(工程合同)建设工程法规与合同管理试题

建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3总分：100分得分：0分一、单选题1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于__ ___。

(4分)(A) 一级重大安全事故(B) 二级重大安全事故(C) 三级重大安全事故(D) 四级重大安全事故参考答案：C2. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由___ __编制。

(4分)(A) 监理单位统一组织(B) 总承包单位统一组织(C) 总承包单位和分包单位各自(D) 建设单位统一组织参考答案：B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_ ____。

(4分)(A) 提供相邻构筑物的有关资料(B) 编制安全技术措施及专项施工方案(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施(D) 提供安全施工措施费用参考答案：B4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有_ ____，并在进入施工现场前进行查验。

(4分)(A) 使用许可证和产品合格证(B) 产品许可证(C) 生产许可证(D) 生产许可证和产品合格证参考答案：D5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有____ _。

(4分)(A) 基础工程的保修期限为50年(B) 屋面防水工程的保修期限为5年(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年参考答案：D6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是____ _。

(4分)(A) 费用和工期损失全部由承包商承担(B) 费用和工期损失全部由业主承担(C) 费用由承包商承担，工期给予顺延(D) 费用由业主承担，工期不顺延参考答案：A7. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。

法律法规试题一、单项选择题（52题，每题1分）1、安全是（）A、没有危险的状态B、没有事故的状态C、舒适的状态D、预知人类在生产和生活各个领域存在的固有的或潜在的危险，并且为消除这种危险所采取的各种方法、手段和行动的总称【答案】D2、我国安全生产的方针是（）A、安全责任重于泰山B、安全第一、质量第一C、管生产必须管安全D、安全第一、预防为主、综合治理【答案】D3、下列哪部法律确定了我国的安全生产基本方针（）A、劳动法B、产品质量法C、安全生产法D、刑法【答案】C4、依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（）机构。

A、检查B、监督C、监理D、管理【答案】D5、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，达到一定规模的危险性较大工程的标准，由（）制定。

A、县级以上建设行政主管部门B、设区市建设行政主管部门C、国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门D、有关部门【答案】C6、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担或按合同约定执行。

A、责任方B、施工方C、业主方D、设计方7、《建设工程安全生产管理条例》规定，在城市市区的建设工程，施工单位应当对施工现场（）A、划分明显界限B、实行封闭围挡C、安排专人巡视D、设置美观围栏【答案】B8、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定（）。

A、安全责任人B、保卫责任人C、义务消防队D、消防安全责任人【答案】D9、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（）有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告。

A、最终用户B、勘探单位C、作业人员D、产品经销单位10、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权（）。

A、修改工艺规程B、修改施工交底和施工方案C、拒绝接受施工交底D、拒绝违章指挥和强令冒险作业【答案】D11.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育A、一次B、二次C、三次D、多次【答案】A12、依据《建设工程安全生产管理条例》，（）对全国的建设工程安全生产实施监督管理。

建设工程法规期末考试试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 建设工程法规中，关于建设工程合同的订立，以下哪项说法是正确的？A. 建设工程合同必须采用书面形式B. 建设工程合同可以口头订立C. 建设工程合同必须经过公证才有效D. 建设工程合同的订立不受任何形式限制2. 根据《中华人民共和国建筑法》，下列哪项不是建筑施工企业的资质要求？A. 有符合规定的注册资本B. 有与其从事的建筑活动相适应的专业技术管理人员C. 有符合规定的施工设备和设施D. 必须拥有至少一名注册会计师3. 建设工程监理的主要职责不包括以下哪项？A. 对建设工程的质量进行监督B. 对建设工程的进度进行监督C. 对建设工程的成本进行监督D. 直接参与建设工程的设计工作4. 建设工程中，以下哪项不是施工单位必须遵守的安全规定？A. 施工现场应设置明显的安全警示标志B. 施工人员必须佩戴安全帽C. 施工现场可以随意堆放易燃易爆物品D. 施工单位应定期对施工设备进行安全检查5. 建设工程竣工验收时，以下哪项不是必须提交的文件？A. 工程竣工报告B. 工程质量监督报告C. 工程款支付证明D. 工程设计变更记录6. 建设工程合同中，关于工程款支付，以下哪项说法是错误的？A. 工程款的支付应按照合同约定进行B. 工程款的支付可以提前或延迟，但需双方协商一致C. 工程款的支付必须在工程竣工验收合格后进行D. 工程款的支付应遵循公平、合理的原则7. 建设工程中，以下哪项不是施工单位必须遵守的环境保护规定？A. 施工现场应采取有效措施防止扬尘B. 施工过程中产生的废弃物应分类收集并妥善处理C. 施工单位可以随意排放废水D. 施工单位应采取措施减少噪声污染8. 建设工程监理单位在监理过程中，以下哪项行为是违法的？A. 按照合同约定对工程质量进行监督B. 发现工程质量问题后，及时通知施工单位整改C. 与施工单位串通，隐瞒工程质量问题D. 按照规定对工程进度进行监督9. 建设工程合同中，关于工程变更，以下哪项说法是正确的？A. 工程变更必须经过设计单位同意B. 工程变更必须经过监理单位同意C. 工程变更必须经过建设单位同意D. 工程变更必须经过施工单位同意10. 建设工程中，以下哪项不是施工单位必须遵守的劳动保护规定？A. 施工单位应为施工人员提供符合规定的劳动保护用品B. 施工单位应定期对施工人员进行安全教育C. 施工单位可以随意安排施工人员加班D. 施工单位应保障施工人员的休息和休假权利二、案例分析题（每题10分，共20分）1. 某建设工程项目在施工过程中，由于施工单位未采取有效措施防止扬尘，导致周边居民生活受到影响。

房款 25％的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过 户登记手续。则下列说法中错误的是（ ）。 （1 分） A、 若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少 B、 甲必须收回房屋并向乙方交付 C、 丙取得该房屋的所有权 D、 乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任 39、 甲工程公司是由乙公司、丙某和丁某共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在 外地设立了戊分公司及庚全资子公司。戊分公司因出现重大工程质量问题而需要承担巨额债 务，对该债务有清偿义务的法律主体是（ ） （1 分） A、 甲公司 B、 乙公司 C、 戊公司 D、 庚公司 40、 某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人。分立前由于三台挖 掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，不正 确的有（ ） （1 分） A、 买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任 B、 买方可要求推土机生产厂承担违约责任 C、 买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任 D、 如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半( 41、 该合同对工程价款结算约定“待工程竣工验收合格后支付”，后双方在具体何时支付价款时 产生分歧，验收合格后，承包商（ ）。 （1 分） A、 无权要求业主随时支付，因业主并未违约 B、
B、 调解不成，甲有权向法院主张撤销合同 C、 调解不成，法院可以裁定撤销合同 D、 当事人的撤销权于 2019 年 3 月 20 日消灭 24、 根据合同法律制度的规定，下列关于缔约过失责任的表述中，正确的是 （1 分） A、 一方当事人假借订立合同恶意进行磋商，给他人造成损失的，可成立缔约过失责任 B、 缔约过失责任仅在合同成立时适用 C、 缔约过失责任赔偿的是可期待利益损失 D、 缔约过失责任的赔偿额通常大于违约责任 25、 根据合同法律制度的规定，下列各项中，应当承担缔约过失责任的是 （1 分） A、 甲假借订立合同，恶意与乙进行磋商 B、 丙未按时履行支付租金的义务 C、 丁驾驶机动车违反交通规则撞伤行人 D、 戊辞职后违反竞业禁止约定从事同业竞争 26、 王某骑自行车路过一个广场，掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成 腿部受伤，花去医疗费用 2000 元，王某多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互 相推诿。承担该责任的主体应是（ ）。 （1 分） A、 建设单位 B、 施工单位 C、 王某与建设单位 D、 王某与施工单位 27、 根据合同法律制度的规定，下列关于缔约过失责任的表述中，正确的是 （1 分）

单项选择题(只有一个选项正确，共12道小题)1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项，不符合规定的是（）。

(A) 屋面防水工程10年(B) 外墙装修工程8年(C) 基础及主体结构30年(D) 供热工程4个采暖期正确答案：C解答参考：2. 施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。

之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。

检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（）。

(A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延(B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延(C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延(D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延正确答案：A解答参考：3. 在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是（）。

(A) 承包人明确表示不再履行合同义务的(B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的(C) 将承包的建设工程违法分包的(D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的正确答案：B解答参考：4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应（）。

(A) 提前24h书面通知工程师来参加验收(B) 提前24h电话通知工程师来参加验收(C) 提前48h书面通知工程师来参加验收(D) 提前48h电话通知工程师来参加验收正确答案：C解答参考：5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由（）承担。

(A) 发包人(B) 承包人(C) 监理人(D) 设计人正确答案：A解答参考：6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。

承包人收到通知后不参加计量，则计量结果（）。

(A) 由双方协商处理(B) 无效(C) 按合同约定处理(D) 有效正确答案：D解答参考：7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应（）。

(A) 在4h内以书面形式通知工程师(B) 在8h内以书面形式通知工程师(C) 在12h内以书面形式通知工程师(D) 在24h内以书面形式通知工程师正确答案：B解答参考：8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是（）。

工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。

（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。

（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。

(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。

4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。

(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。

5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。

承包商提出变更请求，要求增加工程款。

业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。

请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。

它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。

(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。

应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。

5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。

如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。

一、单项选择题〔共20题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意〕1.在以下经济关系主体中。

〔〕是法人。

A.公司经理 C.公司董事长2.〔〕是指当事人依据或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的制度。

应当遵循平等、自愿、公平老实信用的原那么。

A.抵押B.担保C.质押D.定金。

3.代理是代理人在代理权限内，以〔〕的名义实施的、其民事责任由被代理人担当的行为。

A.代理人4.施工企业的工程经理是施工企业的代理人，这种代理是〔〕代理。

B.法定5.以下关于保证的讲法不正确的选项是〔〕。

A.保证关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B.保证关系包括保证人和被保证人〔债务人〕两方当事人C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D.当事人没有约定或者约定不明确的，那么按照连带责任保证担当保证责任6.依据有关“建筑工程一切险〞的，以下描述中正确的选项是〔〕。

A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程C.发包人未通过竣工验收即提早使用局部工程，保险公司不再对该局部工程担当保险义务7.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在〔〕到达对方。

B.对方发出承诺之前C.对方承诺到达要约人之前8.关于非受要约人的缘故使得受要约人延误的承诺，该承诺〔〕。

A.有效B.无效C.要约人未表示不同意有效9.在以下各种合同中，一般情况下〔〕的合同有效。

A.限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认B.无代理权人订立，被代理人未作表示C.法定代表人越权订立，相对人不明白其超越权限D.无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10.可撤销的合同在撤销前，属于〔〕合同。

A.有效B.无效C.既未成立也未生效11.合同一方当事人的法人合并后，原法定代表人签订的合同〔〕。

A.无效B.变更C.有效12.一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克1000元，合同 2005年3月1日交货，然而在2005年1月1日政府调整指导价格为每千克1200元，假设卖方延迟至2005年4月1日才交付物资，而合同约定逾期交货1个月的违约金为每千克100元，那么买方应按照每千克〔〕元向卖方付款。

建设工程合同管理试题
1. 单项选择题
下列哪项不是建设工程合同的基本特征？
A. 标的物为工程建设项目
. 合同金额通常较大
C. 履行期限较短
D. 涉及多方主体
2. 判断题
建设工程合同一旦签订，任何一方都不得擅自变更或解除合同。

（错）
3. 简答题
简述建设工程合同管理的重要性，并举例说明。

4. 案例分析题
某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同约定了工程的范围、质量标准、工期和合同价款。

在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，双方协商一致决定调整合同价款。

请分析此情况下合同管理的要点。

5. 多项选择题
在建设工程合同管理中，以下哪些行为可能导致合同纠纷？（多选）
A. 未按约定支付工程款
. 工程质量不符合约定标准
C. 未经同意擅自变更工程设计
D. 未按时提交竣工资料
6. 论述题
论述如何在建设工程合同管理中有效预防和解决合同纠纷。

7. 应用题
假设你是某建筑公司的合同管理人员，你所在的公司即将与一家房地产开发商签订一份建筑施工合同。

请列出你在合同签订前需要准备的工作清单，并解释每项工作的意义。

8. 填空题
在建设工程合同中，通常将__________作为合同的标的物，而合同的主要内容包括工程的范围、质量要求、工期、合同价款以及__________等。

9. 实务操作题
根据给定的建设工程合同条款，分析该合同可能存在的风险点，并提出相应的风险控制措施。

10. 综合题
某工程项目在实施过程中出现了延期交付的情况，作为承包方的合同管理人员，你应该如何与发包方沟通，以减少可能产生的违约责任？。

《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。

（ )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。

( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（ )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。

（ )A、是B、否5、当递交最终报表之后,承包商根据合同进行索赔的权力终止了（ )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％,且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理.( ）A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。

（）A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同,自裁定之日起,合同不再具备法律效率（ )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。

（ )A、是B、否10、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（ )A、是B、否转自学易网 www。

12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险.( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）A、是B、否15、《合同法》规定:承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。

( ）A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人（ )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。

( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。

( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。

（）A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ）A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险"的目的是为了（）。

《建设法规与合同管理》练习题答案一、填空题1.法是一种规范，它确定人的行为的自由程度。

2.法是上层建筑的组成部分，受经济基础的制约。

3.法是人们的行为规范，它调整的是人们的行为，而不是思想或其他非行为的东西。

4.法的内容只能是国家利益。

5.法的作用是由国家确立、维护和发展社会秩序的工具，这个工具的作用是以军队、法庭、监狱等为后盾的。

6.从广义上讲，法律制度是指一个国家法律规范的总和；从狭义上讲，法律制度是指调整某一类特定关系，规范某一类特定行为的法律规范的总和。

7.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

8.法定代表人是指能代表法人行使民事权利、承担民事义务的主要负责人。

9.任何一个法律规范都必须由假定、处理、制裁三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。

10.建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的建筑，及其配套的线路、管道、设备的安装活动。

11.建设行政管理关系是国家及其建设行政部门与建设单位、设计单位、施工单位及有关单位（如中介服务机构）之间发生的相应的管理与被管理关系。

12.许可是国家通过建设法律规范允许特别的主体在法律允许范围内有某种作为权利。

13.建设法规的经济性既包括财产性，也包括其与生产、分配、交换、消费的联系性。

14.建设法律关系是指由建设法律规范所确认的在建设业管理和建设协作过程中所产生的权利、义务关系。

15.法律事实是指能够引起建设法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实。

16.行政法规是指国务院以及建设部制定颁布，或建设部与其他部、委联合颁布的规范性文件，其效力低于宪法和法律，在全国范围内有效。

17.行政法规的名称可谓条例、办法、行政措施、决定、命令、指示、规章等。

第二章建设立法与实施二、填空题1.建设法律的内容包括党和国家提出的关于建设方面的基本方针、政策和需要用法律规定的，涉及全国建设领域的根本性的、长远的和重大的问题。

2.建设行政执法监督检查的对象主要是行政机关、执法机关及其工作人员。

建设工程法规及相关知识题库
一、建设工程法规概述
建设工程是指以固定地点为基础，利用人工或机器进行施工、改造、修建或安
装设备的工程。

建设工程在进行过程中需要遵守一系列法律法规，以确保工程质量、安全和合规性。

二、建设工程法规
1.《建设工程质量管理条例》
该法规规定了建设工程的质量管理要求，包括了工程设计、施工、监理等各个
环节的责任与要求。

2.《建设工程安全生产管理条例》
建设工程涉及到大量的人员和设备，安全生产管理至关重要。

该条例规定了建
设工程安全生产的管理制度和要求，保障工程施工过程中的安全。

3.《房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办法》
建设工程的招投标是工程的重要环节，该法规规定了招标投标的程序和要求，
保障了工程的公平性和合规性。

三、建设工程相关知识题库
以下是建设工程相关知识题库的一些样例题目：
1.建设工程质量管理的基本原则是什么？
2.在建设工程中，安全生产的管理措施包括哪些？
3.招标文件中应包括哪些内容？
4.在施工现场，应如何设置安全警示标志？
5.建设工程施工人员应具备哪些资质证书？
通过学习建设工程法规和相关知识，我们可以更好地了解工程施工过程中的规
范要求，保障工程的质量和安全，促进建设工程行业的健康发展。

以上是关于建设工程法规及相关知识题库的一些内容，希望能对您有所帮助。

建筑工程合同管理题库在建筑工程领域，合同管理是非常重要的一环。

合同管理的有效与否直接关系到工程质量、工程进度和各方的利益。

本文将从建筑工程合同的定义、关键要素、合同管理流程以及合同管理的重要性等方面展开论述，旨在提高建筑工程从业人员对合同管理的认识和理解。

一、建筑工程合同的定义建筑工程合同是指业主（或委托人）与承包商之间就建筑工程项目的设计、施工、监理等方面的权利与义务达成的一种书面约定。

合同内容通常包括工程的范围、造价、工期、质量、付款方式、合同解除等条款。

二、建筑工程合同的关键要素1. 合同主体：合同主体包括业主（或委托人）和承包商。

业主是工程建设的委托方，承包商是被委托方，二者之间通过签订合同明确各自的权利和义务。

2. 合同内容：合同内容包括工程的范围、明确的设计要求、施工标准、工期、质量要求、付款方式等细节条款。

3. 合同价款：合同价款是指承包商完成工程所应得到的报酬，一般由工程造价和工程质量决定。

4. 合同期限：合同期限是指工程建设从开始到完成所需的时间，常用的衡量指标是工程进度和交付日期。

三、建筑工程合同管理流程1. 合同签订：业主（或委托人）和承包商在明确工程需求后，通过双方协商达成一致，并签订正式的建筑工程合同。

2. 合同履行监督：业主（或委托人）需建立专门的监督机构，对工程进展、工程质量、付款等情况进行监督，并与承包商进行及时的沟通和协商。

3. 合同变更管理：由于工程建设过程中可能会出现变更需求，需要及时修改合同条款，明确额外工作内容、费用和时间等。

4. 合同支付管理：按照合同约定的支付方式和比例，及时支付承包商相应的工程款项。

5. 合同验收与结算：工程完工后，进行合同验收和结算工作，验收合格后支付尾款，并办理工程竣工手续。

四、建筑工程合同管理的重要性1. 保障合同双方权益：建筑工程合同的签订能明确各方的权益，确保业主按质按时得到工程成果，承包商获得相应的报酬。

2. 提高工程质量：合同管理的有效执行可以推动工程质量的提升，确保工程符合设计要求和相关标准，减少工程纠纷的发生。

习题参考答案模块一建设法规单元1建筑法关于施工许可、建筑工程发承包及建筑工程监理的主要内容一、案例题参考答案案例一主管部门处理是不正确的1 •在没有领取施工许可证的情况下施工，的确要补办施工许可证，但是，是否停工要取决于是否具备申请施工许可证的条件。

主管部门在没有确认是否具备申请施工许可证的条件的前提下就要求施工现场停工是不合法的。

2•是否要对建设单位和施工单位予以处罚，也是取决于是否具备申请施工许可证的条件。

如果不具备申请施工许可证的条件，就必须要对建设单位和施工单位予以处罚。

即使《建筑法》没有对处罚作出强制性的规定，但是《建筑工程施工许可管理办法》对此是有强制性规定的。

案例二理由不成立依据《建筑法》，联合体中共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

也就是说，建设单位可以要求建筑公司承担赔偿责任，也可以要求城建公司承担赔偿责任。

已经承担责任的一方，可以就超出自己应承担的部分向对方追偿。

但是却不可以拒绝先行赔付。

:■、客观题参考答案:单元2安全生产法与工程建设相关的主要内容一、案例题参考答案案例一这起事故发生的原因是：(1)装载机将正在18轴检查质量的质检员撞倒是这起事故发生的直接原因。

(2)装载机司机未经培训，无操作证，缺乏安全意识和安全常识是事故发生的间接原因。

(3)机械作业现场缺少指挥人员是事故发生的主要原因。

2•事故发生后，事故发生单位写出书面报告的时间应在24小时以内；事故书面(初报表)应包括以下内容：(1)事故发生单位概况；(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；(3)事故的简要经过；(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的情况。

事故报告后出现新情况的，应当及时补报。

自事故发生之日起30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

案例二1．本工程这起事故可定为一般事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，具备下列条件之一者为一般事故：（1）造成3 人以下死亡；（2）10 人以下重伤；（3）1000 万元以下直接经济损失的事故。

合同管理试题及答案之一合同管理试题及答案之一一、单项选择题（每小题1分，共10分）1、建设工程合同纠纷的仲裁由（）的促裁委员会仲裁。

A 工程所在地B 双方选定C 施工单位所在地 D 建设单位所在地2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（）A 代理人与被代理人共同承担责任B 代理人承担连带责任C 代理人与被代理人协商确定责任D 代理人独自承担责任3、合同法律关系是由（）三要素所构成。

A 主体、客体、内容B 当事人、合同行为、合同利益C 法人、合同、权利和义务D 合同管理、经济协作、法律责任4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（）是错误的。

A 经济鉴别法 B 化学试验C 理论换算法D 物理试验5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（）止。

A 颁发履约证书日B 工程接收证书指明的竣工日C 颁发工程接收证书日D 承包商提交的结算单日生效日6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（）A 口头协商即可B 应签订书面协议C 与第三方一起协调D 承办任何手续7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（）签订的合同.A 采取胁迫手段B 采取欺诈手段C 超越经营范围D 无效代理8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（）A 当事人可以约定补充协议B 当事人可任意进行C 当事人不能约定补充协议D 当事人必须按交易习惯进行9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（）A 由一方当事人选定B 由仲裁委员会指定C 由仲裁委员会议指定D 由双方当事人指定10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（）内提出书面处理意见。

A 1天 B 2天 C 7天 D 14天二、多选题（每小题2~4个答案，每题1分，共40分）1、合同履行地点没有约定或约定不明确，下列确定方法的表述，正确的是（）A 给付货币的，在给付货币一方所在地履行B 交付不动产的，在不动产所在地履行C 交付动产的，在接受动产一方所在地履行D 履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行2、《合同法》规定，合同权利、义务终止，不影响合同中（）的效力。

云南锡业职业技术学院期末考试试卷A年级专业：学年学期： 2014年春季学期课程名称：科任教师：学号：考生姓名：一、单选题：（每题2分，共20分）1、建筑面积在（）㎡以上的住宅建设工程必须实行监理。

A 5万B 3万C 2万D 1万2、下列说法正确的是（）A 建设行政法规是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。

B 建设法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。

C 建设部门规章是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。

D 地方性建设法规法规是由全国人民代表大会及其常务委员会制定颁行的，属于国务院建设行政主管部门业务范围的各项法律。

3、《中华人民共和国建筑法》于1997年11月1日经八届人大常务委员会第28次会议审议通过，（）起施行。

A 1998年1月1日B 1998年2月1日C 1998年3月1日D 1998年4月1日4、下列不是法律关系客体的是（）A 表现为财、物的客体B 表现为行为的客体C 表现为非物质财富的客体D 表现为文化遗产的客体5、关于债权和物权、下列说法错误的是（）A 物权的客体是行为，债权的客体物B 物权为支配权，债权为请求权C物权与债权具有功能上的互补关系 D 物权为对世权，债权是对人权6、符号GB/T 50XXX-XXXX表示的意思是（）A 强制性国家标准B 推荐性国家标准C 强制性行业标准D 推荐性行业标准7、建设工程勘察、设计企业的资质实行（）审批。

A 分类B 分级C 分批D 逐级8、参加一级建造师职业资格考试合格，由各省、自治区直辖市人事部门颁发人事部统一印刷，人事部、建设部用印的《中华人民共和国一级建造师执业资格证书》。

该证书在（）范围有效。

A 全世界B 全国C 本省D 本地区10、工程建筑招标，是指建筑单位（业主）就拟建的工程发布通告，用法定方式吸引建筑项目的（）单位参加竞争，进而通过法定程序从中选择条件优越者来完成工程建筑任务的一种法律行为。

工程合同管理题库一、合同法基础知识1. 什么是合同法？合同法是指规范和约束合同行为的法律规则的总称。

它包括了合同的订立、履行、变更、解除等各个环节的法律规定。

2. 合同的基本要素有哪些？合同的基本要素包括以下几个方面： - 合同当事人：合同中必须明确双方当事人的身份和主体资格； - 合同内容：明确合同的具体约定事项，如货物或服务的描述、数量、价格等； - 合同形式：一些特定类型的合同需要采用特定的形式，如书面、口头等； - 合同目的和约束力：明确合同的目的和法律约束力。

3. 合同的有效性条件有哪些？为了使合同有效，必须满足以下条件： - 自愿性：合同双方的意愿必须是自愿的，不能受到欺诈、胁迫等非法手段的影响； - 完全性：合同必须具备完整的约定，明确规定双方权利和义务； - 合法性：合同的内容和目的必须合法，不能违反相关法律法规的规定； - 可行性：合同的内容和目的必须是可行的，不能达到不可能完成的目标。

二、工程合同管理流程1. 工程合同管理的流程包括哪些环节？工程合同管理的流程一般包括以下几个环节： - 合同订立：指承包工程的双方达成一致，签署正式的工程合同； - 合同履行：即按照合同约定，进行工程的施工和相关工作； - 合同变更：在工程进行过程中，由于各种原因需要对合同进行修改；- 合同索赔：当工程方无法按照合同约定的时间和质量完成工程时，承包方可以提出索赔； - 合同结算：工程完工后，进行最终结算，确定承包款项的支付金额。

2. 工程合同管理的重要性是什么？工程合同管理的重要性体现在以下几个方面： - 规范工程合同行为：合同作为约束双方行为的法律文件，能够规范和明确双方的权利和义务，保护双方的合法权益； - 防范合同纠纷：合同管理的完善可以有效防范工程合同纠纷的发生，减少纠纷对双方利益的损害； - 保证工程质量和进度：合同管理的严格执行能够促进工程按时按质完成； - 维护项目利益最大化：工程合同管理能够保障合同双方的利益最大化，达到共赢的目标。