市政工程造价施工索赔管理论文

论工程项目中索赔管理的运用论文•相关推荐论工程项目中索赔管理的运用论文摘要：在工程建设市场激烈和施工企业利润微簿的局面下，加强索赔工作管理，应引起承包商的高度重视和认真对待。

在市场经济中，承包商的目标是利润最大化，而加强合同管理和索赔管理是利润最大化的最佳途径，要取得较高的效益，不仅要签定一个公证、合理的合同，而且必须圆满有效的履行合同，在履行合同中还要运用索赔来保护自己的合法权益，避免和追回不必要的损失。

关键词：工程项目；索赔管理；运用1严格履行合同成功的索赔管理，首先要严格履行合同，这是索赔的基础。

在工程施工中，承包商首先应严格按合同规定的标准，工作内容来组织施工，在确保工程质量的前提下，保进度，求效益。

树立良好的信誉和企业形象，才能取得监理工程师和业主的信任，才能得到应得的工程价款。

但是，工程施工规模大，条件复杂，施工过程中变化因素多，难免出现与合同条款不同的实际情况，承包商利益存在很大的风险，如何防范，规避，化解风险是合同管理的重要内容，而索赔管理是合同管理的重要组成部分。

索赔管理以其本身花费较少，经济效果明显而应受到承包商的重视。

索赔管理必须从最初预测争议并为防止，解决争议做准备。

项目管理者初始阶段就要对工程索赔做好准备。

并把这种理念贯穿始终。

从索赔的宏观管理看，在合同签定阶段，承包商就尽力争取有利于自己的合同条款，并积极寻找潜在的机会。

合同执行阶段，不仅要全面履行合同责任，降低自己违约的几率，而且应当监督跟踪合同，发现索赔机会应收集相应的证据。

首先项目管理者对工程款要有主动认识，主动作为的动能；其次，项目主要管理者和管理层要有强烈的索赔意识；再者，项目管理层要有扑捉索赔机会的敏感度，最后，项目管理者要有从索赔走向理赔并获得赔偿的完整运作思路与具体方法，实施计划。

2及时报告工程变更和索赔意向2．1及时搜集索赔依据。

索赔依据主要有：各类有法定效应的文件。

如招标文件和合同文件，其它的各种签约，备忘录等业主认可的工程实施计划，各种工程图纸和技术规范等。

市政工程造价论文15篇市政工程造价控制分析论文市政工程造价论文摘要：市政工程的造价控制和造价管理是一项非常系统的工程，是一项带有管理、技术、施工、质量、法规、经济等很多知识结合的工作，需要在工程的前期，施工期间，和工程竣工后期对工程的造价进行全方位的动态管理。

加强工程造价的控制能够发现在投资管理中存在的问题，能够让工程的投资管理不断变得完善，这样才能够让市政工程更加地具有社会价值和使用价值。

关键词市政工程造价工程论文工程市政工程造价论文:市政工程造价控制分析论文摘要：介绍了市政工程建设造价控制中存在的一些普遍性问题，并对其形成原因进行了剖析，提出了市政工程造价控制的对策及审核的方法。

关键词：市政工程工程造价控制审核一、前言近年来，全国各地很多地方为了提高城市功能，改善投资环境，纷纷进行了大规模的市政基础设施建设。

市政工程的造价，在市政建设项目中是一个重要的因素，也是项目的主要控制目标之一。

众所周知，市政工程均属干线型工程，且多处于市区内，影响控制因素很多，如地上及地下障碍物、交叉作业、施工作业点多且分散、工期短、质量要求高等客观因素，同时还涉及到政府部门行政指令等要求，所有这些因素都直接或间接地影响着工程投资，若处理不好，投资控制就很难圆满完成[1]。

笔者就市政工程造价的控制、审核进行剖析，并提出相应的对策。

二、市政工程造价的问题和原因1．全面成本管理的观念尚未形成。

目前，对于造价管理的理解往往只停留在预结算上，对工程造价的控制，主要侧重于事后核算，即对竣工决算进行审核，对其他阶段的控制显得薄弱。

但事实上前期阶段的管理工作是很重要的。

2．设计管理制度不够完善，限额设计未得到全面推行。

据统计分析，设计阶段影响工程造价可能性为40％～70％，施工阶段影响工程造价的可能性为5％～25％。

3．施工阶段设计变更随意性大。

工程项目应该经过可行性研究和投资额度的审批程序，其工程造价的控制应该按批准的投资额度。

中文摘要工程索赔的概念有广义和狭义的区分，广义的工程索赔既包括承包商向业主进行索赔，也包括业主向承包商进行索赔，狭义的索赔仅指承包商因非自身原因造成工期延长、费用增加而向业主进行的索赔，本文所述的工程索赔仅指工程索赔的概念、特点、分类及意义，阐述了工程索赔中存在的问题，以及探讨了工程索赔的对策。

本文首先对工程索赔相关的理论进行了综述；然后就国内工程索赔的现状以及存在的问题进行了全面的分析；再次基础上，从事前积极预防和事后及时处理两个方面，提出国内建设施工索赔的对策建议，以保障工程索赔的顺利实现。

最后，通过案例分析进一步明确了加强合同风险管理、积极预防外来风险、准确运用关键路线法在工程索赔中的重要性。

在索赔对策中，事前预防的核心是加强合同管理。

因此，提高风险防范能力的具体的合同管理方式、方法是本文未来的研究方向。

关键词：工程索赔问题对策目录一、绪论 (1)（一）研究的意义 (1)（二）国内外研究的现状 (1)二、工程索赔的概念 (2)（一）工程索赔的含义及特点 (2)1、工程索赔的含义 (2)2、工程索赔的特点 (2)（二）工程索赔的原因 (2)三、工程索赔存在的问题 (3)（一）承包商不敢进行索赔 (3)（二）承包商不会进行索赔 (3)（三）索赔经验贫乏，索赔意识薄弱 (4)（四）索赔的概念认识模糊甚至错误 (4)（五）理论研究落后，定量研究不足 (4)（六）组织结构设计有缺陷 (5)（七）人员培训 (5)四、工程索赔的对策 (5)（一）要及早发现索赔机会 (5)（二）商签好合同协议 (6)（三）树立正确的索赔意识 (6)（四）及时发出“索赔通知书” (6)（五）索赔事由论证要充足 (7)（六）职务设计 (7)（七）注意同监理工程师搞好关系 (8)（八）培养索赔专业人才 (8)（九）敢于索赔、懂得索赔 (8)五、加强对索赔防范工作 (11)（一）严肃认真的对待投标报价 (11)（二）注意签订合同时的协商与谈判 (11)（三）加强施工质量管理 (12)（四）加强施工进度计划与控制 (12)（五）注意业主不得随意工程变更及工程范围扩大 (12)（六）加强工程成本的核算与控制 (12)六、结论 (13)参考文献 (14)一、绪论（一）研究的意义随着经济的飞速发展，工程建设承包的国际化程度不断加深，与其相关的工程索赔案件不断增加，这反映出了我国相应的体制与法规并不完善，在市场经济条件下，低价中标的工程越来越多，投资者对于工程索赔处理的成功与否将对整个项目的投资产生很大的影响，建设项目中的工程索赔也就日益增多，正确掌握索赔的方法就变得尤为重要了。

关于市政工程索赔问题的探讨摘要：市政工程项目由于规模大、投资额度大、工期长、技术性强以及外部环境复杂，使得工程项目在实施过程中存在许多不确定因素，潜在的索赔机会是客观存在的，而且是多方面的。

本文意在使承包人能成功捕捉索赔机会，并充分利用合同条款赋予承包人的权利向发包人提出索赔要求并达到目的。

关键词：市政工程；索赔Abstract: the municipal engineering project due to large scale and investment quota, short long, technical and external environment complex, makes the engineering project implementation process in many uncertain factors, the potential claim opportunity is objective existence, and is in many aspects. This article is to make the contractor to succeed capture claim opportunity, and make full use of the terms of the contract to the rights of the contractor to the developer claim and to achieve purpose.Keywords: municipal engineering; claim在工程承包中业主始终处于主动地位，不仅在招标中压等压价，而且在承包合同中提出一些不平等的条件，从而导致承包商在经营活动中步履艰难，因而不愿在施工索赔方面提出自身的要求，担心以后在工程承揽方面有不利的影响。

如果工程承包商不善于施工索赔，那么经营利润就会降低，甚至发生亏损。

第1篇摘要：随着我国建筑行业的快速发展，工程施工索赔问题日益凸显。

本文从工程施工索赔的概念、原因、程序及应对策略等方面进行分析，旨在为建筑企业和相关从业人员提供有益的参考。

一、引言工程施工索赔是指在工程建设过程中，因合同履行过程中出现的问题，导致合同双方产生纠纷，需要通过协商、调解或诉讼等方式解决的一种经济补偿行为。

随着工程项目的规模不断扩大、技术难度不断增加，工程施工索赔问题日益复杂，对建筑企业的经济效益和社会信誉产生严重影响。

二、工程施工索赔的原因1. 合同条款不明确：合同是工程施工索赔的基础，若合同条款不明确，容易引发纠纷。

2. 施工过程中变更频繁：工程项目在施工过程中，由于各种原因导致变更频繁，增加了索赔的可能性。

3. 不可抗力因素：自然灾害、政策调整等不可抗力因素可能导致工程进度延误、成本增加，引发索赔。

4. 甲方违约：甲方未能按照合同约定履行义务，如未按时支付工程款、未按时提供材料等，导致乙方产生索赔。

5. 施工单位管理不善：施工单位在施工过程中管理不善，如施工质量不合格、工期延误等，引发索赔。

三、工程施工索赔的程序1. 索赔事件发生：合同双方在施工过程中发现索赔事件，应及时进行记录。

2. 索赔意向通知：乙方在确认索赔事件后，应在规定时间内向甲方递交索赔意向通知。

3. 索赔报告：乙方在索赔意向通知后，应向甲方递交详细的索赔报告，包括索赔事件、索赔依据、索赔金额等。

4. 索赔协商：合同双方就索赔事项进行协商，争取达成一致意见。

5. 索赔调解或诉讼：若协商无果，可寻求第三方调解或向法院提起诉讼。

四、工程施工索赔的应对策略1. 重视合同管理：在合同签订阶段，应仔细研究合同条款，确保合同内容明确、合理。

2. 加强施工管理：提高施工质量，确保工程进度，降低索赔风险。

3. 建立健全索赔制度：建立健全索赔管理制度，明确索赔流程，提高索赔工作效率。

4. 加强沟通协调：与甲方保持良好沟通，及时解决施工过程中出现的问题，避免索赔。

摘要随着中国加入WTO，建筑市场逐步与国际接轨。

施工索赔在中国的缘起，是建筑业市场化的产物,是与国际接轨的产物。

然而目前市场化程度不够，施工索赔还不是建筑行业的通行做法.在施工索赔过程中还存在着这样那样的问题，严重制约了我国建筑业发展。

如何完善我国施工索赔是建筑企业的重要课题。

本文通过分析我国工程索赔意识薄弱的主客观表现,探究造成我国索赔管理落后现状的主客观根源以及由此而造成的严重后果，进而提出提高我国索赔管理水平,改善我国索赔现状的具体措施：首先加强索赔意识;其次，加强管理;再次，提高经营管理队伍的素质，是解决我国索赔人才匾乏问题的关键。

同时考虑到索赔毕竟是事后补偿，为此，本文对索赔发生前的风险防范进行了简要的论述以期促进我国建筑业的发展提高国际竞争力。

关键词：工程索赔，索赔管理，索赔证据AbstractWith China's accession to WTO，the architecture industry in our country has developed rapidly, and construction market with international standards gradually。

The origin of the construction sues for damages in China, the production of construction market，in the product with international standards. Yet the degree of market compensation is not enough，and the construction sues for damage is not general in constructional market。

There are many kings of problems in the process of claim damages，which has restricted the development of architecture industry in our country seriously。

工程索赔毕业论文工程索赔是指在工程施工过程中，由于各种原因导致合同约定的工程周期、质量、造价出现偏差，因而甲方或乙方提出索赔的行为。

随着工程建设的不断发展，工程索赔的问题也越来越受到人们的重视。

本篇毕业论文将从工程索赔的基本概念与特点、工程索赔的原因、工程索赔的处理方式等方面对工程索赔进行研究分析。

一、工程索赔的基本概念与特点工程索赔是指工程项目建设过程中，由于各种原因导致合同约定的工程周期、质量、造价出现偏差，因而甲方或乙方提出索赔的一种行为。

从工程施工的角度来看，工程索赔则是工程建设中不可避免的问题之一。

而工程索赔的基本特点主要表现在以下几个方面。

1.工程索赔具有复杂性工程索赔是一个复杂的问题，涉及到工程施工过程中的各种方面。

由于工程建设的特殊性和复杂性，工程施工过程中的各种因素均会对工程质量、周期、造价造成影响，导致索赔问题的产生。

因此，在处理工程索赔问题时，需要考虑到多方面的因素，并进行细致的分析研究。

2.工程索赔具有争议性工程索赔是甲方与乙方之间的争议问题。

在具体的索赔处理过程中，由于双方对工程质量、周期、造价的认识不一致，往往会产生争议和矛盾。

因此，在处理工程索赔问题时，需要双方进行充分的沟通和协商，以达成公平合理的方案。

3.工程索赔具有成本性工程索赔往往需要双方付出一定的成本，包括人力、物力、资金等方面的成本。

在索赔处理过程中，需要耗费大量的时间和精力，甚至会对工程建设项目的整体利益产生不良影响。

因此，在处理工程索赔问题时，需要充分考虑其成本形式，并尽可能采取经济、有效的处理方式。

二、工程索赔的原因工程索赔问题的产生具有多种因素。

从工程建设组织的角度来看，主要可以归纳为以下几个方面。

1.合同规定问题在合同约定的工程周期、质量、造价等方面存在模糊、不严谨的规定，导致甲方与乙方在工程建设过程中存在误差和偏差，进而产生索赔问题。

2.设计规划问题在工程设计规划阶段存在缺陷或漏洞，导致工程建设过程中出现问题，如设计方案不合理、设计标准不严格等。

工程索赔论文：浅谈施工过程中的索赔及管理工作摘要:详细介绍了工程索赔的原则、工程索赔的详细操作步骤及工程索赔的管理关键词:工程索赔原则步骤管理一、工程索赔原则1、根据《招标文件》及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号（或结构物名称）、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。

这样，让监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。

2、索赔意向书递交监理工程师后应经主任监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主任监理工程师要一起到现场核对。

3、索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分；所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录（照片、录像）和计算资料及相关的证明材料。

二、索赔的具体操作步骤1、当索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书，意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。

（1）索赔项目种类及起止日期计算方法：①、延期发出图纸引起的索赔：当接到中标通知书后28天之内，施工单位有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部施工图纸、技术规范和其他技术资料，并且向施工单位进行技术交底。

如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，施工单位可以依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第29天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。

由于为施工前准备阶段，该类项目只进行工期索赔。

相应施工机械设备进场后，已具备开工条件的，但因业主未能提供施工图纸而不能开工时，可进行机械、人工等索赔。

②、恶劣的气候条件导致的索赔：分为工程损失索赔及工期索赔；业主一般对在建项目都进行了投保，故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请赔偿损失；该类索赔计算方法：在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日，恶劣气候条件终止日为索赔结束日。

市政工程施工中的索赔问题探讨摘要：本文分析了市政工程施工中的索赔问题，供大家参考。

关键词：市政工程索赔利润1前言在工程承包合同实施过程中，工程索赔是承包商正确履行合同保护自身正当权益，争取合理偿还的法律行为。

由于市政工程的特殊性、复杂性、在整合合同实施过程中，合同要约与承诺时常变更，因此合同的索赔势必要作为一项重要工作。

加强索赔管理，提高索赔成功率将是施工企业管理水平的重要标志，也是提高施工企业竞争力的一种有效手段，下面谈谈笔者对市政工程施工索赔的一些见解。

2 市政工程的施工特点近年来，随着城市建设的不断发展，市政建设项目的内容也越来越丰富，通常包括道路、桥梁、隧道与轨道交通、给水、排水、热力、燃气、绿化及生活垃圾处理等多个专业工程，它们服务着城市发展的方方面面。

其建设过程呈现出以下特点。

2．1 投入大、涉及面广市政工程一般是由政府投资的公益性项目，其产品为大众所公用，通常造价较高，动辄就几百万、几千万，甚至上亿元；参与单位众多、涉及面较广，一般有建设、勘察、设计、施工、监理、质监等单位。

2．2 技术复杂、质量要求高、工期紧“百年大计、质量第一”，市政工程的质量马虎不得。

以道路、桥梁、地铁、场站建设为例，其施工工序十分复杂，建成之后的安全使用关乎到广大人民群众的人身安全，一定要严把工程质量关，切实做到让“政府放心、市民满意”。

同时，工程建设地点往往位于市区，施工势必对周边的道路交通、居民出行等方面有一定的影响，故工期要求较紧，以减少给市民生活和市容环境所带来的不便。

2．3 安全、文明施工的要求高工程建设过程中，一定要坚持“安全第一，预防为主”的方针，消除隐患，确保安全。

同时，工程建设位于市区，对文明施工的要求较高，特别是对一些具有考古价值的古建筑、古树名花、地下文物等，必须制订严密的施工组织专项设计，否则，将会造成不可挽回的损失。

2．4 施工过程的干扰因素多市政工程项目在实施过程中的不确定性因素较多，受外部环境的影响也较大，如天气变化、地质情况、过往交通、征地及拆迁进度等。

工程索赔案例分析论文浅谈工程项目中的索赔管理摘要:建设工程受地形、地质、水文、气象等自然条件以及外界不定性因素的影响,施工条件复杂,可能造成各种特殊情况,给合同履行带来不确定性风险,导致工程项目管理中出现索赔事件难以避免。

索赔是一种权利的主张,如果对方不履行或不适当履行义务时,受损方提出补偿自身损失的要求,是维护自己的正当权益,是增加利益或减少损失的正当手段。

要想成功管理和经济效益最大化,就必须重视工程索赔问题,增强索赔意识,加强索赔管理从而创造更大的利润。

工程索赔作为工程造价管理的重要手段,是一项极其重要、且具复杂性而又系统性、既严格又细致的工作内容,它能直接影响合同执行的最终结果。

所以,我们有必要加强认识和探讨索赔管理,本文就此问题做一些粗浅的探讨。

关键词:工程索赔管理1 加强对索赔认识与重视程度索赔是指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。

由于施工现场条件、气候条件的变化,施工进度、物价的变化,以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响,使得工程承包中不可避免地出现索赔。

索赔是业主与承包商之间经常发生的管理业务,是双方合作的方式,性质属于经济补偿行为,并非带有惩罚性,索赔的损失结果与被索赔人的行为并不一定存在法律上的因果关系。

据有关统计资料,国际工程通过项目管理,可提高利润的3%-5%,而通过索赔管理,则可提高利润的10-20%;每项工程的平均索赔次数为20次,索赔成功率约占93%。

由此可见,工程索赔对工程施工经济效益的影响和作用之大,要想创造更大利润,必须对索赔加以重视并进行有效管理。

2 分析索赔的基础和原因为了取得经济补偿或工期延长的要求,施工索赔通常由承包商向业主提出。

索赔管理是提高承包工程项目的经济效益和企业的生存能力的重要途径。

为更好的执行索赔程序,就必须加强了解合同,认真分析索赔的基础和原因。

工程造价管理中的工程索赔探讨【摘要】本文介绍了工程索赔的定义及分类，分析了引起工程造价索赔的原因，阐述了索赔遵循的原则和程序，供大家参考。

【关键词】工程造价；工程索赔；技巧1 前言在项目的具体实施过程中，总存在各种影响工程定时定量完成的因素，它包括：不可抗力、工程变更以及业主未能按约完成相应义务等等。

当由于非承包商自身因素而使其受到损失时，承包商可向业主提出相应的补偿要求，其形式可以是费用补偿或是工期延长，这种要求赔偿的行为就是工程索赔。

随着市场经济的高速发展，我国的建设制度不断完善，工程索赔已成为工程造价管理的重要组成部分，同时也是承包商谋求效益最大化的重要手段。

2 工程索赔的定义及分类2.1 工程索赔的定义索赔是双向的，我们一般把承包商向业主提出的索赔行为称为施工索赔。

它是指承包商在工程建设实施过程中，根据工程合同的有关规定，对非己过错，并且属于应由业主承担责任的情况所造成的实际损失，凭有效证据，按合同约定的索赔程序，结合法律法规，向业主或业主代表提出变更合同价格、调整合同工期或其他方面的合理要求，以弥补自己损失，维护自身的合法权益的过程。

2.2 工程索赔的分类根据不同划分标准，工程索赔可以划分为以下几类：2.2.1 按照事件的影响及干扰程度来分，可分为物价上涨索赔、工程变更索赔、货币贬值索赔、工期拖延索赔、不可预见的外界阻碍及条件索赔、支付工程款延迟索赔、工程中止索赔等。

2.2.2 按照索赔的目的来分，可以分为工期索赔及费用索赔。

2.2.3 按照索赔的依据来分，可以分为合同索赔、非合同索赔以及道义索赔。

2.2.4 按照合同的类型进行分类，可分为总承包合同索赔、分包合同索赔、劳务合同索赔、合营合同索赔等。

2.2.5 按照索赔的性质来分，可以分为工程索赔及商务索赔。

2.2.6 按照索赔的处理方式来分，可以分为单元项索赔及总索赔。

3 引起工程造价索赔的原因由于建筑工程有着资金占用量大、工期长、工作面多、受外界影响大等特点，因此引起索赔的原因往往是多方面的，归结起来，主要有以下几方面：3.1 政策法律原因该类索赔主要源于工程造价的法律、法规变化所致。

第1篇摘要：工程施工合同索赔是建筑工程项目中常见的一种法律现象，它涉及到合同双方的利益平衡和权益保护。

本文旨在分析工程施工合同索赔的成因、处理原则及索赔策略，为相关从业人员提供有益的参考。

一、引言工程施工合同索赔是指在建筑工程合同履行过程中，因合同当事人一方违约或不可抗力等原因，导致另一方遭受损失，从而向违约方提出索赔要求的行为。

在我国建筑市场中，工程施工合同索赔现象日益普遍，如何有效处理索赔问题，成为建筑工程项目管理的重要内容。

二、工程施工合同索赔的成因1. 合同条款不明确合同条款不明确是导致索赔的主要原因之一。

如工程量、工期、质量、安全等方面的约定模糊，给索赔提供了可乘之机。

2. 违约行为合同当事人一方违约，如工期延误、工程质量不合格、安全事故等，导致另一方遭受损失，从而引发索赔。

3. 不可抗力因素不可抗力因素如自然灾害、政策调整等，导致工程进度、质量、成本等方面受到影响，从而引发索赔。

4. 争议处理不当合同当事人对争议处理意见不一致，导致索赔问题难以解决。

三、工程施工合同索赔的处理原则1. 合法性原则索赔请求必须符合法律法规和合同约定，具有合法性。

2. 公平性原则索赔处理应公平合理，保护合同双方的合法权益。

3. 实际损失原则索赔金额应与实际损失相匹配，不得超出实际损失。

4. 证据原则索赔请求必须有充分、可靠的证据支持。

四、工程施工合同索赔的策略1. 提前预防在合同签订阶段，应充分了解合同条款，避免因条款不明确而引发索赔。

2. 严格履行合同合同当事人应严格按照合同约定履行义务，减少违约行为。

3. 建立完善的索赔管理体系建立健全索赔管理体系，明确索赔流程、责任主体和权限，提高索赔处理效率。

4. 强化证据收集在索赔过程中，应充分收集证据，为索赔提供有力支持。

5. 合理协商在索赔处理过程中，应积极与对方协商，寻求双方都能接受的解决方案。

五、结论工程施工合同索赔是建筑工程项目管理中的重要环节。

通过分析索赔成因、处理原则和索赔策略，有助于提高合同履约质量，维护合同双方的合法权益。

工程索赔探讨的论文工程索赔探讨的论文1.1索赔是合同管理的重要环节。

索赔和合同管理有直拉的联系，合同工是索赔的依索赔据。

整个索赔处理的过程就是执行合同的过程，从工程开工后，合同人员就必须将每日的实施合同的情况与原合同分析，假设出现索赔事件，就应当研究是否提出索赔。

索赔的依据在于日常合同管理的证据，再想索赔就必须加强合同管理。

1.2索赔有利于建立单位、施工单位双方自身素质和管理水平的提高。

工程建立索赔直接关系到建立单位和施工单位的双方利益，索赔和处理索赔的过程实质上是双方管理水平的综合表达。

做为建立单位为使工程顺利进行，如期完成，早日投产取得收益，就必须加强自身管理，做好资金、技术等各项有关工作，保证工程中各项问题及时解决；做为施工单位要实现合同目标，取得索赔，争取自已应得利益，就必须加强各项根底管理工作，对工程的质量、进度、变更等进行更严格、更细致的管理，进而推动建筑行业管理的加强与提高。

1.3索赔是合同双方利益的表达。

从某种意义上讲，索赔是一种风险费用的转移或再分配，如果施工单位利用索赔的方法使自己尽可能的损失得到补偿，就会降低工程报价中的风险费用，从而使建立单位得到相对较低的报价，当工程施工中发生这种费用时可以按实际支出给予补偿，也使工程造价更趋于合理。

作为施工单位，要取得索赔，保证自己应得的利益，就必须做到自己不违约，全力保证工程质量和进度，实现合同目标。

同样，作为建立单位，要通过索赔的处理和解决，保证工程质量和进度，实现合同目标。

同样，作为建立单位，要通过索赔的处理和解决，保证工程顺利进行，使建立工程按期完工，早日投产取得经济收益。

2.1可能发生施工索赔的主要内容施工单位索赔管理是预测索赔时机，要合同实施中寻找和发现索赔时机，同时处理索赔事件，解决索赔争执，可能出现索赔时机的主要内容包括：2.1.1不利的自然条件与伙障碍引起的索赔。

不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工的难度，导致施工单位必须花费更多的时间的费用，在这种情况下施工单位可提出索赔要求。

论文题目：工程施工索赔的现状及对策研究摘要：随着我国建筑市场的不断发展，工程施工索赔问题日益凸显。

本文通过对工程施工索赔的现状进行分析，找出存在的问题，并提出相应的对策，旨在为我国建筑企业提供有益的参考。

关键词：工程施工；索赔；现状；对策一、引言工程施工索赔是建筑企业在施工过程中，由于合同履行过程中出现的争议，依据合同条款和相关法律法规，向对方提出的经济补偿或工期顺延的要求。

近年来，我国建筑市场发生了多起较大的工程施工索赔案件，不仅给企业带来了经济损失，还影响了工程项目的顺利推进。

因此，研究工程施工索赔的现状及对策具有重要的现实意义。

二、工程施工索赔的现状1. 工程施工索赔案例增多：随着建筑市场的竞争加剧，企业为了获取更多的市场份额，不断降低报价，导致合同履行过程中出现争议的风险增加。

据相关数据显示，近年来我国工程施工索赔案例呈现出上升趋势。

2. 索赔金额较大：由于工程项目规模不断扩大，施工过程中涉及的资金量也不断增加，因此，工程施工索赔金额普遍较大。

这使得企业面临较大的经济压力，甚至可能导致企业资金链断裂。

3. 索赔原因多样化：工程施工索赔的原因包括设计变更、合同条款不明确、施工条件变化、材料价格波动等。

这些原因往往交织在一起，使得索赔案件复杂化。

4. 索赔成功率较低：由于我国相关法律法规不完善，加之建筑市场信用体系不健全，导致工程施工索赔成功率较低。

据调查，我国工程施工索赔成功率仅为50%左右。

三、工程施工索赔存在的问题1. 合同管理不规范：部分建筑企业合同管理水平较低，合同签订不严谨，导致在施工过程中出现争议。

2. 证据收集不充分：企业在发生索赔事件时，往往由于证据收集不充分，导致索赔失败。

3. 法律法规不完善：我国现有的法律法规对工程施工索赔的规定不够明确，为企业提供了可乘之机。

4. 信用体系不健全：建筑市场信用体系不健全，导致部分企业采取不正当手段，损害他人利益。

四、工程施工索赔的对策1. 加强合同管理：建筑企业应提高合同管理水平，确保合同条款的严谨性，降低合同履行过程中的风险。

一、前言工程索赔包括工程费用与工程施工期方面内容,它对于施工单位能否获取最大经济效益起着重要作用。

工程索赔的资料是否准确、真实、完整对于工程索赔能否成功起着关键作用,因此,施工单位必须严格按照索赔原则与索赔程序做好工程索赔管理,通过建立完整的工程索赔台账,准确反映工程索赔过程中的各事项,包括索赔原因、索赔发生的时间、索赔意向提交时间、索赔申请金额与工期等等,严格做好索赔过程中各事项的同步记录,切实维护施工单位的合法权益,促进经济效益的最大化。

二、何为市政工程项目中的索赔索赔是承包商和业主订立工程承包合同后,对合同履行过程中风险的再分配,出现了对方应当承担的风险或者遭受损失时,向合同当事人一方提出要求索赔工期或费用的行为。

市政工程造价中的索赔不是对当事人的惩罚措施,是一种合法的经济补偿行为。

出现索赔事件的根本原因在于市政工程项目工期的紧迫性和所处环境的复杂性,这样的环境很容易出现索赔事件,然而为了挽回成本损失,索赔管理必须要抓紧,否则两手为空,什么都得不到。

因为,目前市政工程项目处于日期激烈的市场竞争当中,大多数市政工程企业基本上都是保本微利。

如果,承包方在承包合同履行期间发生了意外或者业主未履行义务而遭受的损失不要求索赔,那么企业的成本都无法保住,更何况经济利益可谈。

三、工程索赔概述1、工程索赔含义。

在现代工程中,工程索赔属于双向索赔,它包括了施工索赔与业主索赔,但业主索赔一般称为反索赔。

索赔,即在履行合同的过程中,发生并非自身过错,而是由对方应承担责任所引起的实际损失,向对方提出一定的时间补偿与经济补偿要求。

工程索赔对于维护合同双方切身利益具有重要作用,它具有一定的合同制约关系。

2、工程索赔的类型。

工程索赔类型根据不同的划分标准可以划分为不同的类别,大致区别的标准为:按照事件的影响及干扰程度来分;按照合同的类型进行分类;按照索赔的目的来分;按照索赔的依据来分;按照索赔的性质来分;按照索赔的处理方式来分六大类别。

施工索赔现状及对策研究摘要索赔是项目管理过程中的一个重要内容，是我国与国际惯例接轨出现的新问题。

如何完善我国施工索赔是建筑企业的重要课题。

本文通过分析我国工程索赔意识薄弱的主客观表现，探究造成我国索赔管理落后现状的原因，进而提出提高我国索赔管理水平，改善我国索赔现状的具体措施：首先加强索赔意识；其次，加强管理；再次，提高经营管理队伍的素质，是解决我国索赔人才匾乏问题的关键,许多国际工程项目通过成功的索赔,可以创造出利润达到工程造价的10%～20%的经济效益。

索引关键词：工程项目；施工索赔；索赔现状；索赔措施Study on Situation and CountermeasuresOf construction claimsABSTRACTClaim is an important element of project management; it’s a new problem of China with international practice. How to improve our construction business construction claim is an important issue. Through analyzing the performance of the weak in our country’s sue for damages, this article inquired into objective root causing backwardness in our country’s sue for damages, then proposed the concrete measure to enhance the level and improve the present situation of our country to sue for damages.First,the strengthens consciousness of sues for damages is imperative; Nest, the strengthens the management, and the documents management is the key road which must be taken to strengthen sues for damages the management; third, enhancing the quality of management troop is the crux to solve the talented person deficient in our country, sue for damages.Key words: Object of construction production; The construction sues for damages; Claimdamages the present situation;Claim measures目录摘要 (1)ABSTRACT (1)第一章绪论............................................................. - 3 -1.1 选题背景及意义................................................... - 3 -1.2 索赔在国内外发展概述............................................. - 3 -1.2.1 索赔在国外的发展........................................... - 3 -1.2.2索赔在国内的发展............................................ - 4 -1.3 本文的研究内容及工作............................................. - 4 - 第二章索赔的基本概念................................................... - 5 -2.1索赔的含义.......................................... 错误！未定义书签。

工程造价管理中工程索赔论文工程造价管理中工程索赔论文摘要:随着建设制度的不断完善，工程索赔已日益成为各施工企业重视的一项工作，它不仅可以增加施工企业的经济效益，还可以提高施工企业的施工管理水平，可以说是工程造价管理中的一项极其重要的工作，对施工企业具有极其独特的意义，本文阐述了工程索赔的内涵及其重要性，并在此基础之对工程索赔的一般步骤进行了详细的介绍。

关键词:工程造价工程索赔重要性步骤0引言在一个项目的具体实施过程中，总会因为各种因素而影响到工程的定时定量完成，这些因素包括:工程的外界气候条件、地质水文影响以及业主未能按约完成相应义务，当业主因不履行或未能正确履行合同所规定的义务而使承包商受到损失时，承包商可向业主提出相应的补偿要求，补偿的形式不限，可以是费用补偿或是工期延长，这种要求赔偿的行为就是工程索赔，它需要根据法律及合同规定，对由业主承担责任内所造成的损失提出合理的补偿要求.随着我国经济的高速发展，我国的建设制度也日益趋于完善，工程索赔已经成为工程造价管理的重要组成部分，同时也是承包商谋求效益最大化的重要手段。

1工程索赔的内涵1.1工程索赔的定义工程索赔的定义如下：在工程承包合同履行过程中，若当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况所造成的损失，可以向另一方提出赔偿的要求，这种行为就叫做工程索赔，索赔是双方向的，一般的`，我们把承包商向业主提出的索赔行为称为施工索赔。

工程索赔是工程合同管理的重要环节，它以合同做为索赔的根本依据，同时结合法律法规，是合同双方之间发生的正当管理业务，也是双方互相交流合作的一种方式。

做好工程索赔工作有利于培养和完善建设市场及合同双方素质及管理水平的提高。

1.2工程索赔的分类按照不同的划分标准，工程索赔可以划分为以下几类：①按照事件的影响及干扰程度来分，工程索赔可分为物价上涨索赔、工期拖延索赔、工程变更索赔、货币贬值索赔、不可预见的外界阻碍及条件索赔、支付工程款延迟索赔、工程中止索赔等。

市政工程施工索赔管理摘要：随着我国城市建设的发展水平越来越高，市政工程建设市场的竞争也日趋激烈，施工企业对承揽项目的利润期望目标，基本上趋于保本微利。

在此背景下，索赔作为承包商控制成本的重要手段，对承包商实现预期利润目标有着非常重要的意义。

关键词：合同管理、工期索赔、反索赔、索赔资料、索赔谈判。

一、前言工程索赔是在工程承包合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时，向另一方提出赔偿费用和工期要求的行为。

通常索赔是双向的。

对承包商而言，随着我国城市建设的发展水平越来越高，市政工程建设市场的竞争也日趋激烈，施工企业对承揽项目的利润期望目标，基本上趋于保本微利。

在此背景下，索赔作为承包商控制成本的重要手段，对承包商实现预期利润目标有着非常重要的意义。

在此，我结合自己合同管理的经验，对承包商的索赔管理问题，提出几点粗浅的看法。

二、索赔产生的原因及分类1、工程索赔是由于发生了施工过程中有关方面不能控制的干扰事件，这些事件影响了合同的正常履行，造成了工期的延长、费用的增加。

索赔产生的主要原因有：当事人违约、不可抗力事件、合同缺陷、合同变更、工程师指令、其他第三方原因等。

可见，索赔产生的根源在合同的约定条款。

加强合同管理是积极稳妥处理索赔稳妥的前期和关键。

2、索赔的分类工程索赔按不同的划分标准，可分为不同类型。

（1）按合同依据划分为：合同明示索赔和合同默示索赔。

（2）按索赔目的划分为：工期索赔和费用索赔。

（3）按索赔事件性质划分为：工程延期索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔、其他索赔。

三、索赔的处理程序及基本对策1、各阶段针对索赔的合同管理施工承包合同是工程索赔的基本依据，对于索赔的成效起着决定性作用。

（1）投标阶段策略在投标阶段应积极响应招标文件，必须全面研究招标文件，细致考察施工现场，充分估计未来工程变更的可能性。