工程合同终止协议样书

施工终止合同模板本施工终止合同（以下简称“本合同”）由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工方”）于日期签订。

一、背景1.1 业主与施工方于日期签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为________。

1.2 原合同约定，施工方应按照约定的工程内容、工程质量、工程进度等要求完成施工。

1.3 由于不可抗力等因素，导致施工无法按照原合同约定的进度进行。

二、终止合同2.1 在本合同签订之日起，原合同立即终止。

2.2 业主和施工方应按照原合同约定，互相解除合同权利和义务。

2.3 本合同签订后，施工方应立即停止施工，并按照业主的要求清理施工现场。

三、结算3.1 施工方应在本合同签订之日起内，向业主提交一份详细的工程结算报告，包括已完成工程的工程量、工程款支付情况、工程变更情况等。

3.2 业主应在收到施工方提交的工程结算报告后内进行核实，并将核实结果通知施工方。

3.3 业主和施工方应在本合同签订之日起内，按照原合同约定和本合同的约定，协商确定最终工程款支付金额。

3.4 业主应在确定最终工程款支付金额后日内，向施工方支付该金额。

四、保密4.1 双方同意，本合同的内容和签订过程，除依法应当向行政机关、司法机关提供的情况外，应对外保密。

4.2 双方违反本条保密义务的，应承担相应的违约责任。

五、争议解决5.1 双方在签订、履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2 如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（业主）：________乙方（施工方）：________签订日期：________（注：以上仅为施工终止合同模板，具体合同内容应根据双方实际情况进行修改和完善。

）。

合法的建筑工程施工合同样书甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将____________工程（以下简称“工程”）发包给乙方施工，经双方协商一致，订立本合同，以共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程单价：____________1.5 工程总价：____________（大写：_________________________元整）第二条合同范围和内容2.1 乙方承担本合同第一条所述工程的施工，包括设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。

2.2 乙方应按照本合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程施工，并保证工程通过验收。

第三条合同价格3.1 本工程采用固定总价合同，工程总价详见本合同第一条第1.5款。

3.2 乙方在合同签订后，应向甲方提交工程预付款的申请，甲方在核实后支付预付款。

3.3 乙方在工程进度达到约定的比例后，应向甲方提交进度付款的申请，甲方在核实后支付进度款。

3.4 工程验收合格后，乙方应向甲方提交工程尾款的申请，甲方在核实后支付尾款。

第四条工程质量4.1 乙方应按照国家和行业的质量标准和规范进行施工，保证工程质量。

4.2 乙方应接受甲方及有关部门的检查和监督，对检查中发现的问题及时整改。

4.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到验收合格为止。

第五条工程进度5.1 乙方应按照本合同约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

5.2 乙方应定期向甲方报告工程进度，如有特殊情况应及时通知甲方。

第六条安全生产6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保工程施工安全。

终止劳动合同的协议书样书通用版6篇篇1甲方（用人单位）：__________________________乙方（劳动者）：__________________________鉴于甲乙双方于____________年____月____日签订的劳动合同，因特定原因需终止该合同，经双方充分协商一致，达成如下协议：一、协议背景双方基于共同意愿，因_________________________原因，决定提前终止原劳动合同。

甲乙双方均尊重彼此的选择，并本着诚实、公平的原则，达成此协议。

二、协议内容1. 劳动合同终止时间：原劳动合同自____________年____月____日起，现经双方协商一致，自____________年____月____日起正式终止。

2. 双方权利与义务：（1）甲方应支付乙方的工资、奖金、津贴、补贴等劳动报酬至劳动合同终止日。

（2）乙方应完成的工作交接事项及时间为：____________________________________________________________________ _。

（3）关于保密义务、竞业限制及其他未尽事宜，双方按照原劳动合同及相关法律法规执行。

3. 福利待遇处理：（1）截止劳动合同终止日，乙方应享有的各项福利待遇，甲方将按照国家和地方相关规定予以结算和支付。

（2）除此之外，双方经协商，甲方额外支付乙方一次性补偿金（如有）__________元。

4. 违约责任：双方应严格遵守本协议的各项约定，如一方违约，应承担相应的法律责任。

5. 争议解决：如因本协议履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交劳动争议仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

6. 其他补充条款：____________________________________________________________________ _。

三、签署与生效本协议经甲乙双方签字（或盖章）后生效。

工程合同终止通知尊敬的[对方公司名称]：主题：关于[项目名称]工程合同终止的通知根据我们之间于[合同签订日期]签订的编号为[合同编号]的《[工程名称]施工合同》，现因[终止原因，例如：项目方向调整、资金问题、合作方策略变更等]，我方不得不做出艰难决定，提出终止上述工程合同。

我们深知这一决定可能给您带来的不便和损失，对此我们表示诚挚的歉意。

在此，我方愿意按照合同约定和相关法律规定，承担相应的责任，并就合同终止事宜进行如下协商：1. 合同终止时间：自[具体日期]起，上述工程合同自动终止。

2. 结算事宜：我们将尽快组织双方财务及技术人员，对至[合同终止时间]为止的所有工程款项进行清算，确保双方权益不受损害。

3. 设备与材料处理：请贵公司在收到本通知后，停止所有未完成工作及材料的采购，对于已到场的材料和设备，我们将依据合同条款进行处理。

4. 现场交接：请贵公司在[具体日期]前完成现场的清理工作，并保证场地处于接收状态，以便我方或指定第三方接管。

5. 后续联系：关于合同终止的具体细节及后续事宜，我们将保持沟通，以确保过程的顺利进行。

我们期待与贵公司进行友好协商，以解决因合同终止而产生的所有问题。

我们也希望在未来有机会再次与贵公司合作。

请贵公司在收到本通知后，确认收悉并回复。

如有任何疑问或需进一步协商的事项，请及时与我们联系。

此致敬礼！[贵公司名称][贵公司负责人姓名][贵公司负责人职位][日期]请注意，以上范本仅供参考，具体情况需要根据实际情况进行调整。

在实际操作中，建议咨询专业法律人士，确保合同终止的合法性和程序的正确性。

合同终止通知应当以书面形式发出，并通过可靠的方式确保对方收到，以留存证据。

在处理合同终止的过程中，保持沟通的透明度和公正性是非常重要的。

这不仅有助于保护自身的合法权益，也有助于维护与对方的长期合作关系。

尽管合同终止可能会带来一定的经济损失和信誉风险，但通过合理的沟通和协商，可以最大限度地减少这些不利影响。

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
劳动合同解除或终止协议样书
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
根据双方签定的劳动合同，用人单位(甲方)按以下合同条款之一(?)原因决定解除、终止与乙方签定的劳
动合同。

1.合同期限届满，不再续订新的劳动合同。

2.乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作。

3.乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作。

4.乙方严重违反劳动纪律或者甲方规章制度。

乙方过错对甲方利益造成重大损害。

5.客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经甲乙双方协商同意终止合同。

6.劳动合同约定的其他条款：
(1)乙方应于_______年_______月_______日前办理调出手续;
(2)存档费用由_______方负担。

(3)住房公积金于_______年_______月_______日_______(封存或转出)。

甲方：____________________
乙方：____________________
_______年_______月______日。

新版小型工程合同样书合同编号：【编号】签约日期：【日期】甲方：【甲方名称】地址：【地址】联系人：【联系人】联系电话：【联系电话】乙方：【乙方名称】地址：【地址】联系人：【联系人】联系电话：【联系电话】鉴于甲方需要进行小型工程的设计、施工和交付，双方经友好协商，现达成以下合同：第一条合同目的1.1 甲方委托乙方负责小型工程的设计、施工和交付。

1.2 乙方同意按照甲方的要求和规定，以最佳的技术和素质完成小型工程。

第二条工程内容与要求2.1 小型工程具体内容：【工程内容】。

2.2 根据甲方的要求和规定，乙方必须按照以下标准和要求完成小型工程：(1) 设计符合国家相关标准和规范；(2) 施工按照设计要求和合同约定；(3) 交付完成后必须满足设计要求和合同约定。

第三条工期和报酬3.1 工程的开始和结束日期：【日期】。

3.2 乙方应按照约定的工期完成小型工程，并交付给甲方。

3.3 乙方的工程报酬为：【金额】。

第四条质量保证和维护4.1 乙方承诺按照国家相关标准和规范进行设计、施工和交付，确保小型工程的质量。

4.2 如小型工程在保修期内出现质量问题或故障，乙方将负责免费维修和处理。

第五条合同变更与解除5.1 如甲方需要对合同内容进行修改或变更，需提前书面通知乙方，并得到乙方的书面同意。

5.2 任何一方违反合同条款的，应向对方支付违约金。

5.3 在以下情况下，双方可以解除合同：(1) 经协商一致；(2) 双方达成书面协议。

第六条保密条款6.1 双方承诺在合同履行过程中保守对方的商业秘密和机密信息，未经对方书面同意不得泄露、使用或转让给第三方。

第七条争议解决7.1 因合同履行发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁解决。

第八条其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【期限】，如有需要双方可一致续签。

8.2 本合同的附件为合同的组成部分，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人/授权代表人法定代表人/授权代表人签字日期：签字日期：新版小型工程合同样书（二）合同编号：_____________甲方（委托人）：_________________地址：_________________联系电话：_____________法定代表人：_________________乙方（承包人）：_________________地址：_________________联系电话：_____________法定代表人：_________________鉴于甲方有意委托乙方承包并完成一项小型工程，经双方协商一致，达成以下合同：一、工程概述1.1 工程名称：_________________1.2 工程地点：_________________1.3 工程范围：_________________1.4 工程规模：_________________1.5 工程工期：_________________1.6 工程价款：_________________1.7 工程付款方式：_________________1.8 工程保证金：_________________1.9 工程质量要求：_________________1.10 工程交付标准：_________________1.11 其他约定：_________________（如有）二、合同签订和履行2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经甲方验收合格之日终止。

承包合同书通用版本样书7篇篇1甲方：[甲方公司名称]（以下简称甲方）乙方：[乙方公司名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，甲乙双方就[项目名称]项目承包事宜达成如下协议：一、承包工程概况（一）工程名称：[具体工程名称]（二）工程地点：[具体地点]（三）工程范围：[具体工程范围描述]（四）承包方式：[具体承包方式说明]等事项达成协议。

乙方负责上述工程项目的实施，按照甲方的要求和标准完成工程施工任务。

二、工程期限与进度安排（一）开工日期：[开工日期]（二）竣工日期：[竣工日期]（如遇特殊情况需调整，应经甲方同意，并作书面补充协议）。

进度计划以双方协商确认的项目实施计划为准。

乙方需严格按照计划执行进度并确保施工质量。

三、工程质量与验收标准（一）工程质量标准：[具体质量标准]（符合国家相关规定）。

乙方应确保工程质量达到约定的标准。

（二）验收标准：[具体验收标准]（依据国家相关法律法规、行业标准和双方约定）。

项目验收按照国家规定的程序和标准执行。

验收过程中发现的任何质量问题需乙方承担整改义务。

四、合同价款及支付方式五、违约责任及纠纷解决方式六、其他约定事项双方根据实际情况在此可另行约定其他相关事项包括但不限于安全施工环境保护措施施工现场管理工程进度款支付方式质量保证措施保修期服务等具体细节可根据实际情况进行调整和完善以保证合同履行的顺利进行甲乙双方共同遵守国家法律法规和政策规定严格执行合同条款确保工程质量安全和进度满足合同约定要求共同推动项目的顺利实施实现合作共赢的目标如有未尽事宜可另行协商解决本合同一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力自双方签字盖章之日起生效谨此签订以兹证明合同签订日期：XXXX年XX月XX日合同签订地点：[签约地点]。

甲方单位名称盖章：[甲方公章] 法定代表人签字：[甲方法人手写签名] （或授权代表签字）：[甲方法人手写签名] 职务：[甲方职务描述] 联系电话：[甲方联系电话] 乙方单位名称盖章：[乙方公章] 法定代表人签字：[乙方法人手写签名] （或授权代表签字）：[乙方法人手写签名] 职务：[乙方职务描述] 联系电话：[乙方联系电话]。

尊敬的合同各方：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，我方在此就关于终止编号为【】的建筑施工合同（以下简称“本合同”）事宜，通知合同各方。

一、合同背景鉴于我方与贵方于【】年【】月【】日签订的《建筑施工合同》（合同编号：【】），根据双方约定，我方承担【】项目（以下简称“本项目”）的施工任务。

合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，共同协商达成一致，签订了本合同。

二、合同终止事由1. 根据合同约定，本项目应于【】年【】月【】日前竣工交付。

然而，由于【】原因（如有），导致项目施工进度受到影响，无法按照合同约定的时间完成。

2. 经过双方多次协商，就项目延期、工程款支付等问题达成了共识，但后续执行过程中，双方在履行合同过程中产生了分歧，且分歧越来越大，导致合同无法继续履行。

3. 鉴于上述情况，我方多次尝试与贵方沟通，以寻求解决问题的方法，但双方未能达成一致意见。

在此情况下，为了保护我方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，我方决定终止本合同。

三、合同终止法律依据1. 《中华人民共和国合同法》第九十三条：“当事人协商一致，可以解除合同。

”2. 《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

”3. 《中华人民共和国合同法》第九十六条：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。

合同自通知到达对方时解除。

对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。

”四、合同终止后的处理1. 本合同终止后，双方应立即停止履行合同义务，但本合同终止前已产生的权利义务仍受法律保护。

工程合同终止函件
---
[贵公司名称]
[贵公司地址]
[邮编]
[日期]
[对方公司名称]
[对方公司地址]
[邮编]
尊敬的[对方公司名称]负责人：
主题：关于终止《工程项目合同》（编号：[合同编号]）的通知
根据双方于[签订合同日期]签订的《工程项目合同》（以下简称“合同”），鉴于项目实施过程中出现了不可抗力因素/项目无法继续进行/合作双方协商一致等情形（具体原因），经过慎重考虑和双方友好协商，现决定提前终止上述合同。

为此，我们特此通知贵公司如下事项：
1. 自[合同终止日期]起，上述合同自动终止，双方不再承担合同中约定的权利与义务，除按照本函件约定的清算条款外。

2. 根据合同约定，[贵公司名称]将按照以下方式进行结算：
- [结算方式一，例如：退还已支付的预付款]
- [结算方式二，例如：支付至终止日期为止的已完成工作量的款项]
- [结算方式三，例如：支付违约金或赔偿金（如有）]
3. 请贵公司在收到本函件后的[指定天数，例如：15]个工作日内，与我方联系并确认结算细节，以便尽快完成财务清算。

4. 双方应共同协助处理与合同终止相关的所有事宜，包括但不限于工程现场的移交、材料的处理、人员的安置等。

5. 如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时与我方联系，我们将尽力提供必要的协助和支持。

我们对此次合作中出现的问题表示遗憾，并对贵公司在过去合作期间的支持表示感谢。

希望未来有机会再次合作，并祝愿贵公司事业蒸蒸日上。

此致
敬礼！
[贵公司名称]
[贵公司负责人姓名]
[贵公司负责人职位]
---。

和解协议书样书经典版6篇篇1甲方（下称“原告”）：___________身份证号码：____________________________地址：____________________________联系方式：____________________________乙方（下称“被告”）：___________身份证号码：____________________________地址：____________________________联系方式：____________________________鉴于双方因__________原因产生纠纷，为妥善解决争议，避免不必要的法律诉讼，双方在公平、自愿、平等的基础上，经充分协商，达成如下和解协议：一、协议背景双方确认，本协议所涉及的争议事项为__________。

经过友好协商，双方同意通过和解的方式解决争议，以避免进一步的法律纠纷。

二、协议内容1. 双方确认，本协议签订后，原告将放弃向被告追究因争议事项产生的法律责任。

被告同意向原告支付赔偿金人民币______元（大写：______元整）。

2. 被告应在本协议签订之日起______日内将上述赔偿金支付至原告指定的账户。

原告收到赔偿金后，应出具收据确认。

3. 双方同意，在履行本协议过程中，应互相尊重、友好协商，共同遵守本协议的各项约定。

4. 本协议签订后，原告不得就本协议涉及的争议事项再次向被告主张权利。

被告亦不得就同一争议事项对原告提出任何要求。

5. 双方同意，如一方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

三、保密条款1. 双方同意，本协议的内容以及双方在解决争议过程中所知悉的证据、文件等商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

2. 双方应采取措施保护对方的商业秘密，并承担保密义务。

四、争议解决如双方在履行本协议过程中发生新的争议，应首先通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。