楼地面分包合同
- 格式:doc
- 大小:39.00 KB
- 文档页数:7
楼地面水磨石及找平合同
总包单位:(甲方)赣州市师范专科学院(图文信息中心)(简称甲方)承包单位(乙方):水磨石组长(简称乙方)
一、1.工程名称:赣州市高等师范专科学校(图文信息中心)
2.工程地点:105国道旁
3.承包形式:包工、不包料(甲方借9辆斗车供乙方使用,乙方承担使用的水磨石机具)。
二、工程单价和结算方式:楼地面含找平14元/㎡,踢脚线5.5元/m,楼梯踏步、休息平台含找平按展开面积计算24元/㎡
三、结算方式:开工后每月结算实际工程量的80℅,工程竣工后结95℅,在竣工验收合格后六个月内结清所有工程款。
四、自签订合同日起,乙方一个月内完成图文信息中心所有水磨石地面,如不能完成,每推迟一天甲方将对乙方处以1000元罚款,依次累计。
五、以开工期算乙方每六天向甲方借伙食费,每人每天15元。
六、本项工程按省级优良工程进行验收,验收达到省优标准后,每平方米奖励乙方1元人民币。
甲方负责人:乙方负责人:
家庭住址:家庭住址:
银行帐号:银行帐号:
电话号码:电话号码:
身份证及复印件:身份证及复印件:。
木地板合同模板(实用8篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!木地板合同模板(实用8篇)合同是一种重要的契约形式,在现代社会中,由于人们的法律意识日益增强,合同的使用越来越频繁。
瓷砖合同范本篇一:地砖粘贴分包合同甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和北京市人民政府〔2010〕28号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目一、工程内容;内外贴墙地砖项目。
二、工程期限为 6天。
自20xx年10月17日至20xx 年10月22 日止。
第二条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,技术交底记录,精心组织施工,保证工程质量。
如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第三条安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全技术交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。
施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第四条生活管理一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供乙方付费。
第五条分包工程费单价一、墙砖地砖同算26元㎡,楼梯间35元㎡。
按照实际发生工程量结算。
二、乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。
乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。
第六条施工机具一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
二、手持操作工具,由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
第七条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
分包工程合同模板(集锦3篇)1.分包工程合同模板第1篇甲方:____________________乙方:____________________甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定,顺利、优质、安全、高效地完成本工程,本着平等、自愿、互利、互惠原则,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程名称:____________________二、工程地点:____________________三、承包范围及内容:现甲方拟将____________________制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。
四、承包的范围及所涉及事项:施工中乙方必须听从甲方指挥,严格按甲方要求的开挖顺序开挖,严禁不听指挥乱开乱挖,施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的,甲方有权立即终止合同,并不支付任何费用,情节严重造成重大损失的,追究相应的法律责任。
施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理,所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗,因土方施工而造成的道路污染必须及时清理,若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。
晚间施工时,甲方负责大灯照明。
甲方保持开挖土方干燥,必要时配合井点排水。
五、工程量及单价确认土方开挖前,甲、乙双方一起测量原地坪标高,经双方签字确认后方可进行开挖,挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。
所挖土方必须经验收一次通过。
若因乙方原因造成的返工由乙方负责。
单价:泥浆按砼方量1:3比例计算土方_________元/m,泥浆_________元/m,场内短驳_________/m,回填_________/m。
六、周边关系的协调乙方进场后,必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。
七、付款方式完成全部工程量付总工程款的50%,余款四个月内一次性付清。
八、安全生产要求乙方必须严格按设计及规范施工,如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故,责任一切由乙方自负,另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员,否则发生安全事故一切由乙方承担。
楼地面找平承包协议样本甲方:(出租人/业主)地址:(楼地面的详细地址)乙方:(承包人/承包公司)地址:(承包人/承包公司的详细地址)鉴于乙方具备承包楼地面找平工程的能力和资质,甲方愿意将楼地面找平工程委托给乙方进行承包,双方达成以下协议:一、工程范围1.找平范围:甲方将楼地面的找平工程委托给乙方进行,包括但不限于楼地面的打磨、修补、铺设地板等工程。
2.工期:乙方应当在协议生效后的30天内完成整个找平工程。
3.工程预算:甲方将支付给乙方的工程总金额为(具体金额)。
二、工程要求1.找平质量:乙方应确保楼地面的找平工程符合相关行业标准和甲方的需求,保证工程质量。
2.施工资质:乙方应当具备施工资质,并按照相关法律法规进行施工。
3.施工安全:乙方应保证施工过程中的安全,遵守相关法律法规,负责任何因施工而造成的人员伤亡或损失。
4.环保要求:乙方应采用环保材料,遵守相关环保要求。
三、付款方式1.预付款:甲方应在协议生效后的3天内支付给乙方工程款的20%,即(具体金额)。
2.进度款:乙方应在工程完成的20%、50%和80%等里程碑节点时向甲方提交工程进度报告,甲方则相应支付到达进度的阶段款项。
3.尾款:乙方应在整个工程完工后的7个工作日内提交竣工报告和验收意见书,甲方经验收合格后应支付剩余款项。
四、违约责任1.乙方未按时完成工程的,应向甲方支付工程合同总金额的1%作为逾期违约金。
2.乙方未保证工程质量,经过甲方验收不合格的,乙方应根据甲方要求进行整改,并确保整改达到甲方要求,否则甲方有权解除本协议。
3.若乙方严重违反施工安全规定,造成事故的,乙方将承担全部责任,并进行相应的赔偿。
五、保密条款1.双方同意对本协议的内容及工程进行保密,未经对方书面许可,不得对外披露。
2.本协议的终止、解除或履行终止后,保密义务仍然有效。
六、争议解决本协议执行过程中发生的争议,双方应协商解决;如无法协商解决,则提交有管辖权的人民法院裁决。
地面铺设工程分包合同合同编号:合同编号签订日期:签订日期一、合同双方甲方:甲方名称地质:甲方地质方式:甲方联系方式法定代表人:甲方法定代表人经办人:甲方经办人乙方:乙方名称地质:乙方地质方式:乙方联系方式法定代表人:乙方法定代表人经办人:乙方经办人二、工程概况1.工程名称:地面铺设工程2.工程地点:工程地点3.工程规模:工程规模4.工程内容:本工程包括但不限于:地面铺设材料的选购、设计与施工、施工期间的设备安装与拆卸、工程验收等。
5.工程进度:工程进度6.施工单位:甲方三、合同约定1.工期(1)乙方应于本合同生效后7日内提供施工计划并报甲方审核。
(2)乙方须确保工程在合同约定的工期内按时完工,延迟竣工的,应承担相应的违约责任。
(3)工程完工后,乙方应通知甲方及时进行验收。
2.合同价款(1)本合同工程的总价款为:总价款。
阶段一:xx%(预付款);阶段二:xx%;阶段三:xx%;阶段四:xx%;阶段五:xx%(最终付款)。
(3)乙方应妥善保管并提供与支付有关的发票、单据等证明文件。
3.质量要求(1)乙方应按照国家标准及相关规定进行施工,确保所提供的材料和施工质量达到合同约定的要求,确保工程的安全性和可靠性。
(2)甲方有权随时对施工进行检查和监督,对发现的质量问题提出整改要求,乙方须及时作出回应并采取纠正措施。
(3)乙方应提供适用于工程的合格材料,并进行必要的检测和验收。
4.违约责任(1)任何一方违反本合同约定的条款,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
(2)如乙方延迟竣工或未按照合同约定的质量要求进行施工,甲方有权要求乙方支付违约金。
违约金的计算方式为:每延迟一天,乙方应支付相当于合同价款总额0.1%的违约金。
(3)如乙方严重违反施工质量要求,导致工程无法使用或需要重新施工,甲方有权解除合同,并要求乙方承担全部经济损失。
5.保密条款(1)本合同签订后,除非经过双方书面同意,任何一方不得向第三方透露与本合同相关的商业机密和技术秘密。
墙地砖施工合同4篇墙地砖施工合同1甲方(全称):乙方(全称):经甲、乙双方协商,甲方将__的卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分包给乙方施工。
为明确甲、乙双方的责、权、利,确保工程的质量、进度、安全及文明生产,特订立本合同,供甲乙双方共同遵守执行。
一、工程概况工程名称:__工作范围:卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分项工程工期:X年X月X日至X年X月X日二、承包方式和计费标准1、承包内容结算方式:包括清理基层、材料运输、勾缝、过门石安装、踢脚线安装;结算方式为:根据现场实际完成面积计算及结算。
2、合同价格:1墙面砖单价:元/㎡2卫生间地砖单价:元/㎡3地板砖单价:元/㎡4门厅墙地砖单价:元/㎡5楼梯踏步及平台砖单价:元/㎡(以上地砖均包含踢脚线在内,不另计算面积)三、工程款审核及支付1、乙方根据工程实际完成情况向甲方申请借支生活费;2、乙方工程竣工后,经甲方初验合格付至总工程款的80%,待业主验收合格后付至总工程款的95%,余款为质量保修金,待竣工验收后一年后一次付清。
3、乙方应向甲方提供2年的质量保证承诺书,如果出现质量问题,甲方通知后,乙方应在收到通知后24小时内赶赴现场进行维修。
四、四、甲乙双方责任及权利1、甲方配备管理人员,负责编制进度计划、施工方案,负责物料、设备的供应及调度,及时进行施工安全技术交底;2、甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件;3、乙方必须按甲方提供的施工任务、技术要求组织施工,乙方施工人员应满足甲方的合理进度安排;4、乙方应自备施工所需工具,并有义务对交叉施工的其他班组进行积极配合;5、乙方应自觉爱护甲方施工场地内的机械及设备,并保护本班组及其他班组成品及半成品及其他劳动成果的责任,如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需及时清理场地;6、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、质量、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排,保证工完厂清;若乙方拒绝或漠视甲方对上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,费用由乙方承担。
地坪分包合同
一、合同主体信息
甲方:(公司名称)
地址:(公司地址)
法定代表人:(法定代表人姓名)
电话:(联系电话)
乙方:(公司名称)
地址:(公司地址)
法定代表人:(法定代表人姓名)
电话:(联系电话)
二、合同背景
鉴于甲方为工程项目需要进行地坪施工,现委托乙方进行地坪施工分包服务,双方达成如下合同:
三、服务内容
1.乙方接受甲方委托,负责进行地坪施工的具体操作和施工工艺。
2.地坪施工具体包括:(列举具体工程项目的地坪施工内容)
3.地坪施工的具体要求和标准以双方书面协议为准。
四、服务费用
1.地坪施工分包服务的费用为:(具体金额)。
2.费用支付方式:分期支付/一次性支付(根据具体协商确定)。
3.费用支付时间:(具体约定支付时间)。
五、合同期限
本合同自双方签署之日起生效,至地坪施工完工验收合格之日为止,本合同解除。
六、合同违约责任
1.如有一方未履行本合同约定的义务,应承担违约责任。
2.违约方应在接到对方书面通知后,立即采取补救措施。
七、其他条款
1.本合同经双方签字盖章后生效,合同一式两份,双方各持一份,
具有同等法律效力。
2.合同有任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管
辖权的人民法院处理。
甲方(盖章):_________(公司名称)
日期:_________
乙方(盖章):_________(公司名称)
日期:_________。
楼地面工程施工合同甲方:(施工单位名称)法定代表人:(姓名)地址:(地址)电话:(联系方式)乙方:(业主名称)法定代表人:(姓名)地址:(地址)电话:(联系方式)经甲乙双方友好协商,达成如下意向,双方本着诚实守信的原则,自愿签订本合同,共同遵守合同条款,维护双方合法权益。
一、工程概况1. 工程名称:楼地面工程2. 工程地点:(详细地址)3. 工程范围:包括楼地面防水、铺设地砖、装修等相关工作二、工期1. 工程合同自双方签字盖章之日起生效,经过协商确定工程周期为(具体时间),逾期甲方须支付违约金给乙方。
2. 若工期因非人为原因需要延长,应提前书面通知对方,并经对方同意后延长工期,双方再协商具体时限。
三、施工内容1. 甲方负责楼地面工程的设计、材料采购、施工、验收等全部工作。
2. 乙方提供施工所需资料、配合相关工作,并支付工程款项。
四、工程报价及付款方式1. 本工程总造价为(具体金额),甲方应在合同签订之日起收取工程总价款的(比例)作为预付款,剩余款项分期支付。
2. 每次付款比例及付款日期由双方协商确定,乙方应按时支付工程款项,否则视为违约,另行支付违约金。
五、质量保证1. 甲方保证工程质量符合相关标准,并负责保修期内的维护及维修。
2. 工程验收合格后,乙方应在(保修期限)内发生的质量问题,及时通知甲方,由甲方进行维修。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务,应当承担相应违约责任。
2. 违约方应支付对方相应的违约金,并赔偿相应的损失。
七、争议解决双方如发生争议,应友好协商解决,协商不成的,应向有关部门申请仲裁,具体仲裁机构及程序另行约定。
八、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效,解决施工过程中的有关问题。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行商定。
乙方(盖章):_________________ 日期:__________甲方(盖章):_________________ 日期:__________以上内容经双方签字盖章后生效。
地板合同范本(推荐9篇)地板合同范本第1篇甲方:________乙方:________一、甲方因沭阳县东吴村镇银行楼上装饰工程需要,从乙方处购买一批墙地砖,具体如下:1、丰德瑞陶瓷有限公司生产的地砖,规格:____元/片数量____片总金额:____元即大写:____。
2、彩福牌30×45墙面砖,单价:____元/片,数量:____片。
金额:____元,即大写:____。
3、30×30地砖,单价:____元/片,数量:____片。
金额:____元,即大写:____。
二、付款方式:签订合同时,甲方付给乙方____元,即大写____,余款:____货到工地三日内付清。
三、乙方保证所供地砖符合国家相关标准,并提供检测报告等。
四、乙方负责将货物送到甲方指定地点,卸力、上楼等费用由甲方承担。
五、甲方用不完可以退货,但需将货物送至乙方库房。
六、违约责任:本合同经双方签字即生效,如有违约赔偿对方一万元违约金。
七、未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):________乙方(公章):________法定代表人(签字):________法定代表人(签字):____________年____月____日____年____月____日地板合同范本第2篇购方:供方:购方因工程建设需要,经双方友好平等协商,依照《中华人民共和国合同法》等有关规定,遵循平等、自愿公平和诚实守信的原则,就如下事项达成一致协议定立本合同,以兹双方遵照执行。
一、工程概况:1、工程名称:______________________________2、工程地址:______________________________二、产品明细:1、供方为购方定做下列产品:2、以上数量为暂估数量,合同签订之日起三天内,购方应认真核实实需数量,并出具加盖公章的确认函通知供方,最迟五天内可重新调整数量,超出五天的,供方将按本合同数量为依据进行生产。
建筑劳务分项分包合同(楼地面工程)项目名称:工程地点:签订时间:发包方(甲方):青岛琨鹏建筑工程劳务有限公司承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循公平公正、平等自愿、诚实信用的原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、工程工期:详项目施工计划二、承包范围及方式:1、承包范围:2、承包方式:包人工、包小型机具、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式。
3、工作内容:砼、砂浆楼地面:材料场内水平及垂直运输、砼或砂浆搅拌、基层清理、抄测标高控制点线(甲方)、砼原浆收面(砂浆压光、收面)三遍压光,养护,成品保护,配合做砼(砂浆)试验(包括安全文明施工用工、清理现场)。
三、合同价款1、合同单价为:按实际施工面积元/M2此单价为综合含税包干价格,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整。
2、承包范围外的零星用工单价为元/工日,以项目部开出工日数为准并附有详细施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。
四、工程结算与支付1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证,按实际施工面积以平方米计算。
2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。
3、乙方承担的施工项目按合同单价计算,按实际完成的工程量,由总包方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
4、乙方垫资至主体层后甲方每月支付部分生活费,工程款年底付完成总工程量的80%。
5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书,由现场施工管理人员初步审核,交经营层审核,双方办理结算手续。
同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金,结算工程款的80%,余款年底(农历)一次付清。
5、工程款支付条件1)所有施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。
考勤表由甲方保存并报总包方一份。
2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议,由总包方监督执行。
3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表,工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可对照身份证予以领取工资。
以上三条作为支付工程款的依据,缺一不可。
只有当完成工人工资发放,且无任何争议下,才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的所有主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。
6、若因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时,乙方应予以理解。
五、双方责任(一)甲方1、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、安全、材料限额用量的交底工作。
2、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂费用由乙方自理。
3、甲方提供施工现场临时用水用电。
(二)乙方1、乙方驻现场管理人员: (乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于28天,以甲方考勤为准,缺勤1天罚款500元)。
2、乙方必须向甲方提供进场人员名单、个人照片、验身份证原件、提供身份证复印件、已婚人员提供结婚证、计划生育证,并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到总包方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。
遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定,接受甲方及总包方监督和指导,加强安全生产意识,将安全生产放在首位,严格遵守国家有关安全操作规程、规范,不违章、违规操作。
贯彻执行“安全生产、预防为主”的方针,加强安全生产管理,对工人进行班前安全交底,严防事故的发生。
一旦发生事故,按“三不放过”的原则认真处理,并由责任方承担一切费用和损失。
6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定,对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点,履行书面领还手续。
总包方提供乙方施工人员使用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下使用,应节约使用材料不得浪费。
总包方提供乙方施工人员使用的机具,乙方负责包干使用,不得带离施工现场,由于使用不当造成的损坏,修理费用由乙方负责,无法修复的由乙方按原价赔偿。
乙方施工人员使用的手提式工具由乙方自备以满足施工需要,总包方不再提供。
若施工所需,临时向总包方借用时从仓库中领取使用,完工后如数归还,对借用的机具要严格按操作规程使用,加强维护与保养,如有丢失或损坏的,按购买原价从乙方结算款中扣除。
7、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%。
进场前必须递交特殊工种上岗证。
8、甲方管理人员安排乙方施工人员加班,乙方必须无条件接受安排。
凡不服从甲方管理人员安排者,第一次罚款5000元,第二次罚款10000元,第三次甲方有权责令乙方无条件退场。
经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。
六、工期、质量、成品保护1、工期:乙方按照总包方现场合理编制的工期组织计划施工,属乙方责任不能按时完成任务的,总包方有权组织人员赶工期,赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。
因乙方原因造成工期延误者,每延期一天,乙方除承担总包方因此造成损失外,甲方将视具体情况,有权要求乙方按2000-5000元/天支付违约金。
2、质量:乙方在施工中应严把质量关,必须严格按照国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工,达到验收标准。
无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理,由乙方原因造成的质量缺陷,乙方必须按照总包方的要求及时返修、整改,返工修补所发生的费用、损失由乙方承担。
3、成品保护:乙方应协助总包方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,总包方将视损坏程度作2~5倍罚款。
非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处罚。
七、安全生产1、进入公司上班前,必须做好三级教育,经考试合格后方可上岗。
杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤。
在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,安全施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。
乙方不服从甲方及总包方管理人员指挥,因违反上述规定而发生安全事故,其损失由乙方负责,并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承担由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作,事后根据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。
2、总包方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,由乙方自行解决。
4、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
5、未和甲方签订《劳务用工合同》的工人,发生任何事故和纠纷与甲方无关,签订《劳务用工合同》的工人在工程所在场地范围内出现人身伤害事故的按如下解决:①、乙方人员在施工过程中由于自身疏忽大意、嬉笑打闹、未佩戴安全帽(带)、疲劳作业、酒后作业、带病作业等自身原因非楼层防护不到位的情况所造成的人身伤害:医药费3万元以下(含3万元)的由乙方承担全部费用;医药费高于3万元小于5万元(含5万元)的甲方承担20%,其它由乙方负责;医药费高于5万元小于10万元(含10万元)的甲方承担30%,其它由乙方负责;医药费在10万元以上的双方协商解决。
(以上甲方所承担的费用仅限于医药费,其它相关的误工费、营养费、补偿费等等全部由乙方承担)②、工人因酒后作业、带病作业、打架斗殴造成的人身伤害由乙方全部负责。
③、工人在现场做出超出劳务范围外的事情,必须经过甲方项目责任人同意,擅自主张施工所造成的人身伤害由乙方和工人自己承担,或工人自己找指使施工人协商解决。
八、文明施工及环境保护1、文明施工:乙方要协助总包方加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做好现场文明施工。
在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作200~2000元的罚款。
在施工现场大小便者发现一次罚款500元。
2、环境保护:甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业安全健康以及环境保护知识的教育培训。
负责按照工程建设安全生产的有关规定及公司环境与职业安全健康管理文件的要求,对乙方职业安全健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查。
九、劳动合同的解除经甲、乙双方协商一致,乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:1、在试用期间,发现乙方不符合录用条件的;2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;3、严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;4、严重违反安全操作规程,屡教不改,并且造成重大安全事故的,还须承担全部损失;5、严重违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准,造成重大质量问题或者质量安全隐患的,除解除劳务合同外,还须承担全部工料损失;6、施工、技术力量不足,工程进度严重滞后的。
十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同,应支付违约金元,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,按法律规定承担赔偿责任。
非因双方原因造成违约除外。
十一、纠纷的解决1、由于乙方原因中途退场和违约,除已完工程量不再结算外,给总包方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保留索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失,由甲方负责,甲乙双方同时保留索赔的权力。
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉地维护地方及现场的综合治安,如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为,均有乙方负责承担。
3、乙方未完成合同工作内容,甲方有权给予处罚,甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时,该派工单作废,结算不予认可。
4、相关收尾工作由乙方负责,甲方及总包方通知乙方24小时后,乙方未做出答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承担,从结算款中扣除。
5、每次材料转运、施工完成后,乙方必须做到工完场清。
否则,视具体情况对乙方处以200~1000的罚款,从工程结算款中直接扣除。
6、乙方进场施工人员必须戴安全帽,否则每人每次罚款200元。
7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的20倍进行处罚,从工程结算中直接扣除。
十二、双方约定其他事项十三、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,签字盖章后生效,结算完成后失效。