建设工程合同工期延期

工

期

延

期

申

请

报

告

建设单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程领导小组办公室

监理单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

编写单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

二〇一二年六月六日 一、工程概况

本工程为xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程位于xx区xx镇。本项目包括施工图范围内的土建及安装工程施工。本工程建筑物等级为三级，设计使用年限50年，耐火等级为二级，屋面防水等级III级，防水层耐用年限10年，抗震设防烈度小于6度，不作抗震设防。工程基本情况如下：

户 型 栋 数 占地面积(m2) 建筑面积(m2) 结构类型 建筑层数 建筑高度(m)

x联南进户 1 187 550 砖混 3 8.7

x联北进户 1 187 550 砖混 3 8.7

x联南进户 15 248 733 砖混 3 8.7

x联北进户 14 248 733 砖混 3 8.7

x联南进户 1 310 916 砖混 3 8.7

x联南进户 4 371 1096 砖混 3 8.7

x联北进户 5 371 1096 砖混 3 8.7

合 计 41 11215 33137

二、工程实际工期概况

我单位进场后，监理单位于xxxx年xx月xx日下达开工批复令，正式开工，合同工期10个月（施工工期为305个日历天），在各单位的共同努力下本工程于xxxx年x月xx日竣工验收，实际施工工期xxx个日历天（其中春节期间放假xxx年x月xx日~xxxx年x月xx日，xxxx年x月xx日~xxxx年x月xx日，共50个日历天），工期延期166个日历天。

三、工程延期原因

从总的情况来看，造成工期滞后的主要原因有如下几点原因：

1、气候的影响 本工程于xxxx年xx月xx日开工，至xxxx年x月xx日竣工验收，施工期间雨雪天气达到105天。过多的雨雪天气对基础分部、主体分部、门窗分部、涂饰分部的施工影响较大，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失。

兴仁县东湖旅游基础建设设施管理项目-生态民俗商业街工期延长申请报告

贵阳功达建设监理有限公司：

由我方施工的民俗商业街，原计划工期为2016年3日19至2017年8月1日，该项目于2016年3月19日开工，止2013年6月5日，累计完成碎石桩5040棵，尚未完成4155棵。

自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划：

1、场地因素的影响：

（1）、我公司于2013年3月4日至3月13日相继进场4台套桩机设备，但因施工场地平整工作尚未完成，施工难以开展；至2013年3月21日基本完成场地下平台平整工作后，我方于3月22日正式开始施工；

（2）、因该工程施工场地分为多个平台，难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工；根据现场施工条件，经三方讨论后将施工方式确定为：采用边平整边施工、分步分台进行；但这也给我方施工带来极大困难，由此也加大了我方的施工管理难度，并造成了窝工等引起的诸多损失。其中，2013年3月5日至2013年3月21日，建设方对施工场地下平台进行场地平整工作；2013年4月24日至2013年5月6日，建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作；2013年5月23日至2013年5月29日，建设方对上平台1号区域进行场地平整工作；场地平整期间，所有机组停机等待。时至今日，场地上平台与下平台中间不可施工区域，场地平整工作尚未完成。

（3）、因施工场地整体施工平面条件较差，土层较软、局部较陷，这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患，极大减慢了该工程施工进度。

2、天气因素的影响：因进入雨季，阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后，阴雨天气为15日。

3、停电因素的影响：因工地停电，施工机组无法工作；其中，4月18日、5月14日、5月15日分别停电一天；

为确保工期，应甲方要求，我方于2013年5月1日增加一台桩机至该工地，完成上平台2号区施工后，因现施工上平台1号区无法摆放5台桩机同时进行施工，于6月1日一台桩机撤离施工现场。为此对该工程施工进度也产生了较大影响。

第1篇

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），合同编号为____。根据合同约定，乙方应在____年____月____日前完成施工任务。然而，由于以下原因，乙方申请延期完成施工任务。经双方协商一致，特订立本工程施工延期协议。

一、延期原因

1. 甲方原因：

（1）提供施工图纸、技术资料及施工场地延误；

（2）未按时支付工程进度款；

（3）设计变更、工程量增加等。

2. 乙方原因：

（1）施工过程中遇到不可预见的地质条件；

（2）施工材料、设备供应不及时；

（3）施工人员不足，影响工程进度。

二、延期时间

1. 乙方申请延期时间为____天。

2. 经双方协商，同意将合同约定的竣工日期延长至____年____月____日。

三、双方权利义务

1. 甲方权利义务：

（1）按合同约定支付工程进度款；

（2）提供施工图纸、技术资料及施工场地；

（3）按协议约定的延期时间验收工程；

（4）承担因延期给乙方造成的损失。

2. 乙方权利义务： （1）按合同约定完成施工任务；

（2）及时与甲方沟通，提出延期申请；

（3）按协议约定的延期时间完成施工任务；

（4）承担因延期给甲方造成的损失。

四、违约责任

1. 若甲方未按协议约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。

2. 若乙方未按协议约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

五、争议解决

1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议未尽事宜，按《建设工程施工合同》及相关法律法规执行。

工程延期及工期索赔

在合同条款中，工期的概念是：原合同所规定的竣工期加上雇主风险及原因的工程延期。其中，雇主风险及原因的工程延期是指：按合同有关规定，由于并非承包商自身的原因所造成的、经工程师书面批准的合同竣工期限的延长。

在工程施工过程中，往往会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使预定的施工计划受到干扰，因而造成工期延误。对于并非承包商自身原因所引起的工程延误，承包商有权提出工期索赔，工程师则应在与雇主和承包商协商一致后，决定竣工期延长的时间。导致工期延长的原因有：

(l)任何形式的额外或附加工程。

(2)合同条款所提到的任何延误理由，如:延期交图、工程暂停、延迟提供现场等。

(3)异常恶劣的气候条件。

(4)由雇主造成的任何延误、干扰或阻碍。

(5)非承包商的原因或责任的其他不可预见事件。

工期延误对合同双方都会造成一定的损失，雇主因工程不能及时交付使用、投入生产，不能按计划实现投资目的，失去盈利的机会；承包商则因工期延误增加管理成本及其他费用支出。如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用；如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔，并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。