________________________________________ 1.5 承包方式：_____________________________________________ 1.6 合同价款：本工程造价____________元。

金额大写：__________________________第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于______年____月____日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于______年____月____日竣工。

2.3 全部工程总日历天数________天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：(简称甲方)___________________________________________承包方：(简称乙方)___________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________________________________1.2 工程地点：_____________________________________________1.3 工程内容：(详见工程项目一览表)1.4 承包范围：_____________________________________________1.5 承包方式：_____________________________________________1.6 合同价款：本工程造价____________元。

金额大写：__________________________第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于______年____月____日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于______年____月____日竣工。

2.3 全部工程总日历天数________天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

JF-2001-015天津市小型建设工程施工合同工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。

金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。

2.3 全部工程总日历天数天。

2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2 暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。

甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。

停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3 工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3.3.1 工程量变化和设计变更。

3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

天津市小型建设工程施工合同（JF－2001－015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：年月日天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1．1工程名称：1．2 工程地点：1．3 工程内容：（详见工程项目一览表）1．4 承包范围：1．5 承包方式：1．6 合同价款：本工程造价元金额大写：第二条工程期限2．1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。

2．2 全部工程开工日期：本工程定于年月日竣工。

2．3 全部工程总日历天数天。

2．4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3．1 延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不予充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3．2 暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复，甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，有甲方承担经济支出，工期相应顺延。

停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3．3 工期延误。

下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。

3．3．1 工程量变化和设计变更。

3．3．2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。

天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：合同编号：建设单位：施工单位：天津市塘沽渤海建工有限公司签订日期：2011年月日天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：(简称甲方)_承包方：(简称乙方) 天津市塘沽渤海建工有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF-1999-0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致、签订本合同。

第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：塘沽区1.3工程内容：（相见工程项目一览表）1.4承包范围：1.5承包方式：包工包料1.6合同价款：本工程造价____ __元。

1.7金额大写：_ _____________ _______________第二条工程期限2.1全部工程开工日期：本工程定于_ 2011 年月_ 日开工。

2.2全部工程竣工日期：本工程定于__ 2011 年月_ 日竣工。

2.3全部工程总日历天数天。

2.4各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。

第三条工期延误与工期奖罚3.1延期开工。

乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。

甲方代表应在三天内书面答复乙方。

甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。

如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

3.2暂停施工。

甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。

乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。

甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。

因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。

3.3工期延误。