浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本

水利水电工程施工合同招标文件示范文本编目上册水利水利土建工程施工合同条件GF-2000 水利水电工程施工招标文件下册水利水电工程施工合同技术条款目录第一部分通用合同条款一、词语涵义 (23)1 词语涵义 (23)1.1 有关合同双方和监理人的词语 (23)1.2 有关合同组成文件的词语 (23)1.3 有关工程和设备的词语 (23)1.4 有关工期的词语 (24)1.5 有关合同价格和费用的词语 (24)1.6 其它词语 (24)二、合同文件 (24)2语言又字和法律 (24)2.1 语言文字 (24)2.2 法律、法规和规章 (24)3合同文件的优先顺序 (24)三、双方的一般义务和责任 (25)4 发包人的一般义务和责任 (25)4.1 遵守法律、法规和规章 (25)4.2 发布开工通知 (25)4.3 安排监理人及时进点实施监理 (25)4.4 提供施工用地 (25)4.5 提供部分施工准备工程 (25)4.7 办理保险 (25)4.8 提供已有的水文和地质勘探资料 (25)4.9 及时提供图纸 (25)4.10 支付合同价款 (26)4.11 统一管理工程的文明施工 (26)4.12 治安保卫和施工安全 (26)4.13 环境保护 (26)4.14 组织工程验收 (26)4.15 其它一般义务和责任 (26)5 承包人的一般义务和责任 (26)5.1 遵守法律、法规和规章 (26)5.2 提交履约担保证件式 (26)5.3 及时进点施工 (26)5.4 执行监理人的指示，按时完成各项承包工作 (26)5.5 提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸 (26)5.6 办理保险 (27)5.7 又明施工 (27)5.8 保证工程质量 (27)5.9 保证工程施工和人员的安全 (27)5.10 环境保护 (27)5.11 避免施工对公众利益的损害 (27)5.13 工程维护和保修 (27)5.14 完工清场和撤离 (27)5.15 其它一般义务和责任 (27)四、履约担保 (28)6 履约担保 (28)6.1 履约担保证件 (28)6.2 履约担保证件的有效期 (28)五、监理人和总监理工程师 (28)7 监理人和总监理工程师 (28)7.1 监理人的职责和权力 (28)7.2 总监理工程师 (28)7.3 监理人员 (28)7.4 监理人的指示 (28)7.5 监理人应公正地履行职责 (29)六、联络 (29)8 联络 (29)8.1 联络以书面形式为准 (29)8.2 来往函件的发出和答复 (29)七、图纸 (29)9 图纸 (29)9.1 及招标图纸和投标图纸 (29)9.2 施工图纸 (30)9.3 施工图纸的修改 (30)9.4 图纸的保管 (30)9.5 图纸的保密 (30)八、转让和分包 (30)10 转让…………………………………………………………………………3011 分包 (31)11.1 工程分包应经批准 (31)11.2 发包人指定分包人 (31)九、承包人的人员及其管理 (31)12 承包人的人员 (31)12.1 承包人的职员和工人 (31)12.2 承包人项目经理 (31)13 承包人人员的管理…………………………………………………………3213.1 承包人人员的安排 (32)13.2 提交管理机构和人员情况报告 (32)13.3 承包人人员的上岗资格 (32)13.4 监理人有权要求撤换承包人的人员 (32)13.5 保障承包人人员的合法权益 (32)十、材料和设备 (33)14 材料和工程设备的提供……………………………………………………3314.1 承包人提供的材料和工程设备 (33)14.2 发包人提供的工程设备 (33)15 承包人材料和设备的管理…………………………………………………3315.1 承包人设备应及时进入工地 (33)15.2 承包人的材料和设备专用于本合同工程 (33)15.3 承包人旧施工设备的管理 (34)15.4 承包人租用的施工设备 (34)15.5 监理人有权要求承包人增加和更换施工设备 (34)十一、交通运输 (34)16 交通运输……………………………………………………………………3416.1 场内施工道路 (34)16.2 场外公共交通 (35)16.3 超大件和超重件的运输 (35)16.4 道路和桥梁的损坏责任 (35)16.5 水路延输 (35)十二、工程进度 (35)17 进度计划……………………………………………………………………3517.1 合同进度计划 (35)17.2 修订进度计划 (35)17.3 单位工程（或部分工程）进度计划 (36)17.4 提交资金流估算表 (36)18 工程开工和完工……………………………………………………………3618.1 开工通知 (36)18.2 发包人延误开工 (36)18.3 承包人延误进点 (36)18.4 完工日期 (36)19 暂停施工……………………………………………………………………3619.1 承包人暂停施工的责任 (36)19.2 发包人暂停施工的责任 (37)19.3 监理人的暂停施工指示 (37)19.4 暂停施工后的复工 (37)19.5 暂停施工持续56天以上………………………………………………3720 工期延误……………………………………………………………………3720.1 发包人的工期延误 (37)20.2 承包人要求延长工期的处理…………………………………………3820.3 承包人的工期延误……………………………………………………3821 工期提前……………………………………………………………………3821.1 承包人提前工期 (38)21.2 发包人要求提前工期 (38)十一、工程质量 (39)22 质量检查的职责和权力……………………………………………………3922.1 承包人的质量管理 (39)22.2 承包人的质量检查职责………………………………………………3922.3 监理人的质量检查权力………………………………………………3923 材料和工程设备的检查和检验……………………………………………3923.1 材料和工程设备的检验和交货验收 (39)23.2 监理人进行检查和检验………………………………………………4023.3 未按规定进行检查和检验……………………………………………4023.4 不合格的材料和工程设备……………………………………………4023.5 额外检验和重新检验…………………………………………………4023.6 承包人不进行检查和检验的补救办法………………………………4024 现场试验……………………………………………………………………4124.1 现场材料试验 (41)24.2 现场工艺试验 (41)25 隐蔽工程和工程的隐蔽部位………………………………………………4125.1 覆盖前的检查 (41)25.2 监理人未到场检查 (41)25.3 重新检查 (41)25.4 承包人私自覆盖 (41)26 不合格的工程、材料和工程设备的处理 (41)26.1 禁止使用不合格的材料和工程设备 (41)26.2 不合格的工程、材料和工程设备的处理 (42)27 测量放线……………………………………………………………………4227.1 施工控制网 (42)4227.3 监理人使用施工控制网………………………………………………4228 补充地质勘探………………………………………………………………42十四、文明施工 (42)29 又明施工……………………………………………………………………4229.1 治安保卫 (43)29.2 施工安全………………………………………………………………4330 环境保护……………………………………………………………………4330.1 环境保护责任 (43)30.2 采取合理的措施保护环境……………………………………………43十五、计量与支付 (44)31 计量…………………………………………………………………………4431.1 工程量 (44)31.2 完成工程量的计量 (44)31.4 计量单位 (44)31.5 总价承包项目的分解 (44)32 预付款………………………………………………………………………4532.1 工程预付款 (45)32.2 工程材料预付款………………………………………………………4533 工程进度付款………………………………………………………………4533.1 月进度付款申请单 (45)33.2 月进度付款证书………………………………………………………4633.3 工程进度付款的修正和更改…………………………………………4633.4 支付时间………………………………………………………………4633.5 总价承包项目的支付…………………………………………………4634 保留金………………………………………………………………………4635 完工结算……………………………………………………………………35.1 完工付款申请单 (47)35.2 完工付款证书及支付时间……………………………………………4736 最终结清……………………………………………………………………4736.1 最终付款申请单 (47)36.2 结清单…………………………………………………………………4736.3 最终付款证书和支付时间……………………………………………47十六、价格调整 (48)37 物价波动引起的价格调整…………………………………………………4837.1 价格调整的差额计算 (48)37.2 暂时确定调整差额……………………………………………………4837.3 权重的调整……………………………………………………………4837.4 其它的调价因素………………………………………………………4837.5 承包人工期延误后的价格调整………………………………………38 法规更改引起的价格调整 (49)十七、变更 (49)39 变更…………………………………………………………………………4939.1 变更的范围和内容 (49)39.2 变更的处理原则………………………………………………………4939.3 变更指示………………………………………………………………5039.4 变更的报价……………………………………………………………5039.5 变更决定………………………………………………………………5039.6 变更影响本项目和其它项目的单价或合价…………………………5039.7 合同价格增减超过15% (51)39.8 承包人原因引起的变更 (51)39.9 计日工 (51)40 备用金………………………………………………………………………5140.1 备用金的定义 (51)40.2 备用金的使用…………………………………………………………5240.3 提供凭证………………………………………………………………52十八、违约和索赔 (52)41 承包人违约…………………………………………………………………5241.1 承包人违约 (52)41.2 对承包人违约发出警告 (52)41.3 责令承包人停工整改 (53)41.4 承包人违约解除合同 (53)41.5 解除合同后的估价 (53)41.6 解除合同后的付款 (53)41.7 协议利益的转让 (53)41.8 紧急情况下无能力或不愿进行抢救 (53)42 发包人违约…………………………………………………………………5442.1 发包人违约 (54)42.2 承包人有权暂停施工…………………………………………………5442.3 发包人违约解除合同…………………………………………………5442.4 解除合同后的付款……………………………………………………5443 索赔…………………………………………………………………………5543.1 索赔的提出 (55)43.2 索赔的处理……………………………………………………………5543.3 提出索赔的期限………………………………………………………55十九、争议的解决 (56)44 争议调解……………………………………………………………………5644.1 争议的提出 (56)44.2 争议调解组……………………………………………………………5644.3 争议的评审……………………………………………………………5645 友好解决……………………………………………………………………5646 仲裁或诉讼…………………………………………………………………5746.1 仲裁 (57)46.2 诉讼……………………………………………………………………57二十、风险和保险 (57)47 工程风险……………………………………………………………………5747.1 发包人的风险 (57)47.2 承包人的风险…………………………………………………………5747.3 风险责任的转移………………………………………………………5747.4 不可抗力解除合同……………………………………………………5848 工程保险和风险损失的补偿………………………………………………5848.1 工程和施工设备的保险 (58)48.2 损失和损坏的费用补偿………………………………………………5849 人员的工伤事故……………………………………………………………5849.1 人员工伤事故的责任 (58)49.2 人员工伤事故的赔偿…………………………………………………5949.3 人员工伤事故的保险…………………………………………………5950 人身和财产的损失…………………………………………………………5950.1 发包人的责任 (59)50.2 承包人的责任…………………………………………………………5950.3 发包人和承包人的共同责任…………………………………………5950.4 第三者责任险（包括发包人的财产） (59)51 对各项保险的要求…………………………………………………………6051.1 保险凭证和条件 (60)51.2 保险单条件的变动 (60)51.3 未按规定投保的补救 (60)51.4 遵守保险单规定的条件 (60)十一、完工与保修 (60)52 完工验收……………………………………………………………………6052.1 完工验收申请报告 (60)52.2 完工资料………………………………………………………………6052.3 工程完工的验收 (61)52.4 单位工程验收 (61)52.5 部分工程验收 (61)52.6 施工期运行 (61)52.7 发包人不及时验收……………………………………………………6253 工程保修……………………………………………………………………6253.1 保修期 (62)53.2 保修责任………………………………………………………………6253.3 保修责任终止证书……………………………………………………6254 完工清场及撤离……………………………………………………………6254.1 完工清场 (62)54.2 承包人撤离……………………………………………………………63二十二、其它 (63)55 纳税…………………………………………………………………………6356 严禁贿赂……………………………………………………………………6357 化石和文物…………………………………………………………………6358 专利技术……………………………………………………………………6359 承包人的合理化建议………………………………………………………6460 合同生效和终止……………………………………………………………6460.1 合同生效 (64)60.2 合同终止 (64)第二部分专用合同条款前言………………………………………………………………………………671 词语涵义 (67)1.1 有关合同双方和监理人的词语 (67)1.3 有关工程和设备的词语 (67)3 合同文件的优先顺序 (67)4 发包人的一般义务和责任 (67)4.4 提供施工用地 (68)4.15 其它一般义务和责任 (68)5 承包人的一般义务和责任 (68)5.15 其它一般义务和责任 (68)6 履约担保 (68)6.1 履约担保证件 (68)6.2 履约担保证件的有效期 (68)7 监理人和总监理工程师 (68)7.1 监理人的职责和权力 (68)11 分包 (69)11.1 工程分包应经批准 (69)11.2 发包人指定分包人 (69)14 材料和工程设备的提供……………………………………………………6914.2 发包人提供的工程设备 (69)14.3 发包人指定供应来源的材料和工程设备 (69)15 承包人材料和设备的管理…………………………………………………7015.4 承包人租用的施工设备 (70)17 进度计划……………………………………………………………………7017.4 提交资金流估算表 (70)18 工程开工和完工 (71)18.1 开工通知 (71)18.4 完工日期 (71)20 工期延误……………………………………………………………………7120.3 承包人的工期延误 (71)21 工期提前 (71)21.1 承包人提前工期 (71)23 材料和工程设备的检查和检验……………………………………………7123.1 材料和工程设备的检验和交货验收 (72)29 又明施工……………………………………………………………………7229.2 施工安全………………………………………………………………7232 预付款………………………………………………………………………7232.1 工程预付款 (72)32.2 工程的材料预付款……………………………………………………7233 工程进度付款………………………………………………………………7233.4 支付时间………………………………………………………………7234 保留金………………………………………………………………………7237 物价波动引起的价格调整…………………………………………………7237.4 其它的调价因素………………………………………………………7239 变更…………………………………………………………………………7339.1 变更的范围和内容 (73)39.3 变更指示………………………………………………………………7347 工程风险……………………………………………………………………7347.1 发包人的风险 (73)48 工程保险和风险损失的补偿………………………………………………7348.1 工程和施工设备的保险 (73)50 人身和财产的损失…………………………………………………………7350.4 第三者责任险（包括发包人的财产） (73)51 对各项保险的要求…………………………………………………………7351.1 保险凭证和条件 (73)51.2 保险单条件的变动 (73)51.3 未按规定投保的补救 (74)53 工程保修……………………………………………………………………7453.1 保修期 (74)53.4 疏浚工程无保修责任…………………………………………………7460 合同生效和终止……………………………………………………………7460.1 合同生效 (74)61 保密…………………………………………………………………………7462 联合体各成员承担连带责任………………………………………………74通用合周条款使用说明一、词语涵义 (77)1 词语涵义 (77)1.1 有关合同双方和监理人的词语 (77)1.2 有关合同组成文件的词语 (77)1.3 有关工程和设备的词语 (78)1.4 有关工期的词语 (79)1.5 有关合同价格和费用的词语 (79)1.6 其它词语 (80)二、合同文件 (80)2 语言又字和法律 (80)2.1 语言文字 (80)2.2 法律、法规和规章 (80)3 合同又件的优先顺序 (80)三、双方的一般义务和责任 (81)4 发包人的一般义务和责任 (81)4.1 遵守法律、法规和规章 (81)4.2 发布开工通知 (82)4.3 安排监理人及时进点实施监理 (82)4.4 提供施工用地 (82)4.5 提供部分施工准备工程 (82)4.6 提供测量基准 (82)4.7 办理保险 (82)4.8 提供已有的水文和地质勘探资料 (83)4.9 及时提供图纸 (83)4.10 支付合同价款 (83)4.11 统一管理工程的文明施工 (84)4.12 治安保卫和施工安全 (84)4.13 环境保护 (84)4.14 组织工程验收 (84)4.15 其它一般义务和责任 (84)5 承包人的一般义务和责任 (85)5.1 遵守法律、法规和规章 (85)5.2 提交履约担保证件 (85)5.3 及时进点施工 (85)5.4 执行监理人的指示，按时完成各项承包工作 (85)5.5 提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸 (86)5.6 办理保险 (86)5.7 又明施工 (86)5.8 保证工程质量 (86)5.9 保证工程施工和人员的安全 (87)5.10 环境保护 (87)5.11 避免施工对公众利益的损害 (87)5.12 为其他人提供方便 (87)5.13 工程维护和保修 (88)5.14 完工清场和撤离 (88)5.15 其它一般义务和责任 (88)四、履约担保 (88)6 履约担保 (88)6.1 履约担保证件 (88)6.2 履约担保证件的有效期 (89)五、监理人和总监理工程师………………………………………………………897 监理人和总监理工程师 (89)7.1 监理人的职责和权力 (89)7.2 总监理工程师 (90)7.3 监理人员 (90)7.4 监理人的指示 (90)7.5 监理人应公正地履行职责 (91)六、联络 (91)8 联络 (91)8.1 联络以书面形式为准 (91)8.2 来往函件的发出和答复 (92)七、图纸 (92)9 图纸 (92)9.1 招标图纸和投标图纸 (92)9.2 施工图纸 (92)9.3 施工图纸的修改 (93)9.4 图纸的保管 (93)9.5 图纸的保密 (93)八、转让和分包 (94)10 转让…………………………………………………………………………9411 分包 (94)11.1 工程分包应经批准 (94)11.2 发包人指定分包人 (95)九、承包人的人员及其管理 (95)12 承包人的人员………………………………………………………………9512.1 承包人的职员和工人 (95)12.2 承包人项目经理 (96)13 承包人人员的管理…………………………………………………………9613.1 承包人人员的安排 (96)13.2 提交管理机构和人员情况报告 (97)13.3 承包人人员的上岗资格 (97)13.4 监理人有权要求撤换承包人的人员 (97)13.5 保障承包人人员的合法权益 (97)十、材料和设备 (98)14 材料和工程设备的提供……………………………………………………9814.1 承包人提供的材料和工程设备 (98)14.2 发包人提供的工程设备 (99)15 承包人材料和设备的管理…………………………………………………9915.1 承包人设备应及时进入工地 (99)15.2 承包人的材料和设备专用于本合同工程 (100)15.3 承包人旧施工设备的管理 (100)15.4 承包人租用的施工设备 (100)15.5 监理人有权要求承包人增加和更换施工设备 (101)十一、交通运输 (101)16 交通运输 (101)16.1 场内施工道路 (101)16.2 场外公共交通 (102)16.3 超大件和超重件的运输 (102)16.4 道路和桥梁的损坏责任 (102)16.5 水路运输 (102)十二、工程进度 (103)17 进度计划 (103)17.1 合同进度计划 (103)17.2 修订进度计划 (103)17.3 单位工程（或部分工程）进度计划 (104)17.4 提交资金流估算表 (104)18 工程开工和完工 (104)18.1 开工通知 (104)18.2 发包人延误开工 (104)18.3 承包人延误进点 (105)18.4 完工日期 (105)19 暂停施工 (105)19.1 承包人暂停施工的责任 (105)19.2 发包人暂停施工的责任 (106)19.3 监理人的暂停施工指示 (106)19.4 暂停施工后的复工 (107)19.5 暂停施工持续56天以上 (107)20 工期延误 (107)20.1 发包人的工期延误 (107)20.2 承包人要求延长工期的处理 (108)20.3 承包人的工期延误 (108)21 工期提前 (109)21.1 承包人提前工期 (109)21.2 发包人要求提前工期 (109)十一、工程质量 (109)22 质量检查的职责和权力 (109)22.1 承包人的质量管理 (109)22.2 承包人的质量检查职责 (110)22.3 监理人的质量检查权力 (110)23 材料和工程设备的检查和检验 (110)23.1 材料和工程设备的检验和交货验收 (110)23.2 监理人进行检查和检验 (111)23.3 未按规定进行检查和检验 (111)23.4 不合格的材料和工程设备 (112)23.5 额外检验和重新检验 (112)23.6 承包人不进行检查和检验的补救办法 (112)24 现场试验 (113)24.1 现场材料试验 (113)24.2 现场工艺试验 (113)25 隐蔽工程和工程的隐蔽部位 (113)25.1 覆盖前的检查 (113)25.2 监理人未到场检查 (114)25.3 重新检查 (114)25.4 承包人私自覆盖 (114)26 不合格的工程、材料和工程设备的处理 (114)26.1 禁止使用不合格的材料和工程设备 (114)26.2 不合格的工程、材料和工程设备的处理 (115)27 测量放线 (115)27.1 施工控制网 (115)27.2 施工测量 (115)27.3 监理人使用施工控制网 (115)28 补充地质勘探 (116)十四、文明施工 (116)29 又明施工 (116)29.2 施工安全 (117)30 环境保护 (117)30.1 环境保护责任 (117)30.2 采取合理的措施保护环境 (118)十五、计量与支付 (118)31 计量 (118)31.1 工程量 (118)31.2 完成工程量的计量 (118)31.3 计量方法 (119)31.4 计量单位 (119)31.5 总价承包项目的分解 (119)32 预付款 (120)32.1 工程预付款 (120)32.2 工程材料预付款 (121)33 工程进度付款 (121)33.1 月进度付款申请单 (121)33.2 月进度付款证书 (122)33.3 工程进度付款的修正和更改 (122)33.4 支付时间 (122)33.5 总价承包项目的支付 (123)34 保留金 (123)35.1 完工付款申请单 (124)35.2 完工付款证书及支付时间 (124)36 最终结清 (124)36.1 最终付款申请单 (124)36.2 结清单 (125)36.3 最终付款证书和支付时间 (125)十六、价格调整 (125)37 物价波动引起的价格调整 (125)37.1 价格调整的差额计算 (126)37.2 暂时确定调整差额 (127)37.3 权重的调整 (127)37.4 其它的调价因素 (127)37.5 承包人工期延误后的价格调整 (128)38 法规更改引起的价格调整 (128)十七、变更 (128)39 变更 (128)39.1 变更的范围和内容 (128)39.2 变更的处理原则 (129)39.3 变更指示 (129)39.4 变更的报价 (130)39.5 变更决定 (130)39.6 变更影响本项目和其它项目的单价或合价 (131)39.7 合同价格增减超过15% (131)39.8 承包人原因引起的变更 (132)39.9 计日工 (132)40 备用金 (133)40.1 备用金的定义 (133)40.2 备用金的使用 (133)40.3 提供凭证 (133)十八、违约和索赔 (134)41 承包人违约 (134)41.1 承包人违约 (134)41.2 对承包人违约发出警告 (134)41.3 责令承包人停工整改 (135)41.4 承包人违约解除合同 (135)41.5 解除合同后的估价 (135)41.6 解除合同后的付款 (136)41.7 协议利益的转让 (136)41.8 紧急情况下无能力或不愿进行抢救 (136)42 发包人违约 (137)42.1 发包人违约 (137)42.2 承包人有权暂停施工 (137)42.3 发包人违约解除合同 (138)42.4 解除合同后的付款 (138)43 索赔 (139)43.1 索赔的提出 (139)43.2 索赔的处理 (139)43.3 提出索赔的期限 (140)十九、争议的解决 (140)44 争议调解 (140)44.1 争议的提出 (141)44.2 争议调解组 (141)44.3 争议的评审 (141)45 友好解决 (142)46 仲裁或诉讼 (142)46.1 仲裁 (142)46.2 诉讼 (143)二十、风险和保险 (143)47 工程风险 (143)47.1 发包人的风险 (143)47.2 承包人的风险 (144)47.3 风险责任的转移 (144)47.4 不可抗力解除合同 (144)48 工程保险和风险损失的补偿 (145)48.1 工程和施工设备的保险 (145)48.2 损失和损坏的费用补偿 (146)49 人员的工伤事故 (146)49.1 人员工伤事故的责任 (146)49.2 人员工伤事故的赔偿 (146)49.3 人员工伤事故的保险 (147)50 人身和财产的损失 (147)50.1 发包人的责任 (147)50.2 承包人的责任 (147)50.3 发包人和承包人的共同责任 (148)50.4 第三者责任险（包括发包人的财产） (148)51 对各项保险的要求 (148)51.1 保险凭证和条件 (148)51.2 保险单条件的变动 (148)51.3 未按规定投保的补救 (149)51.4 遵守保险单规定的条件 (149)二十一、完工与保修 (149)52 完工验收 (149)52.1 完工验收申请报告 (149)52.2 完工资料 (150)52.3 工程完工的验收 (150)52.4 单位工程验收 (151)52.5 部分工程验收 (151)52.6 施工期运行 (151)52.7 发包人不及时验收 (152)53 工程保修 (152)53.1 保修期 (152)53.2 保修责任 (153)53.3 保修责任终止证书 (153)54 完工清场及撤离 (153)54.1 完工清场 (153)54.2 承包人撤离 (154)二十二、其它 (154)55 纳税 (154)56 严禁贿赂 (154)57 化石和文物 (155)58 专利技术 (155)59 承包人的合理化建议 (155)60 合同生效和终止 (156)60.1 合同生效 (156)60.2 合同像止 (156)第一部分通用合同条款一、词语涵义1 词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。

水利工程招标文件范本一、招标公告1、招标条件本招标项目水利工程项目名称已由批准机关名称以批准文号批准建设，建设资金来自资金来源，项目出资比例为出资比例，招标人为招标人名称。

项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围21 项目建设地点：具体地点22 项目建设规模：简要描述工程规模和主要建设内容23 招标范围：明确本次招标的具体范围，包括工程的施工内容、标段划分等24 计划工期：总工期和各阶段的计划开始、结束时间3、投标人资格要求31 本次招标要求投标人须具备资质类别和等级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

32 投标人拟派项目经理须具备专业和等级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

33 本次招标接受/不接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：联合体的相关要求，如联合体成员数量、资质要求等4、招标文件的获取41 凡有意参加投标者，请于具体日期至具体日期（法定公休日、法定节假日除外），每日上午具体时间时至具体时间时，下午具体时间时至具体时间时（北京时间，下同），在获取招标文件的具体地点持单位介绍信购买招标文件。

42 招标文件每套售价价格元，售后不退。

图纸押金价格元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5、投标文件的递交51 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为具体日期和时间，地点为具体地点。

52 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、发布公告的媒介本次招标公告同时在发布公告的媒介名称上发布。

7、联系方式招标人：招标人名称地址：招标人地址邮编：＿____联系人：＿____电话：＿____传真：＿____电子邮件：＿____网址：＿____招标代理机构：招标代理机构名称地址：招标代理机构地址邮编：＿____联系人：＿____电话：＿____传真：＿____电子邮件：＿____网址：＿____具体日期二、投标人须知投标人须知前附表｜条款号｜条款名称｜编列内容｜｜｜｜｜｜ 112 ｜招标人｜名称：招标人名称地址：招标人地址联系人：联系人姓名电话：联系电话｜｜ 113 ｜招标代理机构｜名称：招标代理机构名称地址：招标代理机构地址联系人：联系人姓名电话：联系电话｜｜ 114 ｜项目名称｜水利工程项目名称｜｜ 115 ｜建设地点｜具体地点｜｜ 121 ｜资金来源｜资金来源｜｜ 122 ｜出资比例｜出资比例｜｜ 123 ｜资金落实情况｜已落实｜｜ 131 ｜招标范围｜明确本次招标的具体范围｜｜ 132 ｜计划工期｜总工期：工期天数计划开工日期：具体日期计划竣工日期：具体日期｜｜ 133 ｜质量要求｜符合质量标准标准｜｜ 141 ｜投标人资质条件、能力和信誉｜资质条件：资质要求财务要求：财务要求业绩要求：业绩要求信誉要求：信誉要求项目经理资格：项目经理资格要求其他要求：其他要求｜｜ 142 ｜是否接受联合体投标｜接受/不接受联合体投标应满足下列要求：联合体要求｜｜ 191 ｜踏勘现场｜组织/不组织踏勘时间：踏勘时间踏勘集中地点：集中地点｜｜ 1101 ｜投标预备会｜召开/不召开召开时间：召开时间召开地点：召开地点｜｜ 111 ｜分包｜允许/不允许分包内容要求：分包要求分包金额要求：分包金额要求接受分包的第三人资质要求：分包资质要求｜｜ 21 ｜构成招标文件的其他材料｜其他材料的名称和内容｜｜ 221 ｜投标人要求澄清招标文件的截止时间｜截止时间｜｜ 222 ｜投标截止时间｜具体日期和时间｜｜ 223 ｜投标人确认收到招标文件澄清的时间｜确认时间｜｜ 231 ｜招标文件修改的发出时间｜发出时间｜｜ 232 ｜投标人确认收到招标文件修改的时间｜确认时间｜｜ 311 ｜构成投标文件的其他材料｜其他材料的名称和内容｜｜ 331 ｜投标有效期｜投标有效期天数｜｜ 341 ｜投标保证金｜投标保证金的形式：形式，如银行转账、保函等投标保证金的金额：金额递交截止时间：截止时间｜｜ 352 ｜近年财务状况的年份要求｜具体年份｜｜ 353 ｜近年完成的类似项目的年份要求｜具体年份｜｜ 355 ｜近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求｜具体年份｜｜ 36 ｜是否允许递交备选投标方案｜允许/不允许｜｜ 373 ｜签字或盖章要求｜签字或盖章的具体要求｜｜ 374 ｜投标文件份数｜正本份数副本份数｜｜ 375 ｜装订要求｜装订的具体要求｜｜ 412 ｜封套上写明｜招标人地址：招标人地址招标人名称：招标人名称水利工程项目名称投标文件在投标截止时间前不得开启投标人名称：投标人名称投标人地址：投标人地址｜｜ 421 ｜投标截止时间｜具体日期和时间｜｜ 422 ｜递交投标文件地点｜具体地点｜｜ 423 ｜是否退还投标文件｜退还/不退还｜｜ 51 ｜开标时间和地点｜开标时间：开标时间开标地点：开标地点｜｜ 52 ｜开标程序｜（1）密封情况检查：检查人员（2）开标顺序：开标顺序｜｜ 611 ｜评标委员会的组建｜评标委员会构成：人数其中招标人代表人数，专家人数；评标专家确定方式：确定方式｜｜ 71 ｜是否授权评标委员会确定中标人｜是/否｜｜ 731 ｜履约保证金｜履约保证金的形式：形式，如银行转账、保函等履约保证金的金额：金额｜｜ 10 ｜需要补充的其他内容｜补充内容的名称和要求｜1、总则11 项目概况111 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

一、招标公告根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定，现就以下水利工程进行公开招标，欢迎符合条件的投标人参与投标。

一、项目概况1. 项目名称：XX水利工程2. 项目地点：XX市XX县3. 项目规模：XX万立方米/秒4. 项目内容：主要包括大坝、溢洪道、引水渠、电站等水利设施建设。

5. 项目投资：约XX亿元人民币二、招标范围本次招标范围包括但不限于以下内容：1. 水利工程的设计、施工、监理、设备采购等全过程。

2. 水利工程所需材料、设备的采购。

3. 水利工程的质量保证期。

三、投标人资格要求1. 具有独立法人资格，注册资金不少于人民币5000万元。

2. 具有水利行业工程设计、施工、监理等相关资质。

3. 具有良好的财务状况，无重大债权债务。

4. 具有良好的履约能力，无不良记录。

5. 近三年内完成过类似项目业绩。

四、招标文件获取1. 招标文件获取时间：自本公告发布之日起至投标截止时间止。

2. 招标文件获取方式：现场购买。

3. 招标文件售价：人民币XX元。

五、投标文件递交1. 投标文件递交截止时间：详见招标文件。

2. 投标文件递交地点：详见招标文件。

3. 投标文件递交方式：现场递交。

六、开标时间及地点1. 开标时间：详见招标文件。

2. 开标地点：详见招标文件。

七、评标办法1. 采用综合评分法进行评标。

2. 评标委员会根据投标文件的内容、技术方案、价格、信誉等因素进行综合评分。

3. 评标委员会对投标文件进行评审，按照得分高低确定中标候选人。

八、中标通知及合同签订1. 中标候选人公示期：自中标结果公示之日起3个工作日。

2. 中标通知书发出：公示期满后，向中标候选人发出中标通知书。

3. 合同签订：中标通知书发出后，中标人与招标人签订合同。

九、联系方式1. 招标人：XX市XX县水利局2. 联系人：XX3. 联系电话：XXX-XXXXXXX4. 电子邮箱：***********5. 地址：XX市XX县XX路XX号特此公告。

中华人民共和国水利水电工程标准施工招标文件补充文本下册（征求意见稿）中华人民共和国水利部目录第1章一般规定..........................................工程说明...............................................主体工程合同项目及其工作内容...........................施工临时设施项目及其工作内容...........................发包人提供的施工图纸和文件.............................承包人文件.............................................发包人提供的材料和工程设备.............................承包人提供的材料和设备.................................进度计划的实施.........................................工程质量的检查和检验...................................验收...................................................工程量计量方法.........................................引用技术标准和规程规范的规定...........................工程保险...............................................支付...................................................第2章施工临时设施......................................一般规定...............................................现场施工测量...........................................现场试验............................................... 施工交通................................................施工供电...............................................施工供水...............................................施工供风...............................................施工照明...............................................施工通信和邮政服务.....................................砂石料场开采加工系统...................................混凝土生产系统.........................................施工工厂设施...........................................仓库和堆、存料场.......................................弃渣场.................................................临时生产管理和生活设施.................................计量和支付............................................. 第3章施工安全措施...................................... 一般规定................................................施工安全措施...........................................应急救援措施...........................................计量和支付.............................................第4章环境保护和水土保持................................ 一般规定................................................施工环境保护...........................................生态环境保护...........................................水土保持...............................................环境清理...............................................环境保护工程的验收.....................................计量和支付............................................. 第5章施工导流和水流控制................................一般规定...............................................施工期导流控制标准.....................................截流...................................................导流建筑物施工.........................................基坑排水...............................................安全度汛和排冰.........................................下闸封堵和下游供水.....................................施工期临时通航........................................质量检查和验收.........................................计量和支付............................................. 第6章土方明挖..........................................一般规定...............................................场地清理...............................................土方开挖...............................................施工期临时排水.........................................土料场和砂砾料场开采...................................开挖渣料的利用和弃渣处理...............................检查和验收.............................................计量和支付............................................. 第7章石方明挖..........................................一般规定...............................................钻孔与爆破.............................................石方明挖...............................................施工期临时排水.........................................渣料的利用和堆渣场地...................................石料场.................................................质量检查和验收.........................................计量和支付............................................. 第8章地下洞室开挖......................................一般规定...............................................施工期补充勘探.........................................地下洞室与洞群的开挖支护程序...........................钻孔与爆破.............................................开挖面的规格...........................................开挖面清理.............................................地下洞室的二次扩挖.....................................特殊部位开挖的专项施工措施.............................地下照明和通风.........................................地下水的控制和排除.....................................地下开挖石渣的利用.....................................质量检查与验收.........................................计量和支付............................................. 第9章支护工程..........................................一般规定...............................................锚杆(岩石锚杆).........................................预应力锚索.............................................喷射混凝土.............................................地下洞室支护...........................................岩石边坡支护工程.......................................完工验收资料...........................................计量和支付............................................. 第10章钻孔和灌浆工程...................................一般规定...............................................灌浆材料...............................................设备...................................................钻孔...................................................钻孔冲洗和压水试验.....................................灌浆试验...............................................制浆...................................................坝基帷幕灌浆及固结灌浆.................................地下洞室灌浆...........................................混凝土坝接缝灌浆.......................................化学灌浆...............................................土石坝劈裂灌浆.........................................灌浆工程验收...........................................计量和支付............................................. 第11章基础防渗墙工程................................... 一般规定................................................防渗墙.................................................高压喷射灌浆防渗墙..................................... 第12章地基及基础工程................................... 一般规定................................................振冲地基...............................................混凝土灌注桩基础.......................................沉井................................................... 第13章土石方填筑工程...................................工程说明...............................................料场复查...............................................填筑合理用料...........................................土石方填筑的现场试验...................................坝料料源和要求.........................................坝体填筑...............................................堤防工程施工...........................................土工合成材料施工.......................................质量检查和验收.........................................计量与支付............................................. 第14章混凝土工程.......................................一般规定...............................................混凝土生产.............................................模板...................................................钢筋和锚筋.............................................普通混凝土（含钢筋混凝土）.............................预制混凝土.............................................预应力混凝土..........................................水下混凝土.............................................碾压混凝土.............................................混凝土泵送施工......................................... 第15章沥青混凝土工程...................................一般规定...............................................材料...................................................配合比的选择和试验.....................................沥青混合料制备与运输...................................沥青混凝土防渗面板铺筑.................................沥青混凝土心墙铺筑.....................................质量检查和检验.........................................工程隐蔽部位的验收.....................................完工验收资料...........................................计量和支付............................................. 第16章砌体工程......................................... 一般规定................................................石砌体工程.............................................砖和小砌块砌体工程.....................................计量和支付............................................. 第17章疏浚和吹填工程................................... 一般规定................................................疏浚和吹填工程施工措施.................................挖泥船疏浚.............................................水力冲挖机组施工.......................................排泥区及吹填施工.......................................质量检查和验收.........................................计量和支付............................................. 第18章屋面和地面建筑工程............................... 一般规定................................................屋面建筑工程............................................地面建筑工程........................................... 第19章压力钢管制造和安装...............................说明...................................................材料和连接件...........................................钢管及其附件制造.......................................焊接...................................................水压试验...............................................钢管运输...............................................钢管现场安装...........................................涂装...................................................钢管接触灌浆...........................................钢管的质量检查和验收...................................计量和支付............................................. 第20章钢结构的制作和安装...............................一般规定...............................................材料和外购件...........................................钢构件制作和组装.......................................钢构件预拼装...........................................钢结构安装.............................................钢结构工程验收.........................................计量和支付.............................................第21章钢闸门及启闭机的安装.............................一般规定...............................................通用技术要求...........................................闸门和拦污栅的安装.....................................启闭机安装.............................................质量检查和验收.........................................计量和支付............................................. 第22章预埋件埋设.......................................一般规定...............................................预埋件埋设的一般要求...................................预埋管道安装埋设.......................................固定件埋设.............................................接地装置埋设...........................................完工验收............................................... 计量和支付.............................................. 第23章机电设备安装.....................................一般规定...............................................机电设备安装的一般技术要求............................. 水轮发电机组、水泵电动机组及其附属设备安装..............水力机械辅助设备系统安装...............................发电机电压配电装置安装.................................电力变压器及其附属设备安装.............................开关站设备安装.........................................厂用电系统安装.........................................照明系统安装...........................................接地系统安装........................................... 控制保护系统安装........................................通信系统安装...........................................电缆线路安装...........................................厂内起重设备安装.......................................通风及空气调节系统安装.................................建筑给排水系统安装.....................................消防系统安装...........................................机组启动验收...........................................完工验收...............................................计量和支付.............................................本工程机电设备安装项目表............................... 第24 章工程安全监测 ....................................一般规定............................................... 监测仪器设备的采购、检验和安装埋设......................施工期安全监测及其监测资料整编......................... 质量检查和验收..........................................计量和支付.............................................第1章一般规定工程说明1.1.1工程概况（简述本工程项目所在地的地理位置、工程规模、主要特征参数和综合利用要求；工程枢纽总布置：挡水、泄水、引水与厂区枢纽建筑物布置，以及各主要工程建筑物结构型式；机电设备布置；施工组织规划要求等。

第1篇一、招标公告根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，经有关部门批准，现对以下水利水电工程施工项目进行公开招标，欢迎具有相应资质的企业参加投标。

项目名称： [项目名称]项目地点： [项目地点]招标单位： [招标单位名称]招标编号： [招标编号]二、项目概况1. 项目名称： [项目名称]2. 项目地点： [项目地点]3. 项目规模： [项目规模，如：水库容量、堤防长度、河道整治长度等]4. 项目内容： [项目具体内容，如：大坝建设、引水隧洞、渠道建设、电站建设等]5. 投资估算： [投资估算金额]6. 工期要求： [工期要求，如：12个月]三、招标范围本次招标范围包括但不限于以下内容：1. [具体施工内容，如：大坝填筑、混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板安装等]2. [相关配套设施建设，如：供电设施、排水设施、道路建设等]3. [施工图纸范围内所有工程内容]四、投标人资格要求1. 企业资质：投标人须具备水利水电工程施工总承包二级及以上资质。

2. 财务状况：投标人须具备良好的财务状况，无重大债权债务。

3. 业绩要求：投标人须具有类似工程业绩，并在最近三年内完成过2项以上水利水电工程施工项目。

4. 信誉要求：投标人须具有良好的商业信誉和社会信誉，无不良记录。

5. 项目经理：投标人须具备二级及以上注册建造师资格，并具有类似工程管理经验。

五、投标文件要求1. 投标文件格式：投标文件应按照招标文件要求进行编制，包括但不限于以下内容：- 投标函- 企业法人营业执照副本- 资质证书副本- 业绩证明材料- 项目经理资格证书- 其他相关证明材料2. 投标文件提交时间及地点： [具体时间及地点]3. 投标保证金：投标保证金为投标总价款的2%，须在投标截止时间前缴纳。

六、评标办法1. 评标委员会组成：评标委员会由招标单位代表、技术专家、经济专家等组成。

2. 评标办法：采用综合评分法，对投标文件进行评审。

3. 评标标准：- 投标报价：占总分的40%- 企业资质及业绩：占总分的20%- 项目经理资格及经验：占总分的20%- 施工组织设计：占总分的20%七、合同签订1. 合同签订时间：招标人确定中标人后，双方应在10个工作日内签订合同。

（项目名称）（标段名称）招标文件（合同编号：）备案单位：招标人：招标代理机构：年月目录第一卷 (1)第1章招标公告（适用于未进行资格预审） (2)1 招标条件 (2)2 项目概况与招标范围 (2)3 投标人资格要求 (2)4 招标文件的获取 (2)5 投标文件的递交 (3)6 发布公告的媒介 (3)7 联系方式 (3)第1章投标邀请书（适用于邀请招标） (6)1 招标条件 (6)2 项目概况与招标范围 (6)3 投标人资格要求 (6)4 招标文件的获取 (6)5 投标文件的递交 (7)6 确认 (7)7 联系方式 (7)第1章投标邀请书 (9)（代资格预审通过通知书） (9)第2章投标人须知 (10)投标人须知前附表 (13)1 总则 (14)2 招标文件 (17)3 投标文件 (18)4 投标 (20)5 开标 (20)6 评标 (21)7 合同授予 (22)8 重新招标和不再招标 (23)9 纪律和监督 (23)10 其他内容 (25)第3章评标办法（经评审的最低投标价法） (33)1 依据 (33)2 评标原则 (33)3 评标组织 (33)4 评标的程序和内容 (33)第3章评标办法（综合评估法） (36)1 依据 (36)2 评标原则 (36)3 评标组织 (36)4 评标的程序和内容 (36)第4章合同条款及格式 (50)第1节通用合同条款 (50)1 一般约定 (50)2 发包人义务 (54)3 监理人 (55)4 承包人 (56)5 材料和工程设备 (60)6 施工设备和临时设施 (61)7 交通运输 (62)8 测量放线 (62)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (63)10 进度计划 (66)11 开工和竣工（完工） (67)12 暂停施工 (68)13 工程质量 (70)14 试验和检验 (72)15 变更 (73)16 价格调整 (75)17 计量与支付 (77)18 工程验收 (80)19 缺陷责任与保修责任 (83)20 保险 (84)21 不可抗力 (85)22 违约 (87)23 索赔 (89)24 争议的解决 (90)第2节专用合同条款 (92)1 一般约定 (92)2 发包人义务 (93)3 监理人 (93)4 承包人 (93)5 材料和工程设备 (94)6 施工设备和临时设施 (95)7 交通运输 (95)8 测量放线 (95)9 施工安全、治安保卫和环境保护 (95)11 开工和竣工（完工） (96)12 暂停施工 (96)13 工程质量 (96)14 试验和检验 (96)15 变更 (97)16 价格调整 (97)17 计量与支付 (98)18 工程验收 (99)19 缺陷责任与保修责任 (100)20 保险 (100)24 争议的解决 (100)第3节合同附件格式 (102)第5章工程量清单 (110)第二卷 (124)第6章图纸（招标图纸）及其他资料 (125)1 说明 (125)2 图纸及其他资料目录 (125)3 图纸及其他资料 (125)第三卷 (126)第7章技术标准和要求（合同技术条款） (127)1 一般规定 (127)1.1 工程说明 (127)1.2 主体工程项目及其工作内容 (127)1.3 发包人提供的施工图纸和文件 (128)1.4 承包人提交的文件 (129)1.5 发包人提供的材料和工程设备 (130)1.6 承包人提供的材料和设备 (131)1.7 进度计划的实施 (132)1.8 工程质量的检查、检验和验收 (134)1.9 验收 (134)1.10 工程量计算 (137)1.11 引用技术标准和规程规范的规定 (137)1.12 工程保险 (138)1.13 工程价款支付方法 (138)2 施工临时设施 (139)2.1 一般规定 (139)2.2 现场施工测量 (140)2.3 现场试验 (140)2.4 施工交通 (140)2.5 施工供电 (140)2.6 施工供水 (140)2.7 施工供风 (141)2.8 施工照明 (141)2.9 施工通信 (141)2.10 砂石料场开采加工系统 (141)2.11 混凝土生产系统 (142)2.12 临时工厂设施 (142)2.13 仓库和堆、存料场 (143)2.14 弃渣场 (143)2.15 临时生产管理和生活设施 (143)2.16 计量和支付 (143)3.1 一般规定 (146)3.2 文明施工措施 (147)3.3 施工安全措施 (148)3.4 应急救援措施 (150)3.5 计量和支付 (150)4 环境保护和水土保持 (151)4.1 一般规定 (151)4.2 施工环境保护 (152)4.3 生态环境保护 (154)4.4 水土保持 (155)4.5 环境清理 (155)4.6 环境保护工程的验收 (156)4.7 计量和支付 (156)5 施工导流工程 (158)5.1 一般规定 (158)5.2 施工期导流控制标准 (160)5.3 截流 (160)5.4 导流建筑物设计与施工 (160)5.5 基坑排水 (161)5.6 安全度汛 (161)5.7 下闸封堵和下游供水 (161)5.8 施工期临时通航 (161)5.9 质量检查和验收 (162)5.10 计量和支付 (162)6 土方明挖 (164)6.1 一般规定 (164)6.2 场地清理 (165)6.3 土方开挖 (165)6.4 施工期临时排水 (166)6.5 土料场和砂砾料场开采 (167)6.6 开挖渣料的利用和弃渣处理 (167)6.7 检查和验收 (167)6.8 计量和支付 (168)7.1 —般规定 (170)7.2 钻孔与爆破 (171)7.3 石方明挖 (172)7.4 施工期临时排水 (172)7.5 堆渣场地和渣料利用 (172)7.6 石料场 (172)7.7 质量检查和验收 (173)7.8 计量和支付 (174)8 地下洞室开挖 (176)8.1 —般规定 (176)8.2 施工期补充勘探 (177)8.3 地下洞室与洞群的开挖和支护 (178)8.4 钻孔与爆破 (178)8.5 开挖面的规格 (179)8.6 开挖面清理 (180)8.7 地下洞室的二次扩挖 (180)8.8 特殊部位开挖 (180)8.9 地下照明和通风 (181)8.10 地下水的控制和排除 (181)8.11 地下开挖石渣的利用和弃置 (182)8.12 质量检查与验收 (182)8.13 计量和支付 (183)9 支护工程 (184)9.1 —般规定 (184)9.2 锚杆（岩石锚杆） (185)9.3 预应力锚索 (186)9.4 喷射混凝土 (187)9.5 地下洞室支护 (188)9.6 岩石边坡支护工程 (190)9.7 计量和支付 (192)10 钻孔和灌浆工程 (194)10.1 —般规定 (194)10.2 灌浆材料 (195)10.4 钻孔 (196)10.5 钻孔冲洗和压水试验 (196)10.6 灌浆试验 (197)10.7 制浆 (197)10.8 坝墓帷幕灌浆及固结灌浆 (198)10.9 地下洞室灌浆 (199)l0.10 混凝土坝接缝灌浆 (199)10.11 化学灌浆 (201)10.12 土坝劈裂灌浆 (202)10.13 灌浆工程验收 (203)10.14 计量和支付 (203)11 基础防渗墙工程 (204)11.1 -般规定 (204)11.2 混凝土防渗墙 (205)11.3 高压喷射灌浆防渗墙 (208)11.4 计量和支付 (209)12 地基及基础工程 (210)12.1 —般规定 (210)12.2 振冲地墓 (212)12.3 混凝土灌注桩基础 (213)12.4 沉井 (215)12.5 混凝土预制桩 (218)12.6 水泥搅拌桩 (220)12.7 塑料排水板 (222)12.8 计量和支付 (225)13 土石方填筑工程 (227)13.1 一般规定 (227)13.2 料源要求 (228)13.3 填筑现场试验 (229)13.4 坝体填筑 (230)13.5 填筑合理用料 (232)13.6 堤防工程施工 (233)13.7 土工合成材料施工 (233)13.8 质量检查和验收 (235)13.9 计量和支付 (236)14 混凝土工程 (238)14.1 一般规定 (238)14.2 混凝土生产 (239)14.3 模板 (240)14.4 钢筋 (242)14.5 混凝土（含钢筋混凝土） (243)14.6 预制混凝土 (247)14.7 预应力混凝土 (248)14.8 水下混凝土 (249)14.9 碾压混凝土 (250)14.10 泵送混凝土 (251)14.11 计量和支付 (251)15 沥青混凝土工程 (254)15.1 一般规定 (254)15.2 材料 (255)15.3 配合比的选择和试验 (255)15.4 沥青混合料制备与运输 (257)15.5 沥青混凝土防渗面板铺筑 (257)15.6 沥青混凝土心墙铺筑 (258)15.7 质量检查和验收 (258)15.8 计量和支付 (259)16 砌体工程 (260)16.1 一般规定 (260)16.2 石砌体工程 (261)16.3 砖和混凝土小型空心砌块（简称小砌块）砌体工程 (263)16.4 计量和支付 (264)17 疏浚和吹填工程 (265)17.1 一般规定 (265)17.2 疏浚和吹填工程施工 (266)17.3 挖泥船疏浚 (266)17.4 水力冲挖机组施工 (268)17.5 排泥区及吹填施工 (268)17.6 质量检查和验收 (270)17.7 计量和支付 (270)18 屋面和地面建筑工程 (272)18.1 一般规定 (272)18.2 屋面建筑工程 (273)18.3 地面建筑工程 (276)18.4 计量和支付 (279)19 压力钢管制造和安装 (280)19.1 一般规定 (280)19.2 材料 (281)19.3 钢管制造 (281)19.4 焊接 (284)19.5 水压试验 (285)19.6 钢管运输 (286)19.7 钢管现场安装 (286)19.8 涂装 (287)19.9 地下钢管接触灌浆 (288)19.10 质量检查和验收 (289)19.11 计量和支付 (289)20 钢结构的制作和安装 (291)20.1 一般规定 (291)20.2 材料和外购件 (292)20.3 钢构件制作和组装 (292)20.4 钢构件预拼装 (295)20.5 钢结构安装 (296)20.6 钢结构工程验收 (298)20.7 计量和支付 (299)21 钢闸门制作 (300)21.1 一般规定 (300)21.2 材料和外购件 (302)21.3 钢构件制作 (302)21.4 钢闸门工程验收 (306)21.5 计量和支付 (306)22 钢闸门及启闭机安装 (308)22.2 —般技术要求 (310)22.3 闸门和拦污栅的安装 (312)22.4 启闭机安装 (315)22.5 质量检查和验收 (318)22.6 计量和支付 (319)23 预埋件埋设 (320)23.1 一般规定 (320)23.2 预埋件埋设的一般技术要求 (320)23.3 预埋管道的安装和埋设 (321)23.4 固定件埋设 (323)23.5 接地装置埋设 (324)23.6 预埋件埋设的验收 (324)23.7 计量和支付 (325)24 机电设备安装 (326)24.1 —般规定 (326)24.2 —般技术要求 (332)24.3 水轮发电机组及其附属设备安装 (334)24.4 水力机械辅助设备系统安装 (338)24.5 发电机电压配电设备安装 (339)24.6 电力变压器及其附属设备安装 (340)24.7 开关站及其进（出）线设备安装 (341)24.8 厂用电系统安装 (344)24.9 照明系统安装 (344)24.10 接地系统安装 (344)24.11 控制保护系统安装 (345)24.12 通信系统安装 (347)24.13 电缆线路安装 (348)24.14 厂内起重设备安装 (348)24.15 通风及空气调节系统安装 (349)24.16 建筑给排水系统安装 (350)24.17 消防系统安装 (350)24.18 机组启动试运行 (352)24.19 完工验收 (352)25 工程安全监测 (354)25.1 一般规定 (354)25.2 监测仪器设备的采购、检验和安装埋设 (355)25.3 施工期安全监测及其监测资料整编 (357)25.4 缺陷责任期安全监测及其监测资料整编 (358)25.5 质量检查和验收 (359)25.6 计量和支付 (359)第四卷 (361)第8章投标文件格式 (362)评审因素索引表 (364)一、投标函及投标函附录 (366)二、法定代表人身份证明 (368)二、授权委托书 (369)三、联合体协议书 (370)四、投标保证金 (371)五、已标价工程量清单 (372)六、施工组织设计 (392)七、项目管理机构表 (398)八、拟分包项目情况表 (400)九、资格审查资料 (401)十、原件的复印件 (407)十一、其他材料 (408)第一卷第1章招标公告（适用于未进行资格预审）（项目名称）（标段名称）招标公告1 招标条件本招标项目（项目名称）已由 (项目审批、核准或备案机关名称) 以 (批文名称及编号)批准建设，建设资金来自（资金来源），项目出资比例为，项目法人为，招标人为，招标代理机构为。

水电工程施工招标和合同文件示范文本下册水电水利规划设计总院2009年12月目录水电工程技术条款使用说明 (1)第1章一般规定 (7)1.1 工程说明 (7)1.2 本合同工程项目及其工作内容 (8)1.3 与本合同有关的其他承包人承担的工程项目及工作界面 (8)1.4 发包人提供的施工图纸和文件 (8)1.5 承包人提交的文件 (10)1.6 发包人提供的材料和设备 (13)1.7 承包人提供的材料和设备 (15)1.8 进度计划的实施 (17)1.9 承包人进场和退场 (19)1.10 工程质量的检查和检验 (19)1.11 验收 (20)1.12 工程量计量方法 (21)1.13 计量和支付 (22)1.14 引用技术标准的规定 (22)第2章施工辅助设施 (24)2.1 一般规定 (24)2.2 现场施工测量 (25)2.3 现场试验 (26)2.4 施工交通 (26)2.5 施工供电 (27)2.6 施工供水 (27)2.7 施工供风 (28)2.8 施工照明 (28)2.9 施工通信和邮政服务 (28)2.10 地下工程施工通风 (29)2.11 砂石料加工系统 (29)2.12 混凝土生产系统 (30)2.13 综合加工及机械修配厂 (31)2.14 仓库和堆、存料场 (31)2.15 施工管理及生活设施 (31)2.16 计量和支付 (32)第3章安全文明施工 (35)3.1 一般规定 (35)3.2 施工安全措施 (36)3.3 文明施工 (41)3.4 应急救援措施 (42)第4章环境保护和水土保持 (44)4.1 一般规定 (44)4.2 环境保护 (46)4.3 生态环境保护 (49)4.4 水土保持 (50)4.5 场地清理与整治 (50)4.6 计量和支付 (51)第5章施工导流工程 (52)5.1 一般规定 (52)5.2 施工期导流控制标准 (54)5.3 导流建筑物施工 (55)5.4 截流 (55)5.5 基坑排水 (56)5.6安全度汛和排冰 (56)5.7 下闸封堵和向下游供水 (56)5.8 施工期临时通航 (57)5.9 质量检查和验收 (57)5.10 计量和支付 (57)第6章料源开采和加工 (59)6.1 一般规定 (59)6.2 料场复查 (60)6.3 料源的开采 (60)6.4 料源加工 (63)6.5 质量检查和验收 (65)6.6 计量和支付 (66)第7章土方明挖 (67)7.1 一般规定 (67)7.2 开挖场地清理 (68)7.3 土方开挖 (69)7.4 施工期临时排水 (71)7.5 开挖渣料利用和弃渣处理 (72)7.6 质量检查和验收 (72)7.7 计量和支付 (73)第8章石方明挖 (75)8.1 一般规定 (75)8.2 钻孔和爆破 (77)8.3 石方明挖 (78)8.4 施工期临时排水 (80)8.5 渣料利用和堆渣场地 (81)8.6 质量检查和验收 (81)第9章地下洞室开挖 (84)9.1 一般规定 (84)9.2 施工期补充勘探 (86)9.3 地下洞室的开挖程序 (87)9.4 钻孔和爆破 (87)9.5 开挖面规格 (89)9.6 开挖面清理 (90)9.7 地下洞室的二次扩挖 (91)9.8 特殊部位的开挖 (91)9.9 地下照明和通风 (93)9.10 地下水的控制和排除 (93)9.11 地下开挖石渣的利用和弃置 (94)9.12 质量检查和验收 (94)9.13 计量和支付 (95)第10章支护工程 (97)10.1 一般规定 (97)10.2 锚杆 (99)10.3 预应力锚索 (102)10.4 喷射混凝土 (107)10.5 钢支撑施工 (111)10.6 抗滑桩和锚固洞（井）的施工 (112)10.7 混凝土衬砌边坡的施工 (113)10.8 护坡网格和锚固框架结构的施工 (113)10.9 完工验收 (114)10.10 计量和支付 (114)第11章钻孔和灌浆工程 (117)11.1 一般规定 (117)11.2 材料 (118)11.3 设备 (120)11.4 灌浆孔的钻孔 (121)11.5 钻孔冲洗和压水试验 (122)11.6 灌浆试验 (123)11.7 水泥制浆 (124)11.8 坝基岩体灌浆 (124)11.9 地下洞室灌浆 (130)11.10 混凝土坝接缝灌浆及岸坡接触灌浆 (132)11.11 化学灌浆 (136)11.12 灌浆工程验收 (138)11.13 计量和支付 (139)第12章基础防渗墙工程 (141)12.2 混凝土防渗墙 (143)12.3 高压喷射灌浆防渗墙 (148)12.4 完工验收 (151)12.5 计量和支付 (151)第13章地基加固工程 (153)13.1 一般规定 (153)13.2 振冲地基 (154)13.3 混凝土灌注桩基础 (157)13.4 沉井 (161)13.5 完工验收 (166)13.6 计量和支付 (166)第14章土石方填筑工程 (168)14.1一般规定 (168)14.2 土石方填筑的现场试验 (170)14.3 坝体填筑 (170)14.4 土工合成材料 (176)14.5 质量检查和验收 (179)14.6 计量和支付 (181)第15章混凝土工程 (183)15.1 一般规定 (183)15.2 混凝土生产 (185)15.3 模板 (190)15.4 钢筋和锚筋 (192)15.5 普通混凝土（含钢筋混凝土） (194)15.6 预制混凝土 (205)15.7 预应力混凝土 (207)15.8 水下混凝土 (210)15.9 碾压混凝土 (211)15.10 完工验收 (216)15.11 计量和支付 (216)第16章沥青混凝土工程 (219)16.1 一般规定 (219)16.2 材料 (221)16.3 配合比的选择和试验 (222)16.4 沥青混凝土铺筑前的准备工作 (225)16.5 沥青混凝土防渗面板铺筑 (226)16.6 沥青混凝土心墙铺筑 (230)16.7 质量检查和检验 (232)16.8 工程隐蔽部位的验收 (234)16.9 完工验收 (234)第17章砌体工程 (236)17.1 一般规定 (236)17.2 石砌体工程 (237)17.3 砖和小砌块砌体工程 (246)17.4 完工验收 (251)17.5 计量和支付 (252)第18章疏浚和吹填工程 (253)18.1 一般规定 (253)18.2 疏浚工程施工 (254)18.3 挖泥船疏浚 (255)18.4 水力冲挖机组施工 (257)18.5 排泥区及吹填施工 (257)18.6 质量检查和验收 (259)18.7 计量和支付 (260)第19章屋面和地面建筑工程 (262)19.1 一般规定 (262)19.2 屋面建筑工程 (263)19.3 地面建筑工程 (272)19.4 计量和支付 (280)第20章压力钢管制造和安装 (282)20.1 一般规定 (282)20.2 材料和外购连接件 (284)20.3 钢管制造 (285)20.4 焊接 (288)20.5 水压试验 (293)20.6 钢管运输 (293)20.7 钢管现场安装 (294)20.8 涂装 (295)20.9 钢管接触灌浆 (297)20.10 质量检查和验收 (299)20.11 计量和支付 (300)第21章钢结构制作和安装 (301)21.1 一般规定 (301)21.2 材料和外购件 (303)21.3 钢构件制作和组装 (303)21.4 钢构件预拼装 (311)21.5 钢结构安装 (311)21.6 质量检查和验收 (316)21.7 计量和支付 (317)第22章钢闸门及启闭机的安装 (318)22.2 一般技术要求 (322)22.3 闸门和拦污栅安装 (325)22.4 启闭机安装 (330)22.5 质量检查和验收 (335)22.6 计量和支付 (336)第23章预埋件埋设 (338)23.1 一般规定 (338)23.2 一般技术要求 (339)23.3 预埋管道安装埋设 (340)23.4 固定件埋设 (344)23.5 接地装置埋设 (345)23.6 预埋件埋设验收 (346)23.7 计量和支付 (346)第24章机电设备安装 (347)24.1 一般规定 (347)24.2 一般技术要求 (355)24.3 水轮发电机组及其附属设备的安装 (358)24.4 水力机械辅助设备系统安装 (366)24.5 发电机电压配电设备安装 (367)24.6 电力变压器及其附属设备安装 (369)24.7 开关站及其进（出）线设备安装 (370)24.8 厂用电系统安装 (374)24.9 照明系统安装 (375)24.10 接地系统安装 (376)24.11 控制保护系统安装 (376)24.12 通信系统 (380)24.13 电缆线路安装 (380)24.14 厂内起重机设备安装 (381)24.15 通风及空气调节系统安装 (382)24.16 建筑给排水系统安装 (383)24.17 消防系统安装 (384)24.18 机组启动试运行 (387)24.19 完工验收 (391)24.20 计量和支付 (392)24.21 本工程机电设备安装项目表 (393)第25章工程安全监测 (395)25.1 一般规定 (395)25.2 监测仪器设备的采购、检验和安装埋设 (397)25.3 施工期安全监测及其监测资料整编 (400)25.4 质量检查和验收 (401)水电工程技术条款使用说明一. 修订合同技术条款的目的（1）2000年颁发的《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本GF—2000—0208下册“技术条款”》实施10年来，已在水电工程建设领域广泛应用。

中华人民共和国水利水电工程标准施工招标文件补充文本下册（征求意见稿）中华人民共和国水利部目录第1章一般规定 (1)1.1 工程说明 (1)1.2 主体工程合同项目及其工作内容 (1)1.3 施工临时设施项目及其工作内容 (2)1.4 发包人提供的施工图纸和文件 (2)1.5 承包人文件 (3)1.6 发包人提供的材料和工程设备 (6)1.7 承包人提供的材料和设备 (7)1.8 进度计划的实施 (9)1.9 工程质量的检查和检验 (10)1.10 验收 (11)1.11 工程量计量方法 (12)1.12 引用技术标准和规程规范的规定 (13)1.13 工程保险 (14)1.14 支付 (15)第2章施工临时设施 (16)2.1 一般规定 (16)2.2 现场施工测量 (17)2.3 现场试验 (17)2.4施工交通 (17)2.5 施工供电 (17)2.7 施工供风 (18)2.8 施工照明 (18)2.9 施工通信和邮政服务 (18)2.10 砂石料场开采加工系统 (19)2.11 混凝土生产系统 (19)2.12 施工工厂设施 (20)2.13 仓库和堆、存料场 (20)2.14 弃渣场 (20)2.15 临时生产管理和生活设施 (21)2.16 计量和支付 (21)第3章施工安全措施 (24)3.1一般规定 (24)3.2 施工安全措施 (25)3.3 应急救援措施 (27)3.4 计量和支付 (28)第4章环境保护和水土保持 (28)4.1一般规定 (28)4.2 施工环境保护 (30)4.3 生态环境保护 (32)4.4 水土保持 (32)4.5 环境清理 (33)4.6 环境保护工程的验收 (33)4.7 计量和支付 (34)第5章施工导流和水流控制 (36)5.1 一般规定 (36)5.2 施工期导流控制标准 (38)5.3 截流 (38)5.4 导流建筑物施工 (39)5.5 基坑排水 (39)5.7 下闸封堵和下游供水 (40)5.8 施工期临时通航 (40)5.9 质量检查和验收 (41)5.10 计量和支付 (42)第6章土方明挖 (43)6.1 一般规定 (43)6.2 场地清理 (44)6.3 土方开挖 (44)6.4 施工期临时排水 (46)6.5 土料场和砂砾料场开采 (46)6.6 开挖渣料的利用和弃渣处理 (47)6.7 检查和验收 (48)6.8 计量和支付 (49)第7章石方明挖 (50)7.1 一般规定 (50)7.2 钻孔与爆破 (51)7.3 石方明挖 (52)7.4 施工期临时排水 (53)7.5 渣料的利用和堆渣场地 (53)7.6 石料场 (53)7.7 质量检查和验收 (54)7.8 计量和支付 (56)第8章地下洞室开挖 (58)8.1 一般规定 (58)8.2 施工期补充勘探 (60)8.3 地下洞室与洞群的开挖支护程序 (60)8.4 钻孔与爆破 (61)8.5 开挖面的规格 (62)8.6 开挖面清理 (63)8.8 特殊部位开挖的专项施工措施 (63)8.9 地下照明和通风 (65)8.10 地下水的控制和排除 (65)8.11 地下开挖石渣的利用 (66)8.12 质量检查与验收 (66)8.13 计量和支付 (67)第9章支护工程 (69)9.1 一般规定 (69)9.2 锚杆(岩石锚杆) (70)9.3 预应力锚索 (71)9.4 喷射混凝土 (73)9.5 地下洞室支护 (74)9.6 岩石边坡支护工程 (76)9.7 完工验收资料 (79)9.8 计量和支付 (80)第10章钻孔和灌浆工程 (82)10.1 一般规定 (82)10.2 灌浆材料 (83)10.3 设备 (84)10.4 钻孔 (84)10.5 钻孔冲洗和压水试验 (85)10.6 灌浆试验 (85)10.7 制浆 (86)10.8 坝基帷幕灌浆及固结灌浆 (86)10.9 地下洞室灌浆 (87)10.10 混凝土坝接缝灌浆 (88)10.11 化学灌浆 (89)10.12 土石坝劈裂灌浆 (91)10.13 灌浆工程验收 (91)第11章基础防渗墙工程 (94)11.1一般规定 (94)11.2 防渗墙 (96)11.3 高压喷射灌浆防渗墙 (99)第12章地基及基础工程 (101)12.1一般规定 (101)12.2 振冲地基 (102)12.3 混凝土灌注桩基础 (103)12.4 沉井 (106)第13章土石方填筑工程 (111)13.1 工程说明 (111)13.2 料场复查 (112)13.3 填筑合理用料 (113)13.4 土石方填筑的现场试验 (113)13.5 坝料料源和要求 (114)13.6 坝体填筑 (115)13.7 堤防工程施工 (117)13.8 土工合成材料施工 (117)13.9 质量检查和验收 (119)13.10 计量与支付 (121)第14章混凝土工程 (123)14.1 一般规定 (123)14.2 混凝土生产 (125)14.3 模板 (126)14.4 钢筋和锚筋 (128)14.5 普通混凝土（含钢筋混凝土） (129)14.6 预制混凝土 (135)14.7 预应力混凝土 (136)14.8 水下混凝土 (137)14.10 混凝土泵送施工 (141)第15章沥青混凝土工程 (143)15.1 一般规定 (143)15.2 材料 (144)15.3 配合比的选择和试验 (144)15.4 沥青混合料制备与运输 (147)15.5 沥青混凝土防渗面板铺筑 (147)15.6 沥青混凝土心墙铺筑 (148)15.7 质量检查和检验 (148)15.8 工程隐蔽部位的验收 (149)15.9 完工验收资料 (149)15.10 计量和支付 (149)第16章砌体工程 (151)16.1一般规定 (151)16.2 石砌体工程 (152)16.3 砖和小砌块砌体工程 (156)16.4 计量和支付 (158)第17章疏浚和吹填工程 (159)17.1一般规定 (159)17.2 疏浚和吹填工程施工措施 (160)17.3 挖泥船疏浚 (160)17.4 水力冲挖机组施工 (163)17.5 排泥区及吹填施工 (163)17.6 质量检查和验收 (165)17.7 计量和支付 (166)第18章屋面和地面建筑工程 (166)18.1一般规定 (166)18.2屋面建筑工程 (168)18.3 地面建筑工程 (173)19.1 说明 (178)19.2 材料和连接件 (180)19.3 钢管及其附件制造 (181)19.4 焊接 (183)19.5 水压试验 (184)19.6 钢管运输 (185)19.7 钢管现场安装 (185)19.8 涂装 (186)19.9 钢管接触灌浆 (187)19.10 钢管的质量检查和验收 (188)19.11 计量和支付 (189)第20章钢结构的制作和安装 (191)20.1 一般规定 (191)20.2 材料和外购件 (193)20.3 钢构件制作和组装 (193)20.4 钢构件预拼装 (198)20.5 钢结构安装 (199)20.6 钢结构工程验收 (202)20.7 计量和支付 (204)第21章钢闸门及启闭机的安装 (205)21.1 一般规定 (205)21.2 通用技术要求 (208)21.3 闸门和拦污栅的安装 (211)21.4 启闭机安装 (216)21.5 质量检查和验收 (221)21.6 计量和支付 (222)第22章预埋件埋设 (224)22.1 一般规定 (224)22.2 预埋件埋设的一般要求 (225)22.4 固定件埋设 (229)22.5 接地装置埋设 (230)22.6 完工验收 (231)22.7计量和支付 (231)第23章机电设备安装 (232)23.1 一般规定 (232)23.2 机电设备安装的一般技术要求 (239)23.3水轮发电机组、水泵电动机组及其附属设备安装 (243)23.4 水力机械辅助设备系统安装 (249)23.5 发电机电压配电装置安装 (250)23.6 电力变压器及其附属设备安装 (252)23.7 开关站设备安装 (252)23.8 厂用电系统安装 (257)23.9 照明系统安装 (257)23.10 接地系统安装 (258)23.11控制保护系统安装 (258)23.12 通信系统安装 (262)23.13 电缆线路安装 (262)23.14 厂内起重设备安装 (263)23.15 通风及空气调节系统安装 (264)23.16 建筑给排水系统安装 (266)23.17 消防系统安装 (267)23.18 机组启动验收 (270)23.19 完工验收 (271)23.20 计量和支付 (272)23.21 本工程机电设备安装项目表 (273)第24 章工程安全监测 (274)24.1 一般规定 (274)24.2监测仪器设备的采购、检验和安装埋设 (276)24.3 施工期安全监测及其监测资料整编 (279)24.4质量检查和验收 (280)24.5 计量和支付 (281)第1章一般规定1.1 工程说明1.1.1工程概况（简述本工程项目所在地的地理位置、工程规模、主要特征参数和综合利用要求；工程枢纽总布置：挡水、泄水、引水与厂区枢纽建筑物布置，以及各主要工程建筑物结构型式；机电设备布置；施工组织规划要求等。

中华人民共和国水利水电工程标准施工招标文件补充文本上册中华人民共和国水利部使用说明一、《水利水电工程标准施工招标文件补充文本》（以下简称《招标文件》)应与《标准施工招标文件》结合使用.二、《招标文件》每一部分用相同序号标示的章、节、条、款、项、目,供招标人编制招标文件时选择使用。

以空格标示的规定，由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化.确实没有需要填写内容的,在空格中用“/"标示。

三、第1章“招标公告或投标邀请书”格式仅供参考。

发布招标公告或发出投标邀请书后，应当将实际发布的招标公告或投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。

其中,招标公告应同时注明发布所在的媒介名称。

四、第2章“投标人须知”正文应全文引用。

“投标人须知前附表”用于进一步明确投标人须知正文中未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与投标人须知正文内容相抵触，否则抵触内容无效.“投标人须知"正文后所附格式仅供参考.五、第3章“评标办法”分别规定经评审的最低投标价法和综合评估法两种评标方法，供招标人根据项目具体特点和实际需要选择使用. “评标办法”正文应全文引用。

“评标办法前附表”用于明确正文之外的其他评标因素、标准。

招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明评审因素、标准.没有列明的因素和标准不得作为评标。

正文后所附的格式仅供参考.六、第4章“合同条款及格式”中通用合同条款应全文引用。

“专用合同条款”可对“通用合同条款"进行补充、细化,除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定外，补充细化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

七、第5章“工程量清单”附两种格式，招标人可选择使用，但应与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术条款”相衔接.八、第6章“图纸”应根据项目具体特点和实际需要,参考本卷规定编绘,但应与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术条款”相衔接。

浙江省水利招标文件范本水利工程是国家发展的重要基础设施之一，它涉及到人民生活、农田灌溉、防洪抗旱等多个方面。

为保障水利工程的顺利进行，在项目实施前，通常需要进行一系列招标程序，以选择合适的承包商。

而招标文件则是整个招标过程中最为重要的文件之一。

在这篇文章中，我将以浙江省为例，探讨一份水利招标文件的范本。

一、前言在招标文件的前言部分，通常会介绍一下工程的背景和目的，以及招标文件的编制依据和适用范围。

具体内容可以参考如下所示：本次招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》及《浙江省水利工程招标投标管理办法》的规定编制的，适用于浙江省范围内的水利工程项目招标。

该招标文件的目的是公正、公平、公开地选拔合适的承包商，确保水利工程的质量、进度和安全。

二、招标范围在招标文件中，需要明确工程的招标范围，包括工程名称、规模、地点等。

同时，要列出具体的招标内容和要求，以帮助潜在的承包商了解工程的基本情况。

以下是一个招标范围的示例：本次招标涉及到浙江省X市X县的XX水利工程，总投资为XXX 万元，工程包括X个部分，具体包括XX工程、XX工程等。

招标要求承包商具有X级水利工程施工资质，具体要求见附表一。

三、招标程序招标文件中需要详细介绍招标的程序和时间安排，以确保招标过程的合法性和透明度。

以下是一个招标程序的范本：1. 发布公告：发布招标公告，并在国家级招标网站、省级招标网站和当地水利部门的指定渠道上刊登，公告期为X天。

2. 投标文件获取：潜在承包商联系招标人或招标代理机构获取招标文件，需缴纳一定的文件费用。

3. 答疑：承包商对招标文件有疑问时，可以在指定时间内向招标人或招标代理机构提问，答疑时间通常为X天。

4. 递交投标文件：在指定地点和时间内提交投标文件，逾期提交或不完整的文件将被视为无效。

5. 投标评审：评审委员会对递交的投标文件进行评审，并根据评标标准确定中标人。

6. 中标公示：在指定渠道上公示中标结果，并通知中标人签署合同。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 水利水电工程施工合同和招标文件示范文本篇一：水利水电工程施工合同和招标文件示范文本【题目】水利水电土建工程施工合同条件（示范文本）【颁布单位】水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局【发文编号】GF—201X—0208第一部分通用合同条款一、词语涵义１词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：１．１有关合同双方和监理人的词语（１）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

（２）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。

（３）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。

（４）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

１．２有关合同组成文件的词语（１）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第３条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。

（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。

（３）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

（４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。

（５）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。

（６）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。

１．３有关工程和设备的词语（１）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。

（２）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。

水利水电工程施工合同和招标文件示范文本水利水电工程施工合同和招标文件示范文本篇一：水利水电工程施工合同和招标文件示范文本【题目】水利水电土建工程施工合同条件（示范文本）【颁布单位】水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局【发文编号】GF—2000—0208第一部分通用合同条款一、词语涵义１词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：１．１有关合同双方和监理人的词语（１）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

（２）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。

（３）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。

（４）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

１．２有关合同组成文件的词语（１）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第３条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。

（２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。

（３）图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

（４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。

（５）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。

（６）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。

１．３有关工程和设备的词语（１）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。

（２）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。

（３）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。

水利水电工程施工合同和招标文件示范文本正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 水利水电工程施工合同和招标文件示范文本（水利部国家电力公司国家工商行政管理局2000年2月23日发布水建管[2000]62号）为加强水利水电建设市场的管理，规范招标投标工作和合同管理，切实保障发、承包双方的合法权益，确保水利水电工程的建设管理和工程招标投标在公平、公正的基础上健康有序地进行，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，现颁发《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》（以下简称《范本》）。

并对《范本》实施的有关问题规定如下：一、凡列入国家或地方建设计划的大中型水利水电工程使用本《范本》，小型水利水电工程可参照使用。

二、修改后的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF20000208）（以下简称《合同条件》）颁发后，1997年8月水利部、原电力工业部和国家工商行政管理局联合颁发的《水利水电土建工程施工合同条件》（GF970208）同时废止。

各水利水电工程的发包人在编制招标文件和施工合同文件时，《合同条件》应按本通知第三条的规定应用，《范本》的其他文件可根据建设项目的实际情况参照使用，但不得违反《合同条件》中所确立的或隐含的公正、公平原则。

若编制的上述文件内容与《合同条件》的规定不一致时，应以《合同条件》为准。

三、《合同条件》分为“通用合同条款”和“专用合同条款”两部分。

1.“通用合同条款”应全文引用，不得删改。

2.“专用合同条款”则应按其条款编号和内容，根据工程实际情况进行修改和补充。

3.除《合同条件》的“专用合同条款”中所列编号的条款外，“通用合同条款”其他条款的内容不得更动。