下载文档原格式
合同范本逾期付款
逾期付款合同条款范本
1. 定义：
- “逾期付款”指买方未在合同约定的付款期限内全额支付货款的
行为。
2. 逾期付款通知：
- 卖方应在买方逾期付款后的五个工作日内发出书面通知。
3. 逾期利息：
- 买方应自逾期之日起至实际支付之日止，按日支付逾期付款金额
的0.05%作为逾期利息。
4. 违约金：
- 买方逾期付款超过30天的，应支付未付款项的10%作为违约金。
5. 逾期付款责任：
- 买方应承担因逾期付款而产生的所有责任，包括但不限于逾期利息、违约金、诉讼费、律师费等。
6. 卖方权利：
- 若买方逾期付款超过60天，卖方有权解除合同，并要求买方赔
偿因解除合同而造成的损失。
7. 争议解决：
- 双方因逾期付款产生的争议，应首先通过协商解决。
协商不成的，可提交至卖方所在地人民法院诉讼解决。
8. 条款效力：
- 本条款与合同其他条款具有同等法律效力，合同其他条款与本条款不一致的，以本条款为准。
9. 适用法律：
- 本合同条款适用中华人民共和国法律。
10. 其他：
- 本条款为合同不可分割的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力。
注意：本范本仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并建议由专业法律人士审核。
合同付款延误逾期付款违约金的计算方法以下是 8 条关于合同付款延误逾期付款违约金计算方法的内容：1. 嘿呀，你知道吗，逾期付款违约金可以这样算呀！比如说，小明和小红签了合同，小明该付的钱晚了好久都没给，那违约金就可以按照合同里规定的比例，比如每天按未付款的千分之五来算呢。
这就像跑步落后了，得奋起直追一样，不然可亏大了！2. 哇哦！逾期付款违约金的计算要搞清楚哦！拿小李和小王的合同来说，要是小李没按时给钱，那违约金说不定就是直接按拖欠金额的一定比例算的。
这就像盖房子，一块砖没摆好都可能影响整体呀，可不能小看！3. 嘿，合同付款延误的违约金有讲究呢！像小张和小赵签了合同，小张晚付钱了，那违约金计算可能就会根据拖延的天数乘上一个固定数额。
这不就跟我们每天吃饭一样，一顿不吃饿得慌呀，该付的钱就得按时付！4. 哎呀呀，还记得那次老刘和老陈的合同不？老刘逾期付款，违约金咋算呀？很可能就是按照约定的一个百分数，乘以逾期的天数来算呀！这就如同火车晚点，越晚越麻烦呢！5. 哟呵！你想想，如果是老孙和老马的合同，老孙没及时给钱，那违约金会不会是直接按未付款项的十分之一算呀？这多明显呀，就好像走路走偏了，得赶紧纠正呢！6. 嘿！合同付款延误的违约金算起来不难呀！就像大刘和老张的合同，大刘晚付款了，那违约金也许就是逾期的时间越长，数值越高呢。
这怎么感觉像爬山，越到后面越累人呀！7. 哇塞！考虑一下那种情况，小周和小李的合同，小周延误付款了，那违约金计算很可能会有个起步价，然后再根据逾期天数增加。
这就好像打游戏，掉血越来越多呀，可得小心！8. 哎呀！合同付款延误逾期付款违约金就是要明确好计算方法呀！不管和谁签合同，都得清楚这个呀。
不然到时候钱没算对，那可就糟糕啦！结论就是，弄清楚逾期付款违约金计算方法至关重要，可不能稀里糊涂的哟！。
甲方延迟付款违约责任合同3篇篇1合同编号：[编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方在合同中未按照约定时间支付款项，给乙方带来一定的经济损失，为明确双方权益和责任，经友好协商，特订立本违约合同。
第一条合同背景及目的甲乙双方本着公平、公正、诚实、守信的原则，为保障双方合法权益，明确延迟付款的违约责任，达成如下协议。
第二条违约事项及责任认定1. 甲方在合同中未按约定时间支付款项的，视为违约。
违约行为包括但不限于：未按时支付预付款、进度款、结算款等。
2. 甲方违约时，应向乙方承担违约责任，并支付违约金。
违约金的计算方式为：每延迟一天支付合同总金额的百分之XX作为违约金。
若延迟付款超过XX天，乙方有权解除本合同并要求甲方支付合同总金额的百分之XX作为违约金。
3. 若因甲方违约导致乙方产生其他经济损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
具体损失包括但不限于：利息损失、律师费、诉讼费等。
第三条甲方应承担的违约责任1. 甲方应支付的违约金需自违约之日起XX个工作日内支付给乙方。
2. 若甲方未能按时支付违约金，乙方有权要求甲方继续履行付款义务，并额外收取违约金。
3. 甲方应确保其资金状况良好，避免延迟付款情况发生。
如因甲方原因导致资金状况不佳，无法按时支付款项的，应提前通知乙方，并提供相应的解决方案。
第四条乙方权利与义务1. 乙方有权要求甲方按照合同约定时间支付款项，若甲方未按时支付款项的，乙方有权要求甲方承担违约责任并支付违约金。
2. 乙方在甲方履行合同义务的前提下，应履行相应的合作义务，确保合同顺利履行。
3. 乙方有权监督甲方的合同履行情况，如发现甲方存在违约行为的，应及时向甲方提出并要求其纠正。
第五条争议解决方式及法律适用1. 若因本合同引起的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
延迟付款违约金合同5篇篇1甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲乙双方同意进行某项交易，乙方因故需延迟支付部分款项，为明确双方权益，防范风险，经友好协商，特订立本延迟付款违约金合同。
一、合同背景双方同意以诚信、公平的原则签订合同，甲方同意乙方延迟支付款项，乙方愿意承担因延迟付款而产生的违约金。
二、合同金额及付款方式1. 延迟付款金额为：______人民币（大写：______）。
2. 付款期限：乙方自合同签订之日起______天内付清延迟付款金额。
3. 付款方式：按照双方约定的支付方式，将款项支付至甲方指定账户。
三、违约金条款1. 若乙方未能在约定的付款期限内支付延迟付款金额，自逾期之日起，乙方应按日向甲方支付违约金，违约金金额为延迟付款金额的千分之______。
2. 逾期超过______天时，甲方有权要求乙方立即支付全部未付款项及累计违约金，并有权解除与乙方的合同。
3. 若因乙方原因导致法院或仲裁机构最终判定乙方需支付违约金的，乙方除支付合同中约定的违约金外，还需承担甲方因追索债权所产生的所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、差旅费等。
四、保密条款双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。
五、争议解决1. 如因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权将争议提交至______人民法院诉讼解决。
六、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________日期：____________________篇2甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________鉴于甲乙双方同意进行某项交易，经友好协商，就延迟付款违约金事宜达成如下协议：一、合同背景鉴于乙方在购买甲方商品时存在延迟付款的情况，为规范双方权利义务，维护商业交易的公平、公正，特订立本合同。
一、违约责任概述1. 若甲方（买方）未按合同约定的付款期限和金额支付货款，则构成违约。
2. 若乙方（卖方）未按合同约定的期限和质量标准交货，则构成违约。
3. 双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。
任何一方违约，均应承担违约责任。
二、违约责任的具体规定1. 甲方违约责任：（1）逾期付款违约金：若甲方逾期付款，应向乙方支付逾期付款总额的×%作为违约金。
逾期付款违约金从逾期付款之日起至实际付款之日止，按日计算。
（2）逾期付款赔偿：若甲方逾期付款给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失和合理的调查处理费用。
（3）合同解除权：若甲方连续两次逾期付款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
2. 乙方违约责任：（1）逾期交货违约金：若乙方逾期交货，应向甲方支付逾期交货总额的×%作为违约金。
逾期交货违约金从逾期交货之日起至实际交货之日止，按日计算。
（2）逾期交货赔偿：若乙方逾期交货给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失和合理的调查处理费用。
（3）合同解除权：若乙方连续两次逾期交货，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
三、违约金的支付与执行1. 违约金应自违约事实发生之日起×日内支付。
逾期支付违约金的，应按逾期付款违约金的标准加倍支付。
2. 双方应按照本条款约定的违约金支付方式，在约定的时间内履行支付义务。
若一方未按约定支付违约金，另一方有权向人民法院提起诉讼，追究其违约责任。
3. 本条款约定的违约金不足以弥补实际损失的，双方可协商调整。
若协商不成，可向人民法院提起诉讼，要求增加违约金。
四、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
通过以上条款，明确了销售合同中付款违约责任的承担方式和赔偿标准，有助于维护双方的合法权益，保障合同的顺利履行。
甲方延迟付款违约责任合同4篇篇1甲方延迟付款违约责任合同甲方延迟付款违约责任合同甲方：_________________（下称甲方）乙方：_________________（下称乙方）鉴于甲方与乙方就某项交易事项达成协议，且涉及甲方向乙方支付货款的约定。
为明确双方在延迟付款情况下的责任与义务，特制定本合同。
双方同意遵守下列约定：一、付款时间及方式1. 付款时间：甲方应在合同履行期内，按照双方约定的付款时间向乙方支付货款。
2. 付款方式：甲方应采用______方式向乙方支付货款。
二、延迟付款义务1. 甲方延迟付款的定义：若甲方未在约定时间内向乙方支付货款，即视为甲方延迟付款。
2. 延迟付款利息：甲方发生延迟付款的，每延迟1天，应按货款总额______的______计算并支付给乙方作为违约金。
3. 延迟付款通知：乙方应及时通知甲方其延迟付款的情况，甲方未在______日内做出支付的，应承担延迟付款利息的支付。
三、违约责任1. 若甲方未在_____个工作日内支付货款的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。
2. 若甲方支付的货款金额不足或迟于约定时间支付的，应当依约支付违约金。
四、协议的变更与终止1. 双方同意，如有必要对本合同内容进行修改，应经双方书面协商一致，并签订书面协议。
2. 本合同终止，应由双方遵守至约定事项完全履行结束。
五、争议解决方式本合同所产生的争议，双方应尽量友好协商解决；协商不成的，应向______仲裁机构提起仲裁解决。
六、其他1. 本合同自______年______月______日起生效，有效期至合同约定履行完毕为止。
2. 本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________日期：______年______月______日篇2甲方延迟付款违约责任合同甲方延迟付款违约责任合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为明确双方在合同履行中的权利和义务，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、甲方在本合同项下支付的款项，应按照约定的支付时间支付给乙方，如有延迟支付的情况发生，甲方应承担相应的违约责任。
延期付款违约责任是怎样的在合同中规定是怎样的就应该按照规定做事情，否则合同签了也没有意义，那么规定款项在什么时候⽀付就不能够逾期，否则有可能会承担违约责任，那么这个责任是怎样确定的呢，店铺⼩编通过你的问题带来了以下的法律知识，希望对你有帮助。
延期付款违约责任是怎样的逾期付款违约责任有两种形式，即⽀付违约⾦与赔偿⾦。
《民法典》第五百七⼗七条【违约责任】当事⼈⼀⽅不履⾏合同义务或者履⾏合同义务不符合约定的，应当承担继续履⾏、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百七⼗⼋条【预期违约责任】当事⼈⼀⽅明确表⽰或者以⾃⼰的⾏为表明不履⾏合同义务的，对⽅可以在履⾏期限届满前请求其承担违约责任。
《民法典》第五百七⼗九条【⾦钱债务实际履⾏责任】当事⼈⼀⽅未⽀付价款、报酬、租⾦、利息，或者不履⾏其他⾦钱债务的，对⽅可以请求其⽀付。
第五百⼋⼗条【⾮⾦钱债务实际履⾏责任及违约责任】当事⼈⼀⽅不履⾏⾮⾦钱债务或者履⾏⾮⾦钱债务不符合约定的，对⽅可以请求履⾏，但是有下列情形之⼀的除外：(⼀)法律上或者事实上不能履⾏；(⼆)债务的标的不适于强制履⾏或者履⾏费⽤过⾼；(三)债权⼈在合理期限内未请求履⾏。
有前款规定的除外情形之⼀，致使不能实现合同⽬的的，⼈民法院或者仲裁机构可以根据当事⼈的请求终⽌合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。
第五百⼋⼗⼀条【替代履⾏】当事⼈⼀⽅不履⾏债务或者履⾏债务不符合约定，根据债务的性质不得强制履⾏的，对⽅可以请求其负担由第三⼈替代履⾏的费⽤。
第五百⼋⼗⼆条【瑕疵履⾏违约责任】履⾏不符合约定的，应当按照当事⼈的约定承担违约责任。
对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百⼀⼗条的规定仍不能确定的，受损害⽅根据标的的性质以及损失的⼤⼩，可以合理选择请求对⽅承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
当付款⼈逾期付款了⽀付的违约⾦可能是⼀些利息，逾期付款利息损失计算起⽌时间是付款⽇起到判决⽇⽌，如果还有其他损失也可以进⾏举证，⼀些逾期的损失以及追债是的⼀些⽀出也可以，以上就是对你提出的问题的回答，你可以咨询店铺的律师。
逾期付款条款合同范本________________________________________________________第一条定义1.1 逾期付款：指甲方未按照约定的付款期限向乙方支付款项的行为。
1.2 付款期限：指甲乙双方在合同中约定的乙方应当收到甲方付款的日期。
1.3 违约金：指甲方因逾期付款应向乙方支付的赔偿金。
第二条付款义务2.1 甲方应按照本合同约定的付款期限向乙方支付款项。
2.2 甲方应在付款期限前将款项支付至乙方指定的账户。
2.3 甲方未按照本合同约定的付款期限支付款项的，视为逾期付款。
第三条逾期付款的违约责任3.1 甲方逾期付款的，应向乙方支付违约金。
违约金的计算方式为：逾期付款金额× 0.1% × 逾期天数。
3.2 逾期付款的违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权要求甲方支付赔偿金。
3.3 甲方逾期付款超过30日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金及赔偿金。
第四条逾期付款的解决方式4.1 甲方逾期付款后，乙方有权书面通知甲方，要求甲方在3个工作日内支付款项及违约金。
4.2 甲方收到乙方书面通知后，应在3个工作日内支付款项及违约金。
4.3 若甲方在收到乙方书面通知后仍未能支付款项及违约金的，乙方有权向人民法院提起诉讼。
第五条争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
5.3 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第六条合同的生效、变更和解除6.1 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
6.2 本合同的变更、解除应经甲乙双方协商一致，并书面签署。
6.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年____月____日名词解释1. 逾期付款：指甲方未按照约定的付款期限向乙方支付款项的行为。
合同范本逾期付款
合同范本中的逾期付款条款
一、逾期付款的定义
若买方未能在合同约定的付款期限内足额支付应付款项，则视为逾期付款。
二、逾期付款的责任
1. 利息支付
买方应就逾期未付的款项向卖方支付逾期利息。
逾期利息的计算方式为：以未付金额为基数，按照每日[X]%的利率计算，直至买方全额支付为止。
例如，如果买方逾期未付金额为 10 万元，逾期 10 天，那么逾期利息为100000×[X]%×10 = [具体金额] 元。
2. 违约金
除了支付逾期利息外，买方还应向卖方支付违约金。
违约金的金额为逾期未付金额的[X]%。
例如，如果逾期未付金额为 50 万元，违约金则为500000×[X]% = [具体金额] 元。
3. 损害赔偿
若因买方逾期付款给卖方造成了其他实际损失，如生产延误、市场机会损失等，卖方有权要求买方予以赔偿。
三、通知与催告
1. 卖方在买方逾期付款后的[X]个工作日内，应向买方发出书面通知，提醒买方逾期付款的事实及可能产生的后果。
2. 若买方在收到通知后的[X]个工作日内仍未支付逾期款项，卖方有权采取进一步的法律措施。
四、争议解决
1. 双方在逾期付款问题上发生争议时，应通过友好协商解决。
协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，买方仍应按照本条款的约定支付逾期利息和违约金。
五、法律适用
本逾期付款条款适用[具体法律法规]，如有与法律法规相冲突的部分，以法律法规为准。
甲方延迟付款违约责任合同3篇篇1甲方延迟付款违约责任合同甲方：___________________（以下简称甲方）乙方：___________________（以下简称乙方）鉴于，甲方与乙方就___________________（以下简称合同项目）签订了合同，合同金额为___________________，合同约定乙方应于_____________日前结算款项，但甲方在合同约定的付款期限内未履行付款义务，严重影响了乙方的正常经营和生产秩序。
鉴于此，为保证合同方利益，特订立本合同。
第一条乙方提供服务1.1 乙方应按照合同约定的标准及品质要求，按时提供服务，并在验收合格后提交相关材料。
1.2 如遇到不可抗力等不可预测因素导致无法按时提供服务，乙方应及时通知甲方，并提供合理解释。
第二条甲方支付款项2.1 甲方应按照合同规定的金额和付款期限足额支付合同款项。
2.2 甲方延迟支付款项的时间不得超过______________天，若逾期支付，甲方需承担逾期支付费用，具体费用标准为合同总金额的1%。
第三条违约责任3.1 若甲方未按照约定时间支付款项，应向乙方支付延期利息，按日计算，具体利率为____________%。
3.2 若甲方在______________天内仍未支付款项，乙方有权终止合同，并要求甲方支付合同金额的____________%的违约金。
3.3 若乙方未按时提供服务，或服务质量不符合合同约定，应承担相应的责任并进行赔偿。
第四条法律适用及争议解决4.1 本合同适用中华人民共和国法律。
4.2 若甲方与乙方在合同履行中发生争议，应友好协商解决；若协商不成，应提交至合同约定地的人民法院诉讼解决。
第五条其他5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕结束。
5.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：___________________ 日期：______________乙方（盖章）：___________________ 日期：______________篇2甲方延迟付款违约责任合同甲方（付款方）:________乙方（收款方）:________根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，为明确双方在经济交易中的权利与义务，特签订本合同。
工程合同迟延付款违约责任在工程项目合同中，甲方（通常指业主或发包方）与乙方（承包方或施工方）之间的合作基础是相互信任与严格遵守合同约定。
为了确保工程顺利进行，合同中通常会对付款方式、时间以及迟延付款的违约责任作出明确规定。
以下是一个关于工程合同迟延付款违约责任的范本内容。
一、付款条件与期限合同中应详细列出各个付款阶段及对应的完成工作内容，包括但不限于预付款、进度款、竣工款等。
每一阶段的款项支付都应当与工程进度紧密相关，且需达到合同约定的验收标准。
二、迟延付款的界定通常情况下，迟延付款是指甲方未能在合同约定的期限内支付相应款项。
合同中应明确指出，超过约定付款期限后的几个工作日内未支付款项，即视为迟延付款。
三、违约责任一旦发生迟延付款，甲方应当承担以下违约责任：1. 违约金：甲方应按未付款项的一定比例支付违约金，比例应根据合同具体约定，通常为每日千分之几至千分之几不等。
2. 利息赔偿：除违约金外，甲方还应支付自逾期之日起至实际支付之日止的利息，利率可参照中国人民银行同期贷款利率。
3. 影响工期的责任：如迟延付款导致工程无法按计划进行，甲方应当承担由此造成的工期延误责任，并根据实际情况给予乙方相应的工期顺延。
4. 其他损失：甲方还应赔偿因迟延付款给乙方造成的其他直接经济损失，包括但不限于材料价格上涨、设备租赁费用增加等。
四、争议解决合同中应约定，如因迟延付款产生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁，或者向人民法院提起诉讼。
五、特别约定双方可以根据项目的具体情况，对迟延付款的违约责任作出特别约定，以适应实际需要。
结语：。
甲方不付款违约责任范文一、逾期付款的利息。
如果甲方到了该付款的时候，却没有付款，那从约定的付款日期开始，每逾期一天，就得按照未付款项的[X]%向乙方支付逾期利息。
这就好比借了钱不还，还得给点补偿，乙方也不能干等着甲方付款，自己的钱也有成本的呀。
比如说，甲方欠了乙方1万块，约定1号付款，结果没付，到了2号，那甲方就得给乙方100块（10000×1%）的逾期利息，这利息就像甲方不按时付款的小惩罚，让甲方知道这钱可不是能随便拖着不给的。
二、乙方的额外损失赔偿。
1. 直接损失。
甲方不付款可能会给乙方带来各种各样的直接损失。
比如说，乙方为了完成甲方的项目，可能自己先垫钱买了材料或者设备。
要是甲方不付款，乙方这些垫进去的钱就打了水漂。
这时候，甲方就得全额赔偿乙方这些直接损失。
就像乙方为了给甲方做个大蛋糕，自己先花钱买了面粉、鸡蛋啥的，结果甲方不给钱，那乙方买材料花的钱，甲方必须补上，一分都不能少。
2. 间接损失。
除了直接损失，还有间接损失呢。
间接损失就像是因为甲方不付款，引起的一系列连锁反应给乙方带来的损失。
比如说，乙方因为甲方没付款，导致自己没钱给员工发工资，结果员工生气了，有些有本事的员工就跳槽了。
那乙方重新招人、培训新员工这些花费，都得算在甲方头上。
再比如说，乙方因为甲方不付款，在行业里的信誉受到了影响，本来可以谈成的其他项目也黄了，这些潜在的损失，甲方也得负责赔偿。
反正就是因为甲方不付款引发的各种倒霉事儿，甲方都得给乙方一个说法。
三、解除合同与项目处置。
要是甲方一直拖着不付款，拖到一定程度，乙方可不能一直被甲方这么欺负呀。
乙方有权解除合同，并且对于已经完成的项目部分，乙方有权自行处理。
比如说，乙方给甲方做了个超级酷的网站，甲方就是不付款，那乙方就可以把这个网站关掉或者卖给其他有需要的人（当然得在合法合规的情况下）。
如果这个项目还没完全做完，乙方也可以停止工作，之前为这个项目投入的成本和产生的损失，都得由甲方承担。
甲方不付款违约责任范文一、付款约定。
1. 在[具体日期1]之前，支付合同总金额的[X]%，即人民币[具体金额1]元；2. 在[具体日期2]之前，支付合同总金额的[X]%，即人民币[具体金额2]元；3. 在项目验收合格后的[具体时长]个工作日内，支付剩余款项，即人民币[具体金额3]元。
二、甲方不付款的违约责任。
# （一）逾期付款的利息。
如果甲方未能按照上述付款计划按时支付款项，每逾期一天，甲方应按照未付款项的[X]%向乙方支付逾期付款利息。
这就好比是甲方借了乙方的钱，晚还一天就得给点“小补偿”，这利息就是这个“小补偿”啦。
这个利息可不是随便定的，是为了让甲方知道，乙方的钱也不是大风刮来的，得按时给才行。
# （二）乙方的额外损失赔偿。
除了逾期付款利息之外，因为甲方的不付款行为导致乙方产生的任何额外损失，甲方都得负责赔偿。
比如说，乙方因为甲方没按时给钱，自己又着急用钱，只能去借高利贷（当然这只是个夸张的例子哈），那这个借高利贷多出来的利息就得甲方承担；再比如说，乙方为了催甲方付款，派人天天去甲方公司盯着，这派人的费用、差旅费什么的，也得甲方出。
这就好比是甲方闯了祸，把乙方的东西弄坏了，那甲方就得把修东西的钱、耽误乙方使用东西的损失钱都给补上。
# （三）项目暂停或终止。
如果甲方逾期付款的时间超过了[具体时长]天，乙方有权暂停与该项目相关的所有工作。
这就像是乙方在给甲方一个警告，你再不给钱，我就只能先停一停了，毕竟我也不能一直做赔本买卖呀。
要是甲方逾期付款的时间超过了[更长的具体时长]天，乙方有权直接终止整个项目，并要求甲方按照已完成工作量结算款项，同时甲方还得承担乙方已经为这个项目投入的所有成本以及预期利润。
这就好比是甲方把乙方的耐心耗尽了，乙方只能选择不再跟甲方玩这个游戏了，但是甲方得把之前玩游戏欠的账都结清。
# （四）信誉受损。
甲方的这种不付款行为将会被记录在乙方的合作信誉档案中。
如果甲方以后还想跟乙方合作或者跟乙方的合作伙伴合作，那这个不良记录可就像个小尾巴一样跟着甲方啦。
甲方延迟付款违约责任合同《甲方延迟付款违约责任协议》甲方（以下简称为“买方”）与乙方（以下简称为“卖方”）经友好协商，就甲方购买乙方产品或服务事宜，达成以下协议：一、甲方同意在签订本协议之日起【】日内向乙方支付合同款项。
二、若甲方未按约定时间支付合同款项，则视为甲方违约，甲方应承担以下违约责任：1. 甲方应自逾期之日起，按逾期金额的【】%向乙方支付违约金。
2. 甲方逾期付款超过【】日后，乙方有权要求甲方立即支付全部未付款项。
3. 甲方逾期付款期间，乙方有权暂停履行本协议项下的义务，直至甲方支付完毕全部合同款项。
4. 如因甲方原因导致合同解除，甲方应支付乙方合同金额的【】%作为违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。
三、甲方在支付合同款项后，若因特殊情况需延迟付款，应提前【】日向乙方提出书面申请，并经乙方同意。
在此情况下，甲方无需承担违约责任。
四、本协议的违约责任条款不限于法律法规规定的其他违约责任，双方另有约定的，从其约定。
五、本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表：________________乙方代表：________________签订日期：【年】年【月】月【日】日注意事项：1. 本协议签订前，双方应仔细阅读并充分理解协议内容。
2. 本协议一旦签订，双方应严格履行各自的权利和义务。
3. 如本协议的任何条款与法律法规相抵触，该条款将按法律法规的规定执行，但不影响其他条款的效力。
4. 双方在履行过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
甲方不付款违约责任范文甲方（以下简称“你”）和乙方（以下简称“我”）在合作过程中，都应该秉持诚信、公平的原则。
为了防止出现你不付款这种不太愉快的情况，咱们得把丑话说在前头，明确一下如果发生这种事你的违约责任。
一、逾期付款的利息支付。
如果到了咱们约定好的付款时间，你却像个健忘的小迷糊一样还没把钱付给我，那从逾期的第一天开始，你就得按照未付款项的[X]%向我支付逾期利息。
这就好比你借了东西不按时还，总得给点“补偿”吧。
这个利息可不是我故意为难你，这是对你拖延付款的一种小小惩罚，也是对我因为你没按时付款而产生的各种不便的补偿。
比如说我可能因为等你的钱，错过了一些其他的赚钱机会，或者我自己还得去借钱来周转，这些都是因为你没按时付款带来的麻烦事儿。
二、赔偿我的直接损失。
你要是不付款，很可能会让我遭受直接的损失。
比如说，我为了完成咱们之间的合作项目，已经提前支付了原材料的费用，或者已经给我的员工发了为这个项目工作的工资。
如果因为你不付款，导致我这些钱都打了水漂，那你可得全额赔偿我。
这就像你把我推进了一个坑里，那你就得负责把我拉出来，还得把我因为掉进坑而弄脏的衣服也给洗干净，也就是弥补我的所有损失。
三、承担我的间接损失。
除了直接损失，你还得对间接损失负责。
什么是间接损失呢？就是那些因为你不付款而产生的连锁反应导致的损失。
比如说，因为你没按时付款，我没办法按时给我的供应商付款，结果我的供应商就不再给我提供优惠价格了，以后我做类似项目的成本就增加了。
这个增加的成本就得你来承担。
又或者因为你没付款，我的名声受到了影响，其他客户听到这个消息后，不太愿意跟我合作了，那我因此少赚的钱也得算在你头上。
你看，你的一个不付款行为，就像在平静的湖水里扔了一块大石头，激起的层层涟漪带来的破坏都得你负责。
四、支付额外的违约金。
为了让你更重视按时付款这件事，除了上述的赔偿之外，你还得额外向我支付一笔违约金。
这个违约金的金额是咱们合同总金额的[X]%。
甲方（出卖方）与乙方（买受方）在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方出售位于_______的房屋与乙方购买事宜，经双方协商一致，达成如下合同：二、逾期付款责任1. 乙方应按照本合同约定的付款方式、付款期限足额支付购房款。
如乙方未按约定时间足额支付购房款，构成逾期付款。
2. 逾期付款的违约责任如下：（1）逾期付款期间，乙方应按日向甲方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算。
（2）逾期付款超过合同约定付款期限三十天，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价款的百分之二十作为违约金。
（3）逾期付款超过合同约定付款期限六十天，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价款的百分之三十作为违约金。
（4）逾期付款超过合同约定付款期限九十天，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价款的百分之五十作为违约金。
3. 甲方在乙方逾期付款的情况下，有权采取以下措施：（1）要求乙方按照本合同约定支付逾期付款违约金。
（2）要求乙方支付合同总价款的相应违约金。
（3）依法向人民法院提起诉讼，追究乙方的违约责任。
三、其他约定1. 乙方逾期付款的，甲方有权暂缓办理房屋产权转移手续。
2. 本合同约定的逾期付款违约责任，不因乙方逾期付款的原因而免除。
3. 本合同约定的逾期付款违约责任，不因甲方未及时催告乙方而失效。
四、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________地址：____________________联系电话：____________________。
建设工程施工合同逾期支付我们需要明确逾期支付的定义。
在建设工程施工合同中，逾期支付通常指的是甲方（即业主或发包方）未能按照合同约定的时间和金额支付工程款给乙方（即承包方）。
这种情况下，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
我们来看一个具体的逾期支付范本：【建设工程施工合同逾期支付条款】第一条支付时间及方式甲方应按照合同约定，在每个支付周期结束后的5个工作日内，将相应的工程款支付给乙方。
支付方式为银行转账，具体账户信息以乙方提供的为准。
第二条逾期支付责任1. 若甲方未能在上述规定时间内完成支付，应当自逾期之日起按日支付未付款项千分之五的违约金给乙方。
2. 逾期支付超过30天的，乙方有权暂停工程施工，直至甲方清偿所有应付款项及违约金。
3. 因甲方逾期支付导致乙方产生的额外费用，包括但不限于利息损失、融资成本等，应由甲方承担。
第三条补救措施在逾期支付发生后，甲方应在5个工作日内采取补救措施，包括但不限于提前支付部分款项、提供担保等，以减少乙方的损失。
第四条争议解决双方因逾期支付发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
通过对上述范本的分析，我们可以看到，逾期支付条款应当包含以下几个关键点：1. 明确的支付时间和方式：确保双方对何时以及如何支付有清晰的认识。
2. 逾期支付的责任：包括违约金的计算方式、乙方的权利以及甲方的额外费用承担。
3. 补救措施：甲方应采取的措施以减少乙方损失。
4. 争议解决机制：为可能出现的争议提供解决途径。
在实际应用中，双方应根据自身情况和工程特点，对上述条款进行适当的调整和补充。
例如，可以根据实际情况调整违约金的比例，或者增加特定的担保措施等。
逾期付款的违约责任在合同纠纷中，逾期付款是常见的违约形式。
逾期付款除继续履行付款义务外,债务人还应当承担什么违约责任, 《合同法》实施后，由于最高法院关于逾期付款违约责任的批复与合同法规定不一致，浮现了逾期付款违约责任合用上的混乱。
一、《合同法》实施前逾期付款违约责任的规定合同法实施前逾期付款违约责任有两种形式，即支付违约金与赔偿金。
㈠逾期付款违约金规定的演变逾期付款违约金，指有义务付款一方当事人逾期付款而应承担的违约金。
逾期付款违约金这一概念首次浮现在1984年1月23日发布的《工矿产品购销合同条例》第36条第4项规定中，其合用范围限于有明文规定的违约条款中，其计算标准执行“中国人民银行有关延期付款的规定”。
因中国人民银行在不同时期对延期付款的利率规定不同，导致法院在认定逾期付款违约金的计算标准时也要不断调整。
1994年最高法院以法函(1994)10号复函黑龙江省高级法院，逾期付款违约金按每日万之三计算。
1996年最高法院以法函(1996) 7号复函黑龙江省高级法院，逾期付款违约金按每日万之五计算。
此时的“逾期付款违约金”尚未以法定概念的形式合用于普通案件。
1996年，中国人民银行以银发(1996)156号文规定自同年5月1日起逾期贷款利率调整为4‰。
地方法院欲调整标准而没有法律依据，如继续延用最高法院(1996)7号批复规定的标准又与事实相左。
在此情形下广东省高级法院于1998年请示，最高法院以法释(1999)8号《批复》规定，“对于合同当事人没有约定逾期付款违约金标准的，人民法院可以参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期利息的标准计算”。
该批复的合用范围是“合同”案件，严格界定就是经济合同案件。
这样就使“逾期付款违约金”这一概念及其相关规定从原来仅合用于工矿产品购销、农副产品购销等有限的合同扩大到所有的经济合同。
该《批复》改变了以前的逾期付款的含义。
以前的逾期付款违约金是法定违约金，不存在约定情况。
而该批复却规定没有约定的，可以参照人民银行标准。
即该批复承认约定违约金的存在，也计算。
㈡逾期付款违约金与赔偿金的关系。
赔偿金是违约一方由于给对方造成为了经济损失所赋予的赔偿。
逾期付款违约金与赔偿金的合用关系是： 1、逾期付款违约金能补偿经济损失的，就再也不支付赔偿金，逾期付款违约金与赔偿金是包含关系。
2、经济损失超过逾期付款违约金的，赔偿金用于补偿逾期付款违约金不足的部份，赔偿金与逾期付款违约金是补偿关系，可以同时并用。
二、《合同法》规定的逾期付款违约责任㈠取销了法定违约金《合同法》在违约金制度上采用了当事人“约定主义”而摒弃了此前的“法定主义”，即当合同一方当事人违约时，另一方当事人只能依约定请求违约金，如果没有约定则不得主张违约金。
《合同法》第114条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金”。
按照像反解释，即当事人可以不约定一方违约时向对方支付违约金，当一方违约时就可以不向对方支付违约金。
由此可见，当合同当事人一方违约时，另一方能否主张违约金的关键在于判断当事人是否约定违约金，如果有约定就可主张支付违约金，如果没有约定则不能请求违约金，而只能请求其他方式的违约责任。
㈡逾期付款违约金与赔偿金的关系合同中约定的违约金应视为对伤害赔偿金的预先确定，因此违约金与赔偿金之间是互为包含的关系，换言之，违约金可以涵盖赔偿金，反之赔偿金也可以涵盖违约金。
二者的合用关系是： 1、原则上不并存； 2、就高不就低； 3、优先合用违约金责任条款。
三、违约金合用的冲突《合同法》施行后，在时间效力上，最高院法释[2000]34号批复，将法释[1999]8号批复中规定的计算标准删除。
法释[2000]34号批复实质上是法释[1999]8号批复的批复。
《<批复>的批复》是在《合同法》生效后对违约金所作的进一步解释，但其中的内容并不符合《合同法》中的违约金制度，实质上是对《批复》的复制。
由于《批复》没有被废止，《批复》与《合同法》的效力并存。
逾期付款违约金规定浮现了“有约定依约定，无约定依法定”和“有约定依约定，无约定不主张违约金”的局面，引起了法律合用上的冲突四、违约金合用冲突的解决根据法发(1999)15号文第14条第2款“援引司法解释作为判决或者裁定的依据；应当先引用合用的法律条款，再引用合用的司法解释条款”。
也就是说法院在判决支付逾期付款违约金的判决文书时应首先引用应合用违约金的法律条文，再引用该批复作为依据，而《批复》赖以存在的《经济合同法》已经废止，故不应再合用该批复。
《合同法》取销法定违约金后，当事人在合同中既没有约定逾期付款违约金，又未约定应承担逾期付款损失，或者对逾期付款违约金、赔偿金约定不明的，当事人的逾期付款违约责任只能由赔偿损失这一方式来实现。
五、逾期付款损失的确定逾期付款损失有利息损失和其他损失两种。
㈠利息损失的确定1.逾期付款利息损失计算标准逾期付款利息损失是以银行同期贷款利率,还是存款利率作为计算标准，存在着争议。
笔者认为应以银行同期贷款利率作为逾期付款利息损失计算标准。
理由是：其一，虽然贷款利息、存款利息都是本金的孳息，但在日常生活中经营者不会以存款作为投资方式使用资金。
其二，通常情况下，经营者的资金来源于自己的积累和贷款，而贷款支付的是贷款利息。
其三，让逾期付款违约者支付存款利息损失，就会浮现违约者逾期付款的代价小于从银行贷款的代价，违约者反而获利，容易造成违约者乐于违约，也违反了任何人不能从自己的错误行为中获利的法律原则。
其四，《经济合同法》废止前法定违约金的计算标准规定的也是贷款利率而不是存款利率。
其五，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件合用法律若干问题的解释》第十七条规定：“商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：“逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。
”1999691999610率为10．8％)降为日利率万分之二点一(折年率为7.56％)。
2003年12月10日《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》 (银发[2003]251号)第三条规定：自2004年1月1 日起逾期贷款(借款人未按合同约定日期还款的借款)罚息利率由现行按日万分之二点一计收利息，改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30％-50％。
中国人民银行的这两个通知明确了以下问题：①1999年6月10日~2004年1月1 日的逾期贷款利率计算标准为日利率万分之二点一。
②2004年1月1 日以后的罚息利率也就是逾期贷款利率修改为借款合同载明的贷款利率水平上加收30％~50％。
借款合同载明的贷款利率是多少，不能确定。
如何确定2004年1月1 日以后的逾期贷款利率？笔者认为，为便于操作性，可以按照中国人民银行发布的同期同档次贷款基准利率加收30％~ 50％作为逾期付款损失的计算标准。
具体而言，截止起诉之日，逾期付款一年以内的，按照一年期贷款基准利率加收30％~50％；逾期付款一至三年的，按照三年期贷款基准利率加收30％~50％。
2.逾期付款利息损失计算起止时间⑴逾期付款利息损失起算日的确定①双方约定有付款日期的，约定的付款期间届满日的次日为赔偿损失的起算日。
约定分期付款的，按约定分别确定赔偿损失的起算日。
②双方未约定付款日期的，自债务人收到付款通知、付款发票等债权人请求付款之日的次日作为赔偿损失的起算日。
③双方未约定付款日期，债权人在诉前也未主张过债权的(包括现有证据无法证明的)，以一审法院收到起诉状之日为赔偿损失的起算日。
⑵逾期付款利息损失终止日的确定①判决一次性即将给付的，逾期付款利息损失终止日为判决生效之日。
②判决有一定履行期限的 (包括分期履行的)，逾期付款利息损失终止日为判决确定的履行期届满之日。
为，原告计算逾期付款利息损失至起诉之日，多数情况是为了明确诉讼标的额。
由于原告无法确定案件审结的具体时间，其对利息损失的确定只能计算至起诉之日。
固然，也存在原告权利意识不强或者主观上疏忽的情况；有的则是寄希翼法院能在短期内审结并迅速执行而无非分计较。
但不管是哪种情况，只要不是以调解方式结案，或者当事人没有明确表示抛却审理期间利息损失的，就应当予以计算，不能片面认为原告方已抛却了权利。
有学者主张对裁判确定或者生效之日至文书指定履行期日这一时段的利息损失不予考虑，认为这是法律确认或者法官行使自由裁量权赋予义务人的履行宽限期。
笔者认为这种观点欠妥。
一是给义务人履行的宽限期，应只限于时间上的权利，而不能延伸到资金利益上。
二是资金损失是客观存在的，不由义务人承担，就归权利人承担，而将责任分配给无过错的权利人是不合理的。
三是《经济合同法》第三十二条宽限期的规定，《合同法》未再沿用，失去了法律基础。
3.逾期付款利息损失的举证责任逾期付款利息损失是众所周知的事实，应当免除债权人对该主张的举证责任。
㈡逾期付款其他损失的确定债权人认为在银行贷款利息损失之外还有其他损失的，应当承担相应的举证责任，根据证据证明的事实确定逾期付款其他损失，如追款费用等。
记住，永远不要对父母说这十句话！1.好了，好了，知道，真啰嗦！(可怜天下父母心，父母的“啰嗦”其实是一种幸福。
)2.有事吗，没事？那挂了啊。
(父母打电话，也许只想说说话，我们能否明白他们的用意，不要匆忙挂了电话！)3.说了你也不懂，别问了！(他们只是想和我们说说话。
)4.跟你说了多少次不要你做，做又做不好。
(一些他们已经力不能及的事，我们因为关心而制止，但不要这样让他们觉得自己很无用。
)5.你们那一套，早就过时了。
(父母的建议，也许不能起到作用，可我们是否能换一种回应的方式？)6.叫你别收拾我的房间，你看，东西找都找不到！(自己的房间还是自己收拾好，不收拾，也不要拂了老人的好意。
)7.我要吃什么我知道，别夹了！(盼着我们回家的父母总想把所有关心融在特意做的菜里，我们默默领情就好。
)8.说了别吃这些剩菜了，怎么老不听啊！(他们一辈子的节约习惯，很难改，让他们每次尽量少做点菜就好。
)9.我自己有分寸，不要老说了，烦不烦。
(他们只是耽心你吃亏。
)10.这些东西说了不要了，堆在这里做什么啊！(人老了都会念旧…… )当你还在襁褓时，她便天天抱着你，哄你入睡；当你到少年时代，她便天天念叨着你，夜夜帮你捻着棉被；当你终于离开家，远行他方，她便天天牵挂着你。
有时候，我们总是在抱怨母亲的唠叨、念叨，总是在心烦她那些说了无数遍的关心话语。
都说儿女是父母前辈子欠下的债，这句话不假。
让我们感恩于心，让我们感恩父母那些点滴的关心。
如果有一天，你发现母亲煮的菜太咸太难吃，如果有一天，你发现父母时常忘记关电器；如果有一天，你发现父亲的花草树木已渐荒废，如果有一天，你发现家中的地板衣柜时常沾满灰尘；如果有一天，你发现父母再也不爱吃青脆的蔬果，如果有一天，你发现父母爱吃煮得烂烂的菜；如果有一天，你发现吃饭时间他们老是咳个不停，千万别误以为他们感冒或者着凉(那是吞咽神经老化的现象)；如果有一天，你发觉他们再也不爱出门…… 也许是因为身体一天不如一天……精品每一个人都会老，父母会比我们先老。
