建筑施工(合同)甲供材补充标准协议

施工建筑甲供材合同范本甲方（总包方）：乙方（分包方）：根据双方签订的工程分包合同原则，为确保工程的顺利进行，明确甲乙双方的权益和责任，经甲乙双方协商一致，订立本甲供材合同条款。

一、钢材供应1. 甲方供应钢材到工程施工现场仓储地，甲乙双方进行车板交货，货量以车载重量磅单为准。

由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸，并负责钢材入库堆放整齐，统一挂牌标识，妥善保管，严防丢失。

其人力资费等均由乙方自行承担。

2. 甲方供应钢材，乙方用于工程可计取制作、安装损耗量，其损耗率按施工图配筋总量为基数的2.5%计。

钢材制安损耗量乙方一次性包死，超领超用则由乙方承担增加的费用，甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款。

3. 钢筋用量计算按建筑工程定额的有关规定及工程施工规范、规程执行。

钢筋接头按冷压或螺纹接头（若采用其他方案则另定）。

4. 钢筋验收由甲方物资主管和乙方材料员共同验收。

按钢筋供应合同和有关规范对钢筋做外观、数量和质量证明验收。

每批钢筋全部进场后，乙方材料员、项目负责人在钢筋进场确认单上签字确认。

若钢材需抽检，则甲乙双方共同见证。

二、水泥供应1. 甲方供应水泥到工程施工现场仓储地，甲乙双方进行车板交货，货量以车载重量磅单为准。

由乙方负责材料到场后不分昼夜的随到随卸，并负责水泥入库堆放整齐，统一挂牌标识，妥善保管，严防丢失。

其人力资费等均由乙方自行承担。

2. 甲方供应水泥，乙方用于工程可计取制作、安装损耗量，其损耗率按施工图配筋总量为基数的1%计。

水泥制安损耗量乙方一次性包死，超领超用则由乙方承担增加的费用，甲方将按当时市场采购价扣乙方工程款。

3. 水泥用量计算按建筑工程定额的有关规定及工程施工规范、规程执行。

4. 水泥验收由甲方物资主管和乙方材料员共同验收。

按水泥供应合同和有关规范对水泥做外观、数量和质量证明验收。

每批水泥全部进场后，乙方材料员、项目负责人在水泥进场确认单上签字确认。

若水泥需抽检，则甲乙双方共同见证。

工程合同甲供材我们需要明确什么是“甲供材”。

在建筑行业中，“甲供材”指的是由甲方（即业主方）负责提供的建筑材料、设备和其他相关物资。

这些物品通常是工程项目的关键部分，比如钢材、水泥、装饰材料等。

我们来看一个典型的甲供材条款范本：1. 甲方应按照合同约定的品牌、规格、型号、数量和质量要求，提供以下建筑材料及设备： - 钢筋混凝土结构用钢材- 高强度等级水泥- 外墙装饰材料- 室内装修用瓷砖- 其他双方约定的材料和设备2. 甲方应在乙方（即承包方）施工前【具体时间】天内将上述材料及设备交付至施工现场，并保证其符合国家及行业标准。

3. 若甲方提供的材料及设备存在质量问题或不符合合同约定，乙方有权要求甲方更换或修复，直至满足合同要求为止。

4. 如因甲方提供的材料及设备延迟交付导致工程延期，甲方应承担由此产生的一切责任和费用。

5. 对于甲供材的数量和质量，甲乙双方应在交付时进行共同验收，并签署相应的验收记录。

6. 甲方未按约定时间提供材料及设备的，应按日支付违约金，违约金的计算方式为：每延误一日，支付合同总价款【具体百分比】%的违约金。

7. 本合同项下的甲供材条款是工程合同不可分割的一部分，甲乙双方应严格按照本条款执行。

通过以上范本，我们可以看到甲供材条款通常包含材料的详细描述、供应的时间要求、质量标准、验收程序以及违约责任等内容。

这些条款的目的是为了确保甲方提供的材料和设备能够满足工程建设的需求，同时也为乙方提供了一定的保障。

在实际运用中，甲乙双方应根据具体的项目特点和需求，对范本中的条款进行适当的调整和补充。

例如，可以增加对特殊材料的技术参数要求，或者对交付时间和地点做出更详细的规定。

甲供材施工合同合同编号：________________甲方（发包方）：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（承包方）：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方提供材料（以下简称“甲供材”）并由乙方进行施工的有关事项达成如下协议，以资共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程范围：________________二、甲供材供应1. 甲供材清单：________________2. 甲供材交接：甲方应按约定的时间、地点和方式将甲供材交付给乙方，乙方应组织人员及时验收并在验收单上签字确认。

3. 甲供材损耗：乙方应合理使用甲供材，损耗率不得超过国家及行业规定的标准。

超出部分由乙方承担费用。

三、施工要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关施工规范进行施工。

2. 乙方应确保工程质量，达到合格标准。

3. 乙方应遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。

四、工期与进度1. 工期：自本合同签订之日起至________________止。

2. 进度：乙方应按照约定的施工进度进行施工，并及时向甲方报告进度情况。

五、价款与支付方式1. 合同价款：________________2. 支付方式：________________六、验收与保修1. 验收：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

验收合格后，双方应签署验收报告。

2. 保修：乙方应对其施工部分承担保修责任，保修期限及保修范围按照国家规定执行。

甲供材补充合同模板甲方，（供应商名称）。

乙方，（采购商名称）。

鉴于甲方与乙方就甲方供应材料的合同存在一些变动和补充，双方经友好协商一致，特订立本补充合同，以资明确。

一、甲方应当按照原合同的规定向乙方供应以下材料：（列明原合同中的具体材料名称和规格）。

二、供应数量和时间。

1. 甲方应当按照原合同的规定数量和时间向乙方供应材料。

如有变动，应当提前通知乙方并经乙方同意。

2. 乙方应当在收到材料后的（具体天数）内进行验收，如有问题应当及时通知甲方。

三、价格。

1. 甲方应当按照原合同中的价格向乙方供应材料。

2. 如因市场价格波动等原因导致材料价格变动，双方应当重新协商确定价格，并签订书面补充协议。

四、质量标准。

1. 甲方应当保证所供材料符合国家相关标准，并提供合格证明。

2. 乙方有权对所供材料进行质量检验，如发现质量问题，甲方应当承担相应责任。

五、支付方式。

1. 乙方应当按照原合同的约定方式和时间向甲方支付货款。

2. 如因供应材料数量变动等原因导致货款变动，双方应当重新协商确定支付方式和时间，并签订书面补充协议。

六、违约责任。

1. 如因甲方原因导致无法按时供应材料，甲方应当承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2. 如因乙方原因导致无法按时支付货款，乙方应当承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

七、其他事项。

1. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效，至原合同约定的供应期限结束。

2. 本补充合同未尽事宜，由双方协商解决并签订书面补充协议。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是甲供材补充合同模板的内容，希望对您有所帮助。

在签订合同之前，请务必仔细阅读并理解合同的所有条款，如有任何疑问，请及时与专业人士进行沟通。

祝双方合作愉快，共同发展！。

甲供材补充合同范本甲方（全称）：____________________乙方（全称）：____________________一、甲供材范围1. 甲供材是指由甲方提供的用于本工程的建筑材料、设备等物资，具体材料设备清单详见附件一。

2. 甲供材的采购、运输、保管等责任均由甲方承担，乙方应在施工现场提供必要的协助。

二、甲供材价款及结算1. 甲供材价款暂定为人民币____元（大写：____元整），最终结算价款以实际使用量乘以合同约定单价为准。

2. 本工程无预付款，甲供材价款在乙方每月完成工程量报告经甲方审核确认后，按当月实际完成工程量的____%支付给乙方。

3. 当甲供材价款累计支付至合同总价款的____%时，停止支付，剩余款项待甲供材全部到场并经乙方验收合格后____个工作日内一次性无息支付给甲方。

4. 如甲方供应的材料设备不符合合同约定或国家相关质量标准，乙方有权要求甲方更换或退货，由此产生的一切费用和损失由甲方承担。

三、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违反本合同约定给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致甲供材不能按时到场或不能全部到场的，甲乙双方可协商解决或按照原合同相关条款执行。

四、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。

五、其他事项1. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________签订日期：____年____月____日乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ 签订日期：____年____月____日。

Xxx 建设工程补充协议发包人： xxx 房地产开辟有限公司 (以下简称甲方) 承包人： xxx 建设工程有限公司(以下简称乙方)xx 年 3 月，甲乙双方就“xxx 工程施工”一事签订《建设工程施工合同》，现就合同约定中的部份条款进行补充或者澄清。

1、关于材料供应：原则上全部材料由乙方供应，钢材、商品混凝土如甲方供应的时，应在该项材料使用 15 天前提出供货要求，甲方供应材料质量由甲方负责质量保证，乙方负责检验批报检与检验费用。

乙方对不合格材料必须拒绝验收，甲供材料由甲方办理调拨手续，由乙方负责保管，如有损坏与遗失均由乙方负责赔偿。

2、甲供材料价格扣回：施工期抵工程款计算办法，本期对付工程款－∑按当期各类材料供货数量*施工单位当期各类材料结算价格；最后结算中扣回，扣除总费用= ∑当期各类材料实际使用数量(含定额损耗量) *施工单位各类材料当期结算价格－当期各类材料保管费用、加工费用及损耗(此部份损耗量＝定额损耗量－实际损耗量)。

3、材料价格调差范围：三大材、二类地方材料均可进行材料调差，原则上，《株洲市建设工程造价信息》中以红头文件发布的材料均可进入调差范围，所有装饰工程中的各类板材、墙面砖、地面砖、大理石均需进行价格认定，除此之外，分部份项工程中，某项材料用量特别大需进行调差的，应事先报甲方进行调查核实。

施工用水用电不进行调差，使用数量由施工方挂表按实计算，价格按当地实收价格计算。

4、材料价格调差办法：以株洲县定额站发布价格信息为准，需调差的项目，可由甲方有关人员进行核实并经双方共同确认，乙方提供厂家(或者供应商)到工地开票价格(含采保费、运输费、运杂费、上车费、下车费等所有费用一次性包干价格)。

此价格每两个月核定一次，采购保管费计算按国家有关办法计算，原则上甲方没有提出需进行价格确认的材料按《株洲县定额站发布的造价信息》的预算价格执行。

5、钢筋连接实际采用电渣压力焊或者锥形套筒丝接时，费用不予以增加，原预算中采用搭接长度也不扣除。

甲供材补充合同模板甲方（供应商）：单位名称：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________乙方（需求方）：单位名称：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方供应的材料进行补充合同约定如下：一、材料信息1.1 甲方承诺向乙方供应的材料品质符合国家标准，并提供相关合格证明。

1.2 材料的型号、规格、数量和单价等详细信息如下：| 型号 | 规格 | 数量 | 单价 ||------|------|------|------|| | | | |二、供货时间2.1 甲方应在乙方支付货款后的第三个工作日内将材料送达到乙方指定的地点。

2.2 如因特殊原因导致供货时间延迟，甲方应提前通知乙方，并经双方协商确定新的供货时间。

三、材料价格3.1 甲方供应的材料价格为____元/件（或其他单位），具体金额以实际供货的数量为准。

3.2 材料的支付方式为：_____________（一次性付清、分期付款等），付款方式为___________（转账、现金支付等）。

3.3 如果存在价格调整的情况，双方应提前协商确定新的价格，并书面确认。

四、材料收货及验收4.1 乙方应在收到材料后的__天内进行验收，如有发现质量问题或数量不符，应及时通知甲方协商解决。

4.2 如乙方对所收到的材料有异议，应保存好原始包装，并提供相关证据以便双方协商处理。

五、材料质量保证5.1 甲方应对所供应的材料质量负责，如因质量问题导致的损失由甲方承担。

5.2 材料在运输过程中发生破损或损坏，应由甲方负责退换货或赔偿。

六、违约责任6.1 若因甲方原因导致无法供货或供货延迟，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的一切损失。

6.2 若因乙方原因导致无法按时支付货款或验收材料，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

建筑施工合同甲供材补充协议(精选)（二）建筑施工合同甲供材补充协议（精选）（二）一、协议背景建筑施工合同中，甲方通常承担提供一部分建筑材料的责任，这被称为甲供材。

然而，在实际施工过程中，可能会发生甲供材的缺货、质量问题或变更需求等情况，需要对施工合同进行补充协议来解决相关问题。

本文将分析和讨论建筑施工合同甲供材补充协议的具体条款，并探讨其中的法律责任和有效性。

二、补充协议内容本补充协议适用于原始建筑施工合同中关于甲供材的部分。

双方经友好协商一致，达成以下补充协议：1. 甲供材缺货由于供应商原因导致甲供材短缺时，乙方可以根据实际情况采取以下方式处理：自行采购替代材料，并与甲方协商调整合同价款；或是延期施工并重新安排施工计划。

无论采取何种方式，甲方应承担因此产生的额外费用，并按照约定支付给乙方。

2. 甲供材质量问题若甲供材存在质量问题，由甲方负责整改或更换；如甲方不能及时处理，乙方可自行采购符合要求的材料，并和甲方协商调整合同价款。

甲方应承担相关违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。

3. 甲供材变更需求甲方如有变更甲供材的需求，应提前通知乙方，并重新商议相关合同条款、价格和交货期限。

若变更导致乙方产生额外费用或延误施工进度，甲方应以书面形式确认，并按约定支付给乙方。

三、法律责任和有效性在建筑施工合同中，甲供材补充协议是双方通过友好协商达成的合意，具有法律效力。

双方应严格履行协议的约定，以避免争议和纠纷的发生。

如发生争议，应协商解决；协商不成的，可提交相关争议仲裁机构处理或采取诉讼方式解决。

根据相关法律法规和司法解释，若甲方未履行合同约定的甲供材责任，应承担违约责任，包括赔偿乙方因此产生的损失。

乙方也应在协议约定的范围内履行相应义务，以保证工程顺利进行。

四、总结建筑施工合同甲供材补充协议是为了解决甲供材缺货、质量问题和变更需求等情况而制定的补充协议。

协议内容应明确约定双方的权益和责任，并具备法律效力。

工程合同中关于甲供材条款第一条：甲供材的定义在本合同中，“甲供材”指甲方负责采购、供应并送达施工现场的建筑材料、设备及配件等，包括但不限于钢材、水泥、电缆、管道、装饰材料等。

第二条：甲供材的质量标准甲方所提供的甲供材必须符合国家相关质量标准和行业标准，同时满足设计要求和施工规范。

甲方应提供所有甲供材的合格证明、检验报告等相关质量文件。

第三条：甲供材的供应时间甲方应根据工程进度计划，合理安排甲供材的供应时间，确保材料按时到达施工现场，不影响工程进度。

第四条：甲供材的验收乙方应在甲供材到达施工现场后，按照合同约定的标准进行验收。

如发现质量问题或数量不符，应及时通知甲方进行处理。

第五条：甲供材的保管与使用一旦甲供材经过验收合格，乙方应负责材料的妥善保管和使用，防止损坏、丢失。

因乙方原因造成的甲供材损失，由乙方负责赔偿。

第六条：价格与结算甲供材的价格应根据甲乙双方协商确定，并在合同中明确。

结算时，根据实际供应的材料数量进行计算。

第七条：违约责任如甲方未能按约定时间供应合格的甲供材，影响工程进度，应承担相应的违约责任。

如乙方未妥善保管甲供材导致损失，应负责赔偿。

第八条：争议解决因甲供材引发的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

第九条：其他事项本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

第十条：合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并完成所有结算后终止。

工程补充协议范本甲方：_____（以下简称甲方）乙方：_____（以下简称乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合_____开发具体情况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。

补充协议如下：1、甲方自建开发的____亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。

2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。

3、乙方对____亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成_____个月内把房款交予乙方。

超过一个月按建筑面积每平方米_____元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第_____个月内计算利息（按一分计息）。

4、房屋竣工时间及标准。

5、乙方施工成本价暂按_____元每平方米计。

6、乙方施工完成的`自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。

7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。

8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。

9、本补充协议与甲乙双方之前签定的《_____》相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。

10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。

11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：_____ 乙方：_____法定代表人：_____ 法定代表人：_________年____月____日 ____年____月____日工程补充协议范本（二）甲方：_____乙方：_____甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价：1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮_____%后为甲乙双方土建工程结算造价。

2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮_____%后为甲乙双方安装工程结算造价。

3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至____年____月____日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

补充甲供材合同模板
甲方：（甲方名称）
乙方：（乙方名称）
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方与乙方就甲方供应材料有关事项达成如下协议：
第一条甲方供应材料的内容及数量
1.1 甲方应按照乙方的需求，供应以下材料：
（1）材料名称及规格
（2）具体数量及要求
1.2 材料的价格为：
（1）单价：
（2）总价：
第二条交付时间及方式
2.1 甲方应根据乙方的要求，将材料交付到指定地点。

2.2 交付时间：
2.3 交付方式：
第三条质量标准
3.1 甲方供应的材料应符合国家相关标准，并保证无任何质量问题。

3.2 若甲方供应的材料出现质量问题，乙方有权要求退换或赔偿。

第四条付款方式
4.1 乙方应按照本合同约定的价格及数量付款给甲方。

4.2 付款方式：（如预付款、货到付款等）
第五条保密条款
5.1 双方均承诺对本合同涉及的商业信息及机密信息予以保密。

5.2 未经对方同意，任何一方不得将本合同的任何内容透露给第三方。

第六条违约责任
6.1 若甲方未按约定时间交付材料或材料质量不符合要求，则应承担相应的违约责任。

6.2 若乙方未按约定时间支付款项，则应承担相应的违约责任。

第七条其他条款
7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

7.2 其他未尽事宜，双方协商解决。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）
签订日期：签订日期：
以上内容是甲供材合同的主要内容，双方应注意条款的明确性和合理性，以确保双方的权益得到保障。

希望双方在合作中能相互信任、互相理解，共同促进合作共赢。

甲供材施工合同协议书甲方（建设方）：_________________乙方（施工方）：_________________鉴于甲方拟进行某工程项目施工，乙方愿意承担该工程的施工任务，并提供所需的施工材料。

甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下甲供材施工合同协议书：第一条工程概况1.1 工程名称：_________________1.2 工程地点：_________________1.3 工程内容：_________________1.4 工程量：_________________1.5 工程期限：_________________第二条甲供材料2.1 甲方负责提供以下材料：_________________2.2 材料的质量标准应符合国家及行业相关标准。

2.3 甲方应按照合同约定的时间、数量和质量向乙方提供材料。

第三条材料供应3.1 甲方应保证材料供应的及时性，不得影响乙方施工进度。

3.2 乙方在接收材料时，应进行验收并签署验收单。

3.3 如材料存在质量问题，乙方应在接收材料后24小时内通知甲方，甲方应及时更换或补足。

第四条施工责任4.1 乙方应按照合同约定及施工图纸进行施工。

4.2 乙方应保证施工质量，达到国家及行业相关标准。

4.3 乙方应负责施工过程中的安全管理工作。

第五条工程进度与验收5.1 乙方应按照合同约定的工程进度计划施工。

5.2 工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。

5.3 甲方应在接到通知后7个工作日内完成验收工作。

第六条工程款支付6.1 甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。

6.2 工程款支付应与工程进度相匹配。

第七条违约责任7.1 如甲方未按合同约定提供材料或支付工程款，应承担违约责任。

7.2 如乙方未按合同约定完成施工任务，应承担违约责任。

第八条争议解决8.1 双方因履行合同发生争议，应首先通过协商解决。

8.2 协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

建筑施工合同甲供材补充协议(精选2024)（二）一、协议背景本补充协议是根据《建筑施工合同》（以下简称“原合同”）的约定，就甲方提供的供材事项进行详细规定，以确保双方在合同履行过程中的权益。

二、补充内容1. 甲方提供的供材种类和数量甲方将按照本合同附件提供的甲供材目录，供应以下材料给乙方使用：材料种类：xxxx材料数量：xxxx2. 甲方供材的质量和标准甲方提供的材料应符合国家或行业相关标准，在使用前必须经过质检合格，并出具相应的合格证明。

如出现不符合标准的情况，甲方应负责更换，并承担由此产生的费用和损失。

3. 甲方供材的交付时间和方式甲方应在合同签订后的xx天内将所有供材交付给乙方，交付方式以书面通知的方式确认，并按照约定的时间和地点进行交付。

甲方应保证供材的确收，如因交付问题导致的延误或影响，甲方应承担相应责任。

4. 甲方供材的价格和支付方式甲方提供的供材价格为每单位xxxx元，合计金额为xxxx 元。

支付方式按照原合同中约定的支付方式进行支付。

5. 甲方供材的保修期甲方提供的供材应按照国家有关法律法规的规定享有保修期，在保修期内如出现质量问题或损坏，甲方应负责更换，并承担由此产生的费用和损失。

6. 补充条款和约定本补充协议的签署，不改变原合同中双方的其他约定，除非经双方书面协商一致并签署补充协议。

如本补充协议与原合同有冲突之处，以本补充协议为准。

三、其他事项1. 本补充协议自双方盖章之日起生效，并成为原合同的组成部分。

2. 本补充协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本补充协议的解释和效力适用中华人民共和国法律。

4. 如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。

建设工程施工合同甲供材甲方（建设单位）：________乙方（施工单位）：________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“本项目”）的建设工程施工事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。

第一条工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：________1.5 工期要求：________第二条甲供材料的范围与标准2.1 甲供材料包括但不限于以下范围：（1）主要结构材料：如钢材、水泥、砖瓦等；（2）装饰装修材料：如瓷砖、地板、涂料等；（3）电气管道材料：如电线、管材、开关插座等；（4）水暖材料：如管材、阀门、卫浴设备等；（5）其他双方约定的材料。

2.2 甲供材料应符合国家及行业相关标准，并提供相应的质量合格证明文件。

第三条甲供材料的供应与验收3.1 甲方应按照合同约定的时间、地点和数量供应材料，并负责材料的运输和卸货。

3.2 乙方应在材料到达现场后及时进行验收，对不符合质量要求的材料有权拒收，并通知甲方更换或修复。

3.3 材料的验收应依据合同约定的标准执行，验收合格后方可用于工程施工。

第四条材料的价格与结算4.1 甲供材料的价格应根据市场行情合理确定，并在合同中明确。

4.2 材料价格的调整应经双方协商一致，并以书面形式确认。

4.3 材料款项的支付应按照合同约定的进度分期支付，具体支付方式由双方协商确定。

第五条违约责任5.1 如甲方未能按约定时间供应材料，导致工程延误，应承担违约责任。

5.2 如乙方未按约定时间完成工程进度，应承担违约责任。

5.3 违约方应赔偿因违约给对方造成的损失，具体赔偿金额由双方协商确定。

第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

第七条附则7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

工程施工补充协议甲方：发包人
依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规,甲乙双发根据
工程”合同工程建设的实际情况,遵循平等、资源、互利、诚信原则,甲、乙双方就该项目合同所作出如下补充和修改：
1、工程承包方式：甲方提供部分材料,乙方包工及采购部分材料的承包方式.
2、工程总造价包括甲供材料金额.
本补充协议一式二份,由甲、乙双方共同签署,甲方有最终解释权.未尽事宜,双方协商解决.
3、工程内容：按照施工图纸及工程量清单内容,中标签约合同价为：人民币大写￥元.
4、工程补充协议及承包范围：
①发包人供应施工临时用水、用电,发包人当做甲供材料在承包人施工工程项目款中扣除费用,按供电公司及水厂收费为标准与实际用量扣除承包人工程款.
②承包人要按原合同完成本项目,必须按质、按量完成基础、机架、主体、室内外装饰,给排水安装、电气安装等工序、工项具体按原施工合同.
5、签订时间：
本补充协议签于年月日签订.
6、签订地点
本协议在签订.
7、合同生效
本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效.
发包人：公章承包人：公章
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
签字签字。

甲供材料协议甲方：以下简称甲方乙方：以下简称乙方签约地点：签约时间：为确保原材料质量,加快工程施工进度,进一步推进实体墙建设,经甲乙双方友好协商,根据乙方需要,在甲方可能的范围内,甲方可为乙方提供所需的部分材料;现就需甲供的部分材料的相关事宜达成一致意见,订立如下补充协议,以便双方共同遵守;一、甲供材料的范围甲供材料包括的范围为：大厂普通硅酸盐水泥32.5、42.5、石砂、碎石石砂及碎石仅限矿利用井下岩石、煤矸生产的石砂及碎石,如不能满足设计及规范要求,概由乙方对外自行采购,以下同、钢筋、蒸压加气混凝土砌块;二、甲供材料的计划乙方必须在每月20日前将次月的需甲供材料计划报甲方供销部备案,因计划上报不及时或厂方原因造成的无法供应等影响施工,其损失由乙方承担;计划应以书面形式上报,并有相关责任人签认项目现场负责人签字加盖项目部公章方可有效;材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期;三、甲供材料的检验检测1、需甲供普通硅酸盐水泥进场后,乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收,并做好验收记录;按相关规定送相关检测机构予以检验,检验合格后方可使用;如发现材料异常,及时通知甲方并做好材料的封存工作,提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔,确保原材料的进场质量;2、甲供的石砂、碎石,乙方应先将其取样按相关规定报送相关检测机构进行检验检测,检验检测符合要求时方可向甲方提供材料甲供计划,乙方检验检测的结果应报甲方工程管理部门备案留存;如因乙方未按此要求进行检验检测,直接使用,一经发现,甲方相关管理部门将予以重处,并要求乙方立即返工,所造成的工期延误及所有返工损失概由乙方自行负责;如因擅自使用给甲方造成损失的,甲方一并追究乙方责任;四、甲供材料的领用程序乙方领用材料应提前3天通知甲方供货,甲方供销部按照其提供的材料计划组织供货,甲、乙双方现场验货确认后,由甲方开据领料单,领料单必需填写清楚领用材料名称、规格型号、数量、单价、金额,领料单上必须由乙方负责人或者委托人签字确认;五、甲供材料的运输、储存与保管甲供材料的交货地点仅限于甲方矿区范围内施工单位仓库或材料堆放点,矿区范围内的运输、储存及保管概由乙方负责,其运输、储存及保管环节出现的材料损耗概由乙方自行承担;六、货款支付与结算每月25日前由乙方配合甲方供销部对账,核对无误后由甲方出具甲供材料对账单,财务部凭材料领用出库单及对账单办理甲供材料结算,在拨付乙方当月工程进度款时甲方从进度款中扣回如乙方不接受甲方与供销商及运输商签订的合同单价<详见附件：水泥产品代理协议及买卖合同>,乙方可自行采购材料；乙方投标材料单价与甲方与供销商签订的合同单价的价差由乙方自行承担;七、本协议一式四份,甲方三份,乙方一份;甲方盖章：乙方盖章：法人代表人或法人代表人或委托代理人：签字委托代理人签字：二O一三年月日二O一三年月日。