输变电工程施工合同(简版)

输变电工程施工承包合同1. 合同背景输变电工程施工承包合同是指在电力工程项目中，承包商负责执行输变电工程的施工任务，并按照合同约定的要求完成工程。

2. 合同双方本合同由双方签署：甲方：[甲方名称] 乙方：[乙方名称]3. 工程范围本合同的工程范围包括但不限于内容：输变电设备及配套设备的安装与调试输变电线路的布设与接地用户用电接入工程其他与输变电工程相关的施工任务4. 工程价格与支付方式4.1 工程价格根据工程范围及图纸设计，工程价格为[工程价格]。

4.2 支付方式支付方式分为如下几个阶段：预付款：合同签订后[预付款比例]%的工程款项在[预付款时间]前支付给乙方。

进度款：工程进度按照比例进行支付：完工进度达到[进度1]时，支付工程款项总额的[进度1款比例]%；完工进度达到[进度2]时，支付工程款项总额的[进度2款比例]%；… 尾款：工程完工并经甲方验收合格后，支付工程全部尾款。

5. 工程周期工程周期从合同生效日期开始计算，预计工期为[工期]个工作日。

6. 质量保证6.1 乙方承诺在施工过程中，严格按照设计要求和行业标准进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准。

6.2 乙方负责提供工程所需的材料、设备等，并保证其质量符合合同约定和相关标准。

7. 知识产权7.1 在工程施工过程中，如涉及到乙方的专利或其他知识产权，甲方需与乙方协商解决相关的使用问题，并支付相应的使用费用。

7.2 工程完成后，工程的所有知识产权归甲方所有。

8. 保密条款双方同意对于在合同履行过程中所获悉的对方的商业信息及机密资料进行保密，并不得向任何第三方披露或使用。

9. 违约责任任何一方违反本合同的约定，均应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。

10. 合同解除10.1 双方协商一致，可以解除本合同。

10.2 一方违反合同约定，未在经过催告后[催告期限]内改正的，对方有权解除本合同。

11. 法律适用与争议解决本合同的解释与争议解决适用法律。

110kV 输变电线路工程施工合同发包人：承包人：签订时间：签定地点：第一部分：合同书本合同书由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。

鉴于发包人拟建设（工程名称），并通过年月日的中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整（即小写：元）为该工程的施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。

2、下列文件应作为本合同的组成部分：（a）合同书；（b）中标通知书；（c）标价工程量表（d）合同专用条件；（e）合同通用条件；（f）招标文件和投标文件；（g）技术规范的组成文件；（1）包括在合同文件中的书面技术规范；（2）参考资料中包括的技术规范；（h）图纸的合成资料；（1）标明的尺寸；（2）文字注释；（3）图解显示；（i）形成合同的其他文件。

3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。

双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。

4、承包人向发包人承诺（1）按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；（2）满足设计和验收规范要求，确保工程质量合格；（3）工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施；（4）确保工程建设中文明施工，落实环保方案，并采取积极的安全措施，不发生人身死亡事故，不发生重大设备事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故，不发生重伤事故，不发生因施工原因造成的电网停电事故，不发生重大环境污染事故。

5、发包人向承包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。

6、本合同经双方法定代表人（或授权代理人）签字，并加盖单位合同章（公章）后即日生效，结清工程款，保修期满后自动失效。

××—×××35kV线路换线改造工程施工合同合同编号：工程名称：××—×××35kV线路换线改造工程发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××签订日期：××××年××月××日签订地点：×××××××目录第一部分合同协议书 (1)第二部分合同通用条款 (4)第1条一般约定 (4)第2条发包人义务 (8)第3条监理人 (9)第4条承包人 (11)第5条材料和工程设备 (17)第6条施工设备和临时设施 (19)第7条施工场地与交通运输 (19)第8条测量放线 (21)第9条安全文明施工、保卫和环境保护 (21)第10条进度计划 (24)第11条开工和竣工 (25)第12条暂停施工 (27)第13条工程质量 (28)第14条试验和检验 (30)第15条变更 (31)第16条合同价格及其调整 (34)第17条计量与支付 (35)第18条竣工验收 (39)第19条缺陷责任与保修责任 (42)第20条保险 (44)第21条不可抗力 (45)第22条违约 (46)第23条索赔 (48)第24条争议的解决 (49)第25条通知 (49)第26条税收 (49)第27条保密 (50)第28条出版与广告 (50)第29条合同生效 (50)第30条份数 (50)第三部分合同专用条款 (51)××—××××35kV线路换线改造工程施工合同第一部分合同协议书发包人：×××××××××××××××承包人：×××××××××××××××鉴于发包人拟委托承包人承担××—×××35kV线路换线改造工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。

35kv输变电工程合同范本甲方（业主）： [甲方全称]地址： [甲方地址]乙方（承包商）： [乙方全称]地址： [乙方地址]鉴于条款：甲方希望委托乙方进行 [项目名称] 的35kV 输变电工程的施工工作，乙方具有相应的资质和能力，愿意承接该工程。

双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方承接甲方 [项目名称] 的35kV 输变电工程施工事宜，达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：[项目名称] 35kV 输变电工程。

2. 工程地点：[具体地点]。

3. 工程内容：包括但不限于输电线路架设、变电站建设、相关电气设备安装调试等。

4. 工程规模：[具体规模描述]。

第二条工程期限1. 开工日期：[开工日期]。

2. 竣工日期：[竣工日期]。

3. 总工期：[总工期]。

第三条工程质量1. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。

2. 乙方应确保工程质量，达到甲方验收标准。

第四条合同价款及支付方式1. 合同总价：[合同总价]。

2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、最终验收款等]。

第五条甲方责任1. 提供施工所需的场地、通道等。

2. 按合同约定支付工程款项。

第六条乙方责任1. 按照合同约定的工程内容、质量和工期完成施工。

2. 遵守甲方施工现场的管理规定。

第七条安全与环保1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。

2. 乙方应采取有效措施，保护施工现场及周边环境。

第八条工程验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。

2. 甲方应在收到验收申请后 [时间] 内组织验收。

第九条违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

2. 违约责任的具体内容按照合同相关条款执行。

第十条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十一条其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

输变电工程施工合同 (3)1. 引言2. 合同概述本合同是根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规，并参考国家有关规定及标准制定的。

甲方是输变电工程的需求方，乙方是输变电工程的施工方。

3. 工程内容甲方委托乙方进行输变电工程施工，工程内容包括但不限于：•输电线路的架设和敷设；•变电站的设计、建设和调试；•输变电设备的采购、安装和调试；•相关设施的建设和配套工程；•工程验收测试及相关报告的提交。

4. 技术要求甲方要求乙方严格按照国家相关技术标准和规范要求进行施工，确保工程质量和安全。

乙方应提供符合要求的技术方案，甲方进行审核并达成一致后，施工方可实施。

若有必要，乙方应配备相应的专业技术人员和设备。

5. 进度与质量控制乙方应制定详细的工程计划，包括施工进度计划、质量控制计划等，并按照计划进行施工。

乙方应配备足够的施工人员和相关设备，保证工程按时完工，并保证工程质量符合合同约定的标准。

6. 费用与支付方式本工程的费用由甲方支付给乙方。

双方应按照约定的支付方式和支付时间进行交付。

甲方有权对乙方提交的工程进度和质量进行审核，审核合格后方可进行到款。

如有违约情况，受违约方应按照约定支付违约金。

7. 变更与索赔在施工过程中，若因不可抗力或甲方提出合理的变更要求，导致工程内容、范围或工程价格发生变化的，应当及时与甲方协商解决。

甲方对变更或索赔提出的合理要求，乙方应予以配合并及时处理。

8. 保修与维护乙方按照国家有关规定提供工程保修期，在保修期内对因乙方施工引起的故障进行无偿维修。

保修期截至后，乙方可根据约定提供收费维护服务，维护期限由双方协商确定。

9. 合同解除10. 争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

11. 其他条款•本合同自双方代表签字之日起生效，并持续有效至工程完工验收合格并结清费用为止。

•本合同的任何修改或补充应经双方签字确认后生效。

输变电工程施工合同1. 引言本文档为一份简化版的输变电工程施工合同范本，旨在为相关参与方提供参考。

本合同由甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）双方共同订立，双方应遵守合同内容及约定。

2. 合同背景2.1 甲方是一家电力公司，拥有一座输变电工程项目。

2.2 乙方是一家工程施工公司，具备输变电工程施工及相关经验。

3. 项目描述3.1 甲方委托乙方进行输变电工程施工项目。

3.2 项目包括但不限于以下内容： - 设备安装及调试 - 调度与保护系统配置与调试 - 施工图纸编制及审核 - 施工及现场监理4. 总价款及支付方式4.1 总价款为人民币XXX元。

4.2 甲方应于工程开工后20个工作日内支付工程款项的XX%作为预付款。

4.3 工程验收合格后，甲方应于XX个工作日内支付剩余款项。

5. 工期5.1 工期为XX天/月。

5.2 工期自合同正式生效之日起计算。

6. 材料供应6.1 乙方负责采购及提供施工所需材料。

6.2 材料质量应符合国家及地方标准的要求。

7. 质量保证7.1 乙方应保证施工质量符合国家及地方相关标准。

7.2 甲方有权对乙方施工过程及成果进行检查及验收，如不符合要求，乙方应及时进行整改。

8. 保险责任8.1 施工期间，乙方应负责为工程人员购买意外伤害保险。

8.2 工程竣工后，甲方应负责为设备、建筑及施工财物购买相应保险。

9. 合同变更9.1 双方如需变更合同内容，应在书面形式下达成一致。

9.2 变更后的合同内容应经双方签字确认并做出相应调整。

10. 违约责任10.1 若甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任，按未支付金额计收违约金。

10.2 若乙方未按合同约定进行施工，应承担违约责任，按损失金额计收违约金。

11. 争议解决11.1 双方如发生争议，应友好协商解决。

11.2 若协商不成，双方可通过仲裁或诉讼途径解决争议。

12. 合同解除12.1 若甲方或乙方违反合同约定且经通知后未能改正，对方有权提前解除合同。

输电线路工程合同范本合同范本：输电线路工程合同甲方：（甲方全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（乙方全称）地址：联系人：联系电话：一、项目指引1.1 项目概述本合同以甲乙双方自愿的原则，根据双方协商一致，就输电线路工程项目的设计、施工及验收等各项事宜，达成以下合作协议。

1.2 项目目标甲方委托乙方负责输电线路工程的设计、施工及附属设备的安装等工作，确保工程质量、安全、进度与成本的达成。

二、工程内容2.1 工程范围根据甲方提供的需求和要求，乙方负责以下工程内容的设计、施工和验收：（详细描述相关工程的范围，例如：输电塔的设计、钢管塔的搭建、导线的安装等）2.2 工程进度根据甲方的要求，乙方将按照以下工程进度完成相关工作：（具体描述各项工作的开始时间、预计完成时间及里程碑节点）三、技术标准与质量要求3.1 技术标准乙方承诺按照国家相关技术标准及甲方提供的要求进行设计、施工，并确保工程符合以下技术指标：（列举具体的技术标准，例如输电线路的耐电压、抗风荷载等要求）3.2 质量要求乙方将严格执行甲方制定的质量管理体系，保证工程质量稳定可靠，并接受甲方的质量监督与检验。

四、工程费用与支付方式4.1 工程费用根据工程范围和工程进度，工程费用总额为（金额）人民币。

乙方应按照以下支付方式收取费用：（具体描述费用的构成和支付方式，例如分期支付、工作节点支付等）4.2 变更费用如甲方要求对工程进行任何变更，所导致的额外费用应由甲方承担，并与乙方进行协商确认后支付。

五、保证金与违约责任5.1 保证金甲方应在本合同签订时向乙方支付保证金（保证金金额）。

乙方在工程的合理保护及按时完工后，应无息退还保证金给甲方。

5.2 违约责任任何一方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

六、验收与交付6.1 验收标准工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。

验收标准应符合国家相关法律法规和技术标准，具体验收标准由双方协商确定。

输变电工程施工合同合同编号（发包人）：合同编号（承包人）：工程名称：发包人：承包人：签订日期：签订地点：第一部分合同协议书发包人：***承包人：***鉴于发包人拟委托承包人承担***工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。

一、工程概况1. 工程名称：***2. 工程地点：***3. 工程规模：***二、工程承包范围本期施工图设计范围内所有工作量，包括但不限于：***三、合同工期1. 计划开工日期：**年*月**日。

2. 计划竣工日期：**年**月**日，最终以停电时间为准。

计划工期总日历天数：***天,计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以计划工期总日历天数为准。

四、工程建设目标1. 工程质量要求：1.1 质量总体要求严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。

输变电工程“标准工艺”应用率为100%；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。

1.2 专项目标要求220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程（线路：优良率）100％、单位工程优良率100％，观感得分率（土建）≥95％；创建标准工艺应用示范工地，达到规模要求的项目创建省级公司输变电工程流动红旗，500千伏及以上项目应创建国家电网公司输变电工程流动红旗。

安全目标：严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：（1）不发生六级及以上人身事件；（2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；（3）不发生六级及以上施工机械设备事件；（4）不发生火灾事故；（5）不发生环境污染事件；（6）不发生负主要责任的一般交通事故；（7）不发生基建信息安全事件；（8）不发生对国家电网公司造成影响的安全稳定事件。

变电工程施工合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟建设的变电工程项目需要专业的施工团队进行施工，乙方具有相应的资质和能力完成该工程，双方本着平等、自愿、互利的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________变电工程。

2. 工程地点：___________。

3. 工程规模：包括但不限于_________KV变电站一座，以及相关的输电线路和配电设施。

4. 工程内容：从土建工程到电气安装，再到调试验收等一系列工作。

二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。

2. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，并满足国家电网公司的接入条件。

三、施工周期1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。

2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。

四、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元。

2. 价款支付方式：___________。

五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程质量或工程进度，应按照合同约定支付违约金。

2. 如甲方未能按约定支付工程款项，应承担逾期付款的责任。

六、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日。

输变电工程施工总包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将输变电工程施工项目发包给乙方，乙方自愿承揽该项目施工，经双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：________________输变电工程1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括但不限于输电线路工程、变电站工程、调试工程、验收工程等。

1.4 工程规模：根据双方确认的工程量清单确定。

第二条合同价格2.1 本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，上述金额包括工程全部内容的人工费、材料费、设备费、运输费、管理费、利润及风险费用等。

2.2 合同价款支付方式及进度：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到20%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（4）工程进度达到80%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（5）工程验收合格并交付使用后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%。

3.1 合同约定的工期为____个月，自开工之日起算。

3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

3.3 甲方如因特殊原因导致工程延期，应与乙方协商一致，并承担相应的工程延期费用。

第四条质量标准4.1 乙方应按照国家和行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。

4.2 工程验收合格后，乙方应承担一年的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应无条件修复，并承担相应费用。

第五条违约责任5.1 乙方如未按约定时间完成工程，应按照逾期部分工程价款的____%向甲方支付违约金。

甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方需在（地点）建设输变电工程，乙方具备相应的施工资质和条件，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就输变电工程的建设事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：输变电工程2. 工程地点：（地点）3. 工程内容：包括线路架设、设备安装、调试及验收等。

4. 工程规模：（具体描述）5. 工程投资：（大写）人民币_____元整（小写）_____元。

二、承包方式1. 乙方负责本工程的施工、调试及验收工作。

2. 乙方按照甲方要求，在规定的时间内完成工程。

3. 乙方保证工程质量，确保工程安全、文明施工。

三、工程工期1. 工程开工日期：（年）月（日）2. 工程竣工日期：（年）月（日）四、工程价款1. 工程总价款为：（大写）人民币_____元整（小写）_____元。

2. 工程款支付方式：（1）合同签订后，乙方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后10个工作日内支付进度款。

（2）工程竣工后，乙方提交竣工结算报告，甲方在收到报告后30个工作日内支付尾款。

3. 工程变更、索赔及违约责任等按照合同约定执行。

五、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程质量标准：达到国家标准《输变电工程验收规范》的要求。

3. 工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起，乙方对工程质量承担保修责任，保修期为：（年）。

六、安全文明施工1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全生产。

2. 乙方应按照甲方要求，加强施工现场文明施工，保持环境整洁。

3. 乙方应按照国家相关标准，做好环境保护工作。

七、验收及交付1. 工程竣工验收合格后，甲方应在接到乙方验收申请之日起10个工作日内组织验收。

2. 验收合格后，甲方应在收到乙方交付申请之日起10个工作日内办理工程交付手续。

八、违约责任1. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。

最新版输变电工程施工专业分包合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方（分包方）：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为输变电工程项目的施工方，乙方具有输变电工程施工的专业技术和经验，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本分包合同，共同遵照执行。

第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________第二条分包范围及工程量2.1 分包范围：__________2.2 工程量：__________第三条工程质量3.1 工程质量标准：__________3.2 乙方应严格按照国家标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。

第四条合同价格4.1 合同总价：__________4.2 支付方式：__________4.3 乙方报价应包含所有施工所需的人工、材料、设备、机械使用等费用。

第五条工期5.1 计划开工日期：__________5.2 计划竣工日期：__________5.3 乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第六条技术交底和验收6.1 甲方应向乙方进行技术交底，明确施工要求和技术标准。

6.2 工程验收：__________6.3 乙方应按照约定时间提交工程验收报告，并承担验收不合格的风险。

第七条乙方义务7.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务。

7.2 乙方应保证施工过程中的安全，防止意外伤害和损失。

7.3 乙方应保证工程质量，不得有劣质材料和施工行为。

第八条甲方义务8.1 甲方应按照合同约定支付乙方工程款。

8.2 甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于场地、道路、水电等。

8.3 甲方应对乙方施工过程中的问题提供必要的协助和指导。

输变电工程施工合同范本一、总则二、合同标的及工程内容1. 合同标的：甲方委托乙方完成输变电工程的施工，工程总造价为万元人民币。

三、工程进度及里程碑1. 本工程的工期为，具体分为若干里程碑节点，请参考附件1。

2. 工程完成进度应以实际施工情况为准，并依据甲方合理的要求进行调整。

四、工程质量要求1. 乙方承诺按照国家相关标准和技术规范开展工程施工，并确保工程质量符合相关法规和合同要求。

2. 甲方有权对乙方施工过程进行监督验收，并可以对工程质量提出合理的要求和意见。

五、工程款支付1. 工程款支付总额为万元人民币，分为若干次支付，具体支付方式和时间参考附件2。

2. 乙方应提交符合国家税务要求的发票、甲方要求的付款申请及相关证明文件，以便甲方及时支付工程款。

六、违约责任2. 若甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期款及利息，并有权采取合法方式维护自身权益。

七、安全和保险1. 乙方应严格按照国家安全法规履行安全责任，切实保障工程施工的安全；如因乙方的过失导致人身伤害或财产损失，乙方应承担相应的民事责任。

2. 乙方应投保施工一切险，及时向甲方提供保险单等相关证明文件。

八、知识产权和保密1. 工程设计文件、技术方案及相关资料的知识产权归乙方所有。

2. 双方对本合同的内容及履行过程中得到的商业秘密和保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露或使用。

九、争议解决本合同任一方如对合同的履行发生争议，应协商解决。

若协商不成，应通过诉讼或仲裁的方式解决，仲裁地点为合同签订地的仲裁机构。

十、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日起。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商决定，后续签署补充合同。

3. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日。

合同编号：_______甲方（以下简称“供电方”）：____________乙方（以下简称“用户”）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定，供电方和用户在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就35kV输变电工程的建设、运行、维护、管理和供电等相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：35kV输变电工程1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：主要包括35kV输电线路、变电站及其配套设施的建设、改造和升级等。

二、供电设施的建设和投资2.1 供电方负责35kV输变电工程的建设和投资，确保工程质量符合国家相关标准和规定。

2.2 用户应按照供电方的要求，配合供电方完成工程的建设和运行。

三、供电及运行3.1 供电方应按照双方约定的供电方式和供电质量，向用户提供电力供应。

3.2 用户应按照供电方的供电要求，合理使用电力，不得擅自改变用电性质和用电负荷。

3.3 供电方和用户应共同维护供电设施的安全和稳定运行，确保供电可靠性。

四、工程验收和维护4.1 工程完成后，供电方应组织验收，用户应参与验收并签署验收报告。

4.2 双方应按照验收报告约定的内容，负责工程的维护和管理。

五、合同价格和支付5.1 双方按照工程实际成本和市场行情，协商确定合同价格。

5.2 用户应按照双方约定的支付方式和时间，支付合同价款。

六、违约责任6.1 供电方未按照约定供电的，应承担违约责任，向用户支付违约金。

6.2 用户未按照约定使用电力或未按时支付合同价款的，应承担违约责任，向供电方支付违约金。

七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定8.1 双方应遵守国家相关法律法规，共同维护电力市场的秩序。

8.2 双方在合同履行过程中，应遵守社会公德，保护环境，确保工程安全。

输变电工程设计合同（简版）合同编号（发包人）：合同编号（设计人）：工程名称：发包人：设计人：签订日期：签订地点：目录第一部分合同协议书 (1)第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)2. 发包人义务 (10)3. 发包人管理 (11)4. 设计人义务 (12)5. 设计要求 (15)6. 开始设计和完成设计 (17)7. 暂停设计 (18)8. 设计文件 (19)9. 设计责任与保险 (20)10. 施工期间配合 (22)11. 合同变更 (22)12. 合同价格与支付 (23)13. 不可抗力 (24)14. 违约 (25)15. 争议的解决 (26)第三部分专用合同条款 (27)1. 一般约定 (27)2. 发包人义务 (31)3. 发包人管理 (31)4. 设计人义务 (33)5. 设计要求 (36)6. 开始设计和完成设计 (36)8. 设计文件 (38)9. 设计责任与保险 (40)10. 施工期间配合 (40)11. 合同变更 (41)12. 合同价格与支付 (41)13. 不可抗力 (43)14. 违约 (44)15. 争议的解决 (47)16. 特别约定 (47)第一部分合同协议书发包人：设计人：鉴于发包人拟委托设计人承担工程项目（以下简称“工程”）的设计工作，且设计人同意接受该委托。

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。

一、工程概况1. 工程名称：。

2. 工程地点：。

3. 工程规模：。

4. 工程投资估算：。

5. 工程特征及附注说明：。

二、设计范围设计人需承担的设计工作的范围如下：。

三、项目负责人项目负责人：。

四、合同工期1.交付整套初步设计文件：合同签订后天内。

2.交付第一部分施工图：初步设计评审完成后天内交付工程前期图纸（满足征地、线路施工手续办理等）；初设评审意见下达且工程主要设备材料技术参数确定后天内交付满足工程开工的图纸。

输变电工程施工合同示范文本第一部分：总则第一章：前言第一条本合同由乙方根据甲方要求编写。

本合同的目的是明确双方关于输变电工程施工的权益和责任，以确保工程的顺利进行。

第二条本合同适用于输变电工程项目的施工阶段，包括设备采购、土建工程、设备安装及调试等环节。

第三条双方在签订本合同之前已经进行了详细的洽谈和商议，并自愿达成协议。

第二章：合同标的第四条本合同的合同标的是乙方承担甲方指定的输变电工程的具体施工任务，包括但不限于设备采购、土建工程、设备安装及调试等。

甲方应提供给乙方所需的工程图纸、材料清单及技术要求等相关资料，以便乙方参考并按照要求进行施工。

第六条乙方应严格按照甲方的要求和合同约定进行工程施工，确保工程质量和工期。

第三章：工程设计第七条工程设计应符合国家和行业相关规定和标准，乙方可以根据实际情况进行必要的调整和修改。

第八条甲方有权对工程设计进行审查和审核，对存在问题的地方提出修改意见，乙方应积极配合并按要求进行修改。

第九条乙方应向甲方提供工程设计文件，包括设计图纸、技术说明书等。

第四章：工程施工第十条乙方应按照合同约定的工期和工程工艺进行施工。

乙方应按照国家和行业相关规定和标准，采用符合要求的材料和设备进行工程施工，确保工程质量。

第十二条乙方应组织施工团队，合理安排施工人员和材料，确保施工进度不延误。

第十三条如遇到施工过程中的问题或现场变更，乙方应及时向甲方汇报，并沟通解决方案。

第五章：工程验收第十四条工程竣工后，乙方应向甲方提供工程竣工图纸和相关资料。

第十五条乙方应协助甲方进行工程验收，完成相关手续。

第十六条工程验收通过后，甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付相应款项。

第六章：违约责任如因乙方原因导致工程质量不达标或工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

第十八条如因甲方原因导致工程施工无法进行或工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。

第十九条如一方因不可抗力原因无法履行合同，应及时向对方提供书面通知，并协商解决办法。

2. 输变电工程施工专业分包合同1. 合同背景输变电工程是电力系统中非常重要的一环，其施工过程需要涉及多个专业领域。

在一些大型输变电工程项目中，主承包商通常会将工程的不同专业分包给专业施工队伍，以提高施工效率和项目管理的便利性。

本合同旨在规定主承包商与专业分包单位之间的权利和责任，确保输变电工程施工专业分包工作的顺利进行。

2. 合同条款2.1 合同双方•主承包商: [主承包商名称]•专业分包单位: [专业分包单位名称]2.2 合同目的本合同的目的是规定主承包商与专业分包单位之间的合作关系和工作内容，确保输变电工程施工专业分包工作的顺利进行。

2.3 分包工作范围具体的分包工作范围以《分包工程合同附件》中的工作清单为准。

主承包商有权根据项目需要对工作清单进行调整，但需提前与专业分包单位协商并签署补充协议。

2.4 工程质量要求专业分包单位需按照国家和行业规定的标准和工程质量要求完成分包工作。

在施工过程中，专业分包单位需配备合格的技术人员，并按照工程进度计划安排施工工作。

2.5 工期专业分包单位需按照工程进度计划完成分包工作，并与主承包商保持紧密沟通，及时汇报工作进展情况与问题。

2.6 付款方式主承包商按照合同约定的付款方式和时间节点向专业分包单位支付工程款项。

如发生争议，双方应协商解决；如无法协商解决，可通过仲裁解决。

2.7 合同变更在特殊情况下，如工程设计变更、工程进度调整等，主承包商有权对合同进行变更。

变更内容需经双方协商并签署补充合同。

2.8 合同解除•双方一致达成解除合同的意见；•发生不可抗力或其他无法避免的情况，导致无法继续履行合同；•专业分包单位违反合同约定，严重影响工程进展或工程质量。

2.9 保密条款双方应保守工程相关信息的机密性，不得泄露工程设计、施工方法或其他相关商业秘密。

3. 合同生效与变更3.1 合同生效本合同自双方签署之日起生效，并对双方具有约束力。

3.2 合同变更合同变更需经双方协商一致，并以书面形式记录。