下载文档原格式
造价工程师(土建)讲解：单位工程施工组织设计考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、已知年产403万吨某产品的生产系统的投资额200万元，用生产能力指数法估算年800万吨该产品生产系统的投资额为__万元(n=0.6，f=1)。
A．301.79B．400.05C．132.54D．200.152、根据我国现行规定，经全国造价工程师执业资格统一考试合格的人员，应当在取得造价工程师执业资格考试证书后的__内申请初始注册。
A．30日B．2个月C．3个月D．6个月3、工程量计算的依据不包括__。
A．招标公告B．设计变更C．图纸答疑D．会审记录4、某工程钢筋混凝土独立基础的工程量为60m3，已知直接费等于18.6万元，间接费费率为12%，利润率为5.5%，税率为3.14%(假定其余费用项目不计)，则该分项工程的利润应为__万元。
A．1.354B．1.216C．1.146D．1.1205、偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保证倍率，正常情况下__。
A．应当大于1B．应当大于2C．应当大于icD．根据企业财务情况而定6、下列方法中，不属于投资偏差分析方法的是__。
A．横道图法B．模拟法C．表格法D．曲线法7、在预算定额编制阶段，确定编制细则的主要内容是__。
A．确定定额的项目划分B．确定工程量计算规则C．定额人工、材料、机械台班耗用量的计算、复核和测算D．统一编制表格及编制方法8、下列选项中，__是最常用的风险识别方法，它借助于专家的经验，通过会议方式去分析和识别项目的风险。
A．头脑风暴法B．德尔菲法C．访谈法D．流程图法9、一般而言，投资回收期自项目的__开始算起。
A．建设期初B．建设期末C．投产期初D．达产期10、能形成防火隔离层并对在火场灭火人员无害，绝热性能好，无毒、有消烟，可排除有毒气体，但不能扑救在无空气的环境中仍然能迅速氧化的强氧化剂和化学物质的火灾的泡沫灭火系统是（）。
造价工程师《造价管理》试题及答案一、单项选择题1、下列各项中，不属于工程造价管理内容的是（）。
A.决策阶段工程造价的确定B.设计阶段工程造价的确定C.施工阶段工程造价的确定D.竣工阶段工程计量的确定正确答案是：D.竣工阶段工程计量的确定。
2、在建设工程项目中，设计阶段的工程造价管理的主要任务是（）。
A.确定工程造价B.控制工程造价C.预测工程造价D.分析工程造价正确答案是：B.控制工程造价。
3、下列各项中，不属于工程造价管理特点的是（）。
A.单一性B.过程性C.动态性D.层次性正确答案是：A.单一性。
4、在建设工程项目中，关于工程变更的说法正确的是（）。
A.工程变更不涉及设计变更B.工程变更不涉及工程量清单的变化C.工程变更不涉及合同价款的调整D.工程变更需要及时进行签证确认正确答案是：D.工程变更需要及时进行签证确认。
5、在工程量清单计价模式下，关于分部分项工程综合单价的计算方法正确的是（）。
A.以直接费为计算基础，综合费用直接进入综合单价B.以直接费与间接费之和为计算基础，综合费用直接进入综合单价C.以直接费与间接费之和为计算基础，综合费用不进入综合单价D.以分部分项工程为基础计算综合单价正确答案是：B.以直接费与间接费之和为计算基础，综合费用直接进入综合单价。
二、多项选择题1、下列各项中，属于工程造价管理体制的内容的是（）。
A.决策阶段工程造价的确定B.设计阶段工程造价的确定C.施工阶段工程造价的确定D.竣工阶段工程计量的确定E.全过程工程造价的控制正确答案是：ABE。
造价工程师《建设工程造价管理》考试试题及答案一、单项选择题1、下列各项中，不属于建设工程项目总投资中建设投资的是（）。
A.设备及工器具购置费B.预备费C.土地使用费D.建设期利息正确答案是：D.建设期利息。
本题考查建设投资的构成，建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中工程费用包括设备及工器具购置费和建筑安装工程费。
2016年造价工程师(土建)讲解：单位工程施工组织设计技术经济分析(习题)考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、在填方压实施工中，操作过程不正确的是__。
A．回填前应先清除沟槽内的有机物B．基础的混凝土达到一定强度后方可回填C．宜采用同类土填筑D．若采用不同透水性土分填时，上层填充透水较大的填料2、根据《中华人民共和国税征收管理法》的规定，下列关于税率的表述中正确的是（）。
A．税率是应纳税额与总纳税额之间的比值B．定额税率是指对同一征税对象均按照同一比例计算应纳税额的税率C．累进税率是指按照征税对象数额的大小规定不同等级的税率D．超额累进税率是以征税对象的全额规定不同比例的税率3、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。
A．工器具及生产家具购置费B．办公和生活用品购置费C．研究试验费D．基本预备费4、建设项目投资偏差分析中的已完工程实际投资是指__。
A．计划单价×已完工程量B．实际单价×实际工程量C．计划单价×拟完工程量D．实际单价×拟完工程量5、下列选项中，属于质量指标指数的是__。
A．商品销售量指数B．工业产品产量指数C．职工人数指数D．平均工资水平指数6、前轮能够摆动，不会出现假象压实的压路机是__。
A．光轮压路机B．轮胎压路机C．振动压路机D．凸块式振动压路机7、下列对工程造价资料的运用中不正确的是__。
A．用作编制施工图预算的依据B．用作编制投资估算的重要依据C．用作编制初步设计概算和审查施工图预算的重要依据D．用作技术经济分析的基础资料8、承包商编制工程施工组织设计的主要工作中有以下内容：①编制施工进度计划；②编制施工方案及选择主要施工机械；③绘制施工平面图；④编制资源配置计划。
上述内容在编制程序中的先后关系正确的是（）。
A．①→②→③→④B．②→①→③→④C．②→③→①→④D．②→①→④→③9、按照《合同法》的规定，工程完工后，业主未能在合同规定的时间内向承包商付款，则承包商有权收取__。
上半年四川省公路造价师技术与计量施工组织设计模拟试题XX年上半年四川省公路造价师《技术与计量》：施工组织设计模拟试题一、单项选择题 1、《公路工程国内招标文件范本》中的特殊分包是指__ A．材料供应 B．特殊服务C．承包人要求的分包D．属于合同中暂定金额下的工作或服务2、被仲裁机构裁定为可撤销的合同，自__起合同不具备法律效力 A．合同开始履行B．提交仲裁机构日 C．合同订立之日D．仲裁机构发出裁决通知书日 3、最高层次的法规 A．企业财务通则 B．企业财务制度 C．企业会计准则 D．财务管理规定4、工程实施中发现文物，该文物应属于__财产 A．业主B．监理工程师 C．承包人 D．国家5、当混凝土抗压试件少于10组时，合格的抗压强度标准应是__ A．所有各组强度均大于设计强度B．平均强度大于设计强度，最小强度大于倍C．平均强度大于设计强度的倍，最小组强度大于设计强度的倍 D．平均强度大于设计强度的倍，最小组强度大于设计强度的倍6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起__，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 A．15日内 B．30日内 C．40日内 D．50日内7、公路工程的验收先后有交工验收和竣工验收；其中交工验收由__主持 A．监理工程师 B．业主C．业主和监理工程师共同 D．公路质量监督站8、路面混凝土拌和物的搅拌和运输应符合__的要求 A． 97—87 B．． C． 90—85 D．—95 9、《公路工程国内招标文件范本》规定，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后__天内，监理工程师应签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人 A．14 B．21 C．28 D．3510、工程一切险中的意外事故，包括火灾和__或飞机坠毁 A．地震 B．雷击 C．地崩D．飞行物体坠落11、招标代理行为属于__ A．法定代理 B．指定代理 C．委托代理 D．复代理12、成本、功能这三者的关系是__ A．成本＝价值×功能 B．价值＝成本×功能C．价值＝功能/成本 D．功能＝价值/成本13、移运、堆放、吊装时，混凝土的强度一般不得低于设计强度的__ A．70% B．75% C．80% D．85%14、混凝土墩柱应一次浇完，盖梁混凝土一般应在墩柱浇完__h后才允许浇筑 A．20 B．24 C．18 D．1215、发行__*是一种融债券和*于一体的*方式 A．私募债券 B．建设债券 C．金融债券D．可转换债券16、在资金时间价值计算的公式中，一次支付现值的公式是__ A．P＝F·(1+nB．P＝F·(1+-n C．P＝F·[(1+n-1]/i D．P＝F·i[(1+n-1]17、进度和质量三大目标是__的关系 A．相互矛盾 B．既统一又矛盾 C．统一D．相辅相成 18、某建设项目，当折现率i1=10%时，财务净现值1=万元；当i2=15%时，2= -万元，用内插公式法可求得其财务内部收益率为__ A．15% B．20% C．% D．% 19、《公路工程国内招标文件范本》规定，承包人应在签订合同协议书后__天内向监理工程师提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令 A．14 B．21 C．28 D．3520、一级公路均应设置中央分隔带护栏当分隔带宽度大于m时，可不设中央分隔带护栏 A．5 B．8 C．10 D．1221、__的大小，反映了工程质量的稳定性 A．平均值 B．中位数 C．标准偏差 D．极差 22、合同双方当事人必须严格按照合同规定的标的履行各自应尽的义务，称之为__ A．全面履行 B．部分履行 C．实际履行 D．条件履行23、高速公路和一级公路沥青面层所用粗集料对沥青的黏附性要求不小于 A．1级B．2级 C．3级 D．4级24、双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指__的酬金A．正常监理工作 B．附加监理工作 C．额外监理工作D．包括正常、附加和额外监理工作25、由于业主经营不善，长期拖延支付工程款，则承包人可向业主提出__ A．现场条件变化引起的索赔 B．业主延误索赔 C．工期索赔D．业主违约引起的索赔二、多项选择题1、下列关于桥面系的叙述正确的是__A．桥面铺装既保护行车道板，又分散车轮荷载 B．栏杆起保证行人安全的作用 C．伸缩缝满足结构自由变形需要D．人行道应设置向栏杆方面的横坡，以便排水 2、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__ A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用3、如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则该变更工程的单价确定形式可能包括__A．由业主单独确定一个合理的单价B．监理工程师和承包人协议一个合适的单价C．监理工程师根据情况在报业主批准后定出他认为合理的单价D．监理工程师确定暂时的单价，待议定后再在其后的期中支付证书中调整 E．采用工程量清单中监理工程师认为适合的单价用于作价的依据 4、中、小桥__A．单孔跨径20～40m的是中桥 B．单孔跨径10～20m的是小桥 C．单孔跨径40～m的是大桥 D．单孔跨径5～20m的是小桥5、利息作为衡量资金时间价值的绝对尺度，是指__ A．资金所有者转让资金使用权而获得的报酬B．资金使用着为取得他人资金使用权而付出的代价 C．资金的一种机会成本D．考虑通货膨胀所得的补偿 E．投资者的一种收益6、根据《建设工程委托监理合同》的规定__是监理人的权利 A．选择施工总承包人的确认权与否决权B．工程实际竣工日期的签认权C．工程上使用的材料和施工质量的检验权 D．设计变更的审批权E．工程款支付的审核和签认权7、公路桥涵所用模板宜优先使用__ A．胶合板 B．木模板 C．钢模板 D．塑料模板8、投标人通过合同条件评审的主要条件是__A．投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法 B．投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务 C．投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法 D．投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议 E．投标人对合同条款没有重要保留9、定性的发展为系统的、定量的分析研究，其在功能评价方面形成的几种代表性的方法包括__ A．价值标准评价方法 B．专家预测法C．功能重要性系数评价方法 D．“最合适区域”法 E．功能整理法10、监理单位的义务包括__A．选择承担工程项目建设的实施单位 B．与承包人签订施工合同C．公正地维护有关各方的合法利益 D．不得泄露与本工程有关的保密资料。
造价工程师考试试题第一部分：单选题1. 在工程造价过程中，下列哪种因素对预测或控制工程造价影响最大？A. 人力资源B. 材料价格C. 工艺技术D. 土地成本2. 造价管理的基本原则包括下列哪项？A. 先估后控B. 先控后估C. 先审后估D. 先估后审3. 对于房屋建筑工程的混凝土二次结构部分，下列哪种造价指标常用于估算造价？A. 单位面积造价B. 单位体积造价C. 单位长度造价D. 单位重量造价4. 建设项目中，下列哪项不属于施工图纸的内容？A. 结构图B. 土建图C. 设备图D. 基础图5. 施工阶段的项目成本预测主要侧重于下列哪项？A. 施工人员配备B. 材料选用C. 设备投入D. 工作量安排6. 施工单位应每周对工程施工费用进行核实，下列哪种方法最为常用？A. 费用调查B. 费用比较C. 费用分析D. 费用估算7. 在建设项目中，下列哪种造价管理方法是通过控制建设进度来达到控制成本的？A. 直接成本控制法B. 进度成本比较法C. 动态成本法D. 渐进式定额计算法8. 工程施工期间，因现场施工条件不利或其他因素引起合同工期调整，下列哪种能力为造价工程师所需？A. 施工能力B. 催交能力C. 调整能力D. 协调能力9. 在建筑工程造价预测中，存在着定额造价与投标造价之间的关系，下列哪种描述是正确的？A. 定额造价大于投标造价B. 定额造价小于投标造价C. 定额造价等于投标造价D. 定额造价没有关系10. 工程质量问题可能会对工程造价产生哪种影响？A. 降低工程造价B. 增加工程造价C. 不影响工程造价D. 无法确定影响第二部分：案例分析题请根据以下工程案例，回答相关问题。
案例一：某建筑项目计划总投资为1.2亿，现在已经完成60%的工程量。
目前已经支付的费用为4500万元，工程已经历时3年。
请计算该项目的预算成本和实际成本。
案例二：某市政道路工程计划长度为800米，设计单位设计单位报价为300万元。
造价工程师《造价管理》考试真题及答案一、考试真题1、在工程项目中，以下哪个阶段需要进行造价管理？A.设计阶段B.施工阶段C.保修阶段D.竣工阶段答案：A.设计阶段2、下列哪一项不是造价工程师的职责？A.制定工程项目造价管理计划B.监控工程项目施工阶段的造价C.分析造价组成及影响因素D.确保工程项目造价的准确性答案：D.确保工程项目造价的准确性3、在进行工程项目造价管理时，以下哪个因素是最重要的？A.质量要求B.工期要求C.成本要求D.安全要求答案：C.成本要求二、答案解析1、造价管理在工程项目中贯穿始终，但在设计阶段，造价管理的重点是确定工程项目的投资估算和初步设计概算，以确保项目总投资不超预算。
因此，设计阶段是进行造价管理的关键阶段。
所以，正确答案为A。
2、造价工程师的主要职责包括制定工程项目造价管理计划、监控工程项目施工阶段的造价、分析造价组成及影响因素等。
然而，确保工程项目造价的准确性并非造价工程师的直接职责，而是由其他相关人员负责。
因此，答案为D。
3、在工程项目中，质量、工期、成本和安全都是需要考虑的重要因素。
然而，在进行工程项目造价管理时，成本要求是最重要的因素。
这是因为，在满足质量、工期和安全要求的前提下，降低成本可以提高工程项目的经济效益。
因此，答案为C。
造价工程师《造价管理》考试真题及答案一、考试真题1、在工程项目中，以下哪个阶段需要进行造价管理？A.设计阶段B.施工阶段C.保修阶段D.竣工阶段答案：A.设计阶段2、下列哪一项不是造价工程师的职责？A.制定工程项目造价管理计划B.监控工程项目施工阶段的造价C.分析造价组成及影响因素D.确保工程项目造价的准确性答案：D.确保工程项目造价的准确性3、在进行工程项目造价管理时，以下哪个因素是最重要的？A.质量要求B.工期要求C.成本要求D.安全要求答案：C.成本要求二、答案解析1、造价管理在工程项目中贯穿始终，但在设计阶段，造价管理的重点是确定工程项目的投资估算和初步设计概算，以确保项目总投资不超预算。
一、单项选择题1、工程项目的多次计价是一个()的过程A、逐步分解和组合，逐步汇总概算造价B、逐步深化和细化，逐步接近实际造价C、逐步分析和测算，逐步确定投资估算D、逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价答案：B2、下列工作中，属于工程招投标阶段造价管理内容的是()A、承发包模式选择B、融资方案设计C、组织实施模式选择D、索赔方案设计答案：A3、为了有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在工程项目的()阶段A、初步设计和招标B、施工图设计和预算C、策划决策和设计D、方案设计和概算答案：C4、根据《注册造价工程师管理办法》，对于隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的人员，在()年内不得再次申请造价工程师注册。
A、4B、3C、2D、1答案：D5、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中，注册造价工程师应不少于()人A、6B、8C、10D、12答案：A6、根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是()A、跨地区承接业务不备案的B、出租、出借资质证书的C、设立分支机构未备案的D、提供虚假材料申请资质的答案：B7、判断合同是否成里的依据是()A、合同是否生效B、合同是否产生法律约束力C、要约是否生效D、承诺是否有效答案：D8、合同订立过程中，属于要约失效的情形是()A、承诺通知到达要约人B、受要约人立法撤销承诺C、要约人在承诺期限内未作出承诺D、受要约人对要约合同做出实质性质变更答案：D9、根据《合同法》，合同生效后，当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按()执行。
A、订立合同时履行地市场价格B、订立合同时付款方所在地市场价格C、标的物交付时市场价格D、标的物交付时政府指导价答案：A10、根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是()A、以两次为限，每次不超过2个月B、以三次为限，每次不超过2个月C、以两次为限，每次不超过3个月D、以三次为限，每次不超过3个月答案：C11、根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低保修期限是()个采暖期、供冷期。
一﹑单项选择题（共40题，每题1分。
每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1. 工程造价咨询企业资质有效期为（）年。
A：2 B：5C：3 D：42.工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动，应当遵循（）的原则。
A：客观﹑公平﹑诚实信用 B：实事求是C：公平﹑公正﹑公开D：独立﹑客观﹑公正﹑诚实信用3.注册造价工程师初始注册的有效期为（）年A：1 B：2C：3 D：44.按照《注册造价工程师管理办法》的规定，修改经注册造价工程师签字盖章的工程造价成果文件，应当由签字盖章的注册造价工程师本人进行；注册造价工程师本人因特殊情况不能进行修改的，应当由（）。
A：其工作单位的其他造价员人员修改并签字后盖单位公章B：其他全国造价员修改，并签字盖章C：其他注册造价工程师修改，并签字盖章D：其工作单位制定的工作人员修改并签字后盖章5.现行《建筑安装工程费用项目组成（按费用工程要素分）》规定，施工企业按照有有关标准规定对建筑以及材料﹑构件和建筑安装物进行一般鉴定﹑检查所发生的检验试验费列入（）。
A：其他项目费B：材料费C：企业管理费D：措施费6.建设工程施工合同无效，且建筑工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用，人民法院（）。
A：不予支持B应予支持C支持发承包双方承担50% D：支持发承包双方协商解决7.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院（）。
A：应予支持B：不予支持C：支持按人民银行规定的同期同类贷款利率支付D：支持按人民银行规定的同期同类贷款利率的50%支付8.《四川省〈全国建设工程造价员管理办法〉实施细则》的规定，除（）登记的造价员外，其他单位登记的造价员出具的工程造价成果文件均应有注册造价工程师签字病盖执业专用章。
A：建设单位B：财政评审中心C：造价咨询单位D：施工单位9.《四川省〈全国建设工程造价员管理办法〉实施细则》的规定，全国造价员在工程造价从业活动中，受行政处罚，且行政处罚决定之日至申请登记之日不满（）年的，不予登记。
造价工程师考试《造价管理》练习题及答案造价工程师考试《造价管理》练习题及答案1某期间市场社会无风险投资收益率为10，平均风险股票必要报酬率为15，某公司普通股β值为1.2，那么普通股的资金本钱率为( )。
A.13.6B.14.8C.15.3D.16.0参考答案：D2根据《建立工程施工专业分包合同(示范文本)》，发包人或监理工程师认为有必要暂停施工的，应以书面形式通过承包人向分包人发出暂停施工指令，分包人暂停施工的损失( )。
A.按总包合同相应条款履行B.由发包人承当C.由承包人承当D.由分包人与承包人协商解决参考答案：A3根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承当的责任是( )。
A.由此增加的费用，工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用，工期延误，以及承包商合理利润参考答案：D4以下属于注册造价工程师权利的是( )。
A.以个人名义承接工程造价业务B.发起设立工程造价咨询企业C.审批工程进度款支付额度D.审批工程变更价款参考答案：B参考解析：注册造价工程师的权利和义务是一个高频考点，几乎每年出题。
掌握这个考点需要注意：权利可以承当，可以放弃;义务必须承当。
其中继续教育既是权利也是义务。
5( )是有关人员利用他们所掌握的丰富知识，尽可能详细地列举工程所有的风险类别而制作的。
A.财务报表B.工程初始风险清单C.流程图D.风险调查参考答案：B6根据我国现行规定，以下权利中属于造价工程师权利的是( )。
A.申请设立工程造价咨询单位B.签订工程施工合同C.依法裁定工程经济纠纷D.审批工程变更文件参考答案：A7从( )角度看，政府对工程造价管理有一个严密的组织系统，设置了多层管理机构，规定了管理权限和职责范围。
A.宏观管理B.微观管理C.全要素造价管理D.全方位造价管理参考答案：A8以下选项中，决定了计价根据的复杂性的是( )。
四川省造价工程师考试造价管理：单位工程施工组织设计考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、土地征用及迁移补偿费总和一般不得超过被征土地年产值的__倍。
A．10B．15C．20D．302、在项目建设地区的选择上，应遵循的原则是__。
A．距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B．靠近原料、燃料提供地和产品的消费地C．工业项目尽可能高度集聚D．工业项目适当分散3、某工程按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍应为（）。
A．6天B．9天C．12天D．18天4、某工程本月按照预算价格应结算的工程款为1000万元，已知本月人工单价较基期上涨了1.0%，人工费在总费用中所占比重为15%，材料价格上涨了20%，材料费在总费用中所占比重为40%，则本月应结算的工程价款是__万元。
A．1120B．1050C．1085D．10955、价值工程的目的是（）。
A．以最低的生产成本实现最好的经济效益B．以最低的生产成本实现使用者所需功能C．以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能D．以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能6、按照财务制度和企业会计准则，新增固定资产价值的计算对象为__。
A．分部工程B．单位工程C．单项工程D．建设项目7、下列选项中（）由碳素结构钢轧制而成，表面光圆，其余均由低合金高强度结构钢轧制而成，外表带肋。
A．HPB235钢筋B．HRB335钢筋C．HRB400钢筋D．HRB500钢筋8、路堤的填筑应优先选用（）。
A．亚黏土B．碎石C．重黏土D．粉性土9、根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》，土地使用权出让最高年限少于50年的是__。
A．工业用地B．教育、科技用地C．综合或其他用地D．商业、旅游用地10、上下两个错层户室共用的室内楼梯，建筑面积应按（）计算。
A．上一层的自然层B．下一层的自然层C．上一层的结构层D．下一层的结构层11、项目管理费不包括的项目是__。
A．总部人员的薪金和福利费B．开工试车费C．零星杂项费用D．各种酬金12、项目规模合理化的制约因素不包括__。
A．投资因素B．技术因素C．市场因素D．环境因素13、表面光滑的主要原因是石膏（）。
A．凝固时体积略有膨胀B．凝固时体积收缩C．具有可塑性D．水化反应后密度小14、建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资可以表示为__。
A．拟完工程计划投资＝计划单价×已完工程量B．拟完工程计划投资＝实际单价×已完工程量C．拟完工程计划投资＝计划单价×拟完工程量D．拟完工程计划投资＝实际单价×拟完工程量15、继续教育的内容不包括（）。
A．执业工程师所需的专业知识B．行业自律规则和规定C．工程项目全面造价的管理理论知识D．国内外工程计价规则及计价方法16、柱等上部结构的地下的延伸，是建筑物的一个组成部分，它承受建筑物的全部荷载，并将其传给地基。
A．支基B．撑基C．基础D．房基17、当基础断面不同，在计算基础工程量时应采用（）。
A．分段计算法B．分层计算法C．初加计算法D．补减计算法18、已知工作正有一项紧后工作G，G的LF＝14d，TF＝2d，持续时间为3d，工作正的ES＝6d，持续时间为1d，则正的FF为（）d。
A．1B．2C．3D．419、资金使用计划的保障性、施工进度计划的协调性，这是投资偏差分析纠偏方法中的__。
A．组织措施B．技术措施C．管理措施D．经济措施20、某分部分项工程的清单编码为010*********，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为__。
A．01B．02C．006D．00421、（）、墙梁和基础梁等。
A．抗风柱B．排水槽C．女儿墙D．吸热膜22、建筑物雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（）m者，应按雨篷结构板水平投影面积的1/2计算。
A．2.10B．2.20C．2.30D．2.4023、按洞顶填土情况不同分类的涵洞是（）。
A．盖板涵B．箱涵C．石涵D．明涵24、城市地下贮库的布置，应处理好与交通的关系，对小城市的地下贮库起决定作用的是（）。
A．市内供应线长短B．对外运输的车站、码头等位置C．市内运输设备类型D．贮库类型和重要程度25、在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好，其判断指标为（）。
A．屈服点B．弹性模量C．脆性临界温度D．布氏硬度二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、按照《招标投标法》的规定，建设工程的招标方式有__。
A．公开招标B．邀请招标C．议标D．两阶段招标E．直接发包2、容器按形状分类，可分为__。
A．矩形容器B．球形容器C．方形容器D．圆筒形容器3、后张法预应力筋的张拉程序与所采用的锚具种类有关，为减少松弛应力损失，张拉程序一般与先张法相同。
张拉时应注意的事项有下列的__。
A．对配有多根预应力筋的构件，应分批对称张拉B．对平卧叠层浇筑的预应力混凝土构件，上层构件重量产生的水平摩阻力，会阻止下层构件在预应力筋张拉时混凝土弹性压缩的自由变形C．金属波纹管是用0.3～0.5mm的钢带由专用的制管机卷制而成D．在预应力筋张拉时，往往需要采取超张拉的方法来弥补多种预应力损失E．当采用应力控制方法张拉时，应校核预应力筋的伸长值，实际伸长值比设计计算理论伸长值的相对允许偏差为±6%4、由于屏蔽泵可以保证绝对不泄漏，因此特别适用于__。
A．输送酸、碱、盐类等含有腐蚀性的液体B．输送液体介质，如泥浆、灰渣、饲料、煤水胶料等固体或悬浮物的液体C．输送易燃易爆、剧毒、有放射性及极为贵重的液体D．输送高压、高温、低温及高熔点的液体5、燃气工程中，人工燃气按制取方法不同可分为__。
A．干馏燃气B．裂化燃气C．气化燃气D．天燃燃气6、厚度等于或小于的钢板，按张数的10％进行__检查。
A．超声波B．力学性能C．磁粉探伤D．射线7、刚性材料防水不适用__的建筑屋面。
A．没有松散材料保温层B．受较大振动或冲击C．无保温层D．坡度大于15%E．大面积8、钢筋混凝土结构构件中钢筋的防锈措施有（）。
A．限制水灰比B．限制氯盐外加剂的使用C．提高混凝土密实度D．提高水泥用量E．掺入重铬酸盐9、施工总平面图设计的内容，主要包括__。
A．场内道路的布置及与场外交通的连接位置B．临时给水排水管线、电力线、动力线布置C．施工管理及生活福利用临时房屋的布置D．永久性测量放线标桩位置，各种机械设备的设置和工作范围，工艺路线的布置10、早强剂多用于抢修工程和冬季施工的混凝土。
目前常用的早强剂有下列的__。
A．硫酸盐早强剂B．三乙醇胺早强剂C．引气剂D．氯盐早强剂E．复合早强剂11、空调水系统中，高层建筑的垂直立管通常用__。
A．同程式系统B．异程式系统C．开式系统D．闭式冷冻水系统12、为了提高防水混凝土密度的具体技术措施是下列的__。
A．采用热养护方法进行养护B．调整混凝土的配合比C．掺入适量减水剂D．选用膨胀水泥E．掺入适量引气剂13、双代号时标网络的特点有（）。
A．可以用箭线长短直接表示总时差和自由时差B．关键线路在图上一目了然C．避免出现循环回路等逻辑错误D．便于利用切割线法进行进度检查E．适用于作业性网络计划14、静置设备按《压力容器安全技术监察规程》分类时，不属于一类容器的是__。
A．非易燃或无毒介质的低压容器B．搪玻璃压力容器C．高压、中压管壳式余热锅炉D．易燃或有毒介质的低压分离器外壳或换热器外壳15、设备布置、排风量大小和生产厂房条件，除尘可分为__。
A．就地除尘B．局部除尘C．分散除尘D．集中除尘16、项目融资的框架结构中所包括的基本模块有__。
A．资产所有权结构B．融资结构C．管理组织结构D．资金结构E．信用保证结构17、与塑料管材相比，铜管和不锈钢管的特点有__。
A．延展性差，可制成厚壁管及配件B．坚硬、韧性好C．不宜裂缝、不宜折断D．具有良好的抗冲击性能18、项目总承包模式的优点是__。
A．缩短建设工期B．造价控制容易C．合同管理容易D．质量控制容易E．利于业主选择承建单位19、不同的项目融资方式具有不同的特点，其融资规模也不尽相同。
以“杠杆租赁”为基础的项目融资模式可以实现最大的融资规模是__。
A．仅限于项目日常经营活动所需资金B．可以实现百分之百的融资C．仅限于项目建设所需费用D．最高可达到项目总投资的50%20、下列关于建筑物的场地平整工程量的表述中错误的是__。
A．按实际体积计算B．按地下室面积计算C．按基坑开挖上口面积计算D．按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算E．展开面积计算21、下列情况属于重大偏差的是__。
A．投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章B．投标文件载明的招标项目交代期限低于招标文件规定期限C．明显不符合技术规格、技术标准的要求D．投标文件附有招标人不能接受的条件E．投标文件在实质上响应招标文件，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据情况22、工程造价的作用是__。
A．项目决策依据B．制订投资计划和控制投资的依据C．筹集建设资金的依据D．评价投资效果的重要指标E．施工成本控制依据23、在需要传热面积不太大而要求压强较高或传热效果较好时，宜采用的换热器是__。
A．蛇管式换热器B．套管式换热器C．列管式换热器D．板片式换热器24、不计算建筑面积的范围包括__。
A．突出外墙的垛B．地下人防通道C．层高2.3m的贮藏室D．突出外墙的悬挑雨篷E．350mm的沉降缝25、关于建筑面积计算，以下说法正确的有（）。
A．悬挑雨篷应按水平投影面积的一半计算B．建筑物之间的地下人防通道不计算C．悬挑宽度为1.6m的檐廊按水平投影面积计算D．有围护结构的挑阳台按水平面积的一半计算E．无围护结构的凹阳台按水平面积的一半计算。
