自考04400建设工程合同管理试卷(答案全面)

. 《建设工程合同管理》试卷及答案一、单项选择题（共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.监理公司取得法人资格的时间为（）日。

A.注册资金到位B.公司成立C.工商行政管理机关核准登记D.建设行政主管部门颁发资质证书2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。

A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的（）担保。

A.留置B.保证C.定金D.质押4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。

拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。

A.全部消灭B.还有100万元C.还有150万元D.还有180万元5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。

A.招标公告B.资格预审合格通知书C.投标书D.中标通知书6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。

依据《合同法》，应按（）的市场价格履行。

A.订立合同时订立地B.履行合同时订立地C.订立合同时履行地D.履行合同时履行地7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照（）执行。

A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以（）撤销。

A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门9.下列有关无效合同的说法中，错误的是（）。

A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的通知应在（）到达受要约人，才能取消该项要约。

A.要约到达受要约入之前B.受要约人发出承诺通知之前C.承诺通知到达要约人之前D.受要约人发出承诺通知之后11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为（）目。

浙江省2011年10月高等教育自学考试建设工程合同管理试题课程代码：04400一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.当事人订立合同，应当具有相应的___________和民事行为能力。

( )A.民事权利能力B.行政权利能力C.刑事权利能力D.法律权利能力2.某项目的施工单项合同估算价为500万元人民币，需要采用专有技术，该项目___________方式发包。

( )A.应该采用公开招标B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.可以采用直接委托3.招标过程中，标书中___________等不影响继续评标。

( )A.完工期限超过了招标文件规定的期限B.个别项目提供了不完整的数据C.货物包装方式不满足招标文件的要求D.投标保函没有保证人的签字盖章4.委托监理合同，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( )A.发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止D.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同5.工程委托监理合同，执行监理业务过程中___________不违反监理人员应遵守的职业道德。

( )A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔6.自发售资格预审文件之日起到停止发售之日止不得少于( )A.10日B.10个工作日C.5日D.5个工作日7.在建设工程设计合同的履行中，属于承包人责任的是( )A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续D.负责设计人与承包人的工作协调8.施工合同示范文本规定，对于施工中发生的不可抗力，承包人应承担的损失是( )A.承包人机械设备损坏及停工损失B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.工程损害导致第三方人员伤亡9.施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，___________后推迟开工日期。

2004年度建设工程合同管理考试试卷（二）(1) 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢a.以不属于自己的原因拒绝索赔要求b.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔c.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告d.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告50.依据fidic《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。

a.延误移交施工现场b.设计图错误返工c.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作d.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失二、多项选择题（共30题，每题2分。

每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。

错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得分）51.在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（）。

a 土地使用权b.社会团体的教育设施c.土地所有权d.抵押人所有的交通工具e.依法被监管的财产52.“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。

a.外力引起的电气装备b.地震导致施工建筑物c.台风摧毁施工现场内的临时工程d.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物e.气温变化造成精密仪表53.依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（）履行。

a.交付不动产的，在不动产所在地b.给付货币的，在给付货币一方所在地c.交付动产的，在接受动产一方所在地d.设备采购，在采购方所在地e.材料采购，在供货方所在地54.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定（）。

a 合同主体不变仍为甲乙两公司bh/+:-tDW*D @€*G :CMbh/+:-tDW*D @€*G :CMb.甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方c.丙公司可以对乙公司行使抗辩权d.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任e.丙公司直接对乙公司承担合同义务55.根据《合同法》的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。

建设工程合同管理自考试卷一、单项选择题（每题20分，共100分）1. 下列合同中，属于建设工程合同的是（）。

A. 设备采购合同B. 设计委托合同C. 施工安装合同D. 材料供应合同2. 在建设工程合同中，属于承包人义务的是（）。

A. 办理施工许可证B. 完成设计文件C. 施工安全防护D. 采购建筑材料3. 下列关于建设工程合同履行期限的说法中，正确的是（）。

A. 履行期限可以自由约定，但最长不得超过20年B. 履行期限由当事人协商确定，但最长不得超过10年C. 履行期限由法律明确规定，最长不得超过5年D. 履行期限由当事人协商确定，无最长限制4. 下列关于建设工程合同价款的说法中，正确的是（）。

A. 价款可以自由约定，但最高不得超过工程实际成本的1.5倍B. 价款由当事人协商确定，但最高不得超过工程实际成本的2倍C. 价款由法律明确规定，最高不得超过工程实际成本的1.5倍D. 价款由当事人协商确定，无最高限制5. 在建设工程合同中，发包人应按约定时间支付工程进度款，若发包人延迟支付，应承担（）。

A. 违约责任B. 侵权责任C. 缔约过失责任D. 无效合同责任二、简答题（每题20分，共100分）1. 请简述建设工程合同的特征。

2. 请简述建设工程合同的履行期限和价款约定。

3. 请简述建设工程合同中的违约责任。

4. 请简述建设工程合同管理的目标和任务。

5. 请简述建设工程合同履行过程中的变更管理。

三、案例分析题（每题30分，共100分）1. 甲乙双方签订了一份建设工程合同，合同约定甲方向乙方支付工程进度款，乙方按进度完成工程。

合同履行过程中，甲方延迟支付工程进度款，乙方因此停工。

请分析甲乙双方的违约责任。

2. 甲乙双方签订了一份建设工程合同，合同约定工程竣工后，甲方支付乙方工程款。

工程竣工后，甲方拒绝支付工程款，理由是工程质量不符合约定。

请分析甲方拒绝支付工程款是否合理，并说明理由。

3. 甲乙双方签订了一份建设工程合同，合同约定甲方提供设计文件，乙方负责施工。

浙江省2023年1月自考建设工程协议管理试题课程代码: 04400一、单项选择题(本大题共20小题, 每小题2分, 共40分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目规定的, 请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.债务人将其权利移交给债权人占有, 用以担保债务履行的方式是( )A.保证B.抵押C.质押D.留置2.《协议法》的规定, 出现___________订立的协议时, 当事人可以向仲裁机构请求撤消协议。

( )A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段3.协议约定采用定金作为协议担保方式。

当事人双方已在协议上签字盖章但发包人尚未支付定金时, 该协议处在___________状态。

( )A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但协议不成立D.生效但不成立4.协议生效后, 当事人发现部分工程的费用承担约定不明确, 一方面应当___________拟定费用承担的责任。

( )A.按交易习惯B.依据协议的相关条款C.签订补充协议D.由履行义务一方承担5.按照施工协议示范文本的规定, 由于___________因素导致的工期延误, 经工程师确认后工期不能顺延。

( )A.发包人未按约定提供施工场地B.发生不可抗力C.设计变更D.承包人的重要施工机械出现故障6.建设工程施工协议示范文本由___________、通用条款和专用条款三部分组成。

( )A.协议书B.招标文献C.投标书D.质量保修书7.材料采购协议履行中, 供货方提前将订购的材料发运到工程所在地, 且交付数量远多于协议约定, 采购方应当( )A.提取所有材料, 按实际交付数量付款B.按协议订购的数量提货, 也按协议订购数量付款C.拒绝提前提货, 拒付货款D.提取所有材料, 按订购数量付款8.FIDIC施工分包协议条件中, 业主对分包协议的管理重要表现为( )A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质9.FIDIC施工协议条件规定, 指定分包商的特点表现为( )A.由业主指定, 并与其签定协议B.工作内容不属于协议约定由承包商应完毕工作范围C.对其违约行为承包商承担连带责任D.工程师负责对其施工进行协调管理10.___________合用于工期比较短, 并且对最终产品的规定又非常精确的工程项目。

浙江省2018年10月自学考试建设工程合同管理试题课程代码：04400一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.____模式运作的项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起较多的索赔。

( )A.设计—招标—建造B.设计—建造C.项目管理D.设计—采购—建设2.下列____属于合同法律关系的客体。

( )A.承包商B.监理工程师C.标的D.合同条款3.合同法律关系的要素不包括( )A.合同法律关系主体B.合同法律关系行为C.合同法律关系客体D.合同法律关系内容4.按照《合同法》规定，承担违约责任的条件采用____，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。

( )A.诺成责任原则B.实践责任原则C.严格责任原则D.强制责任原则5.设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明( ) A．要约生效 B.承诺生效C.合同成立D.合同生效6.根据招投标法的规定，投标人少于____家的，招标人应当依照招投标法重新招标。

( )A.2B.3C.4D.57.某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目( ) A．必须公开招标 B.可直接委托发包1C.必须邀请招标D.必须聘请招标代理机构委托发包8.委托监理合同的标的是____。

即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。

( )A.物B.监督C.过程D.服务9.监理合同履行中，监理人要调换____须事先经委托人同意。

( )A.监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.总监代表10.某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务30％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。

浙江省2012年10月高等教育自学考试建设工程合同管理试题课程代码：04400请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分注意事项：1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。

错选、多选或未选均无分。

1.《建设工程施工合同示范文本》、水利水电工程施工合同条件以及《道路工程施工合同示范文本》是我国当前使用的标准施工合同条件，这几个示范文本都是以____红皮书作为参考蓝本。

A.FIDICB.AIAC.ICED.JCT2.____模式具有较早的成本明确程度。

此模式中工程量清单是影响成本的直接因素，如果工程量清单存在大量估计内容，则成本的不确定性就大，如果工程量已经固定，则成本的不确定性就小。

A.传统项目采购B.设计—建造C.建设管理D.设计—采购—建设3.____是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合合同的生效要件，因此其效力能否发生还不能确定，一般须经权利人确认才能生效的合同。

A.可撤销合同B.无效合同C.效力待定合同D.表见合同4.合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定____享有的中止履行义务的权利。

A.先履行义务方B.后履行义务方C.合同当事人双方D.合同担保人5.解除合同原则上只要符合合同解除条件，一方当事人只需向____发出解除合同的通知，通知____时即发生解除合同的效力。

如果法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记手续的，还必须按照规定执行。

A.法院到达法院B.对方当事人到达对方C.法院发出D.对方当事人发出6.《担保法》中规定，定金的数额不得超过主合同标的的A.10%B.20%C.30%D.50%7.无论是公开招标还是邀请招标，被邀请参加投标的法人或者其他组织都不能少于____，且发出邀请投标的前提都是一样的，即被邀请人的履约能力及资信都是得到招标人认可的。

自考建筑工程合同管理试卷一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 建筑工程合同中，下列哪项不属于承包商的主要义务？A. 施工质量达标 . 工程进度控制 C. 材料供应 D. 设计变更决策2. 以下关于合同争议解决方式的陈述，哪项是正确的？A. 只能通过诉讼解决 . 可以通过调解解决 C. 必须提交仲裁解决 D. 以上说法都不正确3. 工程量清单计价法的核心是什么？A. 固定总价 . 变动单价 C. 实际成本 D. 预算定额4. 在建筑工程合同中，索赔的基本原则包括：A. 公平公正 . 及时性 C. 合法性 D. 所有选项5. 合同中的违约责任通常不包括以下哪一项？A. 违约金 . 损害赔偿 C. 合同解除 D. 利息赔偿二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建筑工程合同的特点包括哪些？A. 标的物特定性 . 履行期限明确性 C. 风险分担 D. 价格固定性7. 以下哪些情况可能导致合同无效？A. 违反法律法规 . 欺诈或胁迫 C. 显失公平 D. 所有选项8. 建筑工程合同中的风险分担原则通常包括哪些？A. 风险由最能控制方承担 . 共同风险由双方共担 C. 特殊风险由请求方承担 D. 所有选项9. 合同变更通常需要哪些程序？A. 变更申请 . 变更评审 C. 变更批准 D. 变更实施10. 在合同结算过程中，可能涉及的内容有：A. 工程量的核对 . 材料费用的核算 C. 间接费用的分配 D. 所有选项三、判断题（每题1分，共10分）11. 建筑工程合同的订立必须采用书面形式。

（）12. 合同一旦签订，任何一方都不能单方面解除合同。

（）13. 在建筑工程合同中，承包商对工程质量负有最终责任。

（）14. 如果双方对合同条款有不同的理解，应当按照有利于承包商的解释执行。

（）15. 合同争议的解决可以不经过法律程序，直接通过双方协商解决。

（）四、简答题（每题10分，共20分）16. 请简述建筑工程合同管理中的风险识别与评估的重要性及其基本步骤。

建筑工程合同管理自考真题解析一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 下列关于建筑工程合同的定义，错误的是：（）A. 是建筑施工企业与建设单位之间明确双方权利和义务关系的协议B. 是建筑施工企业与材料供应商之间明确双方权利和义务关系的协议C. 是建筑施工企业与分包商之间明确双方权利和义务关系的协议D. 是建设单位与材料供应商之间明确双方权利和义务关系的协议答案：B解析：建筑工程合同是指建筑施工企业与建设单位之间明确双方权利和义务关系的协议，包括工程范围、工程质量、工程造价、工程期限等方面的内容。

选项B中的材料供应商并非建筑工程合同的双方之一，因此选项B错误。

2. 下列关于建筑工程合同分类的说法，正确的是：（）A. 按照工程性质分为房屋建筑合同、基础设施建设合同、装饰装修合同B. 按照合同期限分为短期合同、长期合同C. 按照工程规模分为小型工程合同、中型工程合同、大型工程合同D. 按照工程部位分为地上工程合同、地下工程合同答案：A解析：建筑工程合同按照工程性质可以分为房屋建筑合同、基础设施建设合同、装饰装修合同等，选项A正确。

选项B、C、D的分类方式均不准确。

3. 在建筑工程合同中，下列关于违约责任的说法，正确的是：（）A. 违约方只需承担继续履行、采取补救措施的责任B. 违约方需承担继续履行、采取补救措施、支付违约金的责任C. 违约方需承担继续履行、采取补救措施、支付赔偿金的责任D. 违约方只需承担支付违约金的责任答案：B解析：根据《中华人民共和国合同法》的规定，违约方在违约情况下，需承担继续履行、采取补救措施、支付违约金的责任。

选项B正确。

4. 下列关于建筑工程合同履行管理的说法，正确的是：（）A. 建筑工程合同的履行管理主要是合同履行过程中的监督和检查B. 建筑工程合同的履行管理主要是合同履行过程中的沟通和协调C. 建筑工程合同的履行管理主要是合同履行过程中的变更和解除D. 建筑工程合同的履行管理主要是合同履行过程中的结算和支付答案：B解析：建筑工程合同的履行管理主要包括对合同履行过程中的沟通和协调，确保合同各方按照约定履行各自的义务。

工程建设合同管理自考试题一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 工程建设合同管理的目的是（）。

A. 确保工程质量B. 控制工程成本C. 保证工程进度D. 维护合同双方的权益2. 工程建设合同管理的基本方法不包括（）。

A. 合同的签订B. 合同的履行C. 合同的变更D. 合同的解除3. 下列不属于合同法律关系的是（）。

A. 合同主体B. 合同内容C. 合同客体D. 合同标的4. 合同担保的方式不包括（）。

A. 保证B. 抵押C. 定金D. 承诺5. 工程保险的种类不包括（）。

A. 建筑工程一切险B. 工程质量保险C. 工程材料设备保险D. 工程第三方责任保险6. 施工招标程序中，投标截止日期不得早于（）。

A. 发布招标公告之日起15日B. 发布招标公告之日起20日C. 发布招标公告之日起25日D. 发布招标公告之日起30日7. 施工合同标准文本中，不属于承包人义务的是（）。

A. 完成施工任务B. 负责工程质量C. 负责工程安全D. 负责工程保修8. 建设工程设计施工总承包合同的特点不包括（）。

A. 设计与施工的融合B. 一体化管理C. 缩短工程周期D. 降低工程成本9. 材料设备采购合同的分类不包括（）。

A. 进口设备采购合同B. 国产设备采购合同C. 材料采购合同D. 工程租赁合同10. 国际工程合同管理的特点不包括（）。

A. 法律法规的差异B. 文化背景的差异C. 语言沟通的障碍D. 工程技术的差异二、简答题（每题10分，共40分）1. 请简述工程建设合同管理的任务。

2. 请简述合同法律制度的主要内容。

3. 请简述建设工程招标管理的基本程序。

4. 请简述建设工程委托监理合同的主要内容。

5. 请简述建设工程勘察设计合同管理的主要任务。

三、案例分析题（每题20分，共40分）1. 甲乙双方签订了一份建设工程施工合同，合同约定甲方向乙方支付工程款。

在合同履行过程中，乙方未经甲方同意，将部分工程转包给第三方。

浙江省2018年10月建设工程合同管理试题课程代码：04400一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.债务人或第三人将动产或财产权利移交债权人占有，将该动产或财产权利作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。

这种担保形式属于( )A.保证B.抵押C.质押D.留置2.在工程建设中，工程招标属于( )A.要约邀请B.要约C.承诺D.合同成立3.下列情况属于表见代理的是( )A.无合法授权的代理行为B.代理人超越代理权限而为的代理行为C.代理权终止后的代理行为D.被代理人知道他人以自己的名义订立合同而不作否认表示4.递交有效投标文件的投标人_________的，招标人必须重新组织招标。

( )A.少于5个B.多于5个C.少于3个D.多于3个5.如果是2个或2个以上的法人或其他组织组成的施工联合体，以一个投标人的身份共同投标，必须有_________协议，且以_________的一个资质作为联合体的资质参加投标。

1( )A.合作较低B.合作较高C.联合较低D.联合较高6.征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。

如在紧急情况下未能事先报告时，则应在_________小时内向委托人作出书面报告。

( )A.24B.48C.60D.727.承包人应当按照合同工期完成工程施工。

如果由于_________造成工期延误，承包人应承担违约责任。

( )A.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行B.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时C.承包人擅自变更设计D.发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件8.采购标的数额较大、市场竞争比较激烈的建筑材料或设备供应，并易于使采购方获得较为有利的合同价格，这种选择供货商的方式是( )A.招标选择供货商B.询价—报价—签订合同C.直接订购D.中介代理9.中期贷款是指贷款期限在_________的贷款。

建设工程合同管理
单选题：
1、从建设单位考虑，搞好合同管理，必须从 (A)开始
A.招标文件的编制
B.投标文件的编制
C.工程开工
D.工程验收
2、固定单价合同属于(C )
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.成本加酬金合同
3、可调单价合同属于(B)
A.固定总价合同
B.可调价合同
C.固定价合同
D.固定价合同
4、总价合同对业主的风险表现为（A）
A.承担工程变更引起的价格变动
B.承担管理、技术、价格变动等大部分风险
C.主要承担工程量清单缺项、描述不清
D.承担报价不准的风险
多选题:
5、工程项目合同管理应用的范围包括:（ABCD）
A.投资决策阶段
B.项目设计阶段
C.项目施工阶段
D.后期运营阶段
6、确定招标范围时的注意点包括(ABCD)
A.确定招标范围时必须考虑各承包范围内的工作协调，避免各承包范围承包商之间的相互干扰
B.各招标范围要求描述清楚
C.不同招标承包范围界面划分清楚
D.做好上下工序或相邻承发包商之间工作界面的质量、成本、工期和安全责任划分
7、风险分担的基本原则(ABCD )
A.风险分配给容易控制的一方
B.谁承担风险责任更经济、方便、更合理就由谁来承担
C.对于难以预计的风险应该由业主承担
D.符合工程惯例的要求
判断题:
8、主要合同条款约定应清楚对
9、本项目的工程设计费已包括项目施工过程中的设计服务费和项目变更等任何原因发生的施工图修改产生的费用，发包人不再另行支付对
10.合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一对。

建设工程合同管理试卷自考试卷范本分为几个部分，包括单项选择题、多项选择题、判断题、案例分析题和简答题。

以下是各部分的详细内容：一、单项选择题（每题1分，共20分）这部分主要考察考生对建设工程合同管理基础知识的掌握情况。

例如：1. 建设工程合同的法律特征包括哪些？A. 有偿性 . 强制性 C. 无偿性 D. 非强制性正确答案：A。

二、多项选择题（每题2分，共20分）这部分考查考生对知识点的综合理解能力。

例如：1. 在建设工程合同中，下列哪些情形可能导致合同无效？A. 违反法律强制性规定 . 恶意串通损害国家利益C. 欺诈、胁迫手段D. 双方当事人意思表示不真实正确答案：ACD。

三、判断题（每题1分，共10分）这部分旨在检验考生对事实和概念的区分能力。

例如：1. 建设工程合同的变更必须经双方当事人协商一致。

（）正确答案：√。

四、案例分析题（每题10分，共30分）这部分要求考生结合具体案例，分析问题并提出解决方案。

例如：某建筑公司与甲方签订了一份建设工程合同，但在施工过程中发现设计图纸存在严重错误，导致无法按原定计划施工。

请问该建筑公司应该如何处理这种情况？参考答案：建筑公司应及时与甲方沟通，提出设计图纸存在的问题，并请求暂停施工。

同时，应邀请专业人士对图纸进行审核，并与甲方协商解决方案，如修改设计或解除合同等。

五、简答题（每题5分，共20分）这部分考察考生对知识点的理解深度和表达能力。

例如：1. 简述建设工程合同管理中的风险管理措施。

参考答案：建设工程合同管理中的风险管理措施包括风险识别、风险评估、风险应对策略制定和风险监控等。

通过这些措施，可以有效预防和控制项目中可能出现的风险，保障工程顺利进行。

绝密 考试结束前浙江省2014年10月高等教育自学考试建设工程合同管理试题课程代码:04400请考生按规定用笔将所有试题的答案涂㊁写在答题纸上㊂注意事项:1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称㊁姓名㊁准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上㊂2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑㊂如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号㊂不能答在试题卷上㊂一㊁单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将 答题纸 的相应代码涂黑㊂错涂㊁多涂或未涂均无分㊂1.对于非常复杂的工程项目,最适合的模式是㊂在此模式中,承包商处于独立地位,与设计或施工均没有利益关系,因此承包商更擅长于组织协调㊂A.设计 建造B.建设管理C.项目总控D.E P C2.当事人订立合同,应当具有相应的和民事行为能力㊂A.民事权利能力B.行政权利能力C.刑事权利能力D.法律权利能力3.当事人对合同的形式㊁程序没有特殊要求,则时,合同成立㊂A.要约生效B.承诺生效C.双方当事人签字或者盖章D.附生效期限的合同期限届至4.下列情况属于表见代理的是A.无合法授权的代理行为B.代理人超越代理权限而为的代理行为C.代理权终止后的代理行为D.被代理人知道他人以自己的名义订立合同而不作否认表示5.公开招标在开标时,应当由A.招标监督机构主持,所有投标人均应参加B.招标监督机构主持,投标人自愿参加C.招标人主持,所有投标人均应参加D.招标人主持,投标人自愿参加6.在公开招标的评标程序中,初步评审重点在A.投标书的符合性审查B.C.用 经评审的最低投标价法 对投标书进行科学量化比较D.对投标书进行技术评审和商务评审7.由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作属于工程监理的A.正常工作B.附加工作C.额外工作D.日常工作8.合同约定采用定金作为合同担保方式㊂当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于状态㊂A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立9.施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因发包人设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照处理㊂A.费用由承包人承担,工期不予顺延B.费用由承包人承担,工期相应顺延C.费用由发包人补偿,工期相应顺延D.费用由发包人补偿,工期不予顺延10.材料采购合同履行中,供货方提前将订购的材料发运到工程所在地,且交付数量远多于合同约定,采购方应该A.提取全部材料,按实际交付数量付款B.按合同数量提货,也按合同订购数量付款C.拒绝提前提货,拒付货款D.提取全部材料,按订购数量付款11.F I D I C施工合同条件规定,指定分包商的特点表现为A.由业主指定,并与其签定合同B.工作内容不属于合同约定应由承包商完成工作范围C.对其违约行为承包商承担连带责任D.工程师负责对其施工进行协调管理12.F I D I C施工合同条件规定,在后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险事件,业主按承包商受到的实际影响给予补偿㊂A.基准日期B.投标截止日期C.合同生效日期D.开工日期13.在整个项目的谈判过程中,要始终注意抓住主要的实质性问题如工作范围㊁合同价格㊁工期㊁支付条件㊁验收及违约责任等来谈,不要为一些鸡毛蒜皮的小事争论不休,而把大的问题放在一边㊂这种谈判的策略和技巧被称为A.高起点战略B.拖延与休会C.避实就虚D.善于抓住实质性问题应计入利润损失补偿㊂A.延误移交施工现场B.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作C.设计图错误返工D.业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失15.仲裁委员会在收到申请书之日起内,认为符合受理条件的,应当受理并通知当事人㊂A.2个月B.28日C.15日D.5日二㊁多项选择题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将 答题纸 的相应代码涂黑㊂错涂㊁多涂㊁少涂或未涂均无分㊂16.‘合同法“规定的合同有效条件包括A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力B.当事人意思表示真实C.合同当事人签字或盖章D.合同应当采用书面形式E.不违反法律或社会公共利益17.招标准备包括等方面㊂A.招标代理B.招标组织准备C.招标条件准备D.招标文件准备E.资格预审18.建设工程施工合同的特点包括A.合同标的物的特殊性B.合同内容的特定性C.合同内容的复杂性D.合同履行期限的限制性E.合同监督的严格性19.影响 合同价格 与 接受的合同款额 不一致的因素可能包括A.合同履行中承包商实际完成的工程量可能多于或少于清单中的估计量B.双方签订的是可调价合同C.发生了有业主承担责任的事件D.履行合同过程中发生了争议E.合同中列入了暂列金条款20.中标后,发包人和承包人还必须通过合同谈判,最终订立一份对双方均有法律约束力的合同文件㊂发包人愿意进一步通过合同谈判签订合同的原因是A.完善合同条款降低合同价格C.评标时发现其他投标人的投标文件中某些建议非常可行,而中标人并未提出,发包人非常希望中标人能够采纳这些建议D.讨论某些局部变更,包括设计变更㊁技术条件或合同条件变更对合同价格的影响E.争取改善合同条件,谋求公正和合理的权益,使承包人的权利与义务达到平衡非选择题部分注意事项:用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上㊂三㊁名词解释(本大题共4小题,每小题3分,共12分)21.合同管理质量责任制度22.情事变更原则23.不可抗力24.合同工期四㊁简答题(本大题共5小题,每小题6分,共30分)25.工程合同管理的特点有哪些?26.施工合同可以解除的情形有哪些?27.虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位,但二者并不完全一致,主要差异体现在哪些方面?28.简述合同分析的作用㊂29.作为索赔证据,应满足哪些基本要求?五㊁案例分析题(本大题共13分)30.ʌ背景材料ɔ某工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务,建设单位分别与A公司签订了土建施工合同;与B公司签订了设备安装合同;与C公司签订了电梯安装合同㊂三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款,即 建设单位应协调现场其他施工单位,为三家公司创造可利用条件 ㊂合同执行过程中,发生如下事件:事件1:A公司在签订合同后因自身资金周转困难,随后和承包商D公司签定了分包合同,在分包合同中约定承包商D按照建设单位(业主)与承包商A约定的合同金额的10%向承包商A支付管理费,一切责任由承包商D承担㊂事件:由于公司在现场施工时间拖延天,造成公司的开工时间相应推迟了天,公司向A公司提出了索赔㊂问题:(1)事件1中A公司的做法是否符合国家有关法律规定?其行为属于什么行为?(3分)(2)事件2中B公司向A公司提出索赔是否正确?如不正确,说明正确的做法㊂(4分)(3)产生工程合同纠纷的原因十分复杂,但常见的争议有哪几方面?(6分)。

浙江省2018年1月自考建设工程合同管理试题课程代码：04400一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.对于非常复杂的工程项目，_____________模式是最适合的。

在此模式中，_____________承包商处于独立地位，与设计或施工均没有利益关系，因此_____________承包商更擅长于组织协调。

( )A.设计—建造设计—建造设计—建造B.建设管理建设管理建设管理C.项目总控项目总控项目总控D.设计—采购—建设（EPC）EPC EPC2.合同管理_____________制度是承包商的一项基本管理制度，它具体规定企业内部具有合同管理任务的部门和合同管理人员的工作范围、履行合同中应负的责任以及拥有的职权。

( ) A.统计考核 B.目标C.质量责任D.检查和奖励3.在合同法的基本原则中，只有在双方当事人经过协商，意思表示完全一致，合同才能成立，该原则被称为( )A.平等原则B.合同严守原则C.合同自由原则D.鼓励交易原则4._____________是指在合同订立后，如果发生了订立合同时当事人不能预见并且不能克服的情况，改变了订立合同时的基础，使合同的履行失去意义或者履行合同将使当事人之间的利益发生重大失衡，应当允许当事人变更合同或者解除合同。

( )A.协作履行原则B.效益履行原则C.情事变更原则D.诚实信用原则5.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。

该条款依据1的是《合同法》中关于_____________的规定。

( )A.撤销权B.不安抗辩权C.后履行抗辩权D.同时履行抗辩权6.某一合同约定的定金为10000元，由于接受定金方的违约而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为_____________元。