监理合同范本
- 格式:doc
- 大小:56.85 KB
- 文档页数:36
监理合同范文五篇监理合同篇1甲方:乙方:应甲方要求,在原甲方与乙方__年__月__日签订合同的基础上,做相应增项。
根据原施工合同,经双方协商,做如下补充协议:一、工程范围__年__月__日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制做与安装。
二、工期要求__年__月__日至__年__月__日。
三、新增工程量详见附表。
四、质量要求按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。
五、付款方式按原合同执行。
六、其它1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议1式2份,甲乙双方各执1份。
3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。
甲方:(盖章)法定代表人:签约日期:乙方:(盖章)法定代表人:签约日期:监理合同篇21、合同管理监理与公路施工的关系公路施工和合同管理监理具有紧密的关系,公路施工的目的就是完成施工双方签订施工的合同内容,完成双方的权利和义务。
首先公路工程从施工招投标开始,通过在市场经济的条件下对竞争性的公路工程采用公开招标的办法,邀请一定的候选人,实现公平公买竞标的方式,最终确定中标单位与业主签订施工合同。
而施工合同则是明确双方责任和义务的具有明确协议的法律文书,它为双方的权利和义务进行了法律层面的规定,所以进行有效的合同管理是对公路施工的保障。
从完成合同角度来看,合同的履行也是完成市场交易的行为,从工程的业主提出项目到施工方中标签订合同的过程,其中合同的履行是公路施工完工的最终结果,而工程施工则是合同签订的之后要进行的,两者互相缺一不可。
从法律的角度来看,合同的签订是决标之后进行的,通过签订正式的合同文件将双方的权责以法律的形式固定下来,使得双方都需要遵守上的条款。
最后从监督的角度来看,只有合同双方完成双方的权利和义务,依照合同的约定完全的履行了合同的规定,才能算合同最终履行完毕。
以上几个方面可以看出公路施工和合同管理是不可分割的紧密关系。
2、公路项目中合同管理监理中存在的问题2.1招标过程中的问题根据相关招标工作调查显示,招标过程中,存在各类违规问题较多。
2024年监理合同范本5篇篇1监理合同范本甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据有关法律法规,为确保甲方所委托工程项目的顺利进行,明确双方权利和义务,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行工程监理事宜达成如下协议:一、工程概况(一)工程名称:____________________(二)工程地点:____________________(三)工程规模:____________________(四)工程内容:____________________二、监理范围及内容乙方对甲方委托的工程实施全过程监理,具体内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全监管、合同管理、信息管理和现场协调等。
具体监理范围及内容根据工程项目的实际情况而定。
三、监理期限监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因工程延期等原因需要继续监理服务,双方应另行协商并签订补充协议。
四、监理费用及支付方式(一)监理费用:根据工程项目的实际情况,经双方协商确定,监理费用为人民币大写________元整(¥______元)。
(二)支付方式:甲方应按以下方式支付监理费用:1. 合同签订后______日内支付监理费用总额的______%作为预付款;2. 工程进度过半且经过乙方评价合格后支付监理费用总额的______%;3. 工程竣工验收合格后支付剩余的监理费用。
五、双方权利和义务(一)甲方权利和义务:1. 甲方有权要求乙方提供全面的监理服务;2. 甲方应提供必要的工作条件,包括但不限于现场办公场所和必要的资料;3. 甲方应尊重乙方的专业判断和建议,不得要求乙方违反法律法规和合同约定进行监理。
(二)乙方权利和义务:1. 乙方应按照合同约定提供全面的监理服务;2. 乙方有权获得约定的监理费用;3. 乙方应尽职尽责履行监理职责,确保工程质量和安全;4. 乙方应对甲方的商业秘密予以保密。
2023年最新监理合同范本9篇第1篇示例:2023年最新监理合同范本监理合同甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系电话:根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规规定,甲方与乙方就甲方工程项目的监理工作达成如下协议:一、合同范围1.1 甲方委托乙方对甲方工程项目进行监理工作,具体工程项目及范围详见附件一;1.2 乙方应按照相关法律法规和甲方的要求,认真履行监理职责,确保工程质量。
二、监理费用2.1 乙方对本项目的监理服务收取费用为(具体金额),支付方式为(一次性支付/分期支付等);2.2 如因工程变更或其他原因,导致监理服务费用发生变化,应另行协商确定。
三、监理职责3.1 决定监理工程质量标准,并进行监督和检查;3.2 对工程施工过程进行监理,并及时提出质量意见;3.3 对工程施工单位的质量管理制度和工艺技术进行监督检查;3.4 对工程设计、施工方案的合理性和可行性进行审核。
四、合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效,至工程竣工验收之日止;4.2 如工程延期或增减监理范围,应及时调整监理合同期限。
五、合同解除5.1 本合同经双方协商一致,可提前解除;5.2 若一方未履行合同义务或严重违约,对方有权解除合同。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;6.2 如协商不成,可向有关部门申请仲裁或通过诉讼解决。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜,可另行签订补充协议;7.2 双方均应遵守合同约定,确保工程质量和安全。
甲方(盖章):日期:附件一:工程项目及监理范围详细说明以上为2023年最新监理合同范本,双方应遵守合同约定,共同确保工程质量和安全,促进工程的顺利进行。
愿双方合作愉快,共同推动工程项目的顺利完成。
第2篇示例:2023年最新监理合同范本监理合同甲方:(监理单位)为确保工程质量,保障双方的合法权益,经甲、乙双方友好协商达成一致意见,签订本监理合同。
一、监理内容1.1 甲方接受乙方委托,按照国家有关法律法规及工程质量技术标准,对乙方的工程进行监理服务,确保工程质量符合相关标准。
监理合同范本(12篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如合同协议、演讲致辞、述职报告、心得体会、工作总结、工作计划、自我鉴定、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, speeches, job reports, insights, work summaries, work plans, self-evaluation, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!监理合同范本(12篇)随着人们法律意识的普遍提高,合同可以随时随地使用。
有关工程建设监理委托合同范本7篇篇1甲方(委托方):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]联系电话:[甲方法人电话]乙方(监理方):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]联系电话:[乙方法人电话]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程建设监理的法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方对特定工程项目进行建设监理事宜达成一致意见,特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程规模:[工程规模描述]4. 工程总投资:[工程总投资额]二、监理范围与工作内容1. 乙方负责对甲方委托的工程项目进行建设监理,包括施工质量控制、进度控制、造价监控以及安全生产监管等。
2. 具体工作内容包括但不限于:(1)审查施工组织设计和重大施工方案;(2)检查关键工序和特殊施工工艺的实施情况;(3)把控工程质量,处理质量问题及事故;(4)审核工程进度计划,确认工程进度款支付申请;(5)协助甲方进行成本控制和造价审核工作;(6)监督施工现场安全文明施工管理。
三、监理期限本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
如因特殊情况需要延长监理期限的,双方应另行签订补充协议。
四、费用与支付方式1. 监理费用:总金额为人民币[监理费总额]元整。
费用明细根据工程项目具体情况在附件中详细列出。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费给乙方,具体支付时间和金额按双方约定的时间节点支付。
工程完工后,甲方应对乙方提交的最终成果文件进行验收,并支付尾款。
乙方需提供相应的发票。
五、双方责任与义务1. 甲方应向乙方提供完整的设计文件、相关资料及信息,并确保其真实性。
甲方应支持乙方的工作,提供必要的现场办公条件。
2. 乙方应按照合同约定履行监理职责,公正、客观地进行监理工作,并对监理结果负责。
工程监理合同范本5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程监理合同范本监理合同编号:______甲方(业主):____________________(或法定代表人)乙方(监理单位):________________(或法定代表人)根据《中华人民共和国建设法》和《中华人民共和国建筑法规》的相关规定,经甲乙双方友好协商,就______(工程名称)、地点______(工程地址)、监理范围、监理工作内容和监理费用等事项签订监理合同如下:第一条合同工程1.1 甲方委托乙方为其施工的______(工程名称)项目进行监理工作。
1.2 工程地址:______。
第二条合同期限2.1 进场日期:______。
2.2 工程完工日期:______。
2.3 合同期限自监理单位进场日期起至完工日期止。
第三条监理范围及工作内容3.1 乙方应对工程的设计、施工过程进行全面监理,确保工程按照设计要求和工程质量标准进行施工。
3.2 乙方应对工程施工现场进行定期检查,对施工单位的作业进行指导和检查,发现问题及时提出整改意见。
3.3 乙方应对施工单位提供的各项报表、记录册等资料进行审核,并对工程支付的款项进行核对验证。
3.4 乙方应与甲方进行及时沟通,汇报工程进展情况,及时解决工程中出现的问题。
第四条质量保证4.1 乙方应确保监理工作符合国家相关法规和标准,并保证监理工作结果符合设计要求。
4.2 如发现工程质量问题,乙方应立即通知甲方,并提出整改意见。
第五条监理费用5.1 本次监理工作的费用为______。
5.2 监理费用包含监理工作的所有费用,不含其他费用。
5.3 按照约定,监理费用应由甲方在______(支付方式)向乙方支付。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同规定,应承担相应的违约责任。
6.2 如因一方原因造成的损失,应由责任方承担相应的赔偿责任。
第七条争议解决7.1 本合同任何一方对合同内容出现争议,应友好协商解决。
7.2 如无法协商解决,应提交至______仲裁。
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(监理单位)地址:法定代表人:联系方式:为明确监理双方之间的权利和义务,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、项目基本信息项目名称:所在地点:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务,具体内容包括但不限于:工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定,保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用,具体费用如下:监理报酬:人民币(大写)(小写)元整。
2. 支付方式:乙方每月向甲方开具监理费用明细清单,甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责,依法监督施工单位的施工行为,发现工程存在安全隐患或质量问题时,应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性,不得故意隐瞒或歪曲事实,不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料,配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用,否则视为违约,应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应当保密,不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下,不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容,应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应当及时协商解除合同,并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程监理合同范本15篇工程监理合同范本1甲方(用人单位)名称:法定代表人:乙方(受聘人员)姓名:___________________性别:____ 出生年月日:_____________民族:_____文化程度:_______________ 居民身份证号码:_________________________家庭住址:_______________________________邮政编码:_______________________________ 电话:___________________根据国家法律和关于政策,经甲、乙双方平等协商,自愿签订本合同:一.聘用合同期限。
(一)本合同为有固定期限的聘用合同。
合同期从________年________月________日至________年________月________日止。
二.工作性质和考核指标乙方同意按甲方工作需要,在________岗位工作,完成该岗位承担的各项工作任务。
考核指标每月为 ________________________________________三.劳动保护和劳动条件公司聘用合同范本甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度的教育和培训,并根据国家规定,为乙方提供保障安全和健康的工作条件和环境。
四.劳动报酬乙方在聘用期间的基本工资为月________________元,奖金见甲方的奖金发放制度。
五.甲方的权利和义务(一) 甲方的权利1.依照国家的关于规定和甲方的规章制度对乙方行使管理权、考核权和奖惩权。
2.合同期间因工作需要,甲方有权调整乙方的工作岗位。
3.有下列情形之一的,甲方可以随时通知乙方解除劳动合同,不受提前三十天通知的限制:(1)在试用期内发现乙方不符合聘用条件的;(2)乙方在试用期不能胜任岗位要求;(3)乙方严重违反甲方工作责任制或甲方规章制度的;(4)乙方严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;(5)乙方被依法追究刑事责任的;(6)乙方连续2个月(季度、年)考核被确定为不称职的;(7)不胜任现职工作,又不接受其它安排的。
工程监理合同范本.5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1工程监理合同范本一、双方约定甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(监理方)地址:法定代表人:联系电话:二、工程情况1、项目名称:2、建设规模:3、工程地址:4、工程概况:5、监理范围及内容:三、监理费用1、监理费用总额:2、付款方式:3、额外费用:4、逾期付款利息:四、监理责任1、监理方应当全程监督、检查工程施工情况,确保工程质量;2、监理方应当及时向委托方汇报工程进度及质量状况;3、监理方应当配合委托方做好施工单位的工作安排;4、监理方应当制定监理报告,评价工程施工质量。
五、委托方责任1、委托方应当按照监理方的要求提供工程相关资料及配合监理工作的开展;2、委托方应当及时处理监理方反馈的问题,并协助监理方解决工程施工中遇到的困难;3、委托方应当按时支付监理费用。
六、变更与解除1、若工程发生变更,须由双方协商决定是否对监理合同进行修改;2、若一方违约,另一方有权解除该监理合同。
七、争议解决1、如因履行本合同而发生的任何纠纷,双方应当友好协商解决;2、如果协商不成,应提交仲裁解决。
八、其他1、本合同自双方签字盖章之日起生效;2、未尽事宜,由双方协商解决。
委托方:(盖章)法定代表人签字:日期:监理方:(盖章)法定代表人签字:日期:篇2工程监理合同范本甲方(监理单位):______________(简称甲方)乙方(被监理单位):______________(简称乙方)鉴于乙方委托甲方为其工程项目进行监理工作,双方经友好协商确定以下工程监理合同:第一条工程监理的内容及范围1.1 甲方将为乙方的工程项目提供全面的监理服务,包括但不限于工程项目的设计、施工、预算、进度等方面的监督和管理。
1.2 甲方将依据监理合同的约定,对工程项目进行现场检查、技术审核、资料核对等工作,并对发现的问题提出监理意见和建议。
1.3 乙方应在监理合同中明确工程项目的具体范围、工作内容及监理的工作时间和工作条件,以确保监理工作的顺利进行。
工程建设监理合同(范本)5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号:XXXXX甲方(监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________乙方(被监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程,甲方同意为乙方提供工程建设监理服务,并根据以下条款达成一致:第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理,包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中,全程严格依照国家有关法规和标准要求,对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用,费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用,甲方有权暂停或终止监理服务,并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权,不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件,以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求,如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任,必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务,乙方有权要求返还已支付的监理费用,并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议,甲方有权暂停监理服务,并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释,应经双方协商一致,并签署书面协议。
精品文档建设工程监理合同示范文本(征求意见稿)中华人民共和国住房和城乡建设部国家工商行政管理局二00八年五月.精品文档第一部分建设工程监理合同协议书委托人(全称):监理人(全称):依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程委托的监理服务和相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况委托人委托监理人服务的工程概况如下:1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程总投资:二、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条件、专用条件中的定义相同。
三、合同文件组成下列文件均为本合同的组成部分:1.协议书;2.中标函或委托书;3.监理投标函;4.通用条件;.精品文档5.专用条件;6.附录,即:附录A——服务范围和内容;附录B——委托人提供的人员、设备和设施;附录C——收费金额和支付。
7.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、双方承诺1.监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同附录A 中约定范围内的服务。
2.委托人向监理人承诺,按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员,并按附录C中注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理服务费用。
五、服务期限本合同附录A中约定的服务自年月日开始,至年月日完成。
六、合同的订立及生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定后生效。
本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
.精品文档委托人:(签章)委托人:(签章)地址:地址:法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮编:邮编:电话:电话:.精品文档第二部分通用条件1.定义与解释1.1 下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:定义“工程”是指委托人委托监理人实施工程监理及相1.1.1关服务的建设工程。
“委托人”是指合同中委托监理人的一方,及其合1.1.2法继承人和允许的受让人。
及其合法“监理人”是指合同中提供服务的一方,1.1.3继承人和允许的受让人。
“承包人”是指与委托人签订施工承包合同或工程1.1.4总承包合同的第三方。
中详A1.1.5 “服务”是指监理人按照合同约定履行附录包括正常服务和附加细约定的工程监理及相关服务的工作,服务。
中约定的服务范围和内“正常服务”是指在附录A1.1.6 容。
“附加服务”是指以下原因而增加的服务:①委托1.1.7正常服务范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②因非监理人原因增加的工作量或工作时间。
是指委托人委托监理人对建设工程施工1.1.8 “工程监理”对安全生产进行监阶段的质量、进度、费用进行控制管理,.精品文档督管理;对合同、信息等进行协调管理。
具体范围和内容在专用条件和附录A中约定。
1.1.9 “相关服务”是指委托人委托监理人在勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段、保修等阶段提供咨询或服务。
具体范围和内容在专用条件和附录A中约定。
1.1.10 “项目监理机构”是指监理人派驻本工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.11 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.12 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指承包人及与本工程有关的其他法人或实体。
1.1.13 “日”是指一天零时至第二天零时的时间段。
1.1.14 “月”是指按公历从该月中任何一天开始的一个公历月的时间段。
1.1.15 “商定的补偿”是指专用条件中约定的根据本合同应付的附加款额。
1.1.16 “书面形式”是指有形表现所载内容的形式,包括合同文件、信件、电报、传真等。
.精品文档解释 1.2 对合同文件的解释1.2.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种(含)以上语言文字时,应以汉语为准。
1.2.2 构成合同的文件应被认为是互为说明的。
如果合同文件中的约定之间产生含糊或歧义,合同文件解释按时间顺序以双方最后签认的为准。
解释合同文件的优先顺序为:(1)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;(2)协议书;(3)专用条件及附录A、B、C(4)通用条件;(5)中标函或委托书;(6)投标函。
法律 1.3 本合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中约定的部门规章或项目所在地的地方法规、法规地方规章及标准规范。
及标本合同适用的法律法规及适用于本工程的标准规范。
准规范2. 监理人的义务2.1 服务监理人应按本合同约定提供工程监理及相关服务,服务范围按附录范围A中的约定。
.精品文档项目 2.2 监理人应组建满足工程监理及相关服务工作需要的项目监理机构,监理向委托人报送委派的总监理工程师及项目监理机构主要人员名单。
机构2.2.1 在服务期限内,项目监理机构人员应保持相对稳定,以保证服务工作的正常进行。
监理人可根据工程进展和业务需要对项目监理机构人员作出合理调整。
若更换现场监理人员,应以相当资格与技能的人员替换。
其中,更换总监理工程师须提前7日向委托人报告,经委托人同意后方可更换。
2.2.2 如果监理人员存在以下情况之一,监理人应及时更换该监理人员:(1)严重过失行为;(2)违法或涉嫌犯罪;(3)不能胜任所担任的岗位要求;(4)严重违反职业道德。
.精品文档认真 2.3 监理人履行合同义务期间,应遵循监理职业道德准则和行为规范,严格按法律法规及标准提供服务。
履行2.3.1 在委托服务范围内,职责委托人和承包人提出的任何意见和要求,监理人应及时拟定处置意见,再与委托人、承包人协商确定。
委托人与承包人之间发生争议时,监理人应根据自己的职责与委托人、承包人进行协商。
2.3.2 当委托人与承包人之间的争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应当如实提供有关证明材料。
2.3.3 监理人可在授权范围内对委托人与第三方签订合同中规定的第三方义务提出变更。
如果变更超过授权范围,则这种变更须经委托人事先批准。
在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所做的变更未能事先报委托人批准时,事后应尽快通知委托人。
在监理过程中如果发现承包人的人员工作不力,监理人应要求承包人调换有关人员。
工程 2.4 监理人在履行合同义务期间,应按专用条件中约定的内容、时间和份数向委托人提交工程监理及相关服务的报监理及相告。
关服务报告.精品文档使用 2.5 监理人使用附录B中委托人提供的设备、设施和物品除合同另有约定外,委托属于委托人的财产,在服务完成或合同中止时,应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给委人的托人,并按专用条件中规定的时间和方式移交。
财产3. 委托人的义务3.1 委托人应将监理人、授予监理人的权限及时书面通知告知第三方,并在委托人与第三方签订的合同文件中予以明确。
第三方3.2 提供委托人应按照本合同附录B的约定,在约定的时限内免费向监理人提供有关的工程资料。
资料在合同履行过程中,委托人应随时向监理人提供新近掌握的与工程有关的资料。
提供 3.3 委托人应为监理人开展服务工作提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照本合同附录B工作中的约定,免费向监理人提供履行服务所必需的人员、设备、设施和物品等。
条件3.3.2 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
委托 3.4 委托人应及时授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。
人代委托人应将委托人代表的职责和权力书面告知监理人。
表当委托人更换委托人代表时,应提前7日书面通知监理人。
委托 3.5 委托人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何人指意见或要求,应首先向监理人提出。
令.精品文档答复 3.6 委托人应当在专用条件约定的时间内就监理人书面形式提交并要求作出决定的事宜作出书面形式的答复。
收费3.7 委托人应按合同附录C的约定支付收费金额。
金额支付4. 责任与保险4.1 监理人应按照法律法规及本合同约定履行义务并承监理担相应的责任。
人责4.1.1 任监理人应按照有关法律法规及本合同对工程施工的质量和安全实施监督管理。
对工作失职造成损失的,承担相应的监理责任。
4.1.2 监理人未履行本合同约定的义务,对应当监督检查的项目不检查或不按规定检查或因工作过失,给委托人造成损失的,应当承担相应的赔偿责任并支付赔偿金。
赔偿金=直接经济损失×受损失部分的相应收费金额比率赔偿金累计数额不超过监理人的服务收费金额总额(扣除税金)。
4.1.3 监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应补偿委托人由该索赔引起的费用。
4.1.4 因承包人违反承包合同约定或监理人的指令,发生工程质量安全事故、导致工期延误等造成损失,且监理人无过失的,监理人不承担赔偿责任。
.精品文档4.1.5 因不可抗力导致本合同不能全部或部分履行,监理人不承担相应的责任。
委托 4.2 委托人应按照法律法规及本合同约定履行义务并承担相应的责任。
人责4.2.1 委托人应按照法律法规对本工程的实施取得相应任政府部门的许可。
如果委托人违反有关规定未取得许可擅自实施工程,对监理人造成的损失,应承担相应的责任。
4.2.2 委托人违反本合同约定或因其他非监理人原因造成监理人的经济损失,委托人应予以赔偿或补偿。
4.2.3 委托人向监理人的索赔不成立时,应补偿监理人由该索赔引起的费用。
4.2.4 委托人未能按合同附录C的约定支付监理服务费用,应承担违约责任。
保险 4.3 委托人可要求监理人对监理人的过失责任进行保险,保险费用由委托人承担。
5. 合同生效、变更与终止合同5.1 按协议书中的约定生效。
生效开始5.2 双方按协议书中约定的开始和完成时间作为本合同和完的服务期限,但根据双方补充协议调整服务期限的除外。
成经双方协商一致后可进行变更任何一方提出变更请求时, 5.3.精品文档变更。
情况 5.4 由于非监理人原因导致服务时间延长、服务内容增加,经双方协商一致,所延长的服务时间、增加的服务内容改变视为附加服务。
委托人应按专用条件的约定向监理人支付附加监理服务费用。
5.4.1 由于委托人或承包人的原因使监理人的服务受到阻碍或延误,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。
监理人完成的此项服务应视为附加服务。
5.4.2 如果委托人书面提出专用条件约定以外的相关服务要求,监理人完成此项服务应视为附加服务。
5.4.3 如果委托人以书面形式提出要求,监理人应提交变更服务的建议方案,该建议方案的编写和提交应视为附加服务。
5.4.4 本合同生效后,如果实际情况发生变化,使得监理人不能提供全部或部分服务时,监理人应立即通知委托人。
其善后工作以及恢复服务的准备工作,应视为附加服务。