施工承包合同范本2018新整理版

2018建筑施工合同范本建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。

以下是无忧考网为您整理的“2018建筑施工合同范本”，欢迎阅读。

【篇一】甲方：乙方：甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。

双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。

乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。

甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。

三、承包价格每平方米人民币大写：元()，建筑面积按每层楼外墙计算。

施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。

五、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。

乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。

如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。

编号：施工工程承包合同范本3篇2018专业版甲方：乙方：签订日期：年月日合同签订注意事项一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。

二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双方协商一致后填写在相应的空格内。

三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。

四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。

五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。

关键词：专业版;工程承包;合同范本承包经营协议属于无名合同，适用于《中华人民共和国合同法》总则的相关规定。

以下是华律网小编为大家精心准备的：3篇施工工程承包合同范本。

欢迎参考阅读! 施工工程承包合同范本一第一条定义业主指___________________________。

承包商指_________________________。

工厂指在附录_________中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。

工地指按本合同用于建造工厂的全部土地。

工程指承包商按本合同实施的工程。

合同价格指业主向承包商支付的全部工程款项。

第二条承包商的职责1.承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。

2.除了业主根据第_________条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。

3.承包商应根据附录_________中的日程安排施工。

4.承包商应根据附录_________中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。

5.承包商应向业主提供附录_________中规定的备件。

6.承包商应向业主提供附录_________中指定的维修设备。

第三条业主的职责1.业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。

2.业主应按时提供附录_________中指定的物件和设施。

建设工程施工专业承包合同范本2018（文中蓝色字体下载后有风险提示）发包人（以下简称甲方）：代表人：住址：承包人（以下简称乙方）：责任人：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。

且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就项目型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况1、工程名称：2、工程编号：；施工许可证号：；3、工程地点：4、工程范围：5、工程方式：双方商定采取下列第种方式。

（1）乙方包工、包料。

（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（3）乙方包工、甲方包全部材料6、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

（1）计划开工日期年月日，计划完工日期年月日，总共日历天。

（2）开工前天，乙方向甲方发出开工通知书。

二、图纸和文件的保管与提供（1）图纸由工程师单独保管，但应免费提供给乙方两套复制件。

乙方需要更多复制件时，其费用自行负担。

除非为执行合同绝对需要，乙方在未经工程师同意的情况下，不得将甲方或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。

施工承包合同范本2018新整理版合同范本施工承包合同管理,对维护企业权益、提高企业经济效益、保障企业生存发展,具有极为重要的意义。

施工承包合同怎么写呢?以下是华律网小编为大家整理的施工承包合同范文，欢迎参考阅读。

施工承包合同范文1发包方(甲方)：承包方(乙方)：甲乙双方自愿达成以下承包施工协议如下：甲方把土建工程承包给乙方自行组织人员进行承包工程。

甲方负责所有材料，乙方负责施工。

一、乙方不包基础费钱3000元，乙方从基础地面做起，房子为半框架结构建筑工程，人工费按垂直投影建筑面积计算，每平方米人民币220元。

二、承包内容：乙方负责水泥工、钢筋工、木板工、顶木与其他一切做工用具等。

负责室内外批档，批档外三面过水泥油，还包每一层一个卫生间，第二层加两个卫生间。

三、付款方式：乙方进场后，甲方要按工作进度预付生活费。

每封一层顶要按照每层楼总工程款的70%工程款预付给乙方。

四、每次捣制混凝土的机械费用甲乙双方各一半，在捣板当天伙食费由甲方负责。

五、顶上楼梯房按面积计算220元/平方米，栏水墙每米70元(包批档)。

六、合同协议书一式二份，甲、乙双方各执一份，从签订之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日施工承包合同范文2业主：以下简称甲方承包人：以下简称乙方为明确甲、乙双方在施工过程中的权利与义务，确保工程质量、工期和安全，经甲、乙双方协商一致，特签订本合同，以资双方共同遵守。

第一条工程地点名称本工程位于新古河北路中部，两间两屋加屋面、砖混结构居民楼两栋。

第二条工程工期本合同工期为四个月。

从20xx年月日起至20xx年月日止，如遇大雨、天灾等人力不可抗拒力工期顺延。

第三条工程设计与材料本合同为包工包料工程，甲方设计图纸，并由乙方交一份工程图给甲方，乙方承担包工包料，其中包括砌体、内粉、外粉、外墙搓砂、面墙贴磁砖，乙方付担每间大门折价款壹仟元，甲方负担水电、门窗内部装饰、土地款、土地证、产权证。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==建筑施工承包合同范本篇一：建筑工程承包合同范本来自51商机网() 建筑工程承包合同范本甲方：×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)乙方：×××(同上) (承包方)甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)第五条甲乙双方的基础工作第六条工程进度计划第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)第八条人事同价款及其调整第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条工程验收第十一条决算第十二条保修第十三条争议处理第十四条违约责任第十五条双方约定的其他内容第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。

本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。

本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。

补充协议与本合同具有同等的效力。

┌───────────┬───────────┬──────────┐│ │ │ ││ 发包方│ 承包方│ 鉴(公)证意见││单位名称(章)：│单位名称(章)：│ ││单位地址：│单位地址：│经办人：││法定代表人：│法定代表人：│鉴(公)证机关││委托代理人：│委托代理人：│(章) ││电话：│电话：│ 年月日││电报挂号：│电报挂号：│〔注：除国家另有规定││开户银行：│开户银行：│外，鉴(公)证实行自││帐号：│帐号：│愿原则〕││邮政编码：│邮政编码：│ ││ 年月日│ 年月日││└───────────┴───────────┴──────────┘2.说明建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。

2018年施工承包合同范本导读：本文2018年施工承包合同范本，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。

【篇一】发包单位：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。

第二条：施工方案1、护坡(1)、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖)。

(2)、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。

(3)、完工后做围墙10米左右。

(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。

第三条：合同工期1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

第四条：价格及付款方式1、工程总承包价为元。

2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用(包括拆房，打围墙)，甲方无需再向乙方支付任何费用。

3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。

第五条：甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。

2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。

第六条：乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。

第七条：施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

第八条：验收工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。

施工合同（2018版）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：____________1.5 工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

二、合同工期2.1 工期自____年__月__日开始，至____年__月__日结束。

2.2 乙方应当按照约定的工期完成工程。

如有特殊情况需延长工期的，乙方应当提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长工期。

延长的工期天数双方协商确定。

三、质量标准3.1 乙方应当按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。

3.2 工程验收标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB 50300-2013）执行。

3.3 工程质量保修：乙方应承担工程质量保修责任，保修期限按照《建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）执行。

四、合同价款及支付4.1 双方同意，本工程合同价款为：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

4.2 甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）双方签订合同后 __ 个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的 __ %作为预付款；（2）工程进度达到 __ %时，甲方支付乙方工程总价款的 __ %；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的 __ %；（4）剩余的 __ %作为质量保修金，在工程保修期内无质量问题的情况下予以支付。

4.3 甲方支付工程款时，乙方应当提供等额的正规发票。

五、乙方的义务5.1 按照约定的工期完成工程，并保证工程质量。

5.2 服从甲方及有关部门的管理、监督和检查。

2018标准施工合同范本一、合同双方。

甲方，（委托人）。

证件号码：地址：电话：邮编：乙方，（承包人）。

证件号码：地址：电话：邮编：二、工程名称及地点。

工程名称：工程地点：三、工程内容及范围。

1. 工程内容，本合同系甲方委托乙方进行以下工程项目的施工，（详细描述施工内容）。

2. 工程范围，本合同约定的工程范围包括但不限于，（详细描述工程范围）。

四、工程标准。

1. 施工标准，乙方应按照国家相关标准和规定进行工程施工，保证工程质量符合国家标准。

2. 材料标准，乙方应使用符合国家标准的原材料进行施工，严禁使用劣质材料。

五、工程质量保证。

1. 质量保证期，乙方应在工程竣工验收合格之日起，对工程质量提供一定期限的保修服务。

2. 质量标准，乙方保证所施工程质量符合国家相关标准，如发现质量问题，应及时进行整改。

六、工程进度。

1. 工期安排，乙方应按照合同约定的工期进行施工，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请并得到书面同意。

2. 工期延误，若乙方未能按时完成工程，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

七、合同价款及支付方式。

1. 总价款，本合同约定的工程总价款为（具体金额），甲方应按照约定的支付方式进行支付。

2. 分期付款，工程款项将按照工程进度分期支付，具体分期支付比例和时间由双方协商确定。

八、工程变更。

1. 变更原因，若因工程需要或其他特殊情况，需要对工程内容或范围进行变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。

2. 变更费用，工程变更引起的费用变动由双方协商确定，并在变更协议中明确约定。

九、合同解除。

1. 解除条件，若因不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行，应经双方协商一致解除合同。

2. 解除责任，若一方违约导致合同解除，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

十、争议解决。

双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解或仲裁。

十一、其他事项。

（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。

前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

建筑工程承包合同模板（2018年）1.格式建筑工程承包合同甲方：×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方)乙方：×××(同上) (承包方)甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的)第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)第五条甲乙双方的基础工作第六条工程进度计划第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)第八条人事同价款及其调整第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条工程验收第十一条决算第十二条保修第十三条争议处理第十四条违约责任第十五条双方约定的其他内容第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。

本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。

本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。

补充协议与本合同具有同等的效力。

┌───────────┬───────────┬──────────┐│││││发包方│承包方│鉴(公)证意见││单位名称(章)：│单位名称(章)：│││单位地址：│单位地址：│经办人：││法定代表人：│法定代表人：│鉴(公)证机关││委托代理人：│委托代理人：│(章) ││电话：│电话：│年月日││电报挂号：│电报挂号：│〔注：除国家另有规定││开户银行：│开户银行：│外，鉴(公)证实行自││帐号：│帐号：│愿原则〕││邮政编码：│邮政编码：│││年月日│年月日││└───────────┴───────────┴──────────┘2.说明建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。

2018年工程施工合同范本《工程施工合同》甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本工程施工合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程规模：___________1.4 工程内容：___________第二条合同工期2.1 工期总日历天数：___________天。

2.2 开工日期：___________2.3 竣工日期：___________第三条工程质量3.1 工程质量标准：___________3.2 工程质量验收：___________第四条合同价款及支付4.1 合同总价：___________元（大写：___________元整）。

4.2 支付方式：___________4.3 支付进度：___________第五条承包人义务5.1 承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程施工。

5.2 承包人应按照合同约定的时间、数量、质量提供施工材料、设备等。

5.3 承包人应承担工程施工期间的安全责任，确保工程施工安全。

第六条发包人义务6.1 发包人应按照合同约定的时间、数量、质量提供施工场地、施工条件等。

6.2 发包人应按照合同约定的时间、比例支付合同价款。

6.3 发包人应负责协调解决工程施工期间的影响工程正常进行的问题。

第七条违约责任7.1 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。

7.2 因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。

第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

8.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完合同价款之日起终止。

9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==承包工程合同范本篇一：承包工程合同书承包工程合同书发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据合同法、建筑法的有关法律规定。

甲乙双方以平等、自愿、公平和诚实信用原则，为确保工程质量，工程进度，为明确双方权利和义务，双方共同签订本合同。

一、工程名称濮阳万利财富广场二期工程外墙抹灰、保温。

二、承包内容万利财富广场第六层至楼顶所有外墙抹灰及保温。

三、质量要求在施工过程中所有施工质量标准必须符合外墙保温构造说明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。

四、工程量计算与价格外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量，抹灰每平方米定价为元，保温每平方米定价为元。

五、施工责任在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和安全操作过程，甲方有权责令乙方整顿，否则造成的经济损失由乙方负责，施工中必须做到成品保护，安全用电的管理工作，做到文明施工的要求。

六、违约责任当发生下列情况下，乙方承担违约责任：1、以上合同内容经签订生效后，任何不遵守或违背合同内容的都视为违约。

乙方如自身原因在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。

乙方无条件退场或施工过程中自动放弃，甲方不支付任何费用（即施工工程量视为零）。

乙方行为或结果对甲方造成损失的，乙方必须全部承担甲方所有的损失。

七、付款方式乙方人员入场施工部分工程量后开始支付生活费，工程施工分项完成50%后，支付合同价款的40%，工程施工全部完成后付合同价款的80%，剩余20%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后，等外墙腻子刮完后付清。

八、安全事故施工过程中出现的安全事故、红伤事故全部由乙方自行承担。

九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效，望双方共同遵守。

甲方签字：乙方签字：年月日篇二：工程承包协议书范本工程承包协议书甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就中山“阳光半岛”住宅项目ST型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。

2018标准施工合同范本3篇篇一2018 标准施工合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。

2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在[验收期限]内组织验收。

3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。

四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为[具体金额]元（人民币/元整）。

2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程预付款[预付款金额]元；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程进度款[进度款金额]元；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程结算款[结算款金额]元。

五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的环境保护工作。

六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金。

施工承包合同范本（精选40篇）施工承包合同范本施工承包合同范本（精选40篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，关于合同的利益纠纷越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。

那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的施工承包合同范本（精选40篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

施工承包合同1甲方：____________________________________乙方：____________________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：____________________________________工程地点：____________________________________工程内容：____________________________________二、工程承包范围承包范围：_____________________面积为准三、合同工期开工日期：_________年_________月________日坯房竣工日期：_________年_________月________日（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：______年______月______号合同工期总日历天数：_________年_________月________日四、工期延误因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。

1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。

因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。

六、工程质量标准：__________县质量检测局为准（不包括材料质量）。

七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____________元×建筑面积的总平方米工程预支款：￥____________万元竣工日付款：余下总金额的____________%工程款结算：检测工程竣工日后____________个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款。

施工合同范本2018《施工合同范本 2018》1. 承包人（全称）：名称：[承包人名称]地址：[承包人地址]联系电话：[承包人联系电话]2. 发包人（全称）：名称：[发包人名称]地址：[发包人地址]联系电话：[发包人联系电话]鉴于发包人拟进行[工程名称]工程的施工，承包人愿意按照本合同的约定承担该工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总工期天数]三、质量标准工程质量标准：[具体质量标准]四、合同价款1. 合同总价为：[大写金额]元（￥[小写金额]元）。

2. 合同价款的支付方式和时间：[具体支付方式和时间]五、双方的权利和义务1. 双方的权利和义务详见合同条款。

六、工程变更1. 工程变更的范围和内容：[具体变更范围和内容]2. 工程变更的确认程序：[具体确认程序]七、竣工验收1. 竣工验收的标准和程序：[具体标准和程序]2. 竣工验收的时间和地点：[具体时间和地点]八、竣工结算1. 竣工结算的编制和审核：[具体编制和审核程序]2. 竣工结算的时间和地点：[具体时间和地点]九、违约责任1. 双方的违约责任：[具体违约责任]2. 违约金的计算方法和金额：[具体计算方法和金额]十、争议解决1. 争议的解决方式：[具体解决方式]2. 争议解决的时间和地点：[具体时间和地点]十一、其他条款1. 合同的份数和效力：[具体份数和效力]2. 合同的附件和补充协议：[具体附件和补充协议]本合同自双方签字盖章之日起生效，一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

承包人（全称）：（盖章）法定代表人或授权代表：（签字）签订日期：[合同签订日期]发包人（全称）：（盖章）法定代表人或授权代表：（签字）签订日期：[合同签订日期]。

2018新版施工合同范本合同编号：[具体编号]一、合同双方甲方（发包方）：[甲方单位全称]地址：[甲方地址]法定代表人/负责人：[甲方法定代表人/负责人姓名]乙方（承包方）：[乙方单位全称]地址：[乙方地址]法定代表人/负责人：[乙方法定代表人/负责人姓名]二、工程概况1. 工程名称：[工程名称全称]2. 工程地点：[工程具体地址]3. 工程范围：[详细描述工程范围，包括但不限于施工内容、图纸编号等]4. 工程期限：开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]，总工期为[总天数]天。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币[总价款金额汉字大写]（¥[总价款金额数字小写]）。

2. 支付方式：[详细描述支付方式，如预付款比例、进度款支付节点、尾款支付条件等]。

四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 甲方应按照合同约定支付工程价款。

2. 甲方应向乙方提供施工所需的相关图纸、资料等。

3. 甲方有权对乙方的施工质量、进度等进行监督和管理。

4. 甲方应协助乙方解决施工中遇到的需甲方协调的外部问题。

（二）乙方权利与义务1. 乙方应按时、按质、按量完成合同约定的施工任务。

2. 乙方应严格遵守施工安全规范，确保施工现场安全。

3. 乙方应对施工现场进行保护，避免对周边环境造成损害。

4. 乙方应及时向甲方汇报施工进度及存在的问题。

五、工程质量与验收1. 工程质量应符合国家相关标准和合同约定。

2. 验收标准：[详细描述验收标准]。

3. 验收程序：[详细描述验收程序]。

六、变更与索赔1. 若工程发生变更，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款等。

2. 若因甲方原因导致乙方停工、窝工等损失，甲方应给予乙方相应补偿。

3. 若因乙方原因导致工程质量问题或工期延误等，乙方应承担相应责任。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应支付乙方违约金[违约金金额]。

2. 若乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。

2018年最新建筑施工合同范本(精品)项目名称：××项目施工合同发包人：（全称）简称发包人承包人：（全称）简称承包人日期：二零××年×月××日第一部分：协议书根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，本合同遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

发包人和承包人就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：××项目工程地点：（填写具体地址）工程内容：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）工程立项批准文号：（填写具体文号）资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）三、合同工期开工日期：以发包人、监理人下达的开工令为准竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数合同工期总日历天数：（填写具体天数）四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：（填写具体金额）厂房建筑面积预算价总计万元；办公楼建筑面积预算价总计万元；以上合计：（本工程为固定总价合同，施工过程中发生非建设单位要求变更，总价不予调整，甲供材料应由总价中扣除）。

六、组成合同文件本合同文件包括：1.本合同协议书；2.本合同专用条款；3.本合同通用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、词语定义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。