(完整版)装修工程质量保修合同书

质量保修协议书（精选6篇）质量保修篇1甲方乙方：甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对(工程全称)签订工程质量保修书。

1.工程质量保修范围和内容1.1乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

1.2凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题和材料设备质量缺陷问题或其他缺陷，及由于乙方(指购买本项目房屋的客户)维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围。

1.3整体工程及各分部分项工程质量，经竣工验收符合合同要求，如甲方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的项目或者不符合观感要求的观感项目，仍属乙方返修范围，乙方应按甲方要求进行返修。

1.4由于乙方工程质量问题造成甲方和业主的全部直接和间接损失，由乙方无条件承担。

如业主另有索赔要求，则乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经甲方和业主签字后立即生效，甲方负责知会乙方，并将乙方须承担的费用总额直接从乙方保修款中扣除，乙方予以无条件承认。

2.质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收合格之日起计算，保修期限为：1、基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的(70年)的合理使用年限;2、屋面防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的防渗漏(包括台风、暴雨等自然条件下的影响)，为5年;3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年;4、住宅领地凯旋帝景内的给排水设施、道路等配套工程，为2年;5、供热及制供冷系统为2个采暖期、供冷期;6、其他项目的保修期为2年。

3.保修的时间性3.1渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等影响居民正常生活的情况下，乙方承诺在甲方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。

房屋装修质保合同5篇房屋装修质保合同篇1委托方(甲方)：__________承接方(乙方)：__________工程项目：_____________________________________________________________。

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。

为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

第一条：工程概况1.工程地址：_______________________________________________2.施工内容：_____________________________________________________3.委托方式：___________________________________________。

5.工程开工日期：______年_____月______日6.工程竣工日期：______年______月______日工程总天数：________天第二条：工程价款工程价款(金额大写)___________________元第三条：保修期保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为____个月。

第四条：违约责任1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。

因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5%支付违约金。

第五条：争议解决1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。

第六条：合同生效1.本合同双方盖章，签字后生效。

2.本合同甲乙双方各执壹份。

甲方(业主)：__________(签章)乙方：__________(签章)住所地址：__________企业地址：__________邮政编码：__________邮政编码：__________房屋装修质保合同篇2发包方(甲方):承包方(乙方)：__防水装饰工程有限公司按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

装修保修合同范本
甲方（装修公司），__________（公司名称）、法定代表人，__________、地址，__________、联系电话，__________。

乙方（业主），__________、地址，__________、联系电话，__________。

鉴于甲方具有从事装修业务的资质和经验，乙方希望委托甲方进行装修施工，并在此基础上签订本装修保修合同，双方经友好协商，达成如下协议：
第一条保修内容。

1.1 甲方承诺在装修施工完工后，对装修工程的质量提供一年的免费保修期。

1.2 保修期内，如因甲方施工质量问题导致的装修工程出现质量问题，甲方将负责免费维修。

第二条保修范围。

2.1 保修范围包括但不限于，墙面开裂、地面翘起、门窗变形、水电设施漏水、瓷砖开裂等装修工程质量问题。

2.2 保修范围不包括因乙方私自改动、损坏或其他非甲方施工
原因导致的问题。

第三条保修流程。

3.1 乙方发现装修工程质量问题时，应及时通知甲方，并提供
相关证据。

3.2 甲方收到通知后，将在三个工作日内派专业人员前往现场
进行核实，并提出维修方案。

3.3 维修完成后，甲方将提供维修报告，并由双方确认。

第四条其他约定。

4.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

4.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。

签订日期，__________ 年月日。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

装修保修协议书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1装修保修协议书范本甲方（委托方）：（单位或个人名称）乙方（承接方）：（单位或个人名称）为了明确装修工程的保修责任及期限，保护双方的合法权益，甲、乙双方经友好协商达成一致意见，就甲方委托乙方承接的装修工程的保修事宜，签订本协议。

一、保修内容1、装修工程质量标准及材料配置应符合国家相关标准，乙方应按照约定的设计方案和技术指导书进行施工，确保装修工程的质量。

2、保修期限为自工程竣工之日起十二个月，乙方承诺在该期间内负责工程中的各项问题的维护、保修。

3、保修范围包括但不限于：墙面开裂、涂料掉落、门窗开合不灵、水管渗漏、电器开关故障等与施工质量相关的问题。

二、保修责任1、在保修期限内，如因乙方施工不当导致工程质量问题，乙方应承担免费修复责任。

2、在保修期限内，如因材料问题或其他非人为原因导致工程质量问题，乙方应协助甲方向材料供应商或其他责任方追究责任，并协助甲方协调解决问题。

3、在保修期限内，如因甲方过失导致工程质量问题，乙方有权要求甲方赔偿相关维修费用。

三、保修的约定1、甲、乙双方在签订本协议之日起应当遵守各自在协议中所承诺的义务和责任，如有任何矛盾或争议，双方应友好协商解决。

2、甲方保证提供合法的资金支持，乙方保证按时完成工程，并保证工程的质量。

3、在保修期限内，如发现工程质量问题，甲方应立即通知乙方，并提供必要的协助。

四、协议的解除1、在保修期限内，如双方一方未履行本协议规定的义务，经催告后仍未履行，则对方有权解除本协议。

2、因不可抗力导致工程无法正常进行，双方可协商解除本协议，但应书面通知对方，并协商处理已经发生的相关问题。

五、其他事项1、本协议未尽事宜，可由双方协商补充或修改，经双方签字盖章后生效。

2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（委托方）签章：日期：乙方（承接方）签章：日期：以上为装修保修协议书范本，甲、乙双方签署后生效，双方务必遵守协议中的约定，共同维护工程质量和双方的合法权益。

装修工程质量保修装修工程质量保修协议书协议书编号：[协议编号]甲方：[甲方全称]住址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方：[乙方全称]住址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]根据甲、乙双方自愿，就装修工程质量保修事宜达成以下协议：第一条协议的目的本协议的目的是确立甲方享有的装修工程质量保修权益，以保证装修工程质量符合协议约定的要求。

第二条定义1. 装修工程：指乙方根据甲方委托进行的房屋装修、改造、装饰等工程项目。

2. 装修工程质量：指装修工程在设计、材料选择、施工等环节中符合相关国家标准、规范的质量要求。

3. 装修工程质量保修期：指装修工程竣工验收后的一定期限，乙方对甲方提供的装修工程质量所承担的保修责任期限。

第三条质量保修内容1. 乙方承诺提供的装修工程质量符合相关国家标准、规范，并承担相应的质量保修责任。

2. 乙方应依法使用符合规定的环保材料，在施工过程中按照相关规范进行操作。

3. 装修工程质量保修期为[具体时间]，自装修工程竣工验收之日起计算。

4. 在保修期内，如出现由于施工问题导致的装修质量问题，乙方将负责及时进行维修、整改或重施工，并承担由此产生的费用。

5. 保修期满后，甲方如发现因装修工程质量问题引起的质量损害，乙方仍应提供相应的维修和技术支持，但甲方需承担相应的费用。

第四条责任与违约处理1. 甲方应按时支付乙方的装修工程费用，并提供必要的工作条件和配合，确保装修工程的正常进行。

2. 如甲方未按时支付费用或未提供工作条件，乙方可中止或终止履行本协议，并有权要求甲方支付相应的损失赔偿。

3. 如乙方未按照约定质量要求进行装修工程，甲方有权要求乙方无偿修复或重做，并可要求相应的赔偿。

第五条争议解决与生效1. 本协议的解释、修改和变更均应由甲乙双方共同协商一致，并以书面形式确认。

2. 如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可提交给有关法律法规的仲裁机构或司法机关处理。

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为装修工程竣工验收之日起[具体时间]。

装修工程质量保修合同书一、合同基本信息甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________工程地址：___________联系电话：___________合同编号：___________二、保修范围及期限1. 结构安全：乙方对所承接的装修工程的结构安全负责，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，为期五年。

2. 防水工程：卫生间、厨房等涉及防水的区域，保修期为三年，期间如出现渗漏问题，乙方应负责无偿修复。

3. 电路管线：所有电路管道和线路的保修期限为两年，如有质量问题，乙方应及时维修或更换。

4. 装饰材料：包括墙面、地板、天花板等装饰材料的保修期限为一年，如发现材料本身质量问题，乙方应负责修复。

5. 家具及定制产品：由乙方提供的定制家具产品，保修期限为一年，确保正常使用条件下不出现结构性损坏。

三、保修责任1. 在保修期内，如因施工质量导致的问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内响应，并安排专业人员上门检查、维修。

2. 若问题属于材料质量问题，乙方应无条件更换或修复。

3. 对于非人为因素导致的损害，乙方应提供免费维修服务。

4. 乙方应保证维修效果，确保修复后的部分与原有部分质量一致，不影响整体美观和使用寿命。

四、不属于保修范围的情况1. 因不可抗力（如自然灾害）造成的损害。

2. 甲方使用不当或人为损坏的情况。

3. 甲方未经乙方同意擅自改动或修理的部分。

4. 正常磨损及老化情况不在保修范围内。

五、争议解决甲乙双方在履行合同过程中如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至当地消费者协会调解或依法向人民法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 未尽事宜，双方可另行商议补充条款。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

七、签署确认甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。

室内装修工程质量保修合同一. 引言该室内装修工程质量保修合同（下文简称“本合同”）由甲方（乙方之委托人）与乙方（承包商）达成，双方在平等、自愿的基础上，就甲方委托乙方进行的室内装修工程的质量保修事宜进行约定。

双方应本着互信、互谅、互助的原则，共同遵守并执行本合同。

二. 项目描述甲方委托乙方进行室内装修工程，包括但不限于房屋装修、家具、电器设备等。

工程的具体内容、工期以及相关规格和质量要求详见附件一。

三. 保修内容1.乙方将对装修工程的材料和施工质量提供以下保修服务：在保修期内，对装修工程中由于材料质量或者施工工艺问题导致的质量隐患和故障，乙方将负责免费修理或更换。

2.本保修期限为完工之日起12个月，保修范围包含但不限于装修材料、家具、电器设施等。

本合同签订之日起，保修期开始计算。

3.除非经双方另行协商一致，否则在保修期限内，甲方不得擅自对装修工程进行改动、自行维修或委托他人维修。

若擅自进行改动或维修，乙方将不再承担保修责任。

四. 保修流程1.甲方发现装修工程存在质量问题时，应立即书面通知乙方，并提供照片或相关证据。

乙方将在收到通知后的24小时内回复，并安排专业人员进行现场勘察。

2.经乙方专业人员现场勘察确认，确属材料或施工质量问题导致的质量隐患或故障，乙方将承担相应的修理或更换责任。

修复时间将根据问题的复杂程度而定，乙方将尽快修复或更换。

3.若甲方不同意乙方的处理方案，甲方可以邀请第三方进行评估，双方将根据第三方评估结果进行协商并最终确定修理或更换方案。

4.在保修期限内，乙方将负责保修期间产生的修理费用和更换费用。

五. 其他条款1.本合同一经双方签字盖章即生效，双方均应严格履行合同约定事项。

2.本合同任何修改、补充或主张的放弃均须以书面形式经双方协商一致后方可生效。

3.如因不可抗力、自然灾害等无法预见、无法避免的原因致使本合同无法履行，双方互不承担责任。

4.双方一旦发生争议，应通过友好协商解决。

装饰装修工程质量保修书（共五则范文）第一篇：装饰装修工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。

承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括吊顶、墙面基层、石膏板隔墙、电气、地面地台工程等项目。

二、质量保修期1、保修期限约定如下：保修期为工程实际竣工日期后的12个月。

三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后1天内派人修理。

承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程的质量。

因承包人原因致使工程在合理使用期限造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为伍仟元（大写）。

五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。

六、其他双方约定的其他工程质量保修事项： / / 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日第二篇：装饰装修工程质量保修书装饰装修工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《工程施工合同》，经协商一致，对签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围及内容，双方约定如下：2、质量保修期2.1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：对本工程的质量保修期约定为伍年。

工程质量保修合同书「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

发包人(全称)：*********承包人(全称)：*********发包人、承包人依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商全都，对******(工程全称)签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方商定，担当本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方商定的其他项目。

详细保修的内容，双方商定如下：*********。

二、质量保修期双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，商定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为****年；3.装修工程为**年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为***年；5.供热与供冷系统为******个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*****年；7.其他项目保修期限商定如下：*******。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构平安的质量问题，应当根据《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。

质量保证装修协议书（热门19篇）质量月是一个全员参与的过程，每个人都可以为质量提升做出贡献。

这是一份关于如何开展质量月活动的指南，希望能给大家提供一些建议。

装修质量保证书根据国家和地方相关法律法规要求并结合本企业情况特制定质量保证书（以下简称质保书），本质保书内容包括保维修范围、保维修时限、消费者注意事项、相关保维修流程与保维修电话等。

本企业所签订的装饰合同内的相关内容：1、有/防水要求的厨房、卫生间的防渗漏，保修五年。

2、对企业采用半成品在现场制作装饰的部件，保修二年。

3、按合同内容由企业提供的小家电、卫浴设备等，按生产企业或行业规定实行保修。

4、在保修期内的报修，除人为使用不当造成的将实行免费服务。

5、超出保修日期或范围的实行有偿服务。

1、水、电抢急修，按双方约定到现场，进行勘察、抢修，遇紧急情况下，三小时内（内环线内）到达现场。

2、其它部件的报修，按双方约定进入维修阶段。

3、保维修前本企业人员将出示保维修处理单，并将保维修内容予以约定。

4、提供有偿维修服务的，本企业将收取人工费、材料费，并列出材料、人工费清单，由消费者认可后实施服务。

1、消费者自备材料所产生的材料质量问题。

2、消费者房屋的建筑质量、配套设施所产生的.问题。

3、消费者使用不当所产生的问题。

4、不可抗拒外力所产生的问题。

5、消费者与施工人员私下交易的项目。

6、施工完毕后，居室较长时间无人居住和保养，造成室内空气过于干燥或潮湿，温度过高或过低等，或发生意外情况，如：火烧、浸水、外力损伤等，而引起的质量问题。

7、由于材料自然属性形成的变化。

8、对上述不保修范围的事项，本企业实行有偿维修服务，并明示维修收费标准。

1、消费者应向企业所提供的报修电话所在部门进行维修。

2、为维护消费者保维修权益，消费者妥善保管好质保书。

3、本企业服务人员上门服务时，消费者应出示质保书。

4、当本企业服务人员服务结束后，由服务人员在质保书上作保维修记录。

5、保维修完毕且质量达到要求，请消费者在保维修单上签字，以便企业存档。