施工合同(1999)副本
- 格式:docx
- 大小:23.36 KB
- 文档页数:24
GF – 1999 – 0206建筑装饰工程施工合同中华人民共和国建制设部定国家工商行政管理局建筑装饰工程施工合同发包方(甲方):承包方(已方):按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 承包范围:1.4 承包方式:1.5 工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工.1.6 工程质量:1.7 合同总价款(人民币大写):第二条甲方工作2.1 开工期天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍,对只能部分腾空的房屋中所遗留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气、电讯等设备,并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2 指派为甲方驻工地代表,负责合同履行.对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
第三条乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表,负责合同履行.按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
参加竣工验收,编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏.做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物机构及各种设备管线。
3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.7 做好现场围挡、因施工产生的垃圾,乙方负责清运。
第四条关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工期采取的措施费用。
施工合同正本副本怎么标注范本一:正本的标注方式:1. 在施工合同正文的末尾,添加一段文字,标注为“正本”,并在该文字下方添加所有参与签署的当事人签名、单位名称和日期。
2. 建议在文档右上角或左上角使用轻淡的水印方式标注“正本”。
副本的标注方式:1. 在施工合同正文的末尾,添加一段文字,标注为“副本”,并在该文字下方添加所有参与签署的当事人签名、单位名称和日期。
2. 在每一份副本的首页,添加一行文字,标注为“副本”。
3. 建议在文档右上角或左上角使用轻淡的水印方式标注“副本”。
本文档涉及附件:本文档中,可能涉及到一些附件,如工程图纸、设计方案、技术规范等。
为了更好地明确和补充合同条款的内容,可以将这些附件作为本合同的一部分,在文档中进行引用,并将附件的具体名称、编号及其他必要信息详细列出,以便当事人共同认可和理解。
法律名词及注释:1. 施工合同:指由施工单位和业主(或委托代表)签定的,明确约定双方权利和义务、规定工程范围、品质、进度、价格及付款方式等事项的合同。
2. 正本:指由合同当事人签字盖章,作为原始版本保留的合同文本。
3. 副本:指与正本具有同等法律效力的合同文本,用于分发给合同当事人等在实际操作中使用和保存的副本。
范本二:正本的标注方式:1. 在施工合同正文的末尾,添加一段文字,标注为“正本”。
2. 在正本标注下方,使用粗体字和下划线显示该正本标注。
3. 在正本标注的右边,列出所有参与签署的当事人的签名、单位名称和日期。
副本的标注方式:1. 在施工合同正文的末尾,添加一段文字,标注为“副本”。
2. 在副本标注下方,使用粗体字和下划线显示该副本标注。
3. 在副本标注的右边,列出所有参与签署的当事人的签名、单位名称和日期。
本文档涉及附件:本文档中涉及的附件包括但不限于工程图纸、设计方案、技术规范等。
为了完整和明确合同条款的内容,应将这些附件视为本合同的一部分,并在文档中进行引用和说明。
附件应明确列出附件名称、数量、编号等必要信息,以便各方共同理解和遵守。
施工合同副本的制定和规定施工合同副本在合同的履行、监督和管理中起着重要的作用。
施工合同副本是指合同的正本复制品,其法律效力与正本相同。
在实际操作中,施工合同副本的使用可以方便当事人随时查阅合同内容,确保各方对合同条款的理解和执行一致。
那么,施工合同副本是否有具体的规定呢?本文将从施工合同副本的内容、制定、传递和保管等方面进行分析和探讨。
一、施工合同副本的内容施工合同副本应当包括以下内容:1. 合同编号:用于唯一标识合同,便于查询和管理。
2. 合同名称:明确合同的类型,如“建筑工程施工合同”。
3. 合同双方:指明合同的当事人,包括甲方(业主)和乙方(施工单位)。
4. 合同签订日期:记录合同签订的时间,具有法律效力。
5. 合同有效期:明确合同的有效期限,自合同签订之日起至合同约定的终止日期止。
6. 合同条款:包括合同的正文和附件,详细规定合同双方的权利、义务和责任。
7. 双方签字盖章:合同双方及其授权代表签字并加盖公司公章,以证明合同的真实性和有效性。
二、施工合同副本的制定施工合同副本的制定应当遵循以下步骤:1. 合同双方根据实际情况和需求,协商确定合同条款,确保合同内容的准确性和完整性。
2. 合同双方签字盖章,确认合同条款无异议。
3. 合同正本和副本一式多份,由合同双方分别保管。
4. 合同双方按照约定的数量和方式,将合同副本送达相关当事人。
三、施工合同副本的传递和保管施工合同副本的传递和保管应当注意以下几点:1. 合同副本应当及时送达相关当事人,确保各方及时了解合同内容。
2. 合同副本应当妥善保管,防止丢失、损坏或篡改。
3. 合同副本的使用应当严格限制,仅限于当事人内部查阅和履行合同目的。
4. 合同副本不得转让、出租、抵押或用于其他非法用途。
四、施工合同副本的规定在我国,施工合同副本的规定主要体现在《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规中。
合同法规定,合同应当采用书面形式,合同副本具有法律效力。
施工合同分正副本吗一、施工合同分正副本吗不分的。
现在的建筑工程施工合同都是使用国家的标准合同文本的,一般最少是一式三份(双方各持一份,建设主管部门一份,审计部门也许会用到的),没有正副本之分。
假如有合同副本的话,那只能是复印件或影印件,不是原件。
二、建设工程施工合同效力的认定关于建设工程施工合同的效力主要审查以下几类:1、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级承揽建设工程的合同无效。
2、没有资质得实际施工人使用有资质的建筑施工企业名义承揽工程的合同无效。
在这里要特别注意区分挂靠关系与建筑企业的内部承包关系。
如两者之间有产权联系、有统一的财务管理、有严格而规范的人事任免和调动或聘用手续就可以认定为内部承包关系,而不认定为挂靠关系。
反之,则为挂靠关系。
3、非法转包和违法分包的合同无效。
4、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的合同无效。
5、无取得土地使用权证、无取得建筑工程规划许可证、无办理报建手续的“三无”工程的施工合同应确认无效,但在审理期间已补办手续的,应确认合同有效。
6、承包人没有承揽建设工程的资质,但具有劳务分包资质的,其与总承包人、分包人签订的劳务分包合同有效。
7、垫资施工合同不作无效认定。
当事人对垫资及垫资利息有约定的,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但其约定利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率。
对垫资没有约定而实际存在垫资事实的,按照工程欠款处理,对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
三、建设工程施工合同纠纷诉讼主体的确定建设工程施工合同纠纷案件当事人比较复杂。
在处理该类案件中,较为常见的有以下六种情况:1、因转包、违法分包合同发生纠纷,实际施工人只起诉承包人索要工程款的,应予准许,原则上不将发包人列为案件当事人。
但承包人要求追加发包人为第三人并对其主张权利,而发包人对承包人又负有义务的,可以将发包人列为第三人;为了查明案件事实需要,法院也可以追加发包人为第三人;实际施工人直接以发包人为被告主张权利的,应予准许。
八、工程变更29.3施工图审查机构应将审查合格的施工图和设计变更文件及审查书面意见提供一份给工程质量安全监督机构进行跟踪监督。
建设过程中因工程变更增加工程量及投资的,承包人应与相关承包方签订合同补充条款协议(泉政文【2003】353号文件第二十三条原文)。
29.4为完善施工过程中设计变更和现场签证的约束机制,防止低价中标高价结算。
凡政府投资工程的设计变更和现场签证,如增加造价和设计变更增加投资累计达到批准的项目预算的3%的,招标人应当事先报经项目审批部门及预算审批部门备案;累计增加投资达到批准的项目预算5%的,招标人应当事先报经项目审批部门重新审批。
现场签证增加投资累计达到批准项目预算2%的,需报经项目审批部门审查确认。
未获批准的,项目审批部门和纪检监察部门,要追究相关单位和当事人的违法违规责任。
(闽建筑【2006】26号文第四条)。
同时还要符合区有关变更规定。
29.5承包人在需调整合同价款情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知发包人,发包人确认调整金额后作为追加合同价款,按核定量的50%支付,承包人逾期提出的,发包人不予确认。
九、竣工验收与结算31.1工程完工后,双方应按照合同约定的固定总价合同价款,工程变更(增减)价款签订的《补充条款协议》(含符合区政府文件规定工程变更、设计变更增减工程量的变更签证和现场签证),工期、工程质量标准、违约、赔偿金和索赔等在合同中约定的费用;以及中标价降幅系数,按增减办理工程竣工结算。
因工程变更增加工程量及投资的,发包人与承包人签订合同补充条款协议。
31.2工程变更(增减)价款结算办法按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》(闽建财【2007】157文)规定计算,工期、工程质量标准、违约、赔偿金和索赔费用结算按照合同中约定计算。
31.3工程竣工结算,凡政府投资工程的设计变更(含材料设备变更、更换等)增加投资累计达到批准的项目预算3%的,招标人应当事先报经项目审批部门及预算审批部门备案;累计增加投资达到批准的项目预算5%的,招标人应当事先报经项目审批部门重新审批。
建设工程施工合同(99版示范文本)作者:中华人民共和国建设部国家工商行政管理局GF—1999—0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月第一部分协议书发包人(全称):_________________________________________承包人(全称):_________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况工程名称:__________________________________________________________________________ 工程地点:__________________________________________________________________________ 工程内容:__________________________________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:________________________资金来源:________________________________第二条工程承包范围承包范围:___________________________________________________________________________ 第三条合同工期开工日期:___________________________________________________________________________ 竣工日期:___________________________________________________________________________ 合同工期总日历天数_____________天第四条质量标准工程质量标准:_______________________________________________________________________第五条合同价款金额(大写):_______________________________元(人民币)¥:_____________________元。
施工合同正副本内容合同编号:_______甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程规模:_______1.4 工程内容:_______1.5 工程预算:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2 乙方在合同签订后,向甲方提交工程预付款,预付款金额为合同总金额的30%,即人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.3 甲方在工程进度达到70%时,向乙方支付进度款,支付金额为合同总金额的30%,即人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.4 工程验收合格后,甲方支付剩余的40%工程款,即人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
三、施工期限3.1 乙方应按照双方约定的施工计划进行施工,确保工程在_______天内完成。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。
四、施工质量4.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案及相关技术要求进行施工,确保工程质量符合国家标准和行业规范。
4.2 乙方应严格按照合同约定的施工标准、工艺和程序进行施工,确保工程安全、环保、节能要求。
4.3 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。
五、材料供应5.1 甲方负责提供工程所需的材料,并确保材料质量符合国家标准和行业规范。
5.2 甲方应在合同约定的时间内,向乙方提供所需材料,并承担材料价格波动的风险。
六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规的要求,加强施工现场的安全管理,确保施工安全。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读(一)《建设工程施工合同示范文本》(GF-1999-0201),是由国家建设部、国家工商行政管理局在1991年印发的版本的基础上修订,并于1999年12月24日颁布的。
示范文本在91版示范文本的基础上,依据合同遵循法律、促进建设监理制的全面推行、规范承发包双方行为及促进建筑市场健康有序发展、结合我国实际借鉴国际惯例等原则,在文本的结构及文本的具体内容方面均有较大、较好的修改。
由于中国有关管理部门对工程合同实行强制备案制度,各方为简便起见,几乎都使用该文本,几乎不加任何改动。
所以该文本在推动我国建设工程规范管理,防止和解决纠纷方面发挥了巨大作用。
但在实践中,由于我国建筑市场仍不发达,各方风险防范意识都不强,经常出现黑白合同、任意变更合同或者先施工后签合同等现象,更别提大量的内容简单,甚至条款内容不一致的合同。
这些现象的产生不仅与建筑市场竞争激烈有关,也和中国传统的重感情、和为贵的经商理念有关。
这种理念在利益不冲突时,对各方比较有利。
但商人之间没有利益冲突是不可能的事。
所以,开始签合同时大家一团和气。
但到后来合同履行阶段,由于利益冲突,大家反目成仇,想主张权利,又发现合同签订的模糊不清,打官司又费时费力。
有些单位风险意识较强,签订合同时会想到让律师修改一下。
但中国目前的律师往往是以法律顾问的身份来修改合同的,其收费比较低,修改合同往往是免费的;难免有些律师为了自己的利益考虑,不认真修改合同,或者故意留下一定的漏洞,为以后收取高额的律师费留下伏笔。
针对上述现象,我们根据多年的执业经验,编写本篇文章,希望能对相关单位防范风险,有一定的帮助。
本文所述修改意见主要借鉴了以下文件:(1)国际工程师联合会(FIDIC)制定的第四版、第五版《土木工程施工合同条件》(以下分别简称87版FIDIC合同条件和99版FIDIC合同条件);(2)最高人民法院2005年10月25日公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》);(3)国家财政部、建设部于2004年10月20日颁布的《建设工程价款结算暂行办法》(以下简称《结算办法》);(4)《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)等。
如何查看施工合同施工合同是在建筑工程建设过程中,发包方(建设单位)和承包方(施工单位)之间明确彼此权利和义务的协议。
查看施工合同对于了解工程项目的具体情况、保障自身权益具有重要意义。
那么,如何查看施工合同呢?以下为您详细介绍。
一、了解施工合同的类型和内容施工合同主要包括工程范围、建设工期、工程质量、合同价款、付款结算方式、违约责任等方面的内容。
根据工程项目的不同特点,施工合同的类型也各有不同,如土建工程合同、安装工程合同、装饰装修工程合同等。
了解施工合同的类型和内容,有助于我们在查看合同时更加有针对性和高效。
二、获取施工合同副本在查看施工合同的过程中,我们需要获取合同副本。
一般来说,施工合同副本可以通过以下途径获取:1. 与发包方或承包方直接沟通。
在工程建设过程中,发包方和承包方是施工合同的主体,他们有权提供合同副本。
您可以直接与他们沟通,说明查看合同的目的,请求他们提供合同副本。
2. 查阅相关政府部门备案资料。
在我国,施工合同需要向政府部门备案。
您可以前往当地的建设行政主管部门或者档案馆,查阅施工合同的备案资料。
3. 咨询专业律师。
如果您在获取施工合同副本的过程中遇到困难,可以咨询专业律师。
他们具有丰富的法律知识,能够为您提供专业的建议和帮助。
三、查看施工合同的具体内容在获取施工合同副本后,如何查看合同的具体内容呢?以下几个方面需要特别关注:1. 工程范围:了解承包人承包的工程范围,包括土建、安装、装饰装修等,以及各专业之间的界限划分。
2. 建设工期:查看开工日期、竣工日期、工期总天数等,以确保工程进度符合预期。
3. 工程质量:关注合同中对工程质量的要求,以及施工单位质量责任制度、材料采购和检验制度等。
4. 合同价款:了解合同价款的确定方式,以及付款结算方式,确保自身权益不受损失。
5. 违约责任:查看合同中关于违约责任的约定,以便在发生纠纷时,能够依据合同条款维护自身权益。
6. 设计变更:关注合同中关于设计变更的约定,以便在工程过程中,对设计变更有明确的认识。
110KV变电站施工合同合同编号:甲方:乙方:签订日期:签订日期:工程施工协议甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同一、工程概况工程名称:110KV变电站施工工程地点::二、承包范围本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。
,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。
三、双方一般权利和义务1、甲方职责1.1参与工程质量、安全活动;1.2按合同规定支付工程款。
2、乙方职责2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。
2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。
2.3编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作:1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任;2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续;3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。
四、合同工期1、开工及延期开工1.1本工程开工时间定于年月日,竣工时间年月日保证具备送电条件。
1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。
1999版施工合同范本甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“承包商”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方发包的施工工程事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程范围:1.4 工程内容:1.5 工程规模:1.6 工程质量:1.7 工程期限:二、合同价款2.1 合同价款:2.2 合同价款的支付方式:2.3 预付款:2.4 工程进度款:2.5 竣工结算:2.6 质量保证金:三、施工图纸及技术文件3.1 业主应向承包商提供施工图纸及技术文件,并对其准确性、完整性和适宜性负责。
3.2 承包商应根据施工图纸及技术文件进行施工,并对其施工质量负责。
四、施工组织设计4.1 承包商应根据工程特点和施工图纸,编制施工组织设计,并提交业主审批。
4.2 承包商应严格按照施工组织设计进行施工,确保工程质量和安全。
五、材料和设备5.1 承包商应按照施工图纸及技术文件的要求,选用合格的材料和设备。
5.2 业主有权对承包商采购的材料和设备进行检验,不合格的材料和设备不得使用。
六、工程变更6.1 工程变更的范围和内容:6.2 工程变更的价款调整:6.3 工程变更的工期调整:七、工程验收7.1 工程竣工验收:7.2 工程竣工验收合格后,承包商应向业主提交竣工资料。
7.3 业主应在收到竣工资料后日内组织工程竣工验收。
八、工程保修8.1 工程保修期限:8.2 工程保修范围和内容:8.3 工程保修责任:九、违约责任9.1 业主违约责任:9.2 承包商违约责任:十、争议解决10.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决。
10.2 双方当事人协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、其他约定11.1 本合同自双方当事人签字(或盖章)之日起生效。
11.2 本合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
1999版施工合同篇一:建设工程施工合同示范文本(GF—1999—0201)标准版备案编号:建设工程施工合同(GF—1999—0201)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金:二、工程承包范围第2页共51页一2—承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):元(人民币)人民币(Y):元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸—3 —第3页共51页8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:年月曰合同订立地点:本合同双方约定后生效发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:第4页共51页一4—账号:账号:邮政编码:邮政编码:建设行政主管工商行政主管部门审查意见:部门鉴证意见:经办人:经办人:审查部门:(公章)鉴证机关:(公章)审查登记第号鉴证第号年月曰年月曰第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
工程施工合同合同编号:[合同编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]电话:[甲方联系电话]乙方(承包方):[乙方公司名称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]电话:[乙方联系电话]第一条工程项目1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程内容:[工程内容及具体要求]第二条工期安排1.开工日期:[开工日期]2.竣工日期:[竣工日期]第三条合同金额及支付方式1.合同金额:[合同金额]2.支付方式:[支付方式,如银行转账、分期付款等]3.支付时间:[支付时间安排]第四条施工要求1.施工标准:[施工标准]2.施工进度:[施工进度安排]3.质量要求:[质量要求]第五条变更与追加1.工程变更:如需变更工程内容,应签订书面变更协议。
2.追加工程:如需追加工程,应另行签订合同。
第六条违约责任1.甲方违约:如甲方未按时支付款项,应支付违约金。
2.乙方违约:如乙方未按期完成施工,应支付违约金并承担相关损失。
第七条争议解决合同争议应通过友好协商解决,协商不成时,提交[甲方所在地]人民法院解决。
第八条附则1.合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.合同副本:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):__________________代表人(签字):__________________日期:__________________乙方(盖章):__________________代表人(签字):__________________日期:__________________。
天津1999版施工合同合同编号:________甲方(发包方):________乙方(承包方):________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就甲方委托乙方承建工程项目(以下简称“工程”)有关事宜,达成以下协议:一、工程名称:________二、工程地点:________三、工程规模:________四、工程内容:________五、工程总投资:________元(大写:________元整)六、合同工期:(一)开工日期:________年________月________日(二)竣工日期:________年________月________日七、工程质量标准:________八、合同价款及支付方式:(一)合同总价:________元(大写:________元整)(二)支付方式:1. 甲方支付乙方工程预付款:________元;2. 甲方按照工程进度,分阶段支付乙方工程进度款;3. 工程竣工并经验收合格后,甲方支付乙方剩余工程款:________元。
九、工期延误及违约责任:(一)如乙方原因导致工程延期,甲方有权按逾期工程价款的________%向乙方追讨违约金。
(二)如甲方原因导致工程延期,甲方应支付乙方因此产生的费用,并向乙方支付违约金:________元。
十、工程验收:(一)工程验收标准:________(二)验收程序:1. 工程完成后,乙方应向甲方提交工程竣工报告;2. 甲方收到竣工报告后,组织相关单位进行验收;3. 验收合格的,双方办理竣工验收手续;4. 验收不合格的,乙方应在甲方指定的期限内整改,并重新验收。
十一、争议解决:(一)双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;(二)如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
十二、其他约定:(一)本合同一式两份,甲乙双方各执一份;(二)本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。
施工合同的单面与双面在建筑行业中,施工合同是规范甲方和乙方权利义务的重要文件。
施工合同可以是单面的,也可以是双面的。
那么,单面施工合同和双面施工合同有什么区别呢?我们又应该选择哪一种呢?一、单面施工合同与双面施工合同的定义及区别1. 单面施工合同单面施工合同是指合同的主要条款只在一方(甲方或乙方)的合同副本上体现,另一方只拥有合同的副本,但不具备合同的修改和补充权。
在单面施工合同中,甲方是制定合同的主要方,乙方只是接受合同条款的方,乙方无权对合同内容进行修改。
2. 双面施工合同双面施工合同是指合同的主要条款在两份合同副本上都有体现,双方都拥有合同的修改和补充权。
在双面施工合同中,甲方和乙方都可以对合同内容进行讨论、协商,并在双方同意的情况下进行修改和补充。
二、选择单面施工合同还是双面施工合同1. 选择单面施工合同的原因(1)简化合同流程:单面施工合同可以简化合同签订流程,减少合同签订时间。
(2)明确权责:单面施工合同可以明确甲方和乙方的权利义务,降低合同纠纷的风险。
(3)提高管理效率:单面施工合同可以降低合同管理难度,便于甲方对合同进行统一管理。
2. 选择双面施工合同的原因(1)公平性:双面施工合同可以让双方都有机会对合同内容进行修改和补充,使合同更加公平。
(2)灵活性:双面施工合同在合同执行过程中,如果遇到问题,双方可以协商修改和补充合同内容,使合同更加适应实际情况。
(3)降低合同纠纷风险:双面施工合同可以让双方充分沟通,减少因合同条款不明确而导致的纠纷。
三、如何选择施工合同的单面与双面在选择施工合同的单面与双面时,应考虑以下因素:1. 项目规模:对于规模较小的项目,可以选择单面施工合同,以简化合同流程;对于规模较大的项目,建议选择双面施工合同,以确保合同的公平性和灵活性。
2. 甲方和乙方的合作关系:如果甲方和乙方合作关系良好,信任度较高,可以选择单面施工合同;如果甲方和乙方合作关系一般,建议选择双面施工合同,以降低合同纠纷风险。
建筑施工合同范本(通用10篇)在当今社会,人们对合同愈发重视,合同的法律效力与日俱增,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。
知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编收集整理的建筑施工合同,欢迎阅读与收藏。
建筑施工合同篇1甲方:_______乙方:_______甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:第一条:工程名称_______(指分包部分之间工程名称)第二条:工程地点_______。
第三条:工程范围_______。
第四条:质量标准_______可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)。
第五条:承包人_______(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包人负责供应之材料,分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条:工程总价本工程包价计人民币_______元整。
第七条:工程包价本工程包价计人民币_______元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值)。
第八条:付款办法:_______。
第九条:工程期限按本合同第三条的工程范围自_______年_______月_______日开工至_______年_______月_______日止全部完工。
第十条:本工程范围内的_______工程,自_______年_______月_______日开工于_______年_______月_______日完成交工。
_______第十一条:双方联系制度及协作办法_______。
第十一条:本合同正式两份,双方各执一份,副本_______份,总承包人收执_______份(其中送拨款银行及发包人各一份)分包方收执_______份。
甲方:_______乙方:______________年________月_________日建筑施工合同篇2甲方:xxx乙方:xxx根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
建设工程施工合同GF-1999-0201建设工程施工合同GF-1999-0201第一章总则第一条合同的目的和依据为规范建设工程施工合同的订立和履行行为,保护各方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法规,制定本合同。
第二条定义和解释1.建设工程:________统一称指房屋和土木工程项目。
2.业主:________指建设工程的所有者或委托代表。
3.承包商:________指受业主委托,承担建设工程全部或部分工作的单位或个人。
4.监理人员:________指由业主聘请的具备相应资质的专业监理机构派驻的负责监督建设工程施工过程的人员。
5.设计人员:________指为建设工程提供设计方案和施工图纸的设计机构的设计人员。
第二章合同的订立和效力第三条合同的订立1.合同的订立应采用书面形式,由业主和承包商双方在共同理解的基础上达成一致,并签字盖章。
2.合同应包括工程名称、工程地点、工程规模和内容、工程价格、工期、支付方式等必要的条款。
第四条合同的效力1.合同正式签订后,双方应按合同约定履行各自的责任和义务。
2.合同的订立不能违反相关法律法规的规定,否则将被视为无效合同。
第三章工程设计与变更第五条设计的提交与审核1.承包商应在合同规定的时间内向业主提交建设工程的设计方案和施工图纸。
2.业主有权对设计方案和施工图纸进行审核和修改,承包商应积极配合并按时提供必要的改动。
第六条施工图纸的变更1.若施工过程中需要对原设计图纸进行变更,承包商应提出书面变更请求,并经业主审核和批准后执行。
2.变更后的施工图纸应与业主重新签订补充合同,明确变更后的工程内容和费用。
第四章工程施工与监理第七条施工的开始与结束1.施工工期从合同签订之日起开始计算,具体施工开始时间由业主和承包商协商确定。
2.施工结束后,承包商应通知业主进行竣工验收。
第八条施工期间的管理和监督1.业主有权委托或聘请独立的监理机构对施工过程进行监督和检验,监理人员应及时向业主报告工程进展情况。
建筑施工施工合同范本根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建筑施工事项,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程内容:________________1.4 工程面积:________________1.5 工程结构:________________1.6 工程性质:________________1.7 工程预算:________________1.8 工程质量标准:________________二、工程期限2.1 工程开工日期:________________2.2 工程竣工日期:________________2.3 工程延期条件:________________2.4 工程延期处理:________________三、工程造价3.1 工程总价:________________3.2 工程预付款:________________3.3 工程进度款:________________3.4 工程结算:________________四、工程质量4.1 工程质量标准:________________4.2 质量保证期限:________________4.3 质量问题处理:________________五、安全生产5.1 安全生产责任:________________5.2 安全防护措施:________________5.3 安全事故处理:________________六、合同变更6.1 变更条件:________________6.2 变更程序:________________6.3 变更费用:________________七、合同解除7.1 解除条件:________________7.2 解除程序:________________7.3 解除后果:________________八、违约责任8.1 甲方违约责任:________________8.2 乙方违约责任:________________九、争议解决9.1 争议解决方式:________________9.2 争议解决地点:________________9.3 争议解决费用:________________十、其他约定10.1 合同生效条件:________________10.2 合同生效时间:________________10.3 合同备案:________________10.4 合同副本:________________名词解释:1. 发包方:指委托承包方进行建筑施工的甲方。
建设工程施工合同
(GF—1999—0201)
(副本)
中华人民共和国建设部
制定国家工商行政管理总局
二00 八年六月
协议书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金来源:
2、工程承包范围
承包范围:
3、合同工期
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数:
4、质量标准
工程质量标准:
5、合同价款
金额(大写):(人民币)
¥:元
6、组成合同的文件
6.1 组成本合同的文件包括:
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标文件及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单或预算书
6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、本协议书中的有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10、合同生效
10.1 合同订立时间:年月日
10.2 合同订立地点:
10.3 本合同双方约定后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)
地址:地址:成都市解放路一段95 号
法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
鉴证机关意见:
鉴证员:
年月日
专用条款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:。
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外,还使用语言文字。
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:。
3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称:。
发包人提供标准、规范的时间:。
国内没有相应标准、规范的约定:。
4.图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:。
发包人对图纸的保密要求:。
使用国外图纸的要求及费用承担:。
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名:职务:。
发包人委托的职权:。
需要取得发包人批准才能行使的职权:。
5.3 发包人现场代表
姓名:职务:
职权:。
5.4 不实行监理的,工程师的职权:。
6.项目经理
姓名:职务:
7.发包人工作
7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:。
(2)将施工所需的水、电接至施工现场的时间、地点和供应要求:。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:。
(6)水准点与座标控制点交验要求:
(7)图纸会审及设计交底时间:。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:。
(9)双方约定发包人应做的其它工作:。
7.2 发包人委托承包人办理的工作:。
9.承包人工作
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:。
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:。
(5(需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续:。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:。
(8)施工场地清洁卫生的要求:。
(9)双方约定承包人应做的其他工作:。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:。
工程师确认的时间:。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求:。
13、工期延误
双方约定工期顺延的其他情况:。
四、质量与验收
17、隐蔽工程与中间验收
17.1 双方约定中间验收部位:。
五、安全施工。
六、合同价款及支付
23、合同价款及调整
23.2 本合同价款采用方式确定。
(1)采用固定单价合同,合同价款中承包人承担的风险范围:。
风险费的计算方法:
风险范围以外合同价款调整方法:
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:
23.3 双方约定合同价款的其他调整因素:
24、工程预付款
工发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:。
扣回工程款的时间、比例:。
25、工程量确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:。
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:
七、材料设备供应
27.6 发包人供应材料设备的结算方式:。
28、承包人采购材料设备
28.1 承包人采购材料设备的约定:
八、工程变更
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1 承包人提供竣工图的约定:。
32.2 中间交工工程的范围和竣工时间:。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下
本合同通用条款第 24 款约定承包人违约应承担的违约责任:。
本合同通用条款第 26.4 款约定承包人违约应承担的违约责任:。
本合同通用条款第 33.3 款约定承包人违约应承担的违约责任:。
双方约定的发包人其它违约责任:。
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任:。
本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任:。
双方约定的承包人其它违约责任:。
37、争议
37.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协调解决,协调不成的按下列第种方式解决:
双方约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1)请仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十一、其他
38、工程分包
38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:。
分包施工单位:
39、不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定:。
40、保险
40.6 本工程双方约定投保内容如下:
(1)发包人投保内容:。
发包人委托承包人办理的保险事项:
(2)承包人投保内容:
41、担保
41.3 本工程双方约定担保事项如下:
(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:
担保合同作为本合同附件。
(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:
担保合同作为本合同附件。
(3)双方约定的其他担保事项:
46、合同份数
46.1 双方约定合同正副本份数:。
47、补充条款。
附件 1:
承包人承揽工程项目一览表
(见工程量清单)
附件 2:
发包人供应材料设备一览表
(无)
附件 3:
工程质量保修书
发包人(全称):四川广元经济开发区管理委员会
承包人(全称):四川省华鼎建设有限责任公司
为保证袁家坝工业园区主干道及支路建设工程施工(第二标段) (工程名称)在合理使用期限内,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括本工程路基、路面等工程项目。
具体质量保修内容双方约定如下:
无。
二、工程质量保修期
质量保修期从工程实际竣工之日算起。
分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程/ 年;
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏/ 年;
3、供热与供冷系统/ 采暖期、供冷期;
4、电气管线、给排水管道、设备安装/ 年;
5、装修工程/ 年;
6、市政公用工程为壹年;
7、其它约定:无。
三、质量保修责任。