下载文档原格式
2024年维修劳务合同范本5篇篇1甲方（维修委托方）：___________________地址：_______________________________联系方式：___________________________乙方（劳务提供方）：___________________地址：_______________________________联系方式：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行维修劳务事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的本合同涉及维修服务的具体项目为：_______________________________。
详细维修内容、要求和标准见附件一《维修项目清单及要求》。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部维修项目并经验收合格之日起终止。
如遇特殊情况需延期，应经双方协商一致并签订书面补充协议。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用：本次维修劳务总费用为人民币（大写）________圆整（￥______元）。
具体费用明细见附件二《劳务费用明细表》。
2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后五个工作日内向乙方支付劳务费用的______%作为预付款；（2）维修项目完成并经验收合格后五个工作日内，甲方支付剩余款项；（3）支付方式为银行转账或现金，具体支付信息见附件三《支付信息》。
四、维修质量要求及验收标准1. 乙方应按照附件一《维修项目清单及要求》的内容及标准进行施工，确保维修质量。
2. 维修项目完成后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后五个工作日内组织验收。
验收合格后，双方签署《验收报告》。
3. 若验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。
因乙方原因造成的整改费用由乙方承担。
五、安全施工及责任承担1. 乙方在维修过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。
维修工劳务合同（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：******有限公司项目部乙方：******身份证号码：******为了确保工程施工的顺当进行，加快施工进度，确保工程质量，本着自愿互利的原则，依据有关规定，经甲乙双方协商，签订本工程单项工程施工劳务分包协议，以兹共同遵守。
第一条：工程项目1、工程名称：******2、工程范围：******3、工作内容：******其次条：劳务分包方式1、本工程实行单价承包，按单体计量。
(见附件1)(含人工费、帮助材料费、平安生产、文明施工、管理费、利润等)，以及合同明示或示意的全部责任、义务和一般风险。
3、工程数量：按图纸设计工程量计量。
第三条：工程期限合同工期：依据项目部及甲方施工进度方案及阶段目标要求。
第四条：工程进度1、乙方在施工过程中必需接受甲方提出的方案支配，听从统一调度。
2、乙方依据甲方提出的总体施工方案要求，供应自行施工部分的具体施工时间支配。
3、方案竣工日期：**。
(见附件2)。
第五条：工程质量1、质量标准的评定以总承包合同的要求及适用本项目的质量检验评定标准、相关的技术规范为依据。
2、分项工程合格率为100%;单位工程验收优良品率95%以上；重大质量责任事故(案次)0次。
3、隐藏工程必需经甲方和监理工程师验收合格后，方可进入下道工序施工。
4，各项施工报检一次性合格，假如因那一项报检不合格而产生的一切费用由乙方担当。
并处以相应的惩罚。
第六条：工程结算程序及方式1、新项目开工，劳务作业队进场之前，必需要先报价签订好劳务协议再进场。
2、班组在签订协议的同时要缴纳30000元整保证金，此保证金待工地本班组劳务内容结束后经过相关单位验收合格，方可无息退还全部保证金。
3、全部班组在施工过程中，只能从财务借支每月职工基本生活费(借支标准为700元---1500元不等)是依据地区环境来定。
基本生活费和开支每月25号左右发放一次。
关于维修劳务合同范本（5篇）关于维修劳务合同范本（5篇）关于维修劳务合同范本篇1 甲方：乙方：甲方委托乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程安装工程施工，为进一步明确双方的权利与义务，结合本工程具体的情况，经双方友好协商，一致同意签订本安装工程施工分包合同。
一、工程范围1、乙方承建都江堰胥家镇高桥村第二安置点一期工程11#～23#室内及围墙范围之内的室外水电安装工程。
2、乙方必须按甲方要求，保质、保量完成以下施工图以内的安装内容。
①11#～23#楼强电施工图以内全部安装内容。
②11#～23#楼弱电施工图以内安装内容（注明：弱电只配管，安装线盒、穿铁丝、安装器件箱，并配合弱电公司穿所有线路）。
③11#～23#楼水电图以内全部安装内容（包括外墙雨水管及空调管的安装，具体安装参照土建建筑图施工，卫生间蹲便器的安装，隐蔽水管的走向画标识线；空调孔德预留、套管安装全部由乙方负责）。
④室外污水管接到第一口污水井，雨水管、空调接到第一口雨水井，没有雨水井的接到室外散水沟内。
室外给水主管接到每栋楼下的阀门井。
⑤乙方不负责室内、室外的消防系统的安装；但楼梯间灭火器由乙方负责安装⑥施工现场的临时用电、临时用水，乙方负责安装，包括以后的临设线路、开关设备的维修、水管的维修及管理（临时用电、用水全部材料由甲方提供）。
⑦主体楼层材料进场由乙方负责安排人员下车，并按甲方库管人员要求，按规格、型号堆放好材料。
⑧主楼楼层内及室外的安装材料。
甲方只提供主材（如：管材、管件、支架、水嘴、蹲便器），其余辅材和机具一律由乙方负责购买（如：焊条、钉子、封口胶、铁丝、锯条、试水用水龙头、堵头及电工绝缘布、胶水、膨胀、金属软管等），但乙方所购买的材料必须质量合格，一旦甲方发现乙方使用不合格产品，甲方有权制止乙方行为，并责令其返工，经济损失由乙方承担。
⑨乙方在安装施工中所涉及的墙体开槽、补槽、给、排水管洞的封堵，还包括开槽所产生的垃圾由乙方负责处理，若墙面抹好后，乙方再开槽，所涉及的经济费用全部由乙方负责承担，还要受到经济处罚，（设计变更的除外）。
维修工劳动合同5篇篇1甲方（雇主）：_____________________乙方（雇员）：_____________________根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供维修工服务，签订本合同，以明确双方的权利义务关系。
一、合同期限1. 本合同自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 合同期满，如双方同意继续合作，可续签合同。
二、工作内容及地点1. 乙方应按照甲方的要求，担任维修工职位，负责完成甲方分配的工作任务。
2. 工作地点：_____________________。
三、工作时间和休息休假1. 工作时间：按照甲方的规定执行，如遇特殊情况需调整，应经双方协商同意。
2. 休息休假：按照国家法律法规和甲方的规定执行。
四、薪资及福利待遇1. 乙方的基本工资为____元/月，甲方可根据乙方的工作表现及业绩，调整乙方的工资。
2. 甲方应按照国家规定为乙方缴纳社会保险。
3. 乙方享受国家规定的法定节假日及婚假、产假等休假制度。
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1. 甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动保护和劳动条件。
2. 甲方应告知乙方可能存在的职业危害，并采取相应防护措施。
3. 乙方应遵守甲方的安全规章制度，严格按照操作规程进行工作。
六、保密条款1. 乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露与业务无关的信息。
2. 如乙方违反保密义务，造成甲方损失，应承担相应的法律责任。
七、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 违约方应支付守约方因此造成的损失。
八、其他约定事项篇2甲方（雇主）：___________________乙方（员工）：___________________根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方为甲方提供维修工作的事宜，经过友好协商，达成以下劳动合同：一、合同期限1. 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
劳务分包维修合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、维修项目及范围1. 维修项目：[具体维修项目名称]2. 维修范围：[详细说明维修的区域、设备或设施等范围]二、维修期限维修期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
乙方应在约定的期限内完成维修工作。
三、维修价款及支付方式1. 维修价款总额为人民币：______元（大写：____________________）。
此价款为固定总价，包含乙方完成维修工作所需的人工、材料、设备、运输、管理等一切费用。
合同签订后__个工作日内，甲方向乙方支付维修价款的__%作为预付款；维修工作完成并经甲方验收合格后__个工作日内，甲方向乙方支付维修价款的__%；剩余维修价款的__%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方在__个工作日内支付给乙方。
四、维修质量及质保期1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行维修，确保维修质量符合要求。
2. 质保期自维修工作验收合格之日起计算，为期__个月。
在质保期内，如出现维修质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务向乙方提供维修工作所需的相关资料和信息；协助乙方协调与维修工作相关的各方关系；按照合同约定及时支付维修价款。
2. 乙方责任与义务组建专业的维修团队，配备必要的工具和设备，按照合同要求按时完成维修工作；遵守甲方的现场管理规定，做好安全防护工作，如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任；维修过程中，如发现新的问题或需要增加维修工作量，应及时通知甲方，经甲方同意后方可进行；维修工作完成后，及时清理现场，做到工完场清。
维修工程劳务合同3篇篇1维修工程劳务合同一、甲方：_____________（以下简称甲方）地址：_________________法定代表人：____________电话：_______________二、乙方：_____________（以下简称乙方）地址：_________________法定代表人：____________电话：_______________鉴于甲方为___________（以下简称项目名称）项目需要进行维修工程，经双方友好协商，特签订本合同，依据《中华人民共和国劳动法》和相关法规，遵循平等自愿、互利互助、诚实守信、协商一致的原则，共同遵守合同条款，维护双方合法权益。
第一条服务内容：1. 乙方接受甲方委托，负责项目名称中相关设施设备的维修工作，包括但不限于设备维护、故障排除、备品备件更换等工作。
2. 乙方必须认真履行服务内容，保证服务质量，确保设备正常运转，确保维修工程按时完工。
第二条工作时间：1. 乙方工作时间为每周______（具体时间安排）、不得迟到早退。
2. 如果需要加班或调整工作时间，必须提前征得甲方同意。
第三条服务费用及支付方式：1. 甲方将按照双方协商确定的具体工作内容和工时支付维修工程费用。
2. 付款方式为每_______（支付频次，如月）进行一次结算，结算金额为当期维修工程费用的______%。
3. 乙方在甲方支付维修工程费用后，必须在接到通知后____个工作日内将维修工程费用的发票开具并送达甲方。
第四条工作安全：1. 乙方在开展维修工程工作时，必须遵守甲方的相关安全规定，确保工作场所安全，注意人身和财产安全。
2. 乙方在工作过程中出现安全事故的，由乙方承担相应责任。
第五条保密条款：1. 乙方必须保护甲方在合作过程中涉及的商业秘密、技术资料等保密信息，不得泄露给第三方。
2. 乙方应当妥善保管甲方交付的各类资料和信息，禁止私自复制、外传或用于其他用途。
第六条违约责任：1. 若乙方未按照合同约定履行维修工程任务或工作不到位、服务质量差的，甲方有权要求乙方重新完成或更换维修工程人员。
维修工劳动合同范文6篇篇1维修工劳动合同范文甲方：（雇主单位名称）乙方：（雇员姓名）鉴于甲方公司需要进行设备维修工作，经双方友好协商，特就甲方聘请乙方参加相关工作事项达成一致协议，以明确双方权利义务，特订立本合同。
一、乙方应聘用职位：维修工二、工作内容和要求1. 乙方应按照甲方安排的工作时间和任务进行设备的维修工作，保证维修质量，提高设备使用寿命。
2. 乙方应按照甲方的相关规定和要求完成工作任务，服从甲方的管理和领导。
3. 乙方应保证工作期间遵守甲方公司的各项规章制度，不得私自接受他人委托维修设备，不得泄露甲方公司的商业机密。
4. 乙方应具备相关专业技能和工作经验，可熟练操作维修工具，并在必要时提供相应培训。
三、工作时间和地点1. 工作时间：每周工作时间为40小时，具体工作时间安排由甲方公司负责，如需要加班，应提前得到甲方公司的批准。
2. 工作地点：工作地点为甲方公司指定的设备维修车间或现场。
四、薪酬和福利待遇1. 乙方的基本工资为每月（具体金额），具体薪酬待遇按照甲方公司相关规定执行。
2. 乙方享有甲方公司提供的社会保险及福利待遇。
3. 如乙方在工作过程中表现优异，甲方公司将视情况给予奖励。
五、合同期限1. 本合同有效期为（具体时间），待期满后如需要继续合作，双方可协商续约。
2. 在合同期限内，任何一方均不得擅自解除合同，否则应承担相应违约责任。
六、合同变更和解释1. 本合同经双方签署后生效，如需变更需要双方协商一致并签署书面协议。
2. 对于本合同的解释和执行如有任何疑问或争议，应进行友好协商解决，如无法协商一致，可向有关劳动仲裁机构求助。
七、其他事项1. 本合同签订日期为（具体日期），正式生效。
2. 双方签字或盖章代表同意遵守本合同的所有条款和约定。
甲方（盖章）：乙方（签字）：日期：日期：以上为维修工劳动合同范文，希會对您有所帮助。
篇2维修工劳动合同范文甲方：（雇主单位全称）乙方：（雇佣人姓名）鉴于甲方需要招聘维修工，乙方具备相关的维修技能和经验，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，达成如下协议：一、工作内容1.乙方应按照甲方的安排和要求，负责对甲方设备、机器、设施等进行维修和保养工作。
2023年维修劳务合同范本7篇第1篇示例：2023年维修劳务合同范本甲方（雇主）：_____地址：_____法定代表人（负责人）：_____联系电话：_____为规范双方的劳务关系，经甲乙双方友好协商，就维修劳务事宜达成如下一致：一、合同目的甲方聘用乙方从事维修劳务工作，乙方接受甲方的聘用，双方共同遵守本合同的约定。
二、工作内容乙方的主要工作内容包括但不限于：1. 维修设备、机械、电器等；2. 检测故障并进行修理；3. 遵守安全操作规程等。
三、工作时间1. 工作时间为每周__小时，具体工作时间双方另行协商；2. 可根据实际情况临时调整工作时间，需提前告知对方。
四、工资待遇1. 乙方的工资构成为基本工资+绩效奖金，具体金额为____元/月；2. 工资发放时间为每月__日（具体日期双方协商确定）。
五、劳务保障1. 乙方在工作期间如遇意外伤害，甲方承担相应的医疗费用；2. 乙方在工作期间如因工作需要产生的其他费用，由甲方负责支付。
六、保密义务乙方在从事维修工作期间，应保守甲方的商业机密和技术资料，并在解除合同或离职后归还相关资料。
七、违约责任1. 如乙方未按时完成工作任务或违约，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任；2. 如甲方未按时支付工资或其他待遇，乙方有权要求甲方补偿相应损失。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工作结束之日止；2. 未尽事宜，双方可另行协商解决，如有争议，应通过友好协商解决。
甲方（盖章）：_____乙方（签字）：_____日期：_____第2篇示例：2023年维修劳务合同范本甲方：____________（以下简称“甲方”）乙方：____________（以下简称“乙方”）鉴于甲方需进行设备/房屋/汽车等维修保养工作，现甲乙双方经友好协商一致，就有关事项签订如下合同：第一条合同项目及范围1.1 甲方聘用乙方为设备/房屋/汽车等维修保养工作人员，具体工作范围为_________。
维修工劳动合同4篇篇1维修工劳动合同一、合同双方：雇主：（以下简称“甲方”）地址：联系电话：雇员：（以下简称“乙方”）地址：联系电话：二、工作内容及工作地点：1. 乙方作为维修工，将负责公司设备、设施的维修和保养工作，确保设备的正常运行。
2. 工作地点为公司所在地，也可能需要乙方在外出差维修时进行服务。
三、工作时间及待遇：1. 工作时间为每周工作5天，每天8小时，具体工作时间根据公司安排。
2. 乙方将按照公司规定的工资标准进行支付，工资以月工资形式支付。
四、劳动保护：1. 公司将为乙方购买相关的劳动保险，保障乙方在工作过程中的权益。
2. 乙方在工作过程中应严格遵守公司的劳动纪律，采取必要的安全措施，确保工作安全。
五、培训及晋升：1. 公司将为乙方提供必要的岗位培训，提高其工作能力和技术水平。
2. 乙方在工作中表现出色，具备晋升条件时，公司将根据实际情况进行评定。
六、维修工具及设备：1. 公司将为乙方提供必要的维修工具和设备，确保乙方正常进行维修工作。
2. 乙方应妥善保管公司提供的工具和设备，如有遗失或损坏需及时报告公司。
七、违约责任及解约：1. 如乙方违反劳动纪律、公司规定或工作合同内容，公司有权根据情节严重程度决定是否辞退乙方。
2. 若乙方因不可抗力等原因无法继续履行工作合同，双方可协商解除合同。
八、保密条款：1. 乙方在工作期间需保守公司的商业秘密，不得泄露给第三方，如有违反，乙方需承担相应责任。
2. 工作合同解除后，乙方仍需继续遵守保密条款，不得利用公司的商业秘密从事竞争行为。
九、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。
2. 本合同内容如有变更或补充，须经双方协商一致并签署书面文件。
3. 双方如有争议，应协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的法院起诉。
4. 本合同一式两份，甲方、乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（公司）：（签字）乙方（雇员）：（签字）日期：年月日日期：年月日以上是关于维修工劳动合同的内容，希望双方能够遵守合同内容，共同努力，完成工作任务，达到双方的预期目标。
维修劳务合同范本简单版（通用8篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!维修劳务合同范本简单版（通用8篇）合同在现代社会中的地位日益重要,合同的订立可以使各方的权利义务更加清晰。
最新维修工程劳务合同范本精选3篇劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议.一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生.以下是小编为大家整理的维修工程劳务合同范本精选3篇,供大家参考学习.维修工程劳务合同范本1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同.第一条工程概况及承包工作内容第二条作业人员第三条合同工期开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月_____日,工期为______天.第四条合同价款4·1合同价款为:_________元(人民币)?大写:_________元?4·2合同价款的确定原则(在确认的方式前划√ ):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: ( )4·2·1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整. ( )4·2·2以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据: ?( )4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)??第五条合同价款的结算和支付5·1 结算、决算资料:5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书.5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书.5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等.5·2合同价款的结算和决算:5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续.5·2·2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续.5·3合同价款的支付:5·3·1合同价款分期支付:在_____年______月______日付款_______元,在______年_______月_______日付款_______元.第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6·1安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工. 6·2重大伤亡及其他安全事故处理:6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照.6·2·2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任.发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理.第七条工程质量、验收与保修7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标.如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据.7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工.在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工.因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担.7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工.第八条工期延误8·1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延.8·2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复.承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实.8·3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定:第九条文明施工9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工.9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿.第十条材料机具供应10·1由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内).10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养.第十一条发包人的权利及义务11·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底.11·2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套,提供必要技术资料和办理施工洽商.11·3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务.11·4负责解决施工中存在或发生的技术问题.第十二条承包人的权利和义务12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁. 12·2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件.12·3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于___ %,服从发包人的统筹安排,统一调动.12·4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续.第十三条违约责任13·1发包人违约责任13·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失.停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据.发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同.13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担.13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费.13·2承包人违约责任13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在_______日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认.13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同.13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担.第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解.当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”):1、向北京仲裁委员会申请仲裁.2、向 ___________人民法院起诉.第十五条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效.法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明.本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止.第十六条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本____份.维修工程劳务合同范本2甲方:乙方:甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工.根据《中华人民共和国合同法》以及有关规定,双方经充分协商,特签订本合同,以共同遵守.一、渗漏维修范围:二、选用材料:1、聚氨酯注浆堵漏剂;2、环氧砂浆;3、m1500渗透性水泥密实剂;4、遇水膨胀橡胶止水条;5、聚氨酯密封膏;6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆;7、其它未注明材料三、维修方案(由乙方提供详细的维修方案):1、压力灌注氰凝;2、骑缝凿槽扩缝,清理刷基层处理剂;3、挤注pu密封膏或安止水条;4、环氧砂浆填槽,环氧胶泥封缝;5、喷涂m1500渗透结晶密实;6、涂刷2mmpmc-421四、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全.五、施工期限:30天,自年月日至年月日止.六、工程价格及计算方法:本合同采用总价包干方式,按元/m2全费用综合单价计算,总计 m2;合同总金额为: 元.全费用综合单价:综合单价是指为完成本工程施工(含技术条件、规范要求以及发包人的技术条件要求不明而隐含的其他工作),并满足工期、质量、安全和工艺要求的综合费用.包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、职能部门收费、安装及照明、维护、技术措施费、其他措施费、利润、不可竞争费、税金、合同执行过程中政策性文件规定及合同中包含的所有风险、责任等各项应有的费用.综合单价不会因人工、物料、税金、政府收费等升降而调整.七、付款结算方式:1、本工程完工验收合格且结算后15日内,支付合同金额的70%;2、从验收合格之日起计算二年后如无漏水,支付合同金额的10%;如有漏水:①乙方免费保修后,支付合同金额的10%;②乙方未尽保修义务,甲方将在合同金额的10%中扣除维修费用后,剩余的部分支付给乙方;3、从验收合格之日起计算五年后如无漏水,支付合同余下金额的20%;如有漏水:①乙方免费保修后,支付合同余下金额的20%;②乙方未尽保修义务,甲方将在合同余下金额的20%中扣除维修费用后,剩余的部分支付给乙方;八、质量及保修:乙方对防水维修工程质量全面负责,做到不渗不漏,外观规整,对渗漏维修范围免费保修五年(人为或不可抗力造成防水层破坏除外),从验收合格之日起计算.九、甲方责任:1、提供可以施工的条件给乙方,检查、监督乙方施工质量和进度;2、组织对工程交工验收及办理结算.十、乙方责任:1、严格按施工工艺进行施工,确保工程质量.2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工,如属乙方施工出现质量返工,一切责任和经济损失由乙方承担.3、工程竣工后负责清理现场,做到工完场清.4、在工程竣工验收后7日内向甲方提供产品合格证、检验报告单等竣工资料.5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求.十一、现场负责人:本工程甲方委派为现场代表,全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力;乙方委派为工程总负责人,全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜.十二、安全方面:在施工中发生的一切大小人身伤亡事故由乙方自负,甲方概不负责.十三、违约责任1、乙方延误工期,每延期一天,须向甲方支付违约金500元,因质量验收不合格而返工造成的延期交付,亦须按上述标准向甲方支付违约金.2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定,须向甲方支付违约金500元,乙方需马上改正,否则甲方有权解除本合同,无须向乙方支付任何款项,乙方自行承担相关损失.3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款,须按所欠金额每日千分之五的标准向乙方支付违约金.十四、争方解决办法:在合同履行过程中如双方发生争议,首先应协商解决.如协商不成,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼.十五、如有未尽事宜,双方协商解决.如双方签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力.十六、本合同书双方签订之日起生效.本合同一式七份,甲方五份,乙方二份,自双方签、盖章之日起生效.甲方(印章): 乙方(印章)法人代表: 法人代表:维修工程劳务合同范本3委托方:_________________业主大会(以下简称甲方)受托方:_________________________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》和其他有关法规,经甲乙双方协商,本着平等自愿原则,订立本合同.第一条工程概况1.工程名称:_________________;工程地点:_________________;开工日期:____________;竣工日期:____________;建筑面积:_________平方米;结构类别:_________;预算造价:_________元;决算造价:_________元;2.物业业管理企业:___________________3.施工单位:_________________________4.监理单位:_________________________5.其他:_________________________第二条合同内容(取消的条款,在其编号前括号内标示×)1.甲方委托乙方编制该工程预算(或概算);( )2.甲方委托乙方审核该工程预算(或结算);( )3.甲方委托乙方承办工程造价技术经济鉴定;( )4.其他.( )第三条甲方权利与义务1.甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告;2.甲方可向乙方询问委托工作进展情况及相关内容(政府有规定者例外);3.甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见;4.甲方应向乙方及时提供工程所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的书面资料;5.甲方为乙方的工作开展提供必要的配合;6.甲方须按约及时向乙方支付服务费用;7.其他_________________________________.第四条乙方权利与义务1.乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料;2.乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料;3.乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合;4.乙方接受本合同第二条第三项委托内容的,应当加强维修工程事前、事中、事后的跟踪检查;5.乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则,认真、细致、周到地进行服务工作;6.其他_________________________________________.第五条合同费用1.甲乙双方按照市房地资源局和市物价局制定的收费标准执行.2.基本费:按____________为取费基础,计_________元.人民币(大写):_________________3.差额费:按____________为取费基础,计_________元.人民币(大写):_________________4.甲乙双方商定:按_________元,一次确定,不另调整.人民币(大写):_________________5.上列三款费用不得同时计取,如发生差异,应按其中金额最大一类收费.6.付款办法:第一次支付:_________元.人民币(大写):_________________.支付日期:_______年_______月_______日第二次支付:_________元.人民币(大写):_________________.支付日期:_______年_______月_______日如有余款,待合同履行完毕时,一次结清.第六条合同时效1.本合同自签订之日起生效.2.双方确定,本合同所含工作内容至_________年_________月_________日结束.3.双方完成工作,付清费用后,本合同自行失效.第七条违约责任本合同如发生违约,按下列约定承担违约责任.1.甲方原因造成违约,按合同费用总额_________支付给乙方_________%违约金;2.乙方原因造成违约,按合同费用总额_________支付给甲方_________%违约金;第八条争议解决办法甲方或乙方在履行本合同中发生争议,如协商不成,按下列途径处理(取消的条款在其编号前括号内标示×):1.向上海仲裁委员会申请仲裁;( )2.向人民法院起诉.( )第九条附则1.本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商或签订补充协议,所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力.2.本合同一式_________份,其中正本_________份,副本_________份;甲乙双方各执正本_________份,副本_________份.甲方(盖章):_____________________地址:_____________________________负责人或委托代理人(签):_______电话:_____________________________开户银行及帐号:___________________邮政编码:_____________________________________年________月_________日乙方(盖章):_____________________地址:_____________________________负责人或委托代理人(签):_______电话:_____________________________开户银行及帐号:___________________邮政编码:_____________________________________年________月_________日维修工程劳务合同范本精选3篇。
