2015年监理工程师《合同管理》真题及答案

注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。

A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是（）。

A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述，错误的是（）。

A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中，发现合同当事人有违约行为的，应当（）。

A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述，正确的是（）。

A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的任务包括（）。

A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中，监理工程师的职责的是（）。

A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是（）。

A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题（每题10分，共30分）9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。

10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。

11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。

四、案例分析题（每题25分，共50分）12. 某监理工程师在监理工地上，发现施工单位存在以下问题：（1）施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工；（2）施工单位未按照合同约定的进度完成工程；（3）施工单位存在安全事故隐患。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-311、项目总监理工程师是监理单位的代理人,这种代理是()【单选题】A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理正确答案:A答案解析:在建设工程中涉及的代理主要是委托代理,如总监理工程师作为监理单位的代理人。

2、按照设计合同示范文本规定,下列有关设计错误后果责任的说法中,不正确的是()【单选题】A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费B.损失严重的应向发包人支付赔偿金C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算正确答案:C答案解析:作为设计人的基本义务,应对设计资料。

及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。

由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。

损失严重的,还应根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金。

范本中要求设计人的赔偿责任按工程实际损失的百分比计算;当事人双方订立合同时,需在相关条款内具体约定百分比的数额。

3、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车,应由()组织。

【单选题】A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监管部门正确答案:B答案解析:由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,因此,安装工程具备试车条件时,由承包人组织试车。

4、依据《合同法》,下列有关格式条款合同的说法中,错误的有()【多选题】A.采用格式条款合同时,订立合同时全部条款都不得改动B.合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款D.提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E.当对格式条款有争议时,如果有两种以上解释的,应当采用不利于非提供方的解释正确答案:A、B、E答案解析:格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。

格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款,也可以是合同的所有条款为格式条款。

2015年监理工程师考试中合同管理考试真题及答案单项选择题(共50题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2．在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。

A．主体B．客体C．权利D．义务3．下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4．招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5．根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。

A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6．某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A．60B．80C．350D．3007．下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8．关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。

A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9．技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。

A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10．关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。

A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11．工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。

2015监理工程师真题及答案：《合同管理》完整版1.工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同【答案】C2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。

A.主体B.客体C.权利D.义务【答案】B3.下列合同法律关系的客阼中，尾于行为的是（）。

A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C4．招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人【答案】D5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。

A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】A6.某工程施工招标，合同估筲价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60B.80C.350D.3007．下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降【答案】C8．关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。

A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性【答案】B9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。

A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。

A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有投标限价时，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件【答案】A11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0227-201、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则( )。

【不定项】A.甲、乙都应向发包人索赔B.甲、乙分别承担对方的损失C.甲、乙分别承担各自的损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担正确答案:A答案解析:本题考核的是协调管理。

如同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰，工程师需要进行必要的协调，停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。

2、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

【单选题】A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务正确答案:D答案解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。

选项D错误，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。

故，本题选D3、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是( )。

【不定项】A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2dD.一周内停电导致累计停工时间超过1个工作日正确答案:D答案解析:本题考核的是工期顺延与合同价款变更的条件。

采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款。

(2)工程造价部门公布的价格调整。

(3)-周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h。

(4)双方约定的其他因素。

按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8 h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0125-951、承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。

监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。

根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示（）。

【单选题】A.可以拒绝执行B.应当执行，但可获得费用补偿C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿D.应当执行，不能获得补偿正确答案:D答案解析:本题考查的是施工质量管理。

承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，监理人有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。

2、缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。

【单选题】A.缔约一方受有损失B.缔约当事人有过错C.合同尚未成立D.违反先合同义务正确答案:C答案解析:3、关于隐蔽工程检验程序的叙述，正确的有( )。

【多选题】A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验B.经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24 h后，工程师不在验收记录上签字，则为该验收记录不被认可C.工程师以书面形式向承包人提出延期验收要求的，延期不能超过24 hD.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24 h，以书面形式向承包人提出延期验收要求E.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 h以书面形式通知工程师验收正确答案:A、D、E答案解析:4、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有（）。

【多选题】A.投标人提交的投标文件被确认无效B.投标人在开标前撤回投标文件C.投标人在投标有效期内撤销投标文件D.中标后，投标人拒绝订立合同E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同正确答案:C、D答案解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。

在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销投标书；（2）投标人在业主已正式通知他的投标已接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。

2015年监理工程师考试《合同管理》真题与参考答案解析DC．指定代理D．职务代理【答案】B【解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人。

参见教材P8.12．《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）A．资格预审公告B．申请人须知C．资格审查方法和办法D．资格预审申请文件【答案】A【解析】公开招标项目，应当发布资格预审公告。

对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。

资格预审公告具有代替招标公告的功能。

参见教材P26、35.18．工程设计招标采用的开标形式是（）A．由招标单位直接宣读各投标人报价B．由招标单位宣布按报价高低排定的顺序C．由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D．由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】C【解析】投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。

参见教材P48.22．关于《建设工程勘察合同（一）（GF-2000-0203）》和《建设工程勘察合同（二）（GF-2000-0204）》两个示范文本的说法，正确的是（）。

A．两个文本的主要内容是致的B．两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C．两个文本适用的勘察任务不同D．两个文本均不应包括任何设计任务【答案】C【解析】建设工程勘察合同（）和建设工程勘察合同（二）适用范围分别是为设计提供勘察工作的委托任务和委托任务仅涉及岩土工程。

参见教材P62。

23．根据《建设工程设计合同（示范文本）》，关于设计费的说法，正确的是（）。

A．发包人应在合同生效生支付预付款B．工程建设期间的概算调整不影响设计费C．施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5%的质量保证金D．发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另行支付费用【答案】D【解析】设计合同采用定金担保，没有预付款。

监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案1依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察服务"内容的是()。

A.进行技术交底B.供应施工协作C.评估工程条件D.参加竣工验收【参考答案】C【解析】勘察服务包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和供应发包人托付的其他服务。

2.依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察纲要"内容的是()A.勘察平安保证措施B.勘察成果文件C.勘察人资质文件D.勘察分包合同【参考答案】A【解析】国家进展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，勘察纲要或设计方案应包括下列内容：(1)勘察设计工程概况;(2)勘察设计范围及内容;(3)勘察设计依据及工作目标;(4)勘察设计机构设置及岗位职责;(5)勘察设计说明，勘察、设计方案;(6)拟投入的勘察设计人员;(7)勘察设备(适用于勘察投标);(8)勘察设计质量、进度、保密等保证措施;(9)勘察设计平安保证措施;(10)勘察设计工作重点和难点分析;(11)对本工程勘察设计的合理化建议等。

3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，依据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。

A.4B.5C.6D.7【参考答案】C【解析】评标委员会由招标人或其托付的招标代理机构生疏相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

4.依据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中"发包人要求"内容的是()。

A.设计文件审查要求B.适用规范标准c.设计工作方案D.设计方案说明【参考答案】B【参考解析】发包人要求通常包括但不限于以下内容：(1)勘察或设计要求;(3)成果文件要求;(4)发包人财产清单;(5)发包人供应的便利条件;(6)勘察人或设计人需要自备的工作条件;(7)发包人的其他要求。

建设工程合同管理1 ．委托监理合同法律关系的客体是( )。

A ．监理工程B ．监理服务C ．监理规划D ．监理投标方案答案： B解析： P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。

法律意义上的行为是指人的有意识的活动。

在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。

监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。

2 ．我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。

A．施工合同的发包人B ．施工合同的承包人C ．施工合同发包人和承包人D ．工程项目的代建方和施工合同的发包人解析： P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。

我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。

3 ．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是( )。

A ．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B ．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C ．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D ．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案： D解析： P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。

故选项 D 正确。

选项 A 错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。

而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。

选项 B 错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。

选项 C 错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。

而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。

4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。

2015年注册监理工程师建设工程合同管理真题解析1、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同【答案】C【解析】合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金。

参见教材P67 【考点来源】第五章建设工程勘察设计合同管理第三节建设工程勘察、设计合同履行管理2、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）A.主体B.客体C.权利D.义务【答案】B【解析】法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。

如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。

货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。

参见教材P6【考点来源】第二章建设工程合同管理法律基础第一节合同法律关系一、合同法律关系的构成3、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C【解析】法律意义上的行为是指人的有意识的活动。

在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。

注意与智力成果的区分。

参见教材P6【考点来源】第二章建设工程合同管理法律基础第一节合同法律关系一、合同法律关系的构成4、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人【答案】D【解析】代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

参见教材P8。

【考点来源】第二章建设工程合同管理法律基础第一节合同法律关系三、代理关系中被代理人对代理行为承担民事责任5、根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】A【解析】质押，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

1.为了建立能够独立承担民事责任的主体制度 ,在工程建设领域推行的管理制度是 ()。

A.项目法人责任制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制参考答案： A参考解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。

我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。

项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

参见教材 P12.关于法人应当具备的条件的说法 ,正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案B.法人应具有规定数额的经费C.法人应由自己的组织机构D.法人应抵押与经营规模相适应的财产参考答案： C参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。

法人应当具备以下条件：(1)依法成立;(2) 有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所 ;(4)能够独立承担民事责任。

参见教材 P5。

3 关于法律事实的说法 ,正确的是()。

A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为参考答案： D参考解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。

选项 A 错误,发两次事实包括行为和事件;选项 B 错误,罢工属于法律事实中的事件 ,不属于行为;选项 c 错误,发生法律效力的法院判决属于行为 ;选项 D 正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。

参加教材P7。

4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于 ()。

A.法定代理B.委托代理C.制定代理D.延伸代理参考答案： B参考解析：本题考查的是 .代理关系。

在工程建设中涉及的代理主要是委托代理 ,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等 ,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。

参见教材 P85.关于保证人资格的说法 ,正确的是()。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0208-141、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定,当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时,下列有关文件优先解释顺序中,正确的有()。

【多选题】A.中标通知书→合同协议书→合同专用条款B.中标通知书→投标书→合同通用条款C.履行过程中的书面洽商→合同专用条款→工程量清单D.投标书→合同专用条款→标准规范E.图纸→合同专用条款→工程量清单正确答案:B、C、D答案解析:本题涉及的考点是合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时,文件的优先解释顺序。

优先解释顺序为:(1)施工合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标书及其附件;(4)施工合同专用条款;(5)施工合同通用条款;(6)标准规范及有关技术文件;(7)图纸;(8)工程量清单;(9)工程报价单或预算书。

通用条款规定,当合同文件中出现含糊不清或不一致时,上面各文件的序号就是合同的优先解释顺序。

合同履行过程中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件,将视为协议书的组成部分。

2、下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有()。

【多选题】A.招标文件B.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答C.技术文件中提供的地质资料D.工程师发布的书面指令E.检查和试验记录正确答案:C、D、E答案解析:本题涉及的考点是能够作为承包商索赔有效证据。

能够作为承包商索赔有效证据的有:(1)合同文件中的条款约定;(2)经工程师认可的施工进度计划;(3)合同履行过程中的来往函件;(4)施工现场记录;(5)施工会议记录;(6)工程照片;(7)工程师发布的各种书面指令;(8)中期支付工程进度款的单证;(9)检查和试验记录;(10)汇率变化表;(11)各类财务凭证;(12)其他有关资料。

3、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人签署的质量保修书的主要内容应包括()。

【多选题】A.工程质量保修范围B.质量保修期限C.保修金数额D.发包人的保修通知书格式E.施工质量责任的保修金扣留方式正确答案:A、B答案解析:本题涉及的考点是工程质量保修书的主要内容。

监理工程师《合同管理》历年真题和解析答案0513-911、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同,合同约定:设备供应公司向建设单位供货2台空调,其余8台交付承建其工程的施工单位。

这种情况属于《合同法》规定的合同履行中的()。

【单选题】A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让正确答案:A答案解析:把权利交由别人享受,但合同法律关系没有变,一定要注意“合同履行中”这几个字。

在原合同中,建设单位和设备供应公司是合同双方当事人,当事人的法律关系没有变化,但由设备供应单位向第三人履行部分债务,属于债务人向第三人履行债务,称这为合同履行中的债权转让。

B项,合同变更指合同内容发生变化,而合同转让(包括履行中的转让和转移),内容没有发生变化,只是主体发生了变化。

履行中的债权转让和债务转移,是合同履行对方发生变化,而合同转让则是合同当事人法律地位发生变化。

D项,合同转让是个笼统的称谓,包括债权转让、债务承担(转让)、权利和义务同时转让三种。

2、工程师处理索赔时,应给予承包商利润补偿的情况包括()。

【多选题】A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响正确答案:A、C答案解析:可以补偿利润的项目一共六项。

B项,只能补偿工期和费用;D 项,只能补偿工期和费用;E项,只能顺延工期。

3、某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。

监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是()。

【单选题】A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止C.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止正确答案:D答案解析:本题考查合同终止的条件。

一、单选题1、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

答案：CA、施工合同B、监理合同C、勘察合同D、仓储合同解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。

合同签订3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费用的20%作为定金。

参考教材P67。

2、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。

答案：BA、主体B、客体C、权利D、义务解析：本题考查的是合同法律关系的构成。

货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。

参见教材P6。

3、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

答案：CA、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权解析：本题考查的是合同法律关系的构成。

法律意义上的行为是指人的有意识的活动。

在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。

参见教材P6。

4、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

答案：DA、招标代理机构B、招标监管部门C、投标人D、招标人解析：本题考查的是代理关系。

被代理人对代理行为承担民事责任。

参见教材P8。

5、根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。

答案：AA、建设用地使用权B、股权C、注册商标专用权D、专利权解析：本题考查的是担保方式。

选项A适用于抵押。

参见教材P12。

6、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

答案：AA、60B、80C、350D、300解析：招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。

投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。

参见教材P13。

7、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

答案：CA、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。