施工队合作协议书

工程合作协议书样本（万能16篇）协议的签订可以促进各方之间的合作，增加互信和信任关系，推动合作向更深层次发展。

优秀的工程合作协议书样本要怎么写？下面给大家整理工程合作协议书样本，期望对大家能有帮忙。

工程合作协议书样本篇1甲方：__________________________代表：__________________________地址：__________________________电话：__________________________乙方：__________________________代表：__________________________地址：__________________________电话：__________________________由甲方投资建设的____________工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：一、项目概况1、项目地址：2、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约______万平方米，投资额约元，项目总投资约为______元。

3、工期要求：建设工期：______天；计划开工日期：______年______月______日（详细开工日期以甲方开工通知为准）；计划竣工日期：______年_______月______日。

4、承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：______亿元的整个项目的施工任务（包括：土建和安装工程，以及全部配套设施）。

二、计价及付款方式1、结算方式：本次项目竣工结算采用______结算方式。

2、付款方式：按月进度付款。

（1）施工单位人员进场______天内付工程价的______％。

（2）按每月已完工程量的______%支付工程款。

（3）主体结构封顶付已完工程总量的______%（每月进度款不扣除）。

（4）审计结束后付审计价的______%（扣除之前支付的工程款）剩余的______%作为保修金。

施工劳务协议书范本8篇第1篇示例：施工劳务协议书范本甲方（发包方）：______________（以下简称甲方）鉴于甲、乙双方就施工劳务事宜达成一致，为明确双方权利义务，特订立本协议。

二、工程地点：______________四、施工时间：自____年____月____日起至____年____月____日止。

五、工程造价：本工程总造价为人民币________元整，乙方应按照甲方支付工程款的比例及进度，进行相应的施工工作。

六、施工条件1. 乙方应派遣具有相应资质的施工人员参与工程施工，并保证施工质量符合国家相关规定。

2. 乙方应保证施工过程中的安全，遵守施工现场的各项规定，确保施工期间不发生任何安全事故。

3. 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，按时完成工程。

七、工程款支付2. 工程款支付方式：工程款分期支付，分期支付比例和支付时间由双方协商确定。

3. 乙方应在每次工程款支付后提供相应的施工报告及相关材料。

八、违约责任1. 如果乙方未按照本协议的规定履行义务，导致工程质量不达标或无法按时完成工程，应承担相应的违约责任。

九、争议解决双方发生争议时，应友好协商解决。

协商不成时，应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十、其他事项1. 本协议自双方签字盖章后生效，至工程竣工验收完成后终止。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：以上为施工劳务协议书范本，双方应认真履行协议规定，确保工程质量和进度，共同维护合同的权益。

希望双方能够在合作中取得成功，共同发展。

第2篇示例：施工劳务协议书范本甲方：（公司名称）乙方：（施工人员）根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方雇佣乙方从事施工劳务一事达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方应按照甲方指定的施工计划，认真、细致、高效地进行相关施工工作。

1.2 乙方需遵守甲方的各项规章制度，不得擅自调动班组人员及工作进度。

甲方（光伏发电项目业主）：乙方（光伏安装施工队）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方光伏发电项目安装事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：_______光伏发电项目1.2 项目地点：_______1.3 装机容量：_______MW1.4 首年发电量：_______kWh1.5 项目工期：_______（具体工期根据实际情况确定）二、承包范围2.1 乙方负责光伏发电项目的安装工作，包括但不限于以下内容：（1）光伏组件安装；（2）支架安装；（3）逆变器安装；（4）汇流箱安装；（5）电缆敷设；（6）配电箱安装；（7）防雷接地；（8）系统调试。

2.2 乙方在施工过程中，应严格遵守国家相关法律法规、行业规范及甲方要求，确保工程质量。

三、技术标准与质量保证3.1 乙方所使用的材料、设备应满足项目设计要求，并符合国家相关质量标准。

3.2 乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工方案进行施工，确保工程质量。

3.3 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行全程监控，确保工程质量。

四、工程进度与验收4.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成光伏发电项目的安装工作。

4.2 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，如发现质量问题，乙方应及时整改。

4.3 项目安装完成后，乙方应向甲方提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、材料清单、设备清单、施工日志等。

4.4 甲方组织验收，验收合格后，乙方应按照合同约定进行移交。

五、付款方式5.1 甲方在项目开工前支付合同总价的30%作为预付款。

5.2 项目安装过程中，甲方根据实际进度支付合同总价的60%。

5.3 项目验收合格后，甲方支付合同总价的10%作为质保金。

5.4 剩余10%作为尾款，在质保期满后支付。

六、违约责任6.1 乙方未按合同约定的时间节点完成光伏发电项目的安装工作，每延迟一天，应向甲方支付合同总价的1%作为违约金。

两个施工队施工安全协议书甲方（施工队一）：___________乙方（施工队二）：___________鉴于甲乙双方在同一工程项目中承担不同的施工任务，为了共同维护施工现场的安全生产秩序，保障人员生命财产安全，特订立本安全协议书。

一、安全管理责任1. 甲乙双方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行工程建设强制性标准和安全生产操作规程。

2. 双方应各自建立健全安全生产责任制，明确各自的安全生产管理职责，加强施工现场的安全管理。

3. 双方应各自配备专职或兼职的安全管理人员，负责现场的安全监督和管理工作。

二、安全教育与培训1. 甲乙双方应定期对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。

2. 新进员工必须经过安全教育培训，并经考核合格后方可上岗作业。

3. 特种作业人员必须持证上岗，并定期参加复审培训。

三、安全防护措施1. 甲乙双方应根据工程特点和施工环境，制定相应的安全防护措施和应急预案。

2. 施工现场应设置明显的安全警示标志，并采取必要的防护措施，如搭设安全防护网、设置警戒线等。

3. 双方应共同使用和维护施工现场的安全设施，确保其完好有效。

四、事故处理1. 发生安全事故时，甲乙双方应立即启动应急预案，采取措施控制事故扩大，保护现场，并及时报告有关部门。

2. 双方应积极配合事故调查，查明事故原因，分清责任，依法承担相应的责任。

3. 双方应共同分析事故教训，总结经验，防止类似事故再次发生。

五、违约责任1. 甲乙任何一方违反本协议约定，导致安全事故的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

2. 因一方的违约行为给对方造成损失的，违约方应当按照实际损失额进行赔偿。

六、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。

2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。

与施工队合作协议书乙方（施工队）：______________鉴于甲方拟进行______________项目的施工，乙方具有相应的施工资质和能力，甲乙双方经友好协商，就本项目的施工事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1.1 工程名称：______________1.2 项目地址：______________1.3 工程内容：______________1.4 工程范围：______________二、工程质量要求2.1 乙方应严格按照国家相关法规、规范和标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，不得擅自更改设计。

2.3 乙方应保证施工过程中的安全，遵守安全生产法规，防止安全事故的发生。

三、工程进度要求3.1 乙方应根据甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并按时完成各阶段工作。

3.2 如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、工程造价及支付方式4.1 工程造价为人民币（大写）：______________元整（￥__________）。

4.2 付款方式：甲方应按以下约定向乙方支付工程款：（1）预付款：甲方在合同签订后___个工作日内支付乙方预付款人民币（大写）：______________元整（￥__________）。

（2）进度款：甲方在乙方完成___%工程量后支付乙方进度款人民币（大写）：______________元整（￥__________）。

（3）竣工款：甲方在乙方完成全部工程并经甲方验收合格后支付乙方竣工款人民币（大写）：______________元整（￥__________）。

五、保修条款5.1 乙方应对所施工的项目提供___年的质量保证期，自竣工验收合格之日起计算。

5.2 在质量保证期内，如发现工程质量问题，乙方应在接到甲方通知后___小时内派人进行维修，费用由乙方承担。

六、违约责任6.1 甲乙双方应严格履行本合同的各项约定，如一方违约，应承担违约责任。

施工合同协议书（通用15篇）协议书篇1甲方：施工地址：乙方：占地长： m、宽：依照《中华人民共和国合同法》的法律规定，遵循平等，自愿、公平和诚实守信的原则，甲、乙双方协商达成一致签订本合同，具体条款如下：第一条、甲方委托乙方购买及加工物品、名称、规格、颜色(mm) 第二条、乙方负责承揽物品的购买及加工安装。

第三条、质量要求：乙方购买的物品应符合本合同第一条约定的规格及颜色，彩钢板出现划痕轻微损伤属于正常。

第四条、总工程款共计人民币( )大写：注：税金(有)(无)付款方式( )阶段，一阶段段、三阶段、四阶段、第五条、每阶段付款后，甲方必须要求乙方开收据，作为以后的付款凭证。

第六条、施工过程中，由于施工队操作而引起的经济损失，甲方不负责任何责任。

第七条、施工时间，甲方如需改变原计划安装的，甲方应出据书面材料和乙方协商，其费用由甲方负责。

第八条、甲方有权利委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定，进行监督管理乙方的安全生产、施工质量、对乙方有违规作业和不符合有关规定的施工质量，技术及安全要求等问题，甲方有责令乙方拆除、返工及处罚的权利。

第九条、甲方应无偿为乙方提供水、电及住宿相关事宜。

第十条、合同签订后，甲方未及时按付款方式付款，乙方有权拆除所有的购买物品。

所有的购买物品及已付款物品及已付款都归乙方所有，甲方不得阻拦。

第十一条、安装完毕后，出现质量为题乙方一年内负责免费维修，人为因素及自然灾害除外。

第十二条、本合同项下发生的争议，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，应向乙方住所地人民法院起诉。

第十三条、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第十四条、本合同自双方签之日起生效。

补充协议：甲方：(签)乙方：(签)年月日施工合同协议书篇2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

施工队合同(范本)
施工队合同范本。

甲方，（委托方）。

地址：
联系电话：
乙方，（施工队）。

地址：
联系电话：
根据双方自愿，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程事宜，达成如下合同：
一、施工内容及要求：
1. 甲方委托乙方进行（详细描述施工内容），包括但不限于（列举具体工程项目）。

2. 施工期限为（具体时间），乙方需按时按质完成施工任务。

二、施工费用：
1. 甲方应向乙方支付施工费用（具体金额），支付方式为（一次性付清/分期付款）。

2. 如因工程变更或其他原因导致费用发生变化，双方应重新协商确定新的费用标准。

三、质量保证：
1. 乙方保证所提供的材料和施工质量符合国家相关标准和甲方要求。

2. 在保修期内，乙方应负责施工质量问题的免费维修和保养。

四、安全责任：
1. 乙方应严格遵守施工安全规定，确保施工现场安全。

2. 如因乙方违反安全规定导致事故，乙方应承担相应的责任和赔偿。

五、违约责任：
1. 若乙方未能按时完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

2. 若甲方未能按时支付施工费用或变更施工要求，应承担相应的违约责任。

六、其他约定：
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至施工完成并经双方确认无误后终止。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：
以上为双方共同遵守的合同条款，若有争议，应协商解决。

施工协议书模板五篇施工协议书篇1项目名称：甲方：乙方：日期：建设工程施工合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：东台市红十字会备灾救灾中心工程地点：东台市经济开发区纬一路3-1号工程内容：仓库二、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。

三、质量标准工程质量标准：四、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

七、合同生效合同订立时间：年合同订立地点：本合同双方约定后生效甲方：（公章）乙方：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：施工协议书篇2甲方：__乙方：__乙方向甲方承包外墙粉刷工程，经双方商定相在条款订阅如下协议：一、外墙粉刷以包清工形式进行，每平方米承包费__元，面积按墙面面积计算，门窗不除空。

墙外部分，如：人字线每一米__，沿沟每一米__，反帮每一米__，连系梁，空架费每平方米陆__元。

大角每个__，窗套每个__。

如果地脚线要压光另外增加每一米__。

尖峰面积按不除2计算。

二、外墙粉刷的一切程序由乙方安排，一切材料由甲方按时供应。

三、水泥砂粉刷二次，海绵拉毛，以普通粉刷为主。

如果甲方有问题当场提出，乙方做好安排;如甲方在整栋房子完工以后提出质量问题，乙方概不负责。

四、安全方面由乙方负责乙方安全，但甲方必须付给乙方保险金300元整，如外人上架子发生意外事故与乙方无关，乙方不承担任何法律责任。

五、付款：架子到场开工付生活费__元，外墙粉刷完工后一次性付清。

建筑合作协议书范本（实用10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建筑合作协议书范本（实用10篇）建筑合作协议书范本第1篇甲方：身份证号：住址：电话：乙方：身份证号：住址：电话：丙方：身份证号：住址：电话：丁方：身份证号：住址：电话：甲、乙、丙、丁_____方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。

2023年施工合同协议书十篇施工合同协议书篇1甲方：____________乙方：____________甲乙双方就位于的一处农村房屋的买卖事项，根据我国物权法、土地管理法等相关法律规定，经充分、平等协商，自愿达成如下一致协议；一、本合同双方当事人均为________市_______街道___________村__________组集体成员。

二、房屋情况：本合同项下的房屋位于_____市_____街道，相邻为，建筑面积，北屋，东屋，西屋，南屋，院落面积为，房屋登记在名下或宅地基使用权证登记在名下。

三、该交易房屋由甲方全额出资建造，使用的土地为______村_____组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、使用。

四、在房屋交付给乙方前，甲方保证：1、本合同项下的房屋甲方享有完整的处分权利，或已征得其他权利享有人的同意，拥有处分该房屋的权利；2、本合同项下的房屋除乙方外未与任何第三方签订买卖协议或未因甲方个人或家庭债务与第三人签订赔偿协议、抵押协议等或未因法院判决使第三人对该房屋享有权利；3、如甲方违反本保证，须向乙方支付本合同全部购房价款30%的违约金。

五、本合同项下的房屋交易价格为人民币_______万元，该价格包括该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。

六、房款支付：自该合同双方签字之日起日，乙方一次性付清全部款项，并将该款项汇入甲方账号为的账户；如未按期交付房款，乙方需每天额外向甲方支付房款总额的违约金，如乙方在合同签订之日起天仍未付清房款，甲方不经乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方违约责任的权利。

七、房屋交付：乙方根据第六条将全部房款汇入甲方提供的账号之日起日内，甲方须将本合同项下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用权证、房产证等全部相关资料原件交付给乙方并负责腾空房屋；如甲方未按期交付材料和房屋，须向乙方每天支付元的违约金，直至甲方交付全部材料和房屋为止；如甲方在合同签订后一个月内，仍未交付房屋，乙方不经甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的违约责任，因乙方未付清房款的原因除外。