认购协议书是定金合同吗
- 格式:docx
- 大小:16.00 KB
- 文档页数:4
房屋认购协议书8篇篇1甲方(出卖人):_________________________乙方(认购人):_________________________鉴于甲方和乙方在平等、自愿的基础上,就乙方对甲方的房屋进行认购事宜,经友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在房屋认购过程中的权利和义务,保障双方权益,促进双方友好合作。
二、房屋基本情况1. 房屋位置:_________________________(详细地址)。
2. 房屋类型:_________________________(如公寓、别墅、商铺等)。
3. 房屋面积:_________________________平方米。
4. 房屋格局:_________________________室_______厅_______卫及其他相关设施。
5. 房屋价格及付款方式:双方另行签订《房屋买卖合同》进行约定。
三、认购条件1. 乙方需在签订本协议时支付定金人民币________元(大写:_________________________元整)给甲方。
2. 乙方需在________年____月____日前与甲方签订《房屋买卖合同》。
3. 乙方应按时支付房款,遵守《房屋买卖合同》中的相关约定。
4. 乙方认购的房屋仅作________(如居住、办公等)用途,不得违法搭建或从事违法活动。
四、协议效力1. 本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
五、违约责任1. 若乙方未在本协议约定的期限内与甲方签订《房屋买卖合同》,则视为乙方自动放弃认购权,甲方有权解除本协议并有权将房屋出售给其他客户。
2. 若乙方违反本协议约定的其他事项,甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
3. 若甲方违反本协议约定,未能按照约定条件提供房屋,乙方有权要求甲方承担违约责任并赔偿损失。
六、其他约定事项1. 双方在签订本协议时,应对房屋进行详细检查,确认房屋状况及附属设施。
四川商品房认购协议书范本甲方(出卖人):____________________乙方(认购人):____________________鉴于甲方为位于四川省___________________的商品房(以下简称“该商品房”)的合法所有权人,乙方有意向购买该商品房,经双方协商一致,特订立本认购协议书(以下简称“本协议”),以资共同遵守。
第一条认购标的1.1 乙方认购的商品房位于四川省___________________,建筑面积为_______________平方米,具体位置及户型以附件一所示的平面图为准。
1.2 该商品房的权属证书编号为:___________________。
第二条认购价格2.1 双方约定,该商品房的认购价格为人民币(大写)___________________元整(¥___________________元)。
第三条付款方式3.1 乙方选择以下第___种付款方式:(1)一次性付款:乙方应于本协议签订之日起___个工作日内支付全部认购款项。
(2)分期付款:乙方应按照以下时间节点支付认购款项:a. 首期款:人民币(大写)___________________元整(¥___________________元),应于本协议签订之日起___个工作日内支付。
b. 第二期款:人民币(大写)___________________元整(¥___________________元),应于___年___月___日前支付。
c. 第三期款:人民币(大写)___________________元整(¥___________________元),应于___年___月___日前支付。
第四条认购定金4.1 乙方应于本协议签订之日支付认购定金人民币(大写)___________________元整(¥___________________元)。
4.2 认购定金在乙方支付完毕全部认购款项后,自动转为购房款的一部分。
最新!二手房认购协议书范本(910字)5篇篇1甲方(出售方):___________________身份证号码:_____________________联系方式:_____________________乙方(认购方):___________________身份证号码:_____________________联系方式:_____________________鉴于甲乙双方就位于____________________的二手房(以下简称“目标房产”)的认购事宜达成意向,为明确双方权利义务,保护双方合法权益,经友好协商,特订立本协议。
一、协议目的甲乙双方同意签署本协议,以确认乙方对目标房产的认购意向,明确交易基本条件和流程。
本协议作为未来双方签订正式房屋买卖合同的依据。
二、目标房产情况目标房产位于____________________,建筑面积为_______平方米,权属状况为_______(如已购公房、商品房等),产权年限为______年。
详细情况以双方后续确认的为准。
三、认购金额及支付方式乙方同意向甲方支付人民币______元作为认购定金。
该定金在双方签订正式房屋买卖合同时自动转为购房款的一部分。
支付方式采取____________方式支付。
双方同意于本协议签署后______日内签订正式房屋买卖合同。
四、认购期限本协议自签署之日起至______年______月______日止。
在此期限内,乙方享有对目标房产的优先购买权。
若因甲方原因导致未能如期签订正式合同,甲方应双倍返还乙方定金。
五、房屋状况及产权承诺甲方承诺目标房产状况良好,无重大安全隐患。
甲方对目标房产拥有完全产权,并保证在交易过程中无任何产权纠纷。
如因甲方原因导致产权问题,甲方应承担全部法律责任。
六、交易税费承担双方按照国家法律法规规定承担各自应承担的交易税费。
具体税费明细及承担方式待签订正式房屋买卖合同时确定。
七、违约责任1. 若乙方未在规定期限内与甲方签订正式房屋买卖合同,则视为乙方自动放弃认购权,甲方有权另行处置目标房产,并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
商品房认购协议书(精选)一、协议书怎么写1、标题:双方单位名称事由,协议书三部分组成。
2、正文(条款内容):1)协商目的;2)协商目的责任;3)协议的时间和期限;4)协商目的条款和酬金{价格明确总额大写必须明确货币种类};5)履行条款期限;6)违反条款的责任处理;7)落款{签署};8)签署日期。
二、商品房认购协议书(精选7篇)订立协议书,其目的是为了更好地从制度上乃至法律上,把双方协议所承担的责任固定下来。
以下是整理的商品房认购协议书(精选7篇),欢迎大家分享。
卖方(甲方):_________________买方(乙方):_________________乙方在签定本协议之前,已充分了解甲方提供的所购标的物的《南京市商品房买卖契约》之样本,并无异议。
甲方开发建设的仁恒江湾城×项目,已具备商品房预售条件,并领取宁房销第号《商品房预售许可证》。
甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,就乙方向甲方认购商品房事宜,达成如下协议:一、乙方认购______________幢_______室,该房屋建筑面积为_________________平方米。
二、乙方认购的该房屋单价为_________________元/_________________平方米,总房款为(大写)_________________元(¥_________________元)。
付款方式:1、按揭付款方式:乙方于______日内向甲方支付不少于总房价30%的房款,余款由乙方于______年______月______日前向银行申请抵押贷款或以其他方式支付。
2、一次性付款:乙方于______年______月______日前支付总房款计_________________元。
三、乙方同意签定本协议时,支付定金人民币伍万_________________元,作为甲、乙双方当事人订立商品房买卖契约的担保。
签定商品房买卖契约后,乙方支付的定金转为房价款。
签订认购书后不想买了怎么办在实践中购房者购买房屋的时候,就需要向卖房者⽀付⼀定数额的定⾦,⽽定⾦的作⽤是保证买⽅按合同的要求履⾏房屋买卖的⾏为,交付定⾦后还要签订认购协议书,那么签订认购书后不想买了怎么办?下⾯由店铺⼩编为读者进⾏相关知识的解答。
签订认购书后不想买了怎么办1、如果买⽅没有按照认购书规定的时间、地点去签约,属买⽅违约,定⾦不予返还;卖⽅在认购书规定的期限内将认购房屋转售他⼈⽽导致未能正式签约,属卖⽅违约,应双倍返还定⾦。
2、如果双⽅在规定的期限内,正式签订合同,则定⾦在买⽅履约后,可抵作房款或收回;双⽅履⾏正式合同过程中,⼀⽅违约的,适⽤“不予返还”或者“双倍返还”。
3、如果双⽅都不存在上述第⼀项的违约⾏为,仅对预售契约及补充协议的内容难以达成⼀致,⽽未能签约的,卖⽅应把定⾦全数返还买⽅。
4、如果⼀⽅在正式签约时对认购书中确认的条件,如价格、房号、⾯积等进⾏修改⽽导致签约未成,视为违约,买⽅违约的,定⾦不予返还;卖⽅违约的,应双倍返还定⾦。
何时购房⼈能解除合同要求赔偿依据⾼法的司法解释规定,在开发商存在如下⾏为时,购房⼈依法可以解除合同并可以要求赔偿损失:(1)商品房买卖合同订⽴后,出卖⼈未告知买受⼈⼜将该房屋抵押给第三⼈;(2)商品房买卖合同订⽴后,出卖⼈⼜将该房屋出卖给第三⼈;(3)故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明;(4)故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实;(5)意隐瞒所售房屋已经出卖给第三⼈或者为拆迁补偿安置房屋的事实;(6)房屋主体结构不合格或存在严重质量问题的;(7)⾯积误差⽐绝对值超过3%的;(8)由于开发商的原因,逾期办理产权证超过⼀年的。
购房⼈亦可请求解除合同。
尽管⽬前尚⽆司法解释对上述解约权⾏使的合理期限作出规定,但是按照《合同法》第九⼗五条的规定,上述解约权均存在除斥期间,该除斥期间更多的取决于法院的⾃由裁量。
(9)对于房地产商违约,购房⼈的索赔权同样⾸先要由购房⼈提出,如果房地产商对购房⼈的索赔存有疑义、不肯赔偿,购房⼈需要通过法律途径解决的则存在诉讼时效问题,《民法通则》第⼀百三⼗五条规定:“向⼈民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为⼆年,法律另有规定的除外。
认购协议书范本推荐参考7篇篇1甲方(出售方):_____________________乙方(认购方):_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方向甲方认购房产事宜,经友好协商,达成如下协议:一、协议概述本协议旨在明确甲、乙双方在房产认购过程中的权利和义务,作为双方履行约定的依据。
二、房产基本情况1. 房产地址:_____________________2. 房产类型:_____________________3. 建筑面积:_____________________平方米4. 房屋结构:_____________________5. 其他附属设施:_____________________三、认购条件1. 乙方在签署本协议时,已充分了解并接受所认购房产的全部情况。
2. 乙方应按照本协议约定的方式和期限支付定金和购房款。
3. 乙方需在约定时间内与甲方签订正式的房屋买卖合同。
四、认购金额与支付方式1. 认购金额:人民币________元(大写:_________)。
2. 支付方式:本协议签署后,乙方应在___日内支付定金人民币______元(大写:_________)至甲方指定账户。
剩余购房款在双方签订正式买卖合同后,按照合同约定支付。
五、认购期限1. 本协议自签署之日起生效,有效期为___日。
2. 双方在有效期内未签订正式买卖合同的,本协议自动失效。
3. 在认购期限内,甲方不得随意更改销售价格,乙方不得随意撤销认购。
六、双方责任与义务1. 甲方应确保所售房产的合法性,确保房产无权利瑕疵。
2. 乙方应按时支付定金及购房款,按照约定签订正式买卖合同。
3. 双方应互相配合,在认购期限内完成房产交易的相关手续。
七、违约责任1. 若乙方未按时支付定金或购房款,视为违约,甲方有权解除本协议并追究乙方违约责任。
关于认购的协议书6篇关于认购的协议书6篇。
在当今这个瞬息万变时代,合同背后所代表的法律效力逐渐进步,合同是证明双方合作关系的一种协议。
你知道拟制合同需要有哪些内容吗?下面,我们为大家整理的“关于认购的协议书”,希望能为你提供更多的参考。
关于认购的协议书篇1卖方(以下简称甲方):北京万通世界房地产买方(以下简称乙方):乙方自愿购置甲方的房屋,房屋用处为。
乙方须于签定协议当日向甲方支付预购房屋定金人民币元。
双方经协商就该房屋的预购事项订立本协议。
第一条:房屋,建筑面积为平方米(含有共用面积),该房屋状况详见附件一。
上述建筑面积为甲方暂测面积,房屋开工后以测绘部门实测的面积为准。
第二条:甲乙双方同意,结算房款时,房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过 %(含)时,按照本协议第三条所述房屋单价据实结算;房屋面积误差超过上述约定幅度时,自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起日内,加以双方同意按下述第种(大写)方式处理:1、乙方有权解除本协议,协议解除自乙方书面通知送达甲方值日起生效,甲方除在协议解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付房款及利息全部退还乙方。
利息按中国人民银行现行固定资产贷款利率计算。
2、按照本协议第三条所述的房屋单价据实结算。
(亲子活动平安协议书)第三条:双方同意上述预售房屋售价为每平方米人民币元,总价款合计为人民币(大写) 仟佰拾万仟佰拾元整,(小写) 元。
付款方式见本协议附件二。
乙方同意按双方签订的付款方式如期将购房价款直接交付甲方或汇入甲方指定的银行。
乙方已支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款,甲方售楼款监管银行,银行帐号为。
第四条:乙方如未按本协议附件二付款方式规定的时间付款,甲方有权向乙方追索违约金。
违约金自本协议约定的付款期限第二日起至实际付款之日止。
延期一日乙方按延期交付价款的万分之 (大写)向甲方支付延期违约金。
逾期超过日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的甲方有权解除本协议。
认购协议书购房合同认购协议书购房合同精选篇1甲方(售房人):乙方(买房人):见证人:第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下:(一)座落于____市,建筑面积为平方米(此面积不含地下室面积);(二)出售房屋的所有权证证号为;(三)房屋平面图及其四至见房产证;该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
第二条甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋不受他人合法追索。
第三条乙方在前付给甲方定金(人民币),(大写)元,(小_)____元。
上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款在时由甲方退还乙方。
第四条该房屋协议价格为(人民币)(大写)____元,____(小_)____元。
房价款的支付方式和支付时间为:第五条。
1、甲、乙双方定于时正式交付该房屋;甲方应在正式交付房屋前__该房屋。
2、双方定于前向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。
4、甲方未按规定履行以上义务的,则按下列约定承担违约责任:第六条甲、乙双方确认,虽然房屋所有权证未作记载,但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。
第七条甲、乙双方同意,在本契约生效后____日内,共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记;并在乙方领取《房屋所有权证》后,按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。
该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理:a、该房屋土地使用权为出让取得,其土地使用权证证载权利和相关出让合同的权利、义务一并转让给乙方。
b、该房屋土地使用权为划拨取得,根据有关规定,其转让需交纳土地出让金或土地收益金;双方约定,该费用由□甲方承担□乙方承担。
(自行选择)c、除本条。
第二款已有约定外,办理以上手续应当缴纳的税费,由□甲、乙双方按国家规定各自承担□甲方承担□乙方承担。
(自行选择)第八条甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记,登记机关准予登记的,则双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。
认购协议书是定金合同吗
《房屋认购协议书》是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。
这种认购行为的主要特征是买卖双方约定的为将来订立合同而谈判的义务,而并非最终达到签约。
因此,认购协议书不能作为定金合同。
许多人都热衷于买房,但是房子不是立马就能建好的,造房子是需要时间的。
但是很多开发商为了达到预售的目的,就和购房者签订认购协议书,但是大家也会疑惑认购协议书是定金合同吗。
认购协议书代表了双方的买和卖的意向,并不是真正的合同。
没有主合同,对于定金合同也就无从谈起。
一、认购协议书是定金合同吗
《房屋认购协议书》是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。
简单说来,即是开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人,认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。
这种认购行为的主要特征是买卖双方约定的为将来订立合同而谈判的义务,而并非最终达到签约。
因此,认购协议书不能作为定金合同。
二、如何签订房屋认购协议
1、签订认购书不是签订买卖合同的前置条件,它不是购买商品房的必经程序,尽量不与开发商签定认购书;
2、尽量避免定金条款,可使用预付款性质的条款代替定金条款;
3、购房者不要与开发商约定预付款或认购金予以“没收”、“不予退还”等条款,这种条款实际上针对购房者单方违约的违约金条款,开发商这里有个圈套,购房者只要没有与开发商签订正式买卖合同,不论什么原因都算购房者违约,开发商就要没收认购金,不予退还;
4、购房者看房时通常会针对自己特别关注的点提出一些问题,开发商呢就会作出相应的答复,可以把开发商的答复写入认购书。
比如你选的这套房肯定不会挨着配电箱,您选的这个户型不会挨着电梯;
5、将开发商或售楼人员介绍的优势写进认购书,比如售楼人员说了“您认购的这种D户型都是朝南的”那么在认购书中可以写上房屋的朝向是南;
6、不使用模糊概念,在认购书对于价格条款的约定,不要使用“均价”,“优惠价”“折扣价”等,而要准确到单价的具体数额;
三、商品房认购协议中如何约定定金
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的。
如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理;因不可归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖人应当将定金返还买受人。
一般认为,商品房买卖认购书是商品房买卖合同双方当事人在签署商品房预售契约或商品房现房买卖契约前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。
但关于认购书的性质在理论和实务中有不同的观点。
学理上关于定金,可以分为五种:一是立约定金,指为保证正式签订合同而交付的定金;二是证约定金,指为证明合同的成立而交付的定金;三是成约定金,指以定金支付作为合同成立或生效的条件;四是解约定金,指作为保留解除权的定金;五是违约定金。
关于认购书的定金的法律性质,也要结合实践中的实际情况进行确定。
从法理上讲,认购书中的定金指的是立约定金。
在实践中,认购书中常常出现订金、押金等字眼,不能将其一概认定为法律意义上的定金,除非认购书上记明:双方未签订正式的商品房买卖合同,买受人违约订金、押金即退还,出卖人违约双倍返还订金、押金,否则该“订金、押金”不能解释为法律意义上的定金。
只要双方当事人意思表示真实、一致,认购书即具有法律效力。
如果具备了合同的成立和有效要件,认购书当然就具有合同的约束力,双方应当严格履行认购书所设定的义务。
各个购房者在签订商品房认购书的时候,一定要自行或者委托房产方面的专业律师审查,防止法律陷阱,避免开发商利用语言或文字上的技巧,任意解约。
双方在签订认购协议书以后,表达了双方的购房意向,对于认购协议书是定金合同吗,大家也都有所了解。
认购协议书就是达成购房的意向和约定,但是真
正的房产交易还要等到正式的购房合同签订以后,才能够落实。
因此,签订的认购协议也是只是一种意向,也可以随着撤销的。