市建设工程施工与相关服务合同【模板】

南京建设市政工程合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：南京市XXX市政工程1.2 工程地点：南京市XXX区域1.3 工程内容：根据工程图纸及工程量清单所列明的全部工程内容1.4 工程规模：工程占地面积XXX平方米，总建筑面积XXX平方米1.5 工程质量标准：符合国家现行建筑工程质量标准及行业规范要求第二条合同价格2.1 合同总价：双方确认的工程量为依据，按照约定的单价计算得出，具体金额为人民币（大写）：元整（小写）：￥元。

2.2 合同价格组成：包括工程图纸及工程量清单所列明的全部工程内容的人工费、材料费、机械使用费、措施费、管理费、利润等。

2.3 合同价格的调整：合同履行过程中，如遇工程量增减、材料价格变动等不可抗力因素，双方可按约定的方法进行价格调整。

第三条合同工期3.1 工期要求：工程自开工之日起，至竣工交付之日止，工期为 XXX 天。

3.2 工期延误：乙方如不能按约定工期完成工程，应承担相应的违约责任。

第四条工程质量保修4.1 保修期限：工程交付使用后 XXX 个月内为质量保修期。

4.2 保修范围：包括但不限于工程图纸及工程量清单所列明的全部工程内容。

4.3 保修责任：乙方在保修期内对工程质量问题负责修复和更换，并承担相应费用。

第五条合同的履行5.1 甲方责任：（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地；（2）按约定支付工程进度款和竣工结算款；（3）提供工程设计图纸、技术要求及施工规范；（4）负责工程验收和交付使用。

5.2 乙方责任：（1）按约定完成工程设计图纸及工程量清单所列明的全部工程内容；（2）按约定质量标准完成工程，并承担相应质量责任；（3）按约定工期完成工程，并承担相应工期延误责任；（4）负责工程安全，按国家有关规定缴纳安全费用；（5）负责工程环保，按国家有关规定缴纳环保费用；（6）负责工程资料的整理和归档。

建筑工程合同模板6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作方案、工作总结、心得体会、演讲稿、合同协议、条据书信、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, insights, speeches, contract agreements, policy letters, rules and regulations, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!建筑工程合同模板6篇合同的签订可以明确双方的责任和义务，通过一份合同，双方自愿达成法律协议，明确交易的条款和条件，维护双方的权益，以下是本店铺精心为您推荐的2024年建筑工程合同模板6篇，供大家参考。

建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方)：___________承包方(乙方)：___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，为明确双方权利、义务及经济责任，加强双方的相互配合，保证工程顺利竣工。

双方达成以下合同条款：第一条：工程项目1、工程名称：______________;2、工程编号：______________;3、工程地点：______________;4、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。

6、承包方式：______________。

第二条：工程期限1、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天(日历____天)，自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。

2、开工前____天，乙方向甲方发出开工通知书。

3、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。

(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。

(3)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工。

(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。

(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。

20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年建筑施工全面清包服务合同模板本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程预算第三条服务内容3.1 乙方负责提供全部施工所需的人工、材料、设备及技术等资源3.2 乙方应按照甲方的要求完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度等指标的达成第四条服务期限4.1 工程预计开始日期4.2 工程预计结束日期4.3 乙方应按照约定的工期完成施工任务第五条付款方式及进度5.1 双方约定按工程进度分阶段付款5.2 付款的具体比例、时间及金额由双方在合同附件中详细约定第六条乙方责任6.1 乙方应保证施工过程中的人员安全6.2 乙方应保证施工质量，符合国家相关规范及标准6.3 乙方应负责施工现场的清洁、卫生和秩序维护第七条甲方责任7.1 甲方应按照合同约定及时支付工程款项7.2 甲方应提供施工所需的现场条件及配合事项7.3 甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和解决第八条违约责任8.1 任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任8.2 违约金的计算方式及赔偿范围由双方在合同附件中详细约定第九条争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十条合同的变更和解除10.1 双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认10.2 因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同第十一条保密条款11.1 双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密11.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止第十二条合同的生效、修改及解除12.1 本合同自双方签字盖章之日起生效12.2 合同的修改和解除必须经双方协商一致，并以书面形式进行确认第十三条其他约定13.1 双方认为需要约定的其他事项，可在合同附件中详细列明13.2 附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力第十四条法律适用及争议解决14.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律14.2 双方同意，本合同签订地为合同的履行地，如有争议，提交合同签订地人民法院管辖第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称：_____________，地址：________________。

建筑工程施工承包合同范本发包人：__________(以下简称甲方)承包人：__________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。

第1条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：，总建筑面积约平方米。

1.4承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑施工承包责任。

第2条：承包范围2.1乙方承包范围：2.1.1按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明。

2.1.2未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方承担。

2.2甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工：2.2.1首层大堂装修、户内豪华装修、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施工分包合同，乙方须承担配合施工的责任。

2.3甲定生产厂家乙负责采购的材料：钢筋：水泥：防水卷材：门窗：第3条：工程质量标准3.1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。

3.2保修期自本工程竣工验收合格之日起计。

第4条：保修期4.1本工程保修期为：1、基础工程及主体结构工程为设计年限。

2、防水工程___年。

3、管线设备工程___年。

4、装修工程___年。

5、缺陷责任期：6个月。

第5条：工期5.1总工期：天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收的时间，不包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。

建筑工程施工合同(通用15篇)建筑工程施工合同1甲方：乙方：为加快园区的工程施工进度，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。

甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。

一、工程内容灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。

二、工程承包单价及结算方式1.人工挖土方：8.0元32.Ｃ10垫层：23033.Ｃ25砼基础地梁构造柱等：26034.砌砖：268元35.模板制安：26元㎡6.钢筋制安：4300吨7.粉刷：18元㎡8.回填土：4.0元39.内外脚手架：6.5元㎡10.灌注桩：95元结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准,另加18%施工企业管理费。

三、付款方式：甲方按乙方完成的实际工程量的60%付款，余款待验收合格后一个月内再付。

四、施工期限：自________年____月____日起至年____月____日止。

五、工程质量：严格按照甲方提供的图纸精心施工，工程质量要求必须符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必须全部达到合格,如有质量问题造成的返工必须由乙方负责。

六、施工安全：施工场地必须采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，由于措施不力造成的安全事故由乙方负责。

七、其它事项：甲方提供水电，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必须符合国家强制性标准及行业标准。

八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份，甲乙双方各执一份为凭。

本协议如有未尽事宜双方可协商解决。

甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：签订日期：建筑工程施工合同2甲方：_________________乙方：_________________现甲方在自己新地基上新建一幢砖混结构住宅楼，由乙方负责承包室内外装饰工程施工。

经双方协商，本着平等自愿原则，签订以下小型建筑工程施工合同条款：_________________一、工程概况外墙贴砖、屋面盖瓦、室内墙裙高1.5米及铺设地板砖、楼梯踏步、卫生间贴砖，即水电和腻子粉刮白除外的一切内外装饰工程。

建设工程施工三通一平合同【范本模板】（二）一、合同背景本合同约定了建设工程施工三通一平的相关要求和条款，旨在确保施工过程的合规性、安全性和质量保证。

本合同适用于建设工程承包商和业主之间的合作关系，并具有法律效力。

二、合同主要条款2.1 合同双方本合同由建设工程承包商（以下称为乙方）和业主（以下称为甲方）双方共同签订，并且双方均应严格遵守合同条款。

2.2 工程概况甲方已委托乙方进行建设工程施工三通一平项目，包括（具体工程名称和地址）。

2.3 工程内容乙方将按照甲方的要求和设计图纸，完成以下工程内容：（1）三通：指给排水工程，包括给水和排水管线的布置、安装、连接和试压等工作。

（2）一平：指地面平整工程，包括土方开挖、填筑、压实和场地平整等工作。

2.4 工程期限乙方应在本合同生效后的（具体工期）内完成施工工作，并按时交付甲方验收。

2.5 质量要求乙方应保证施工工程符合国家建筑标准和相关法律法规的要求，确保施工质量和安全。

乙方应配备合格的人员和设备，采用符合标准的材料和工艺进行施工。

2.6 施工费用及支付方式甲方应按照合同约定的工程进度和质量验收，按阶段向乙方支付相应的施工款项。

具体的支付方式和金额将在双方签订合同的附件中明确规定。

2.7 违约责任（1）乙方迟延交付工程的，甲方有权要求乙方按照每延期一天支付违约金的方式承担违约责任。

（2）甲方不按时支付施工款项的，应承担相应的责任并支付逾期付款的违约金。

2.8 工程变更和索赔（1）如甲方需要变更工程内容或工期，应提前与乙方协商一致，并签订书面变更协议。

（2）如乙方因甲方的原因无法按时完成施工，甲方应与乙方协商解决，并根据实际情况支付相应的索赔费用。

2.9 质量验收（1）乙方竣工后，甲方有权对工程进行质量验收，验收合格后方可进行结算和交付。

（2）如果发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并参与或委托第三方进行质量检测。

2.10 合同解除（1）如因不可抗力等原因，导致施工无法继续进行，双方可以协商解除合同。

建筑施工劳务合同模板发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。

临时办公用房（不含甲方办公用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。

3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。

室外l.5米以内的散水不包括散水以外的工程。

4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。

室内外回填土方等。

5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房，排除外部干扰。

三、合同T期处罚条款：1、年月____年____月____日完工。

2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。

属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。

（包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担）。

四、安伞生产，文明施工。

（一）安全生产1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ59_99、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。

确保在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中，施工现场安全生产文明施工达标，进行整改直到合格标准。

建设工程施工劳务合同模板工程承包人（施工总承包人）：（甲方）劳务分包人：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等公平和诚实信用的原则，经双方就劳务分包事项达成一致，订立本合同。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：建筑面积：2、分包工作限期：年月年日3、工程质量，本工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和图纸设计要求，建筑单位要求的施工标准必须达到中级装饰等级。

4、承包方式：承包范围及承包单价a）承包方式：清包人工费b）承包范围：所有室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上保护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰（不包括天棚抹灰）。

c）本工程单价为/m2（按工程实际建筑面积计算）。

5、标准范围除工程合同外另有约定：a）如本工程图纸设计变更，甲乙双方另行商议。

b）如因甲方材料供给及工费不到位造成的工期延误及乙方人工浪费由甲方负责承担。

C）如因乙方造成的工期延误由乙方负责承担6、文明施工及安全责任劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及安全措施如发生安全事故由责任方负责。

7、工具使用与材料管理劳务分包人自带小型工具，其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供，现场使用材料由甲方提供，乙方不得浪费材料，应作到工完场清，如乙方造成的材料浪费由乙方负责赔偿责任。

8、工期及付款方式本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕，甲方应付给以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完毕，在付以完工程量的80%，其它项目完工及工人退场后应付剩余工程款的95%，余款等工程竣工验收后一次性付清。

9、其他施工期间如遇到人力不可抗拒的自然灾害，工期相应顺延。

10、本合同一式三份。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程施工劳务合同模板（二）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局，建设部颁发的《建设工程施工合同》文本，并根据省、市有关规定、本着平等自愿，协商一致的原则，结合本合同具体情况，双方达成以下协议：一、工程概况工程名称：新郑市轩辕路芙蓉小区____号楼⑴、承包范围：乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。

建筑施工劳务合同模板发包方（甲方）：_____承包方（乙方）：_____因甲方承包_____工程建设项目，为加快公租房建设及确保该工程进度，依照合同法、建筑法及相关法律规定，在双方自愿平等协商的基础上，甲方同意将_____施工以包工形式承包给乙方，为明确责、权、利特定如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程规模：_____二、承包范围1、正负零以上：泥工上主体；内外粉刷；钢筋绑扎和预制。

2、泥工包括自带斗车、自用工具，钢筋工自带机械、扎丝、切割片自用工具等。

其中不包括防水保温，内外瓷板、地面扫平、顶棚扫平，钢筋对焊。

三、工程质量1、合格。

2、乙方所建的工程要在甲方监督和质量的监督管理下严格把关工程质量、生产安全、工程进度，严格按照规范要求施工，出现问题由乙方承担。

四、工期以承建方时间为准。

五、结算方式泥工；钢筋工以建筑面积计算元每平方米。

六、工程款支付方式以月为单位，在每月底支付实际工程进度款70%，主体完工付到90%，工程全部完工付清余款。

七、违约责任1、乙方无力垫资施工导致未达到项目进度。

造成甲方经济效益或损失甲方有权终止合同。

乙方必须无条件退场并向甲方赔偿一切损失。

2、由于甲方无法按工程量支付进度款造成停工，不可抗力除外，甲方应赔偿乙方一切损失。

八、如有特殊情况，双方友好协商解决本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

甲方（签章）：_____ 乙方（签章）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日建筑施工劳务合同模板（二）甲方：居民身份证号码：乙方：居民身份证号码：依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程地点：_____________________________________。

二、工程名称：_____________________________________。

工程施工合作协议书模板甲方：乙方：按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款：第一条总则1.1本协议为双方一次性联合协议。

协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。

1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。

1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。

第二条工程项目的安排及费用2.1该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。

2.2甲乙双方共同组成工程项目部，协调与业主及监理的关系。

2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。

2.4乙方向甲方支付工程有效标价%的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。

管理费用支付方式：___________________。

第三条甲方职责3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名,参加工程及财务管理,负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。

3.2甲方在工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。

工程计量款到位后扣除甲方管理费用，余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。

3.3甲方在青岛完税后，甲方根据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。

3.4协助乙方整理工程竣工资料。

第四条乙方职责4.1项目部由乙方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。

如工程施工出现严重质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方承担违约责任。

4.2乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。

孝感市政工程施工合同模板【合同编号】XX-XXX-XXXX【甲方（建设单位）】名称：XXXXXXXX地址：XXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXX【乙方（施工单位）】名称：XXXXXXXX地址：XXXXXXXX资质等级：特级/一级/二级/其他法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXX鉴于甲方需要进行位于孝感市的市政工程建设，乙方具有相应的资质和能力承担该工程的施工任务，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXX2. 工程地点：XXXXXXXX3. 工程内容：包括但不限于道路铺设、桥梁建设、管网安装等市政基础设施工程。

4. 工程规模：具体以设计图纸和技术规范为准。

5. 工期要求：自合同签订之日起计算，预计总工期为XXX天。

二、工程质量乙方必须按照国家及行业标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计和功能要求，符合合同约定的质量标准。

三、合同价款合同总价为人民币（大写）XXXXXXXX元整（￥XXXXXXX）。

具体支付方式和时间由双方另行约定。

四、施工进度与管理乙方应根据合同约定的工期编制施工进度计划，并严格执行。

甲方有权对施工进度进行监督，乙方应提供必要的协助和支持。

五、变更与索赔如遇不可抗力或双方认可的其他特殊情况，导致工程需要变更，应及时协商解决。

任何一方因此产生的合理损失，另一方应予以补偿。

六、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

八、其他事项本合同未尽事宜，由双方协商补充。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。

合同编号：项目施工合同甲方：乙方：二〇一年月日协议书发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数：天。

四、质量标准工程质量标准：合格乙方保证提供的的完整性和可靠性，完全符合甲方询价规格书中的各项要求。

货物品质保证期为12 月，以到货之日起计算。

五、合同价款金额（大写）：人民币（￥）：元六、工程款（进度款）支付工程竣工验收合格后一次性支付全部工程价款。

七、双方一般权利和义务1、发包人工作1.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）在合同实施期间，甲方应指派专人配合乙方工作，为乙方履行合同提供必要的场地、资料、人员上的帮助。

如因甲方原因致使合同无法如期履行，给乙方造成损失的，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。

（2）甲方不得强迫乙方接受合同以外的无理要求。

在此情况下，乙方可以拒绝甲方的此类要求而不被视为违约。

（3）将该项工程施工所需的水、电免费接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包方协助承包方接至施工现场，在施工期间所产生的水、电费用由发包方承担；要求在施工期期间要节约用水用电。

2、承包人工作2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人自行负责。

（2）施工场地清洁卫生的要求：按环境卫生标准及环境管理体系执行。

（3）双方约定承包人应做的其他工作：双方协商。

八、施工组织设计和工期1、进度计划1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：在开工前7日提供，严格按照施工进度进行。

2、工期延误2.1双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力或发包人原因造成的工期延误外，其它原因造成的工期延误由承包人承担相应责任。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

工程服务合同模板（简单版）甲方（委托方）：乙方（被委托方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、公正、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供工程服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：二、合同范围及内容2.1 乙方根据甲方的委托，提供如下工程服务：（1）工程设计服务：（2）工程施工服务：（3）工程监理服务：（4）其他工程服务：2.2 乙方应按照甲方的要求，完成工程服务的相关工作，并保证工程服务的质量、安全、进度等满足甲方的要求。

三、合同价格及支付方式3.1 双方经协商一致，确定本合同的总价为人民币（大写）：元整（小写）：￥元。

3.2 甲方应按照下列付款方式向乙方支付合同价款：（1）合同签订后3个工作日内，甲方支付合同总价款的50%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的20%。

3.3 乙方开具正规发票，甲方按照税法规定支付税费。

四、合同履行期限及方式4.1 本合同自签订之日起生效，合同履行期限为：年月日至年月日。

4.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程服务的相关工作。

五、违约责任5.1 甲方未按照约定时间支付预付款、进度款或合同价款的，应按照逾期付款金额的每日千分之五支付违约金。

5.2 乙方未按照约定时间完成工程服务的，应按照逾期完成工程服务部分的合同价款的每日千分之五支付违约金。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定7.1 双方应保守对方的商业秘密，不得泄露相关机密资料。

7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。

在签订合同时，请务必仔细阅读合同条款，以确保双方权益。

甲方（委托方）：________乙方（服务方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行现场施工服务事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方负责甲方指定施工现场的施工工作，包括但不限于土建、装修、安装等。

2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及设计要求进行施工，确保施工质量符合国家及行业相关标准。

3. 乙方应按照甲方要求，合理使用施工材料，保证施工进度，确保工程按时完工。

4. 乙方应负责施工现场的安全管理，遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，确保施工过程中不发生安全事故。

二、服务期限1. 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

2. 如遇特殊情况，需延长服务期限的，双方应提前____天协商一致，并签订书面协议。

三、服务费用1. 乙方按照甲方提供的工程量清单及市场价格，向甲方收取施工服务费用。

2. 服务费用支付方式：____（如分期支付、按月支付等）。

3. 甲方应按约定时间支付乙方服务费用，逾期支付的，应向乙方支付____%的违约金。

四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）负责提供施工图纸、技术规范及设计要求；（2）负责提供施工现场，确保乙方施工顺利进行；（3）负责支付乙方服务费用；（4）负责监督乙方施工过程，确保施工质量符合要求。

2. 乙方权利与义务：（1）按照甲方要求，按时、保质、保量完成施工任务；（2）遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规，确保施工过程中不发生安全事故；（3）合理使用施工材料，确保施工质量；（4）按照约定时间完成施工任务。

五、违约责任1. 甲方未按时支付乙方服务费用的，应向乙方支付____%的违约金。

2. 乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付____%的违约金。

3. 任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

建筑服务合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！建筑服务合同模板甲方（委托方）：乙方（受托方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供建筑服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________二、服务内容2.1 乙方负责为甲方提供建筑施工服务，包括但不限于：（1）施工图纸设计；（2）施工组织设计；（3）施工现场管理；（4）工程质量控制；（5）工程安全防护；（6）工程竣工验收等。

2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证施工质量符合国家相关标准和甲方的要求。

三、服务期限3.1 乙方向甲方提供建筑服务的期限自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止。

3.2 乙方应按照约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、费用及支付4.1 乙方向甲方提供建筑服务的费用为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

4.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时支付乙方服务费用。

4.3 乙方完成施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方服务费用的剩余部分。

五、质量保证5.1 乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。

5.2 工程竣工验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。

六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。

6.2 保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。

七、违约责任7.1 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。