工程履约担保合同
- 格式:doc
- 大小:26.00 KB
- 文档页数:7
履约保证金合同范本7篇篇1甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,为了确保甲乙双方履行相应的义务和责任,本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则,甲乙双方经过友好协商,达成如下履约保证金合同:一、合同背景鉴于甲方需要建设工程项目,乙方具备相应的施工能力和资质,甲方决定委托乙方进行工程施工。
为了保障甲乙双方的权益,乙方需按照本合同约定向甲方交纳履约保证金。
二、合同目的通过本合同的签订,明确甲乙双方的权利和义务,确保乙方在施工过程中履行约定的义务,保障甲方的合法权益。
三、合同条款1. 履约保证金金额乙方同意向甲方交纳履约保证金人民币_________元(大写:_________元整)。
该保证金用于确保乙方在施工过程中履行约定的义务和责任。
2. 履约保证金交纳方式乙方应在合同签订后7个工作日内,通过银行转账方式将履约保证金交纳至甲方指定账户。
甲方账户信息如下:开户银行:_________账户名称:_________账号:_________3. 履约保证金管理履约保证金由甲方负责保管。
在工程施工过程中,如乙方未履行约定的义务和责任,甲方有权根据合同约定扣除相应的金额。
工程竣工验收合格后,甲方应将履约保证金及利息(如有)退还给乙方。
4. 乙方义务和责任(1)乙方应按时交纳履约保证金,并确保资金按时到账;(2)在施工过程中,乙方应严格遵守合同约定和相关法律法规的规定,确保施工质量、安全和进度;(3)乙方应积极配合甲方的管理和监督,及时提交施工资料和结算资料;(4)如因乙方原因导致工程无法按时交付或存在质量问题,乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。
5. 甲方权利和责任(1)甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理,确保施工质量、安全和进度;(2)甲方应及时向乙方支付工程进度款和结算款;(3)在工程施工过程中,如发生争议或纠纷,甲乙双方应友好协商解决。
担保合同国际工程履约保函格式8篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(担保人):____________________鉴于甲方在国际工程项目中作为承包方需向业主提供履约保函,现甲方委托乙方为其提供担保服务,经双方友好协商,达成如下协议:一、担保事项乙方就甲方在国际工程项目中的履约行为向业主提供担保。
担保范围包括但不限于工程进度款的支付、质量保证金的兑付等甲方的相关履约义务。
具体担保金额及期限在甲乙双方确认的担保函中约定。
二、担保条件1. 甲方应按照国际工程项目的合同约定履行其义务,确保工程质量和进度。
2. 甲方应按时向乙方提供与担保事项相关的资料,并保证所提供资料的真实性和完整性。
3. 甲方应遵守法律法规,严格执行国际工程项目的合同约定。
若因甲方违约导致乙方承担担保责任的,甲方应赔偿乙方因此产生的全部损失。
三、担保期限及终止条件1. 本担保的有效期限自担保函出具之日起至国际工程项目合同约定的终止日期止。
若甲方与业主另有约定的,以双方约定为准。
2. 本担保在以下情况下终止:(1)甲方已完全履行国际工程项目合同约定的义务;(2)甲乙双方书面协议终止本担保;(3)乙方因故无法继续履行本担保责任,经甲乙双方协商同意终止本担保。
四、乙方的权利与义务1. 乙方应按照约定向业主提供履约保函,确保甲方的权益。
2. 乙方有权对甲方的履约情况进行监督,并要求甲方提供与担保事项相关的资料。
3. 若甲方未能履行国际工程项目合同约定的义务,乙方有权代表甲方承担相应的担保责任。
乙方在承担担保责任后,有权向甲方追偿。
五、违约责任及赔偿1. 若甲方未能按照国际工程项目的合同约定履行其义务,导致乙方承担担保责任的,甲方应向乙方赔偿因此产生的全部损失,包括但不限于乙方支付的担保金额、利息、违约金、赔偿金等。
2. 若乙方未能按照约定向业主提供履约保函,导致甲方损失或遭受罚款等惩罚的,乙方应承担相应的违约责任。
承包商履约委托保证合同5篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(保证人):____________________鉴于甲方与项目方签订的施工承包合同,为切实保障项目工程的顺利履行,现甲方委托乙方就甲方履行合同义务提供保证服务,为明确双方权利义务,经双方协商一致,达成如下条款:一、保证事项乙方对甲方在施工承包合同项下的工程实施进度、质量、安全、环保等履约情况向项目方提供保证服务。
二、保证期限本合同的保证期限为自施工承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并完成合同约定的全部义务后终止。
三、保证金额本合同的保证金额为甲方在施工承包合同项下的合同总价的一定比例,具体金额根据施工合同内容确定。
四、保证方式乙方在本合同履行过程中,采取连带责任保证方式,即甲方未履行施工合同义务时,乙方按照本合同约定承担相应责任。
五、甲方的权利和义务1. 甲方应全面履行施工合同约定的各项义务,确保工程按时按质完成。
2. 甲方应向乙方提供必要的工作资料和协助,以便乙方能够全面了解工程进展情况和相关风险。
3. 甲方应按照本合同约定支付乙方的保证服务费。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应按照本合同约定向甲方提供保证服务,确保甲方履行施工合同义务。
2. 乙方有权对甲方的履约情况进行监督和检查,发现甲方存在违约行为的,应当及时通知甲方并要求其改正。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露甲方的商业机密和相关信息。
七、违约责任1. 甲方未按照施工合同约定履行义务的,乙方有权要求甲方承担违约责任并支付相应的违约金。
2. 乙方未按照本合同约定履行保证责任的,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并支付违约金。
3. 因甲方的违约行为给项目方造成损失的,乙方承担连带责任后有权向甲方追偿。
八、保证费用的支付甲方应按照本合同约定支付乙方的保证服务费,具体金额和支付方式详见本合同附件。
九、其他约定事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设工程施工合同履约保证保险合同7篇篇1合同编号:XXXX-XXXX-XXXX甲方(投保人):XXXXXX公司乙方(保险人):XXXXXX保险公司根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国保险法》的规定,甲乙双方就甲方参与建设工程施工项目履约保证保险事宜,经协商一致,订立本合同。
第一条保险标的本合同所称保险标的为甲方在建设工程施工合同中应承担的履约责任。
具体包括但不限于甲方在建设工程施工合同中应承担的工程款支付责任、工期责任、质量责任等。
第二条保险责任乙方同意承保甲方在建设工程施工合同中应承担的履约责任,并在甲方发生以下情形时承担赔偿责任:1. 甲方在建设工程施工合同中应支付的工程款未能按时支付;2. 甲方在建设工程施工合同中应承担的工期责任未能按时履行;3. 甲方在建设工程施工合同中应承担的质量责任未能按时履行。
第三条保险期限本合同的保险期限为甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的工期,自本合同生效之日起计算。
如甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的工期有变更,则本合同的保险期限随之变更。
第四条保险金额本合同的保险金额为甲方在建设工程施工合同中应承担的履约责任的总和。
具体金额由甲乙双方根据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同的约定以及乙方的风险评估结果共同确定。
第五条保险费及支付方式甲方应按照本合同约定的保险金额和保险期限向乙方支付保险费。
保险费的计算方式和支付方式由甲乙双方另行协商确定。
甲方未按照约定支付保险费的,乙方有权解除本合同。
第六条乙方的权利和义务1. 乙方应在甲方发生本合同第二条约定的情形时,及时履行赔偿责任;2. 乙方有权对甲方的履约情况进行监督和检查,并提出合理的风险防范建议;3. 乙方在承保过程中,应遵循法律法规和行业惯例,为甲方提供专业、全面的服务。
第七条甲方的权利和义务1. 甲方应如实向乙方告知其与建设单位签订的建设工程施工合同的约定以及其履约情况;2. 甲方应按时、足额向乙方支付保险费;3. 甲方在发生本合同第二条约定的情形时,应及时通知乙方,并协助乙方进行理赔。
承包商履约保证合同7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,为确保双方履行所签订的建设工程承包合同,保障甲乙双方的合法权益,甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则,特签订本履约保证合同。
一、保证合同目的甲乙双方签订本履约保证合同,旨在明确乙方在工程承包过程中的履约责任和义务,确保工程按照合同约定顺利进行,维护甲乙双方的合法权益。
二、履约范围及内容乙方应按照与甲方签订的建设工程承包合同的约定,履行以下主要义务:1. 工程质量保证乙方应严格遵守国家相关工程建设的法律法规和技术标准,确保工程质量符合合同约定。
如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担全部责任。
2. 工程进度保证乙方应按照合同约定完成工程进度,确保工程按期交付。
如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担违约责任。
3. 工程安全保证乙方应负责施工现场的安全管理,采取有效措施防止事故发生。
如因乙方管理不善导致安全事故,乙方应承担全部责任。
4. 文明施工保证乙方应遵守文明施工规范,保持施工现场整洁有序。
如因乙方原因造成施工现场脏乱差,乙方应承担整改责任。
5. 合同保密保证乙方应对与甲方签订的本合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保护,不得泄露给第三方。
三、履约保证方式和期限1. 乙方应按照合同约定向甲方提供履约保证金,作为乙方履行本合同的担保。
2. 履约保证金的数额为承包合同总金额的XX%,具体金额根据工程规模、工期等因素确定。
3. 履约保证金的支付方式和期限按照双方约定执行。
4. 乙方在合同履行过程中如出现违约行为,甲方有权扣除部分或全部履约保证金。
5. 合同履行完毕后,乙方如无违约行为,甲方应退还履约保证金。
四、违约责任及赔偿1. 乙方如未能按照合同约定履行义务,应承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
担保合同国际工程履约保函格式6篇篇1甲方(委托人):____________________乙方(担保人):____________________鉴于甲方在国际工程项目中作为承包方与业主方签署工程承包合同,为确保甲方全面履行合同义务,乙方愿意就甲方履行该合同提供履约担保。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议条款:一、担保事项1. 乙方对甲方在国际工程项目中的履约行为进行担保。
担保的主债权为甲方与业主方签订的国际工程承包合同项下的全部义务。
2. 担保方式为连带责任保证。
甲方未履行合同义务时,乙方将按照本保函的约定承担保证责任。
二、担保金额及期限1. 担保金额为甲方与业主方签订的国际工程承包合同总金额的____%。
2. 担保期限为自国际工程承包合同生效之日起至工程竣工验收合格并履行完毕全部合同义务止。
三、甲方的义务1. 甲方应全面履行与业主方签订的国际工程承包合同,确保工程按期完工、质量达标。
2. 甲方应按时向乙方提供与工程相关的所有资料,包括但不限于工程进度、质量检查报告等。
3. 甲方在履行合同过程中发生违约行为时,应及时通知乙方并采取有效措施进行补救。
四、乙方的保证责任1. 在担保期限内,如甲方未全面履行国际工程承包合同的义务,造成业主方损失时,乙方将在接到业主方索赔请求后,按照本保函的约定承担保证责任。
2. 乙方承担保证责任的方式包括但不限于支付违约金、赔偿金及履行其他合同义务。
3. 乙方在承担保证责任后,有权向甲方追偿。
五、保密条款甲、乙双方应对本合同及与本合同相关的所有信息予以保密,未经对方许可,不得向任何第三方透露。
六、违约责任1. 甲方未全面履行国际工程承包合同的义务,导致乙方承担保证责任的,甲方应向乙方支付违约金并赔偿乙方因此遭受的全部损失。
2. 乙方在承担保证责任后,有权要求甲方偿还垫付的资金及相应利息。
甲方未按时偿还的,应按未偿还部分金额的____%向乙方支付违约金。
七、争议解决本合同在履行过程中发生争议时,甲、乙双方应友好协商解决。
履约担保协议5篇篇1本协议由以下双方签订:甲方(担保人):[甲方公司名称]乙方(被担保人):[乙方公司名称]鉴于乙方与[目标公司名称](以下简称“目标公司”)签订的[合同名称](以下简称“主合同”),甲方应乙方的请求,同意为乙方在主合同项下的义务和责任提供履约担保。
为此,双方经协商一致,订立本协议,以资共同遵守。
第一条担保对象甲方同意为乙方在主合同项下的以下义务和责任提供履约担保:1. 乙方在主合同项下的全部付款义务,包括但不限于货款、服务费、违约金等;2. 乙方在主合同项下的全部责任,包括但不限于产品质量责任、售后服务责任等。
第二条担保方式甲方同意提供以下方式的履约担保:1. 连带责任担保:甲方同意对乙方的全部付款义务和责任承担连带责任,即在乙方未能履行主合同项下的义务和责任时,甲方承担连带责任,向目标公司支付相应的款项或承担相应的责任;2. 保证金担保:甲方同意向目标公司支付保证金,用于担保乙方在主合同项下的义务和责任。
若乙方违反主合同约定,甲方同意以保证金向目标公司承担付款义务或承担相应的责任。
第三条担保期限甲方的履约担保期限为主合同约定的履行期限,即自[起始日期]起至[终止日期]止。
若主合同约定有延期履行或部分履行,甲方的担保期限相应顺延或调整。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应按照本协议约定提供履约担保,确保乙方能够履行主合同项下的义务和责任;2. 甲方应监督乙方的履约情况,及时向乙方提出合理的提醒和建议,帮助乙方履行主合同约定;3. 在乙方违反主合同约定时,甲方应及时向目标公司承担相应的付款义务或责任,并有权向乙方追偿。
第五条乙方的权利和义务1. 乙方应按照主合同约定履行义务和责任,确保甲方无需承担履约担保责任;2. 乙方应及时向甲方提供必要的支持和配合,包括但不限于提供相关证明文件、配合甲方与目标公司的沟通等;3. 在甲方承担履约担保责任后,乙方应及时向甲方支付相应的款项或承担相应的责任。
页眉内容
7
承包人履约保函
尊敬的______________ (业主):
鉴于贵方与 (以下简称“承包商”)就 项目于
______年月______日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合
同),应承包商申请,我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式
向贵方提供如下担保:
一、保证的范围及保证金额:
1、我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务,给贵
方造成的实际损失。
2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %,数额最高不超
过人民币 元(大写: )。
二、保证的方式及保证期间
1、我方保证的方式为:连带责任保证。
2、我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程
竣工日期后 日内。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的,经我方书
面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由我方提供资金及技术援助,使承包商继续履行主合同义务,
支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
页眉内容
7
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。
四、代偿的安排
贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包商
未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支
付款项应到达的帐号,并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的
证明材料。贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约
索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量
说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在______工
作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除
1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任
的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
2、承包商按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间
届满次日起,我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额
时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即
解除。
4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我
方在本保函项下的保证责任亦解除。
我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起本保函失
效。
六、免责条款
页眉内容
7
1、因贵方违约致使承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行约定,免除承包商部分
或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3、贵方与承包商协议变更主合同的,如加重承包商责任致使我方保证
责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而加重部分的
保证责任。
4、因不可抗力造成承包商不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决
双方当事人在履行本合同过程中发生争议时,应当协商解决;协商
不成解决的由邢台市桥西区人民法院管辖解决。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并
交付贵方之日起生效。
保证人:
法定代表人:
(或授权代理人)
年 月 日
承包商履约委托保证合同
页眉内容
7
委托保证人(承包商,以下称甲方):
住 所:
法定代表人::
保证人(以下称乙方):
住 所:
法定代表人:
鉴于甲方与 (以下简称业主)就 项目于 年
月 日签订编号为 的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),
乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。
甲乙双方经协商一致,订立本合同。
第一条 定义
本合同所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主合
同的约定履行主合同义务给业主造成损失时,由乙方按照本合同约定承担
保证责任的行为。
第二条 保证的范围及保证金额
2.1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务,给业主造成
的实际损失。
2.2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的 %,数额最
高不超过人民币 元(大写: )。
第三条 保证的方式及保证期间
页眉内容
7
3.1 乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2 乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程
竣工日期后 日内。
3.3 甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期
间按照变更后的竣工日期做相应调整。
第四条 承担保证责任的形式
4.1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由乙方提供资金及技术援助,甲方继续履行工程交付义务,但乙
方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。
(2)由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。
第五条 担保费及支付方式
5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。
5.2 双方确定的担保费率为: 。
5.3 本合同生效后 日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民
币 元(大写: )。
第六条 反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合
同。
第七条 乙方的追偿权
乙方按照本合同的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还
乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之
日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的 %一次性支付
页眉内容
7
违约金。
第八条 双方的其他权利义务
8.1 乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起
日内,向业主出具《承包商履约保函》。
8.2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业
机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前
三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8.3 甲方与业主有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生结
构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意。
8.4 甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,
乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。
第九条 争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商
不成的,通过第 款约定的方式解决:
9.1 向 法院起诉;
9.2 向 提起仲裁。(写明仲裁机构名称)
第十条 甲乙双方约定的其它事项
第十一条 合同的生效、变更和解除
11.1 本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖
公章后生效。
页眉内容
7
11.2 本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等
均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条 附则
本合同一式 份,甲乙双方各执 份。
甲方:
乙方:
法定代表人: 法定代表人
(或授权代理人) (或授权代理人)
年 月 日 年 月 日