建设工程结算模板

第1篇项目名称：XX建筑工程项目地点：XX市XX区XX路XX号建设单位：XX房地产开发有限公司施工单位：XX建筑集团有限公司项目负责人：张三结算日期：2021年9月30日一、工程概况本项目为XX房地产开发有限公司开发的住宅小区，占地面积约为XX平方米，总建筑面积约为XX平方米，建筑层数为XX层，建筑高度为XX米。

本项目包括土建工程、安装工程、室外工程等。

二、结算依据1. 《建筑工程施工合同》；2. 国家及地方有关建筑工程计价依据；3. 工程量清单；4. 工程变更签证；5. 施工过程中发生的其他费用。

三、结算内容1. 土建工程结算（1）基础工程：基础混凝土浇筑、基础垫层、基础防水等，结算金额为XX万元。

（2）主体结构工程：主体混凝土浇筑、钢筋绑扎、模板拆除等，结算金额为XX万元。

（3）装饰装修工程：室内墙面、地面、天花板的涂料、瓷砖、木地板等，结算金额为XX万元。

2. 安装工程结算（1）给排水工程：给水管、排水管、阀门、水表等，结算金额为XX万元。

（2）电气工程：电缆、电线、配电箱、灯具等，结算金额为XX万元。

（3）通风空调工程：风机、风管、空调机组等，结算金额为XX万元。

3. 室外工程结算（1）道路工程：道路混凝土浇筑、路面铺装等，结算金额为XX万元。

（2）绿化工程：绿化苗木、草坪、景观设施等，结算金额为XX万元。

（3）照明工程：道路照明、景观照明等，结算金额为XX万元。

四、结算金额根据上述结算内容，本项目结算金额为XX万元。

五、付款方式1. 首付款：合同签订后，支付合同总价款的XX%；2. 进度款：按工程进度支付，每月支付上月已完成的工程款；3. 验收款：工程验收合格后，支付合同总价款的XX%；4. 保修金：保修期满后，无质量问题退还。

六、其他事项1. 本结算单仅供参考，具体结算金额以实际发生为准；2. 本结算单签订后，双方应严格履行合同约定；3. 如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

建设工程结清证明模板
尊敬的[建设工程相关部门名称]：
我是[申请人姓名]，现就我在贵部门承接的建设工程项目编号
为[工程项目编号]的项目结清情况向贵部门作出声明如下：
一、工程项目基本信息：
项目名称：[工程项目名称]
承建单位：[承建单位名称]
建设地点：[工程项目地点]
工程合同价款：[工程合同价款]
合同签订日期：[合同签订日期]
合同完工日期：[合同完工日期]
二、工程项目结算情况：
1. 施工过程：我公司按照合同约定和相关法律法规，规范且按时完成了工程项目的施工任务，保质保量地进行了工程的建设。

2. 财务结算：经过双方协商确定，本工程项目已经全部结算完毕，支付了[工程合同价款]的全部款项。

我公司未存在任何未
结算的款项。

三、相关证明材料：
1. 工程竣工验收证书：我公司已经按照相关法律法规的要求，
完成了工程项目的竣工验收，并取得了竣工验收证书。

2. 结算支付证明：我公司向对方支付了[工程合同价款]的全部款项，并取得了支付款项的相关证明材料。

四、声明：
本人再次郑重声明，上述所述情况属实，没有提供虚假的数据和信息。

特此申请，望贵部门审核并予以结清证明。

联系方式：
姓名：[申请人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
感谢贵部门的支持与配合！
申请人：
日期：。

工程结算单范本模板工程结算单项目名称：建设单位：施工单位：一、工程概况1.项目基本情况：项目名称：项目地址：工程规模：开工日期：竣工日期：2.工程结算依据：本结算单据根据合同要求以及施工单位提供的相关资料进行编制。

3.工程结算范围：本结算单据包含工程实际发生的工程量、材料消耗、施工图设计变更以及其他费用等内容。

二、工程量清单序号项目名称单位工程量建设单位检测结果施工单位检测结果差额备注三、材料消耗清单序号材料名称材料规格单位消耗量建设单位检测结果施工单位检测结果差额备注四、施工图设计变更清单序号项目名称设计变更前设计变更后工程量变更单位设计变更造价工程量变更造价差额备注五、其他费用清单序号项目名称单位金额备注六、工程结算总额本工程结算总额为人民币（大写）（小写）。

七、结算支付方式1.支付方式：根据合同约定，施工单位可选择现金支付或银行转账支付。

2.支付期限：工程结算款将在验收合格后的10个工作日内支付。

八、结算风险和争议解决1.结算风险：本结算单据的编制以及费用核算均严格按照相关法律法规和合同要求进行，如有任何风险由施工单位负责。

2.争议解决：如在工程结算过程中发生争议，双方应及时协商解决，如协商无果则应向有关部门申请仲裁或诉讼解决。

九、补充约定1.结算单据一式（几份），由双方各保存一份，作为工程结算的依据。

2.其他特殊约定：十、附件清单1.合同签订的相关文件2.施工单位提供的相关工程资料3.其他相关文件和证明材料十一、工程结算单编制单位建设单位签章：施工单位签章：编制人员签名：日期：以上仅为工程结算单的模板范例，具体结算内容应根据实际工程情况进行编制和调整。

针对不同的工程类型和合同要求，结算单的内容和格式可能会有所不同，请施工单位根据实际情况进行填写和确认。

结算书模板三篇篇一：结算书模板20XX年10月13日目录一、编制说明二、工程结算申请表三、单位工程费汇总表四、工程结算书五、单位工程结算价汇总表六、分部分项工程结算表七、施工现场签证单八、合同外项目单价申报表/单价分析表九、设计修改通知单/施工单位申报表编制说明一、编制依据：竣工图纸、设计变更通知单、现场签证、施工合同、招标文件、投标文件等进行计算，本工程为总价承包方式结算。

依据招标文件及合同规定，由于变更等原因导致单元工程造价变动5%以内不调整合同总价，单元造价变动5%以上的，单元造价作相应增减。

如发生需调整合同价格的情况，结算综合单价按20XX年《XX省建设工程计价通则》、20XX年《XX省工程量清单计价指引》、20XX年《XX省园林绿化工程综合定额》、《XX省装饰装修工程综合定额》编制。

二、计费标准：（1）按系数算的安全文明施工费：按人工费的5.25%计算。

（2）材料检验试验费：按分部分项工程0.1%。

（3）预算包干费按2%计取；（4）暂列金额按分部分项10%计取；（5）税金和堤围防护费按3.577%计取。

三、材料、人工、机械价格按20XX年《XX市20XX年第1季度综合价》、20XX年1季度《XX市地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》、结合市场询价确定。

人工按92元/工日计算，如遇不适用以上定额的项目，套用其它定额。

工程结算申请表工程名称：工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：002工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：002工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单004承包人：合同编号：N0：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004合同清单外项目单价申报表承包人：合同编号：NO：0016份报监理机构。

建设工程价款结算合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：________________1.4 工程规模：________________1.5 工程质量：按照国家相关标准及行业规范执行。

二、合同价款2.1 本工程合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。

2.2 合同价款包括但不限于：工程直接费用、间接费用、税金、利润等。

2.3 合同价款的支付方式为：_______。

三、工程价款结算3.1 工程进度款的支付：乙方按照工程进度完成情况，向甲方提出工程进度款支付申请，甲方应在收到申请后_______日内支付。

3.2 工程竣工结算：工程竣工后，乙方应在_______日内向甲方提交完整的竣工资料和结算报告，甲方应在收到报告后_______日内完成审核并支付工程竣工价款。

3.3 工程质量保修金的支付：甲方应按照国家相关规定预留工程质量保修金，保修期满后，无质量问题，甲方应在_______日内支付给乙方。

四、违约责任4.1 甲方未按约定支付工程价款的，应按逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。

4.2 乙方未按约定完成工程建设的，应按逾期天数的_______%向甲方支付违约金。

五、争议解决5.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2 本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。

建设工程施工结算单根据我国相关法律法规，为确保建设工程施工合同的履行，明确工程价款的结算方式，现就双方签订的建设工程施工合同（以下简称“合同”）工程价款的结算事宜，双方达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程开工日期：____年__月__日1.6 工程竣工日期：____年__月__日二、合同价款2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2 合同价款包含的内容：包括但不限于工程设计、施工、设备采购、材料供应、调试、验收、培训、质保等费用。

2.3 合同价款的支付方式：（1）合同签订后__天内，发包人向承包人支付合同总价__%；（2）工程进度达到__%时，发包人向承包人支付合同总价__%；（3）工程验收合格后，发包人向承包人支付剩余的合同总价__%。

2.4 合同价款的支付方式：银行转账、支票、现金等方式。

三、工程变更3.1 合同履行过程中，如发生工程变更，导致合同价款增减，双方应按照合同约定的工程变更程序进行协商确定变更价款。

3.2 工程变更价款的确定：（1）变更工程量清单中已有的项目，按照合同约定的单价计算；（2）变更工程量清单中没有的项目，双方应协商确定适当的单价和工程量；（3）变更导致合同价款增减的，双方应按照合同约定的支付方式进行支付。

四、工程质量4.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。

4.2 工程验收不合格的，承包人应按照合同约定进行整改，并承担整改费用。

整改合格后，发包人应支付剩余的合同价款。

五、违约责任5.1 发包人未按照合同约定支付价款的，应按照逾期支付的天数支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×逾期支付天数×__%。

工程结算单模板单位工程竣工结算单位工程名称:发包方:(盖章) 审核人: 负责人:承包方:(盖章) 审核人: 负责人:单位工程竣工结算表填报单位:序号项目名称含税价格(万元) 备注1234合计发包方: 审核人: 承包方: 审核人:单位名称项目名称工程竣工结算明细单发包方: 分包方:项目名称:工程地点:发包方:分包方:工程结算内容:1.承包费用:万元。

明细如下: 收费类别税种含税价格(万元) A(钻机动员费(RMB元/次)B(钻机复员费(RMB元/次)D(钻井服务总包费用(RMB/井) F(下套管费用G(常规取芯费用E(已支付的部分动员费用合计共计金额: 元整。

甲方(公章): 乙方(公章):上海风野通风设备有限公司分包工程进度款审定表金额单位:6.3 万元工程合同名称:金大元。

御珑公馆合同编号合同价款 6.3我方于本月完成工程进度款(不含暂列金额和劳保基金) 6.3 万元，根据施工合同约定，本月实际应支付工程款 6.3 万元，请贵方予以审核并支付。

附件:1、编制说明;2、20 年月份工程进度报表。

承包人:(盖章) 项目经理: 填报日期: 序至上月累计本月申报工本月审定工至本月底累计累计审定进度本月实际应项目名称本月应预留(扣)款项号完成进度款程进度款程进度款审定进度款款占合同价(%) 支付工程款1 2 3 4 5 6 7=4-8 8其中: 1 1)本月应扣预付款: 万元; 承包单位报送合计 2)月进度款20%预留金: 万元;3)其它扣款(水电费及其他): 万元; 监理单位审核合计扣款合计: 万元。

建设单位审核合计监理单位意见:监理单位:(盖章) 总监理工程师: 造价工程师:负责人: 经营部: 工程部: QHSE部项目公司负责人: 经办人: 负责人: 经办人: 负责人: 经办人: 备注:?工程进度款中不含暂列金额和劳保基金;?扣款项由建设单位填写，其它扣款指水电费及各项罚款等;?工程预付款、结算款、保修款不填写本表，直接填写《工程及技术服务类付款申请表》即可;?金额单位按万元计算，万元以下四舍五入;?本审定表一式五份。

工程结算单模板单位工程竣工结算单位工程名称:发包方:(盖章) 审核人: 负责人:承包方:(盖章) 审核人: 负责人:单位工程竣工结算表填报单位:序号项目名称含税价格(万元) 备注1234合计发包方: 审核人: 承包方: 审核人:单位名称项目名称工程竣工结算明细单发包方: 分包方:项目名称:工程地点:发包方:分包方:工程结算内容:1.承包费用:万元。

明细如下: 收费类别税种含税价格(万元) A(钻机动员费(RMB元/次)B(钻机复员费(RMB元/次)D(钻井服务总包费用(RMB/井) F(下套管费用G(常规取芯费用E(已支付的部分动员费用合计共计金额: 元整。

甲方(公章): 乙方(公章):上海风野通风设备有限公司分包工程进度款审定表金额单位:6.3 万元工程合同名称:金大元。

御珑公馆合同编号合同价款 6.3我方于本月完成工程进度款(不含暂列金额和劳保基金) 6.3 万元，根据施工合同约定，本月实际应支付工程款 6.3 万元，请贵方予以审核并支付。

附件:1、编制说明;2、20 年月份工程进度报表。

承包人:(盖章) 项目经理: 填报日期: 序至上月累计本月申报工本月审定工至本月底累计累计审定进度本月实际应项目名称本月应预留(扣)款项号完成进度款程进度款程进度款审定进度款款占合同价(%) 支付工程款1 2 3 4 5 6 7=4-8 8其中: 1 1)本月应扣预付款: 万元; 承包单位报送合计 2)月进度款20%预留金: 万元;3)其它扣款(水电费及其他): 万元; 监理单位审核合计扣款合计: 万元。

建设单位审核合计监理单位意见:监理单位:(盖章) 总监理工程师: 造价工程师:负责人: 经营部: 工程部: QHSE部项目公司负责人: 经办人: 负责人: 经办人: 负责人: 经办人: 备注:?工程进度款中不含暂列金额和劳保基金;?扣款项由建设单位填写，其它扣款指水电费及各项罚款等;?工程预付款、结算款、保修款不填写本表，直接填写《工程及技术服务类付款申请表》即可;?金额单位按万元计算，万元以下四舍五入;?本审定表一式五份。

★工程结算书模板＿共１０篇范文一：工程结算书模板二：工程名称：编号：工程结算书建设单位：施工单位：主管工程师：机电科长:财务部：XX时间：(．)目录1、工程项目总价表2、单项工程费用表3、单位工程费用表４、分部分项工程费增(减）表5、措施项目费增（减)表6、其他项目费增减表7、零星工作项目费增减表8、主要材料、设备增减(乙供材料、设备表）９、主要材料、设备增减（甲供材料、设备表）注:上述表格形式适用于反映结算价相对于合同价的变更、增加与调整部分。

如果建设单位要求报送的结算价中不仅包括变更、增加与调整部分,而且需包含原合同价未调整部分,可参照上述表格XX结算书，未调整部分对应的送审增减量、送审增减家的值均为零,可用空白或零值标示。

(。

)工程项目总价表工程名称：第页共页序号单项工程名称合同价（元）送审增减价(元）送审价(元)备注合注：送审增减价=送审价—合同价计(．)单项工程费用表工程名称:第页共页序号单项工程名称合同价(元）送审增减价（元)送审价（元）备注合计(.）单项工程费用表工程名称：第页共页序号123４单项工程名称分部分项工程费措施项目清单费其他项目清单费规费劳动定额测定费劳动保险费安全监督费合同价（元）送审增减价（元）送审价（元）备注5税金合计（.)分部分项工程费增(减）表工程名称：工程数量序号项目编码项目名称计量单位合同量送审增减量综合单价（元）合同价送审增减价合价（元)合同价送审增减价增减原因说明第页共页本页小计合计注：送审增减量=送审量—合同量，送审增减价=送审价-合同价（.）措施项目费增(减）表工程名称:第页共页序号项目名称合同价(元)送审增减价（元)增减原因说明合计（.)其他项目费增减表工程名称：第页共页序号1项目名称招标人部分合同价（元）送审增减价（元)增减原因说明小2投标人部分计小合计计（。

)零星工作项目费增减表工程名称:计量序号1名称单位人工合同量送审增减量合同价送审增减价合同价送审增减价数量综合单价(元)合价（元）增减原因说明第页共页小2材料计小3机械计小合计计(．）主要材料、设备增减乙供材料、设备表工程名称:规格、型号序号第数量单位等特殊要求合同量送审增减量合同价送审增减价单价(元）材料名称页共页材料编码增减原因说明（.）主要材料、设备增减表二甲供材料、设备表工程名称:规格、型号序号第数量单位等特殊要求合同量送审增减量合同价送审增减价单价(元)材料名称页共页材料编码增减原因说明二：工程名称：编号:工程结算书建设单位：施工单位:主管工程师：机电科长：财务部：XX时间：目录1、工程项目总价表2、单项工程费用表３、单位工程费用表４、分部分项工程费增(减）表５、措施项目费增（减）表6、其他项目费增减表7、零星工作项目费增减表8、主要材料、设备增减（乙供材料、设备表）9、主要材料、设备增减（甲供材料、设备表）注：上述表格形式适用于反映结算价相对于合同价的变更、增加与调整部分。

XX公司
XX工程
竣
工
结
算
书
建设单位：XX公司
监理单位：XX公司
施工单位：XX公司
年月日
XX市建筑安装工程（结）算书
建设单位：XX公司工程名称：建设地点：XX市XX
施工单位：工程类别：建设日期：
工程规模：结算价：单位造价：
建设单位：施工（编制）单位：监理单位：
审核人资格章：编制人资格章：审核人资格章：
年月日年月日年月日
编制说明
一、编制依据
本结算根据20XX年X月XX公司《XX合同》和《XX补充合同》编制。

二、结算总价
施工合同总价为XX元，施工结算价为XX元。

三、附件资料
1.施工合同
2.工程签证单
3.工程量验收单、收方单
XX公司
XX工程结算汇总表
单位工程竣工验收表（大型工程制作该表）。

工程结算情况说明模板一、项目概况为了更好地掌握工程项目进展情况并确保工程项目的正常结算，特制定本工程结算情况说明模板，以便有条不紊地完成工程结算工作。

二、工程项目基本信息1.项目名称：2.项目地址：3.建设单位：5.施工单位：6.监理单位：7.结算人员：8.结算时间：三、工程结算内容1.进度计划情况：根据项目的进度计划，列出各个阶段的工程进展情况，包括开始和结束日期、进度完成情况等。

2.工程量统计：列出项目中各项工程量的详细统计情况，包括数量、单位、单价等，确保工程量的准确性。

3.材料使用情况：4.变更及索赔情况：列出项目中发生的变更及索赔情况，并说明变更的原因和索赔的依据，以便对变更及索赔进行合理的审核和结算。

5.质量验收情况：介绍项目的质量验收情况，包括各项检测结果、质量问题的整改情况等，确保工程质量的合格性。

6.安全生产情况：记录项目的安全生产情况，包括事故记录、事故处理情况等，保障施工过程的安全和稳定。

7.劳动力使用情况：说明项目中使用的劳动力情况，包括工人的数量、工作时间、工资发放情况等，确保劳动力使用的合理性和合法性。

8.其他事项：列出在工程项目中其他需要说明的事项，如工程项目中的疏通问题、周边环境的保护等，确保工程项目的综合管理。

四、结算结果根据以上工程结算内容，综合计算出工程项目的结算结果，包括工程量的金额计算、材料和劳动力的费用计算等，确保结算结果的准确性。

五、结算审核提交工程结算报告给相应的审核部门，经审核部门审核后，确认工程结算结果的准确性和合理性，以确保工程项目结算的公正和透明。

六、结算争议处理如果在工程结算过程中出现争议，应及时进行协商，以达到双方的一致意见，并在工程结算结果上进行相应的修改和调整。

七、工程结算总结对工程结算过程中的问题进行总结，提出改进的意见和建议，以便今后的工程结算工作更加规范和便捷。

以上即为本工程结算情况说明模板的详细内容，希望能够对工程结算工作有所帮助。

结算书模板三篇篇一：结算书模板20XX年10月13日目录一、编制说明二、工程结算申请表三、单位工程费汇总表四、工程结算书五、单位工程结算价汇总表六、分部分项工程结算表七、施工现场签证单八、合同外项目单价申报表/单价分析表九、设计修改通知单/施工单位申报表编制说明一、编制依据：竣工图纸、设计变更通知单、现场签证、施工合同、招标文件、投标文件等进行计算，本工程为总价承包方式结算。

依据招标文件及合同规定，由于变更等原因导致单元工程造价变动5%以内不调整合同总价，单元造价变动5%以上的，单元造价作相应增减。

如发生需调整合同价格的情况，结算综合单价按20XX年《XX省建设工程计价通则》、20XX年《XX省工程量清单计价指引》、20XX年《XX省园林绿化工程综合定额》、《XX省装饰装修工程综合定额》编制。

二、计费标准：（1）按系数算的安全文明施工费：按人工费的5.25%计算。

（2）材料检验试验费：按分部分项工程0.1%。

（3）预算包干费按2%计取；（4）暂列金额按分部分项10%计取；（5）税金和堤围防护费按3.577%计取。

三、材料、人工、机械价格按20XX年《XX市20XX年第1季度综合价》、20XX年1季度《XX市地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》、结合市场询价确定。

人工按92元/工日计算，如遇不适用以上定额的项目，套用其它定额。

工程结算申请表工程名称：工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：002工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：002工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单004承包人：合同编号：N0：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004合同清单外项目单价申报表承包人：合同编号：NO：0016份报监理机构。

工程结算的合同模板甲方：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲、乙双方就（工程名称）工程结算事宜达成一致，特订立本合同，以资明确。

第一条工程基本情况1. 甲方委托乙方对（工程名称）工程进行结算，工程地址为（工程地址），工程内容包括（工程内容）。

2. 工程合同金额为（合同金额），工程工期为（工期），合同签订日期为（签订日期）。

第二条结算方式1. 乙方应当按照合同约定的工程结算标准和程序进行结算，确保结算准确、合法。

2. 工程结算按周期进行，具体结算周期为（结算周期），结算方式为（结算方式）。

第三条结算标准1. 结算标准包括工程工程量、工程质量、工程设计等方面的标准，具体以合同约定为准。

2. 工程结算应当严格按照合同规定的标准进行，不得随意变更或降低结算标准。

第四条结算程序1. 乙方应当按照合同约定的程序进行结算，包括提交结算报告、审核结算报告、甲方确认等。

2. 结算程序应当透明公正，确保甲、乙双方权益得到保障。

第五条结算方式1. 工程结算方式为（结算方式），具体结算方式由双方协商确定。

2. 工程结算应当及时完成，确保甲方资金安全。

第六条结算金额1. 工程结算金额为（结算金额），具体结算金额由双方协商确定。

2. 结算金额应当合理公正，确保甲、乙双方权益得到保障。

第七条违约责任1. 如乙方未按照合同规定的程序进行结算，应当承担相应的违约责任。

2. 如甲方未按照合同规定的程序支付结算款项，应当承担相应的违约责任。

第八条争议解决1. 本合同发生争议时，双方应当友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。

2. 仲裁裁决为终局裁决。

第九条生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收之日结束。

2. 合同期间如双方有变更或终止合同意愿，应当提前书面通知对方。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订时间：签订时间：以上为工程结算合同的内容，双方应当认真履行合同约定，确保工程结算顺利进行。

建设工程价款结算合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行[工程名称]建设工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就该工程的价款结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______________________2. 工程地点：_______________________3. 工程内容：_______________________4. 工程规模：_______________________二、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为：人民币（大写）_______________________元整（￥______元）。

此价款为固定总价/暂定总价，包含但不限于完成本工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润、税金等一切费用。

2. 工程款支付方式：（1）预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款，即人民币（大写）_______________________元整（￥______元）。

（2）进度款：乙方每月______日前向甲方提交当月工程进度报告及请款申请，甲方在______个工作日内审核完毕并支付至已完成工程量的______%。

（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后______日内，乙方提交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在______日内完成审核，双方确认结算金额后______日内，甲方向乙方支付至结算总价的______%，留结算总价的______%作为质量保证金。

建设工程价款结算合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！建设工程价款结算合同模板甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设的工程项目（以下简称“项目”）的工程价款结算事项，达成如下协议：一、工程概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目工期：自____年__月__日至____年__月__日。

二、工程价款结算方式2.1 工程价款结算采用固定价格方式，除非合同中约定的可调价因素发生变动。

2.2 工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。

2.3 工程价款的支付方式：（1）双方签订合同后__日内，甲方支付乙方工程总价款的__%；（2）工程验收合格后__日内，甲方支付乙方工程总价款的__%；（3）剩余的工程价款，在保修期满后__日内一次性支付给乙方。

2.4 乙方应当按照合同约定的时间、数量和质量要求完成工程，并保证工程的安全。

三、工程变更3.1 如果在合同履行过程中，出现合同约定的可调价因素的变动，导致工程价款的变动，甲乙双方应当协商确定调整后的工程价款。

3.2 如果由于甲方原因导致工程变更，由此产生的费用和工期延误由甲方承担。

四、违约责任4.1 如果乙方未按照合同约定的时间、数量和质量要求完成工程，甲方有权按照合同约定扣除相应的违约金。

4.2 如果甲方未按照合同约定的时间支付工程价款，乙方有权按照合同约定要求甲方支付逾期付款违约金。

五、争议解决5.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应友好协商解决。

建设工程价款结算合同模板【合同编号】建设工程施工合同甲方（发包方）：________________地址：________________法定代表人/授权代表：_________联系电话：________________乙方（承包方）：________________地址：________________法定代表人/授权代表：_________联系电话：________________鉴于甲乙双方就____________（工程项目名称）的建设事宜达成如下协议，特订立本合同。

一、工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程内容：_____________4. 工程规模：_____________5. 工程标准及要求：_________6. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币（大写）_____________元整（￥：_________）。

2. 预付款：甲方需在合同签订后____日内支付预付款，占总合同价款的____%。

3. 进度款：根据工程进度，分阶段支付，具体标准和比例由双方另行约定。

4. 竣工款：工程验收合格后____日内支付剩余合同价款。

5. 结算方式：所有款项通过银行转账方式支付。

三、工程变更与价款调整1. 如遇设计变更或施工条件变化，导致工程量增减，双方应及时协商确定增加或减少的费用。

2. 价款调整应基于书面协议，并作为本合同不可分割的一部分。

四、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，应当承担迟延支付的违约金责任。

2. 若乙方未按约定时间、质量完成工程，应承担相应的违约责任。

五、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可提交___仲裁委员会进行仲裁。

六、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同中工程进度款结算模板一、基本信息- 项目名称：_____________- 合同编号：_____________- 甲方（业主）：_____________- 乙方（承包商）：______________- 签订日期：_____________- 项目地址：_____________二、合同金额- 合同总金额：_____________元- 预付款金额：_____________元- 进度款金额：_____________元- 竣工款金额：_____________元三、进度款支付条件1. 开工前准备阶段：乙方完成所有前期准备工作，包括但不限于设计图纸审查、施工许可申请等，并经甲方确认后，可申请支付预付款。

2. 基础施工阶段：乙方完成基础施工并通过甲方或第三方的检查验收后，可申请支付第一笔进度款。

3. 主体建设阶段：乙方按照合同约定完成主体结构建设并通过甲方或第三方的检查验收后，可申请支付第二笔进度款。

4. 装修及安装阶段：乙方完成内部装修及设备安装工作并通过甲方或第三方的检查验收后，可申请支付第三笔进度款。

5. 竣工验收阶段：项目整体竣工并通过甲方组织的最终验收后，乙方可申请支付竣工款。

四、付款方式- 甲方应在收到乙方提交的进度款申请和相关证明材料后的____个工作日内，将相应款项支付给乙方。

- 付款方式可以是银行转账或其他双方约定的方式。

五、违约责任- 如乙方未能按合同约定完成工程进度，经甲方催告后仍未改正的，甲方有权根据情况调整或暂停支付进度款。

- 如甲方未按时支付进度款，应向乙方支付滞纳金，其计算方式为：每逾期一天，支付应付款项千分之五的滞纳金。

六、其他条款- 双方可根据项目具体情况协商确定其他支付条件和细节。

- 本模板范本仅供参考，具体条款应以双方签订的正式合同为准。