建筑扩大劳务分包合同
- 格式:doc
- 大小:89.50 KB
- 文档页数:19
劳务分包合同范本甲方:(以下简称“甲方”)乙方:(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将部分工程项目的劳务作业分包给乙方完成,经友好协商,达成以下协议:一、工程名称:甲方承包的工程项目名称为:(以下简称“本项目”),工程地点为:(以下简称“工程地点”)。
二、分包内容:乙方同意承担本项目中以下劳务作业:1. 砌筑工程:包括但不限于墙体、柱子、地面等的砌筑工作。
2. 抹灰工程:包括但不限于墙面、顶面、地面等的抹灰工作。
3. 钢筋工程:包括但不限于钢筋制作、绑扎、焊接等工作。
4. 模板工程:包括但不限于模板制作、安装、拆除等工作。
5. 脚手架工程:包括但不限于脚手架的搭设、拆除等工作。
6. 工程其他辅助性劳务作业。
三、分包方式及价款:1. 分包方式:乙方采用包工包料的方式承包本项目的劳务作业。
2. 价款:双方协商确定本项目劳务作业的计价方式为(单价或总价)。
具体单价或总价详见附件一。
3. 工程量:以实际完成的工程量为依据。
四、质量标准:乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工方案和质量标准进行施工,确保工程质量符合国家标准和甲方的要求。
五、工期:乙方应按照甲方的要求,确保本项目劳务作业的施工进度与甲方主体工程的施工进度相协调,确保工程按时完成。
六、支付方式:1. 进度款:当乙方完成工程量的百分之(%)时,甲方应支付乙方工程款的百分之(%)。
2. 结算款:本项目全部工程完成后,经甲方验收合格,甲方应按照实际完成的工程量支付乙方工程款。
3. 支付方式:甲方支付乙方工程款时,可采用银行转账、现金等方式支付。
七、违约责任:1. 若乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金,违约金计算方式为:逾期金额×逾期天数×逾期利率。
2. 若甲方未按照约定时间支付工程款,乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金,违约金计算方式为:应付金额×逾期天数×逾期利率。
建筑工程劳务扩大化分包合同甲方: XX(以下简称甲方)乙方: XXX (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程的施工协议一致,订立本协议,由双方共同遵守执行.一、工程概况及承包方式:1、工程名称:XXXXXXZX2、工程地点:XXXXXXXX3、结构层数:XXXXXXXX4、建筑面积:XXXXXXXX5、承包方式:施工图全部内容的劳务扩大化分包。
包施工人工费、包施工机械,包模板、脚手架等周转材料及零星用材,包质量,包工期,包安全文明施工,配合施工技术管理、配合材料实验。
二、承包范围与工作内容:土建工程劳务扩大化分包:1、承接范围:施工图内全部内容承包(除防水(防水对拉螺栓)、油漆、门窗、楼梯栏杆制作与安装、一次配电箱变、水电暖、电梯、通风、消防安装以外)施工图所设计的所有土建工程施工的劳务。
乙方自带工程施工所需的施工机械、周转材料、措施性材料、小件工器具、测量工具、施工用水管线设备、施工照明工具、二次配电盘、电缆线,主体施工用零星材料等。
乙方按照规定组建劳务施工项目经理部,负责配合施工技术管理、安全文明施工等。
2、承包工作内容:甲方供应直接用于工程结构中的材料如钢材、商品砼、砌块、隔板、砂、石、水泥、白灰、墙地砖、屋面广场砖、楼梯扶手栏杆用材、防水材料、涂料、油漆、门窗及小五金、设备安装的预埋件。
套管、止水带、排水管和排水斗等主要材料.本工程施工所需的全部人工、各种机械设备、周转材料(模板、方木、钢管、扣件、整体提升架等)、措施性材料(安全网、密日网、竹笆、篱笆、周转用对拉螺栓、螺帽等);临建搭设用工(甲方提供乙方1间办公室);安全防护和现场文明施工、场地硬化、食宿设施等相关全部工作内容由乙方负责施工(由甲方提供材料)。
局部变更或因甲方原因返工维修的人工费用(累计返工维修人工费用在5000元以下不予签证)。
2024建筑工程扩大劳务分包合同doc合同编号:__________一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程内容:__________二、劳务分包范围及内容2.1 乙方同意按照甲方的要求,对项目进行扩大劳务分包,分包范围和内容如下:(1)__________(2)__________(3)__________(4)__________2.2 乙方应按照甲方的要求,按时完成分包范围内的各项工作,并保证分包工程的质量和安全。
三、劳务报酬及支付方式3.1 乙方分包劳务报酬为人民币(大写):__________元(小写):__________元。
3.2 甲方每月支付乙方劳务报酬的50%,工程完工后支付剩余的50%。
3.3 甲方支付乙方劳务报酬的方式为转账支付,账号信息如下:开户行:__________账号:__________户名:__________四、工期及进度4.1 乙方应按照甲方的要求,自__________之日起开始施工,工期为__________天。
4.2 乙方应确保分包工程按照甲方的要求,按时完成,不得延误。
4.3 乙方应按照甲方的要求,做好施工进度计划,并报甲方审批。
五、质量及安全5.1 乙方应严格按照甲方的要求和国家相关法律法规的规定,保证分包工程的质量和安全。
5.2 乙方应建立健全安全生产责任制,加强对施工人员的安全教育和管理,确保施工安全。
5.3 乙方应承担因分包工程质量问题造成的全部损失和责任。
六、保密条款6.1 乙方应对在分包过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密,未经甲方同意,不得向第三方泄露。
6.2 保密期限自本合同签订之日起至分包工程完工之日止。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成分包工程的,应向甲方支付违约金,违约金为分包劳务报酬的10%。
7.2 甲方未按照约定支付乙方劳务报酬的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付劳务报酬的10%。
建造劳务扩大分包合同一、引言建造劳务扩大分包合同是指在建造项目施工过程中,原本由总包方负责的劳务范围扩大,需要将部份工作分包给其他承包商。
本文将详细介绍建造劳务扩大分包合同的内容和要求。
二、合同主体1. 总包方:指原本负责整个建造项目的承包商,也是合同的甲方。
2. 分包方:指被总包方委托承担部份劳务工作的承包商,也是合同的乙方。
三、合同内容1. 合同目的:明确总包方需要将哪些劳务工作分包给分包方,并约定分包方的责任和义务。
2. 工作范围:详细列出总包方要求分包方承担的具体工作内容和范围。
3. 工期要求:规定分包方完成份包工作的时间要求,包括起止日期、里程碑节点等。
4. 技术要求:阐述总包方对分包方工作质量和技术标准的要求。
5. 材料供应:明确分包方是否需要由总包方提供所需材料,并约定相关责任和义务。
6. 价格和支付方式:约定总包方向分包方支付的报酬金额和支付方式,如一次性支付、分期支付等。
7. 变更和索赔:规定变更分包工作范围或者工期的程序和条件,以及分包方提出索赔的程序和要求。
8. 违约责任:约定双方违约的责任和处罚措施,包括违约金、赔偿等。
9. 合同解除:规定解除合同的条件和程序,以及解除后双方的权益和义务。
四、合同签订与履行1. 合同签订:双方应当以书面形式签订合同,并由双方合法代表人签字或者盖章。
2. 履行义务:双方应按照合同约定的要求和时间履行各自的责任和义务。
3. 变更和补充:如有需要,双方可以商议变更合同内容或者补充相关条款,并以书面形式签订补充协议。
4. 争议解决:如发生争议,双方应首先通过友好商议解决,如商议不成,可提交仲裁机构或者法院处理。
五、合同风险控制1. 风险评估:双方应在签订合同前对分包工作进行风险评估,确定合理的合同条款和保障措施。
2. 合同条款明确:合同中的条款应尽量详细、明确,以避免后期产生争议。
3. 监督管理:总包方应加强对分包方的监督管理,确保分包工作按时、按质完成。
扩大劳务合同6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如工作报告、活动文案、应用文书、合同协议、心得体会、规章制度、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work reports, activity copywriting, application documents, contract agreements, insights, rules and regulations, planning plans, teaching materials, essay encyclopedias, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!扩大劳务合同6篇在合同中的当事人名称,一定要是真实且一致的,一般来说,生效的合同和协议法律效力就是相同的,以下是本店铺精心为您推荐的扩大劳务合同6篇,供大家参考。
建筑工程扩大劳务分包合同建筑工程扩大劳务分包合同一、合同背景和目的本合同主要是为了明确扩大劳务分包的相关事宜,确保扩大项目顺利进行,保障各方的权益。
二、合同内容1. 项目描述:详细描述扩大劳务分包项目的具体内容,包括项目名称、位置、规模、工期等。
2. 合同范围:明确扩大劳务分包的具体工作内容和工作范围。
3. 分包工作方案:详细描述分包单位的分包工作方案,包括人员配备、工具设备、施工流程等。
4. 合同价款:明确支付扩大劳务分包的价款和支付方式。
5. 质量标准和验收:规定扩大分包工作的质量标准和验收程序。
6. 安全措施:明确扩大分包工作过程中的安全措施和应急预案。
7. 合同履行期限:规定合同的履行期限和工期要求。
8. 合同变更和终止:规定合同的变更和终止条件。
9. 违约责任:明确各方在合同违约时的责任和补偿。
10. 争议解决:约定争议解决的方式和途径。
三、合同签署合同签署应满足以下要求:甲方(建筑工程总包方):(营业执照号码),地址:(详细地址),法定代表人:(姓名),()。
乙方(劳务分包方):(营业执照号码),地址:(详细地址),法定代表人:(姓名),()。
丙方(担保方):(营业执照号码),地址:(详细地址),法定代表人:(姓名),()。
四、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
2. 合同涉及到的技术和商业机密应予以保密,并且不得向任何第三方公开。
3. 本合同所有附件与正文具有同等效力,附件包括但不限于扩大劳务分包工作方案、质量验收标准等。
五、合同解释和争议解决本合同的解释和争议解决适用法律以中华人民共和国相关法律为准。
六、合同生效和变更本合同生效日期为双方盖章之日起,未尽事宜由双方另行协商确定。
以上为《建筑工程扩大劳务分包合同》的主要内容,希望本合同能够确保双方合作的顺利进行,保障各方权益。
如有任何争议或违约行为,将按照合同条款进行解决。
感谢您的合作!。
建筑扩大劳务分包合同4篇篇1建筑扩大劳务分包合同合同编号:【XXXXX】甲方:【建筑公司名称】地址:【地址】联系人:【联系人姓名】电话:【联系人电话】乙方:【劳务公司名称】地址:【地址】联系人:【联系人姓名】电话:【联系人电话】为了明确双方权利义务,便于工程的顺利进行,甲、乙双方本着平等互利的原则,本着诚实信用、友好合作的精神,经友好协商达成如下协议:一、合同目的本合同系甲方为完成建筑工程需要,将部分劳务工作委托给乙方,乙方同意接受委托,按照约定的工期和质量要求完成工作。
二、分包范围1. 乙方接受甲方委托,负责以下建筑劳务工作:【具体工作内容】。
2. 甲方需提供必要的施工图纸、材料以及必要的技术支持。
3. 乙方在劳务分包过程中需遵守相关法律法规,保证施工安全和建筑质量。
三、工作期限1. 分包工程开始时间:【具体时间】2. 分包工程结束时间:【具体时间】四、合同价款1. 甲方应按照工程实际完成的标准和合同约定,按照分包工程造价支付合同价款。
2. 乙方应按照合同约定的要求,按时、保质保量地完成工程,并确保工程质量符合要求。
五、变更及解决争议1. 合同履行过程中,如有变更需求,应经双方协商一致并签订书面变更协议。
2. 双方如因合同履行发生争议,应友好协商解决,若无法协商解决,可提交相关部门协调处理。
六、违约责任1. 任何一方违约均应承担相应的违约责任,造成对方损失的,应偿还相应损失。
2. 甲方逾期付款的,应支付滞纳金。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工程完成时间止。
2. 其他未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲方(盖章):_________ 日期:_________乙方(盖章):_________ 日期:_________本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
以上为建筑扩大劳务分包合同,特此协议,以资证明。
篇2建筑扩大劳务分包合同一、甲方:_________公司(名称)、住所:_______,法定代表人:_______,注册资金:_______万元,营业执照注册号:_______,电话:_______,传真:_______,联系人:_______,职务:_______。
建筑工程劳务大包干合同5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上,就甲方委托乙方进行建筑工程劳务大包事项,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程内容:劳务大清包,即扩大劳务分包(含简单材料)。
包括施工图纸全部内容。
如基础土方开挖回填、地下室防水保护层及回填、主体工程、屋面工程及室外零星附属工程等全部劳务工程。
但不包括水电安装及门窗安装等其它专业分包项目。
二、承包方式及承包范围篇2甲方(发包方):________________乙方(承包方):________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方所承包的建筑工程劳务部分大包干事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________二、承包范围及内容乙方负责以下建筑工程劳务部分的大包干工作:1. 基础工程:包括土方开挖、桩基施工等。
2. 主体结构工程:包括钢筋、模板、混凝土浇筑等。
3. 装饰装修工程:内外墙涂料、地面铺装等。
4. 其他附属设施:包括但不限于水电安装、消防设施等。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成承包范围内的全部工作。
2. 如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任。
四、质量标准及验收1. 乙方应严格按照国家相关建筑工程质量标准进行施工。
2. 工程竣工验收时,如未达到合同约定质量标准,乙方应承担违约责任。
建筑工程扩大劳务分包合同doc(2024版)合同编号:__________一、工程概况1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 项目规模:__________1.4 工程内容:__________二、分包范围及内容2.1 乙方分包范围包括:__________2.2 乙方应按照甲方的要求,完成分包范围内的所有工作,包括但不限于:__________2.3 乙方应按照合同约定的时间和质量要求,完成分包工程。
三、合同价格及支付3.1 双方经协商一致,确定分包工程的价格为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 甲方应按照双方约定的付款进度,及时向乙方支付合同价款。
3.3 乙方完成分包工程后,甲方应按照约定的验收标准进行验收,验收合格后支付剩余合同价款。
四、工期及进度4.1 双方同意分包工程的工期为:__________天。
4.2 乙方应按照甲方提供的施工组织设计和技术要求,编制详细的施工计划,并提交甲方审批。
4.3 乙方应确保分包工程按照约定的工期顺利进行,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。
五、质量及验收5.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工,确保分包工程的质量。
5.2 甲方应按照约定的验收标准对分包工程进行验收,乙方应配合甲方完成验收工作。
5.3 分包工程验收合格后,乙方应承担分包工程的质量保修责任,保修期为:__________年。
六、安全文明施工6.1 乙方应遵守国家及地方有关安全文明施工的法律法规,严格按照甲方提供的安全文明施工要求进行施工。
6.2 乙方应承担分包工程现场的安全防护、环境保护及文明施工的责任。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定完成分包工程的,应承担违约责任,向甲方支付违约金,违约金为合同价款的__________%。
7.2 甲方未按照约定支付合同价款的,应承担违约责任,向乙方支付违约金,违约金为合同价款的__________%。
扩大劳务施工承包合同扩大劳务施工承包合同(通用6篇)在不断进步的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是店铺为大家收集的扩大劳务施工承包合同(通用6篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
扩大劳务施工承包合同1甲方:__________________乙方:__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立本合同。
第一条工程概况工程名称:______________工程地点:______________第二条工程承包范围____________________________第三条工程工期1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总日历天数_______天;2.主要节点工期:___________________________________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划XX排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条标准规范本合同适用标准规范:____________________________第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、XX全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
建筑工程劳务扩大化分包合同(一)建筑工程劳务扩大化分包合同一、合同目的和背景本合同是为了规范建筑工程劳务分包的扩大化合作关系,明确合同双方的权利和义务,确保项目的顺利进行。
二、合同签订方承包方:xxxx建筑有限公司地址:xxxxxx法定代表人:xxxxx电话:xxxxx甲方:xxxxx劳务中介有限公司地址:xxxxx法定代表人:xxxxx电话:xxxxx三、合同期限本合同的期限为自xxxx年xx月xx日起,至xxxx年xx月xx 日止。
四、合同内容1. 承包范围甲方委托乙方完成xxxx项目的建筑工程劳务分包工作,乙方承担分包工程的施工、质量、安全等全面责任。
2. 项目交底甲方应向乙方提供工程项目的相关资料和施工方案,包括施工图纸、技术要求、工期计划等,以便乙方能够全面了解工程的具体要求。
3. 技术要求乙方在承揽工程过程中,应按照甲方提供的技术要求和施工规范进行施工,确保工程质量符合相关标准。
4. 人员管理乙方应根据工程需要,合理配置施工人员,并按照相关法律法规,保证施工人员的合法身份和劳动权益。
5. 安全管理乙方应制定并实施适当的安全管理制度,确保工程施工期间的安全生产,并负责施工现场的安全管理工作。
6. 工期和进度管理乙方应根据施工方案,合理安排施工进度,确保工程按时交付。
7. 资金支付甲方按照合同约定的支付方式和时间,按时向乙方支付工程款项。
8. 变更和索赔如因工程变更或其他原因导致工程范围或工程造价发生变化,或双方产生索赔需求,应按照相关法律法规和合同约定进行协商解决。
9. 合同解除如因不可抗力等特殊情况,导致双方无法继续履行合同,应按照法律法规和合同约定解决争议。
五、违约责任如一方违反合同约定,造成对方损失的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方的损失。
六、保密条款双方应对所了解到的对方机密信息予以保密,并不得泄露或向第三方披露。
七、争议解决对于因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决;如果协商不成,可以通过仲裁或诉讼等方式解决。
合同编号:____________________甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方在平等协商的基础上,就建筑工程扩大劳务分包事项达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程内容:____________________1.5 工程总投资:____________________二、扩大劳务分包范围2.1 乙方同意扩大劳务分包范围,具体包括以下内容:(1)室内外装饰装修工程;(2)门窗制作与安装工程;(3)给排水管道安装工程;(4)电气线路安装工程;(5)通风与空调系统安装工程;(6)消防设施安装工程;(7)其他相关劳务作业。
三、合同价款3.1 合同总价为:人民币______元整(大写:______元整)。
3.2 合同价款支付方式:(1)合同签订后,乙方需向甲方支付合同总价款的20%作为预付款;(2)工程进度达到约定节点时,甲方根据实际完成情况支付相应款项;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价款的80%;(4)剩余20%作为质保金,质保期自竣工验收合格之日起计算,期限为______个月。
四、工期4.1 合同工期为______个月,自开工之日起计算。
4.2 乙方应按照甲方要求,确保工程按期完工。
五、工程质量5.1 乙方应严格按照国家现行有关规范、标准和设计图纸要求施工,确保工程质量。
5.2 工程质量评定标准:按照国家现行有关规范、标准和设计图纸要求执行。
六、安全生产6.1 乙方应严格执行国家和地方有关安全生产的法律法规,建立健全安全生产责任制。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX建筑劳务扩大分包合同2024年通用本合同目录一览一、合同主体及定义1.1 甲方名称及资质1.2 乙方名称及资质1.3 甲方与乙方之间的定义与关系二、工程范围与内容2.1 工程概述2.2 乙方分包范围2.3 乙方分包内容三、合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度3.4 价格调整机制四、工期与进度4.1 合同工期4.2 工程进度计划4.3 工期延误及延长五、质量与标准5.1 工程质量标准5.2 质量保证措施5.3 质量验收六、安全生产与环保6.1 安全生产要求6.2 乙方安全生产责任6.3 环保要求七、违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任承担八、争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构九、合同的变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同解除条件十、合同的终止与失效10.1 合同终止条件10.2 合同失效条件十一、保密条款11.1 保密内容11.2 保密义务11.3 违约保密责任十二、不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果十三、其他条款13.1 法律适用13.2 合同效力13.3 合同附件十四、合同签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 甲方代表签字14.4 乙方代表签字第一部分:合同如下:一、合同主体及定义1.1 甲方名称:×××建筑工程有限公司资质:具有建筑工程施工总承包资质1.2 乙方名称:×××建筑劳务有限公司资质:具有建筑劳务分包资质1.3 甲方与乙方之间的定义与关系甲方作为工程总承包方,将部分工程分包给具有相应资质的乙方实施。
二、工程范围与内容2.1 工程概述本合同所指工程为:×××项目,位于×××地区,工程内容包括土建、装修、安装等。
2.2 乙方分包范围乙方分包范围包括但不限于:钢筋作业、模板作业、混凝土作业、木工作业、瓦工作业等。
住建部建设工程施工劳务分包合同5篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(总承包人):[总承包人名称]乙方(劳务分包人):[劳务分包人名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本建设工程施工劳务分包事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地点:[工程地点]3. 工程内容:[工程内容简述]4. 承包范围:具体分包工作内容(如:钢筋工、木工、混凝土工等)1. 开工日期:XXXX年XX月XX日(具体以甲方开工令为准)。
2. 竣工日期:XXXX年XX月XX日。
3. 若因乙方原因造成工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
三、分包合同价款1. 分包合同总造价暂定为人民币:[大写金额](小写金额:[金额]元)。
具体造价根据实际完成工程量按实结算。
2. 结算方式:[结算方式描述]。
四、质量标准与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工验收规范、施工组织设计方案及国家、地方的相关规范要求进行施工,确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程验收时,工程质量未达到合同约定标准的部分,乙方应按甲方和监理的要求拆除和重新施工,直到符合合同约定标准。
因乙方原因达不到合同标准造成的经济损失和工期延误由乙方承担。
1. 乙方应严格遵守安全生产规章制度,加强安全生产管理,确保安全生产。
在施工过程中发生的安全事故由乙方承担全部责任。
2. 乙方应确保进场施工人员符合相关资格要求,并配备必要的安全防护用品。
甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督和检查。
如乙方存在安全隐患,甲方有权要求乙方停工整改。
停工期间造成的损失由乙方承担。
六、材料管理1. 甲方提供给乙方的材料应满足工程需要,如因甲方原因造成材料供应不及时导致工期延误,责任由甲方承担。
如因乙方原因导致材料损耗超出正常水平,超出部分的费用由乙方承担。
2. 乙方负责保管施工期间由其负责的材料,如发生丢失或损坏,乙方应承担相应费用。
2024年建设工程劳务分包合同参考范文合同范围及条款一、合同范围本合同所涵盖的工程范围包括:_____,具体由14工程监理单位(全称):_____负责监督实施。
二、作业人员承包人依据工程实际需求,向发包人提供共计_____名作业人员。
三、合同工期1. 开工日期:____年____月____日。
2. 完工日期:____年____月____日。
3. 合同总工期为____天。
四、合同价款4.1 合同价款总额为:_____元人民币(大写:____元)。
4.2 合同价款的确定原则(请在适用方式前划“√”):(____)4.2.1 本合同价款为固定价格,于约定风险范围内不予调整。
(____)4.2.2 依据(____)年施工预算或(____)年施工概算定额确定:①定额工资单价细分如下:瓦工:____元/工日;结构木工:____元/工日;装修木工:____元/工日;钢筋工:____元/工日;砼工:____元/工日;油工:____元/工日;抹灰工:____元/工日;架子工:____元/工日;水暖工:____元/工日;电工:____元/工日;壮工:____元/工日;等。
②按建筑面积确定承包价,具体为:地上结构:____元/M²;地下结构:____元/M²;初装修:____元/M²;水电:____元/M²;等。
③分项工程承包价格明确如下:外墙面砖:_____元/M²;屋面防水:____元/M²;水磨石地面:_____元/M²;水泥砂浆:____元/M²;内墙普通抹灰:____元/M²;等。
(____)4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价为____元/工日(以实际发生情况,结合书面签证资料为准)。
(____)4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因导致的停水、停电、停气或任务安排不及时等造成的停工、窝工,累计超过八小时者,将按_____标准予以补偿。
建筑工程劳务分包合同建筑工程劳务分包合同精选3篇(一)建筑工程劳务分包合同甲方:〔委托方〕:地址:法定代表人::身份证号码:乙方:〔承包方〕:地址:法定代表人::身份证号码:根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲、乙双方本着平等互利、自愿合作的原那么,就甲方委托乙方进展建筑工程劳务分包的事项达成如下合同:第一条合同的目的和范围甲方通过本合同委托乙方为其提供合同约定的建筑工程劳务分包效劳〔以下简称“劳务分包工程”〕。
乙方承受甲方的委托并按照本合同约定的要求提供劳务分包工程所需的劳务和效劳。
第二条劳务分包工程的要求1. 劳务分包工程的名称、工程地址、工程规模、工程内容、工程期限及其他相关要求详见附件《劳务分包工程概况表》。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计要求和技术标准进展施工,并保证工程质量符合国家相关规定。
第三条劳务分包费用和支付方式1. 劳务分包费用为人民币〔大写〕〔小写〕元。
2. 劳务分包费用的支付方式:〔1〕甲方在本合同签署后第三日将劳务分包费用的50%〔大写〕〔小写〕元支付给乙方作为预付款;〔2〕甲方在劳务分包工程开工后7日内将劳务分包费用的40%〔大写〕〔小写〕元支付给乙方;〔3〕甲方在开工验收合格、甲方支付余款后7日内将劳务分包费用的10%〔大写〕〔小写〕元支付给乙方。
第四条权益保障1. 乙方承诺在履行本合同过程中妥善处理好自身与劳动力之间的关系,保证劳务分包工程的工人享受与劳动力市场上同等职业对应劳动者一样的工作条件、待遇和权益。
2. 乙方应确保劳务分包工程的工人严格按照国家相关法律法规和劳动合同的规定执行,保证其平安消费和劳动保护。
3. 乙方应在人员、设备、材料等方面做好劳务分包工程的准备工作,确保施工进度和工程质量。
第五条违约责任1. 任何一方违背本合同的约定,致使对方遭受损失的,违约方应向对方承当相应的赔偿责任。
2. 假如甲方违背本合同约定未按时支付劳务分包费用的,乙方有权暂停劳务分包工程的施工,直至甲方支付相应费用为止。
随着建筑市场的不断发展,劳务分包合同在建设工程中的地位日益重要。
扩大式劳务分包合同作为一种新型的劳务分包形式,其效力问题备受关注。
本文将从以下几个方面对扩大式劳务分包合同的效力进行分析。
一、扩大式劳务分包合同的定义扩大式劳务分包合同是指施工总承包企业或者专业承包企业(以下简称“分发包人”)将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业(以下简称“劳务分包人”)完成的活动。
与传统的劳务分包合同相比,扩大式劳务分包合同在范围、内容等方面有所扩大,如包括劳务作业、部分小型机械或辅材等。
二、扩大式劳务分包合同的效力认定1. 主体要件首先,分发包人必须具有分发包工程或劳务的资格;其次,劳务分包人必须具有完成工程项目的能力。
分承包人依据分包合同对分发包人负责,分发包人依据主合同对建设单位负责;同时,分承包人就分包的项目对建设单位负连带责任。
2. 意思表示要件扩大式劳务分包合同的意思表示要件主要包括以下两点:(1)工程实行总分包的意思,必须由建设单位、分发包人、分承包人三方协商一致且表示真实。
(2)无论是专业分包还是劳务分包,其合同内容都必须由分发包人和分承包人协商一致;内容必须真实,不能有欺诈和胁迫情形。
3. 客体要件扩大式劳务分包合同的客体要件主要包括以下两点:(1)分包的工程必须是国家法律和公共秩序允许分包的工程。
(2)分包的工程不得是国家法律禁止或公共秩序不允许分包的工程。
4. 形式要件扩大式劳务分包合同必须采用书面形式。
三、扩大式劳务分包合同效力的特殊情况1. 以劳务分包的名义将工程进行肢解或分包专业工程在建设施工领域中,承包人可能会采取与实际施工人签订劳务分包合同的形式,达到分包专业工程的目的。
这种情况下,如果劳务分包合同存在违反法律法规、损害他人合法权益等情形,其效力可能会受到质疑。
2. 劳务分包合同中存在欺诈、胁迫等情形如果劳务分包合同中存在欺诈、胁迫等情形,其效力可能会受到质疑。
四、结论综上所述,扩大式劳务分包合同的效力认定需要综合考虑主体要件、意思表示要件、客体要件和形式要件。
劳务分包合同总包方(甲方):劳务方(乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,为了明确双方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程劳务合作事项协商一致,签订本协议书。
双方约定本工程按照甲方管理体系程序文件要求组织施工,乙方各项工作必须满足甲方质量、环境安全和职业健康管理体系程序文件的要求。
第一条、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程结构及规模:剪力墙结构,建筑总面积约平方米。
4、承包方式:包人工、包主体(含二次结构)结构施工期间的塔吊、施工电梯、钢筋加工机械、模板、木方及加工机械、周转设施及材料、辅助材料及文明施工人工费。
5、乙方承包范围:基础砼垫层下, 清槽、素土平整、砼垫层至屋面主体封顶结构施工的钢筋工程、模板工程、混凝土工程、外架搭拆工程、以及构造柱、栏板、门窗过梁、砌体等直至按照山东省,莱阳市验收要求完成主体验收。
第二条、劳务承包方式1、乙方按照劳务扩大分包的形式承担该工程,乙方自行组织劳务队伍和劳务用工,乙方负责劳务队伍的管理和调配,独立承担施工期间的所有债权债务,并承担因自身原因引起的所有经济和法律责任,甲方不负任何连带责任。
2、乙方所承担的材料消耗品、机械设备及小型工具内容包括如下:塔吊、施工上人电梯、施工场地硬化、钢管、扣件、槽钢、搅拌机、钢筋机械、木工机械、钢筋木工操作区防护棚、电焊机、竹胶板、木材、各种测量仪及施工班组各种小型机具、铁丝、胶带、铁钉、压力焊机、机械连接机械、电锯锯片、水桶、灰桶、粉笔、沙筛、各工种用电的电线、配电箱(二级配电以下)、脚手钢管、架扣、防锈漆、刀片、锯条、移动电缆架、开关插座、海绵条、氧气、乙炔、工作服、雨衣、胶鞋、手套及与工程相关劳动工具、劳保用品、辅材及工地施工所用的一切照明设施和材料、密度网、安全网及绳索和架板等文明施工所含工具或设施;工程的施工围墙和主要硬化道路的材料由甲方提供,乙方负责施工;3、 3、甲方只负责供应用于工程实体的以下材料:钢筋、黄沙、石子、止水钢板、商砼、砌体材料、水泥、白灰、灰膏、保温板、钢筋套筒、止水螺杆(由乙方加工)及所有用于工程实体无法拆除或无法周转倒运的材料。
4、除以上甲方所提供的材料及工具,所涉及的工程主体附材、设备及人工均由乙方提供.第三条、合同工期开工日期: 年月日至年月日总日历天数天,必须严格执行双方约定的施工进度计划(双方签字认可)。
第四条、质量标准质量标准:合格第五条、合同语言文字和适用法律、标准及规范。
1、合同语言文字本合同文件适用汉语语言文字书写、解释和说明。
2、适用法律、法规本合同文件适用中华人民共和国有关法律、法规和工程所在地的地方有关法规。
3、适用标准、规范本合同文件适用现行的国家、行业和工程所在地的工程质量检验评定标准、工程质量验收规范等标准、规范,按国家、行业和地方的顺序采用标准、规范,由乙方自备。
第六条、图纸甲方在工程开工两周前,向乙方提供施工图纸两份,施工组织设计一份,标准图集乙方自备。
该工程图纸不得向第三方扩散,并妥善保管、使用,不得缺失。
劳务工作完成7天内完整返还给甲方。
第七条、施工准备工作1、完成施工场地的责任及费用与施工场地具备开工条件和完成时间的要求:已具备。
2、完成施工供水、电管线的责任及费用与引入现场的时间和要求:已具备。
3、完成施工道路的责任及费用与起止地点和开通到现场的时间要求:开工前完成,由乙方负责施工。
4、生活临时设施的责任及费用以及完成时间和要求:由甲方提供生活临时设施用房及床板及水电费用。
严格按安全文明工地要求搭设。
5、工程地质和地下管网线路资料提供时间:不提供资料,乙方到甲方查阅;甲方必须保证所提供资料的真实性和准确性。
6、办理施工手续的责任及费用、证件、审批件名称及完成时间:施工许可证、开工报告、排污、临建及规划、用火限制区域的动火许可,夜间施工手续开工前甲方负责办理。
乙方注册、暂住户口、计划生育等手续由乙方负责在开工前办理完毕并自行承担费用。
7、甲方在开工前向乙方提供经批准的施工方案,乙方根据施工方案及时编制技术措施及作业计划并提交给甲方(合同附件中对钢筋翻样、模板制作和拼装方案单独签定损耗系数)。
8、提供水准点及坐标控制点位置及其要求与保护责任:提供位置及交验要求由甲方与业主商定,在乙方施工区域内的,施工期间由乙方第八条、甲乙双方工作内容甲方管理工作内容1、组建与工程项目相适应的项目管理班子,实施工程的全面组织与管理。
2、开工前做好施工场地的“三通一平”及施工噪音,环保、环卫手续的办理,以满足施工要求。
3、负责编制施工组织设计、质量计划、制定项目管理目标,实施对工程质量、安全、文明施工、工期、计量检测、试验校验的控制、监督、检查和验收。
4、负责工程定位测量、楼层验线、沉降观测、对乙方班组长的技术交底和安全交底,组织参加图纸会审,统一安排技术档案资料的收集、整理,做好交工验收备案工作。
5、检查乙方现场管理人员、操作人员的有效证件及上岗证,乙方违反规定或达不到标准要求时,有权要求乙方进行整改,由乙方自行承担相应费用。
6、负责审核乙方编制的施工劳务预算,根据乙方提供的职工工资发放表亲自给职工逐个发放工资,或者在甲方监督下派乙方代表发放工资,乙方代表必须有工人签名的委托单。
7、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系,协调现场有关单位的关系。
8、甲方负责供应的材料由甲方供应至现场,满足质量和施工要求,并负责所提供材料的试检验和复试费用。
9、甲方应及时提供图纸会审记录及有关变更文件。
10、开展质量、安全、现场安全文明施工竞赛。
项目部严格管理对劳务队伍实行的各项质量、安全、现场文明施工罚款。
此款项将用于奖励表现优秀的劳务公司、班组和个人。
乙方管理及工作内容1、对本合同劳务分包范围内的工程质量、安全、工程进度、现场文明施工向甲方负责。
2、乙方在甲方提供定位基准的基础上组织劳务技术力量完成全部放线工作,并由甲方组织验线。
3、组织具有相应资格证书的熟练工人投入施工。
乙方负责办理劳务工人技能证、特殊工种上岗证等有关证件。
4、乙方配备齐全的具有较强施工管理、技术能力的人员,并纳入甲方项目部管理。
乙方施工管理人员经甲方认可批准后要保证固定,未经甲方书面同意,不得随意换人和调离,乙方现场劳务经理及各楼技术负责人离开现场超过一天的必须经过甲方同意,保证全部人员都持有证明本人身份的有效证件。
并与现场其他单位积极配合,照顾全局。
5、乙方负责按规定为其所有人员办理暂住证并在甲方进行安全备案,并且保证所有职工的健康状况能充分满足施工劳务的要求。
6、未经甲方授权或允许,乙方不得擅自与业主及有关部门建立工作联7、自觉遵守法律法规及有关规章制度。
8、根据施工组织设计总体进度计划的要求,每月、每周提交下月、下周的施工计划,以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施,周计划要按天编排。
9、做好各项施工技术和施工安全交底工作。
10、每月15日前提供下月主要工程材料的使用计划,并对其准确性负责。
11、严格按照设计图纸、设计变更、施工验收规范、有关要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的优良标准。
12、科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,确保工期。
13、提高安全意识、加强安全教育和管理,认真执行建筑安全工程操作规程和“两标五规范”,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定。
14、生活区、办公区及施工现场保持清洁卫生,做到文明施工。
15、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
16、保证同进入现场的乙方全部人员签订“劳动合同”,并在甲方备案。
17、建立农民工工资支付台账,并接受甲方监督。
落实。
根据甲方的拨款节点,提前15天将盖有劳务公司公章、合同签订人签字、现场劳务负责人签字的职工工资发放表上报甲方,经甲方技术员、质检员、安全员、施工员、项目负责人审核确认后签字生效,由甲方根据工资表亲自逐人发放(职工领取工资时必须出示有效身份证,外地职工必须出示有效暂住证)。
或者提供所有职工签署的工资带领的委托合同,由劳务公司委托的签订合同人领取。
18、在建设单位、监理单位、甲方以及上级各部门的各种检查中,对工程出具的由乙方原因造成的各种罚款。
19、乙方应有较强的经济基础,并确保农民工工资的足额发放,若出现工程款暂不到位情况,乙方承诺自行垫付农民工生活费。
若甲方付款到位后,因农民工工资问题造成的任何纠纷、不良事件,由乙方负全部责任,并承担由此对甲方造成的一切损失。
20、对甲方的工作安排,乙方在限定时间内拒不执行,经甲方口头或书面警告后不执行的罚款不少于500元/次,并且甲方有权辞退乙方不听指挥或不听安排的劳务管理人员。
21、乙方应加大安全管理及措施力度,违章操作出现人员伤亡事故,将承担全部责任并接受相应处罚。
22、若乙方不能满足工程工期、质量、施工安全及文明施工等任何一方面的要求,甲方有权单方面终止合同,终止合同后,乙方应先无条件退场后再进行结算,乙方结算值按实际完成工程量的60%作为最终结算值同时承担由此给甲方造成的全部损失。
23、工程施工细节奖罚制度砼工程:框剪结构砼采用商品泵送砼,零星用砼采用自拌砼,人工灌注施工,具体内容如下:○1准备工作:每次浇筑砼前,自检钢筋及模板施工是否与施工图纸及相关设计变更相符,例如梁板标高、轴线正确性、梁柱墙偏移垂直等并及时修正;准备施工机具,办好工序交接并做好交接记录。
提前24小时向项目部准确申报混凝土浇灌及泵车使用时间,保证砼在砼浇筑前30分钟做好劳力、机具、管线及施工马道铺设等各项工作,原地待命。
○2商品砼:泵送管架的搭拆及位移,布设及安装、拆卸、清洗泵送管,清洗砼输送泵,泵送管堵塞的拆接、指挥商品砼车抵达砼输送泵处及收、放卸料滑槽等等全部操作工程,严禁擅自在商品砼中加水,每发现一次罚款500元;严禁砼罐车未放净就放行签单,每发现一次按该罐车出厂容量的砼价值进行处罚。
○3现场搅拌砼:砂石、水泥等原材料的运输、计量、上料、搅拌、出料、运输、机具清洗等等全部操作过程。
○4砼浇注及养护:砼输送泵派专人看护;砼的灌注、摊铺、振捣、抹平等;现浇板抹平后及时覆盖塑料薄膜,然后根据温度情况覆盖毛毡,及时洒水养护,每天洒水不少于3次,保持砼现浇表面湿润,洒水养护不少于7天;墙、梁、柱等模板拆除后应立即喷洒养护剂并盖塑料薄膜或毛毡养护。
○5修补及清理:砼浇筑前清除模板内杂物,严禁使用水冲;散落在模板内的绑扎丝应收集,做到节约施工;砼浇注时、浇注后及模板拆除后清扫、剔凿散落的砼。
拆模后原则上不得进行任何表面修补,若出现非修不可的缺陷,必须在甲方指导下修补,严禁向甲方隐瞒质量缺陷,如有隐瞒,视情节罚款100-1000元。