建筑施工合同范本 (2).pdf

湖南省建设工程施工合同(范本)湖南省建设工程施工合同甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程面积：__________1.5 工程期限：__________1.6 工程质量：__________第二条合同价格及支付方式2.1合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2 甲方应按照以下约定向乙方支付合同价款：a) 合同签订后七个工作日内，支付合同总价的_____%；b) 工程进度达到_____%时，支付合同总价的_____%；c) 工程竣工合格后七个工作日内，支付合同总价的_____%；d) 工程竣工合格满一年后，支付合同总价的_____%。

2.3 乙方指定以下账户为收款账户：户名：__________账号：__________开户行：__________第三条工程施工3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件及施工方案进行施工。

3.2乙方应按照国家有关建筑工程施工质量标准和合同约定的质量标准进行施工。

3.3 乙方应确保工程进度，按照合同约定的工期完成施工。

3.4乙方应遵守国家有关建筑工程施工安全的规定，确保施工安全。

第四条工程变更4.1在合同履行过程中，如甲方需要对工程进行变更，应书面通知乙方，并经双方协商一致后签订补充协议。

4.2工程变更导致合同价款增加的，甲方应按照实际增加的金额向乙方支付；导致合同价款减少的，乙方应按照实际减少的金额退还甲方。

第五条工程验收5.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后七个工作日内组织验收。

广东省建设工程施工合同范本(全文完整版)（二）广东省建设工程施工合同范本(全文完整版)（二）第一条合同的订立甲方(建设单位)：__________________乙方(施工单位)：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《广东省合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方自愿根据平等互利的原则，就下列工程的施工事宜达成一致意见，订立本工程施工合同。

第二条工程名称、地点及规模1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程规模：__________________第三条施工范围和工程进度1. 施工范围：__________________2. 工程进度：开始日期：__________________完工日期：__________________第四条施工费用1. 总工程造价：__________________2. 施工款支付方式：(1) 预付款：合同签订之日起7日内支付总工程价款的30%作为预付款；(2) 进度款：工程总价款的进度款根据施工进度支付，支付比例及支付时间由双方协商确定；(3) 质保金：支付总工程价款中的5%作为质保金，自竣工验收合格之日起15日内支付。

3. 施工费用结算方式：(1) 根据工程实际进度及施工质量，乙方提交工程进度报告，甲方核准后支付工程款。

(2) 施工结束后，甲乙双方组织竣工验收，经验收合格后，进行最终结算。

第五条工期延误责任及违约责任1. 若乙方未能按照本合同规定的工期完成工程，应向甲方支付按照工程造价每天0.1%的违约金，并承担其他由此延误造成的相关责任。

2. 若甲方未能按照合同约定支付工程款项，应向乙方支付按照工程款项每天0.1%的违约金，并承担其他相关责任。

3. 除非发生不可抗力事件，一方违约造成的损失由违约方全额赔偿。

第六条竣工验收1. 乙方完成施工后，甲方组织竣工验收。

验收合格后，甲方应根据约定支付尾款，并办理相关手续。

(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)（二）陕西省建设工程施工合同范本（二）第一章总则第二条本合同是双方合作的依据，具有法律效力。

双方应当严格按照合同的约定履行各自的权利和义务，维护合同的实施。

第三条本合同适用于在陕西省范围内的建设工程施工合同。

第四条本合同的主要内容包括：工程项目的基本情况、工程造价及支付方式、工程质量、工期、安全生产、合同的变更、解除和违约责任等。

第五条本合同的附件是合同的组成部分，与主体合同具有同等的法律效力。

第二章工程项目的基本情况第六条业主应提供下列工程项目的基本情况：1. 工程的项目名称、地点和规划用途；2. 工程的建设规模和内容；3. 工程的设计图纸和施工图纸。

第七条施工单位应根据业主提供的工程项目的基本情况，进行详细的勘察和设计，并提交给业主。

第八条业主对施工单位提交的勘察和设计文件有权进行审查，并提出修改或补充意见。

第九条施工单位接受业主的修改或补充意见后，应重新进行勘察和设计，并再次提交给业主。

第十条业主在审核施工单位的勘察和设计文件后，应及时通知施工单位，并签署确认文件。

第三章工程造价及支付方式第十一条工程造价由业主和施工单位在工程项目的基本情况的基础上，根据建设工程造价管理的有关规定进行协商确定。

1. 按照完成工程综合进度，分批支付工程款；2. 工程完工后，进行结算。

第十三条施工单位应按照工程进度完成相应的工程节点，业主应根据施工单位的完成情况及时支付相应的工程款。

第十四条在工程完工后，业主和施工单位应进行工程结算。

结算应本着公平、公正、公开的原则，按照有关规定进行。

第四章工程质量第十五条施工单位应按照国家和陕西省的相关标准和规范进行施工。

施工单位应确保工程质量符合设计要求、技术规范和验收标准。

第十六条施工单位应组织专业技术人员对工程质量进行监督，及时发现和解决工程质量问题。

第十七条业主有权对施工单位的工程质量进行监督和抽查，施工单位应积极配合。

第五章工期第十八条工期是合同的重要内容之一。

建筑施工合同范本甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将某建筑工程项目（以下简称“本项目”）的施工任务承包给乙方，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 本工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程。

第二条工程期限2.1 本工程的合同总工期为____个月，自开工之日起算。

2.2 开工日期：____年__月__日。

2.3 竣工日期：____年__月__日。

2.4 乙方如因特殊情况无法按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，经甲方批准后，方可延期。

第三条工程质量3.1 乙方应严格按照国家及地方施工规范和标准进行施工，确保工程质量。

3.2 工程质量应达到____等相应等级标准，并符合设计文件和规范要求。

3.3 工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，直至达到验收标准。

第四条工程造价与支付4.1 本工程的合同总价为人民币____元（大写：____________________元整），币种为人民币。

4.2 甲方应按照双方约定的进度付款，具体付款比例和时间由双方在补充协议中约定。

4.3 工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款项。

第五条材料与设备5.1 乙方应按照设计文件和规范要求采购施工材料和设备。

5.2 乙方应对所采购的材料和设备的质量、安全负责。

5.3 甲方有权对乙方采购的材料和设备进行检验，如不符合要求，乙方应予以更换。

第六条安全生产与环保6.1 乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工安全。

6.2 乙方应做好施工现场的环保工作，确保施工过程中不对环境造成污染。

建设工程施工合同_2017建筑工程施工合同范本建设工程施工合同_2017建筑工程施工合同范本1. 引言本文档为建设工程施工合同的范本，适用于2017年的建筑工程施工合同。

该合同旨在规范建设工程的施工过程，保证工程质量和进度的顺利完成。

合同内容包括合同双方的基本信息、工程概况、施工责任和义务、支付方式、工程变更、合同解除、争议解决等方面。

2. 合同双方本合同由以下双方签订：甲方：甲方为建设工程的业主，需提供详细的工程要求和相关资金支持。

姓名/名称：地址：邮箱：乙方：乙方为施工企业，需按照甲方的要求进行工程施工并完成工程的交付。

姓名/名称：地址：邮箱：3. 工程概况工程名称：写明工程的名称，确保双方对工程项目的认识一致。

工程位置：写明工程的具体位置，方便甲方和乙方确定施工范围和方案。

工期：约定工程的施工时间，包括开始时间和完成时间，以确保工程按时交付。

工程规模：描述工程的规模和范围，确保双方对工程的要求和预期一致。

工程费用：约定工程的总费用和支付方式，确保乙方按照约定的方式支付工程费用。

4. 施工责任和义务甲方责任和义务：提供详细的工程要求和相关资料；按时支付工程款项；协助乙方进行工程施工，并提供必要的配合。

乙方责任和义务：按照甲方要求进行工程施工；保证工程质量和进度的顺利完成；协助甲方办理相关审批手续；遵守相关法律法规和建设工程施工的相关标准。

5. 支付方式约定乙方工程款的支付方式，例如分期支付、阶段支付或按进度支付等方式。

6. 工程变更双方可以根据实际情况协商变更工程的内容，包括工程范围、工程金额等方面。

7. 合同解除双方协商解除合同的情况，包括双方违约情况、协商解除或提前终止的相关事项。

8. 争议解决双方如产生争议，应积极协商解决。

如无法协商解决，可通过仲裁或司法途径解决。

9. 其他事项本合同未涉及的其他事项，双方可在协商的基础上进行约定。

10. 合同变更和解释合同变更和解释应通过双方协商达成一致意见，并进行书面确认。

建设工程施工三通一平合同【范本模板】（二）一、合同背景本合同约定了建设工程施工三通一平的相关要求和条款，旨在确保施工过程的合规性、安全性和质量保证。

本合同适用于建设工程承包商和业主之间的合作关系，并具有法律效力。

二、合同主要条款2.1 合同双方本合同由建设工程承包商（以下称为乙方）和业主（以下称为甲方）双方共同签订，并且双方均应严格遵守合同条款。

2.2 工程概况甲方已委托乙方进行建设工程施工三通一平项目，包括（具体工程名称和地址）。

2.3 工程内容乙方将按照甲方的要求和设计图纸，完成以下工程内容：（1）三通：指给排水工程，包括给水和排水管线的布置、安装、连接和试压等工作。

（2）一平：指地面平整工程，包括土方开挖、填筑、压实和场地平整等工作。

2.4 工程期限乙方应在本合同生效后的（具体工期）内完成施工工作，并按时交付甲方验收。

2.5 质量要求乙方应保证施工工程符合国家建筑标准和相关法律法规的要求，确保施工质量和安全。

乙方应配备合格的人员和设备，采用符合标准的材料和工艺进行施工。

2.6 施工费用及支付方式甲方应按照合同约定的工程进度和质量验收，按阶段向乙方支付相应的施工款项。

具体的支付方式和金额将在双方签订合同的附件中明确规定。

2.7 违约责任（1）乙方迟延交付工程的，甲方有权要求乙方按照每延期一天支付违约金的方式承担违约责任。

（2）甲方不按时支付施工款项的，应承担相应的责任并支付逾期付款的违约金。

2.8 工程变更和索赔（1）如甲方需要变更工程内容或工期，应提前与乙方协商一致，并签订书面变更协议。

（2）如乙方因甲方的原因无法按时完成施工，甲方应与乙方协商解决，并根据实际情况支付相应的索赔费用。

2.9 质量验收（1）乙方竣工后，甲方有权对工程进行质量验收，验收合格后方可进行结算和交付。

（2）如果发现工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，并参与或委托第三方进行质量检测。

2.10 合同解除（1）如因不可抗力等原因，导致施工无法继续进行，双方可以协商解除合同。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2017-02011、合同范本本合同范本是根据国家有关法律法规和行业标准制定的建设工程施工合同示范文本。

在实际应用中，建议根据具体情况进行适当修改和调整。

2、合同主要条款本合同主要包括以下条款：2.1 合同当事人包括甲方（业主）、乙方（承包商）。

2.2 工程名称和地点详细描述施工项目名称和工程地点。

2.3 工程规模和内容具体描述建设工程的规模和内容，包括建筑面积、结构形式、土建及装饰工程等。

2.4 工期要求明确工程的开始日期和竣工日期，并约定工期、工期的计算方法和工期延误的赔偿责任。

2.5 合同价款约定工程的总价款、支付方式、进度款等具体内容。

2.6 建设工程变更和索赔规定变更和索赔的程序和方式，并明确变更和索赔的责任和赔偿标准。

2.7 施工质量和保修责任约定工程质量要求、保修期限和维修责任等内容。

2.8 合同解除和违约责任约定双方违约责任和解除合同的程序和方式。

3、所涉及附件如下：（请根据实际情况本合同所涉及的附件，如设计图纸、规范标准、施工方案等）- 附件1：设计图纸（编号）- 附件2：项目招标文件（编号）- 附件3：合同付款计划表- 附件4：工程进度计划表4、所涉及的法律名词及注释：（请根据实际情况本合同所涉及的法律名词及其注释）- 法律名词1：注释- 法律名词2：注释- 法律名词3：注释5、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：（请根据实际情况在合同执行过程中可能遇到的困难，并提供相应的解决办法）- 困难1：解决办法- 困难2：解决办法- 困难3：解决办法本示范文本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况进行调整和修改。

在签署合同前，建议双方详细阅读并确保理解合同的各项条款。

任何对合同中具体条款的解释和执行，应以双方签署的正式合同为准。

合同签署人签字：日期：。

建筑工程施工合同范本
建筑工程施工合同是建筑工程中非常重要的一环，它规定了双方在施工过程中
的权利和义务，保障了工程的顺利进行和双方的合法权益。

以下是一份建筑工程施工合同的范本，供大家参考：
第一条甲方委托乙方承担建筑工程施工任务，乙方应按照本合同约定的工程
内容、质量、工期等要求，完成建筑工程施工任务。

第二条乙方应按照国家相关法律法规和建筑施工标准进行施工，确保工程质
量符合国家相关标准。

第三条甲方应按照本合同约定的工程进度和质量要求，按时支付工程款，并
配合乙方进行施工。

第四条工程款支付方式为，分期支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。

第五条乙方应保证施工现场的安全，并负责施工期间的安全管理工作。

第六条施工期间如发生工程质量问题，乙方应承担相应的责任，并按照双方
协商的方式进行处理。

第七条本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。

以上是一份建筑工程施工合同的范本，希望能够对大家在签订建筑工程施工合
同时提供一些参考。

建筑工程施工合同的签订对于工程的顺利进行和双方的合法权益都非常重要，希望双方能够在签订合同时认真对待，确保合同的有效执行。

江苏省建设工程施工合同范本甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担江苏省建设工程施工事项，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程质量：按照国家现行施工验收规范、质量评定标准及设计文件要求进行施工，达到合格标准。

第二条合同工期2.1 工程开工日期：____年__月__日2.2 工程竣工日期：____年__月__日2.3 工期总日历天数：____天第三条合同价款3.1 工程合同价款：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元3.2 合同价款支付方式：按施工进度支付工程款。

第四条双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：（1）提供施工所需的场地、水、电等施工条件；（2）办理施工所需的相关手续；（3）组织工程验收；（4）按时支付工程款项。

4.2 乙方权利和义务：（1）按照设计文件、施工验收规范、质量评定标准及甲方要求进行施工；（2）确保工程质量和安全；（3）按照合同约定的工期完成施工任务；（4）接受甲方的监督检查。

第五条违约责任5.1 甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金。

5.2 乙方未按合同约定完成施工任务，应承担违约责任，向甲方支付违约金。

第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2 如协商无果，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第七条合同生效、终止和解除7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；7.2 工程竣工验收合格，甲方支付完毕工程款项后，合同终止；7.3 合同履行过程中，如发生法定解除情形，可依法解除合同。

广东省建设工程标准施工合同范本版（二）广东省建设工程标准施工合同范本版（二）一、前言广东省建设工程标准施工合同范本版（二）是根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规范性文件，结合广东省建设工程实际情况制定的标准化合同范本。

本合同旨在规范广东省建设工程的施工活动，确保工程质量和施工安全。

二、合同主要内容1. 合同基本信息本合同包括合同编号、合同名称、出让人（甲方）和承包人（乙方）的基本信息以及代理人、项目名称、项目地址等相关信息。

双方应确保基本信息的准确性和完整性。

2. 工程范围本合同明确规定工程的具体范围和内容，包括建设工程的主要构造物、设备、零配件等，以及合同中特别约定的工程内容。

3. 施工期限本合同规定了工程施工的开始日期和完成日期，以及工期的计算方法和延期的处理方式。

双方应按照约定的工期安排工作，并在发生延期情况时及时协商解决。

4. 价格和支付方式本合同明确规定了工程的合同金额、支付方式以及付款的时间节点和分期付款的约定。

双方应按约定的方式进行支付，确保及时支付且符合法律法规的要求。

5. 质量及验收标准本合同明确规定了工程的质量要求和验收标准，确保工程的质量符合相关标准和规范。

双方应按照约定的质量标准进行施工、验收和交付。

6. 变更和索赔本合同规定了变更和索赔的程序和要求。

当工程发生变更时，双方应及时协商并签订变更合同。

当发生索赔时，双方应提供相关证据和情况说明，并按照法律法规的要求进行处理。

7. 违约责任本合同规定了双方的违约责任和处理方式。

当一方违约时，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任，并可以采取相应的救济措施。

8. 合同解除本合同规定了合同解除的条件和程序。

当合同无法继续履行时，双方可协商解除合同，并按照约定的程序进行解除。

9. 法律适用和争议解决本合同明确规定了适用的法律和争议解决的方式，确保合同的有效性和权益的保护。

三、结语广东省建设工程标准施工合同范本版（二）的制定旨在规范广东省建设工程的施工活动，保障工程质量和施工安全。

广东省建设工程施工合同范本(完整版)（二）广东省建设工程施工合同范本(完整版)（二）第一章总则第一条合同目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《广东省建设工程施工管理条例》及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的实际情况，为规范工程施工行为，明确双方权利和义务，保障合同各方的合法权益，保证工程质量、工期安全和经济效益，依法订立的。

第二条合同范围1. 工程项目的名称、性质、规模、位置、进度要求等基本信息；2. 工程设施的选型、设计标准和技术要求；3. 工程投资和付款方式；4. 施工组织和管理措施；5. 质量检测及验收标准；6. 违约责任和分期付款；7. 索赔和争议解决方式；8. 合同变更和终止；9. 双方的权利、义务和责任。

第三条合同签订和生效1. 本合同由甲方和乙方代表单位或个人代表签订，并加盖合同专用章。

双方签字盖章后即为生效。

2. 合同生效后，双方应按照合同内容执行，并相互协商解决合同履行过程中的问题。

第四条合同价款本工程的总价款为人民币____________元（大写：__________________元整）。

根据工程施工的实际进展情况，合同价款可以进行分期付款，付款方式双方另行协商确定。

第五条工期和履约保证金1. 工程的施工工期为_____________天/月，自合同生效之日起计算。

2. 乙方应按质按期完成工程施工任务，如因乙方原因导致工期延误，则甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体金额为合同总价款的__________%。

第二章材料和设备供应第六条材料供应1. 乙方应按照工程需求的材料类型、规格、质量等要求，及时供应合格的材料。

2. 甲方有权对乙方供应的材料进行抽检，如发现不合格品，乙方应承担替换费用及因此造成的延误费用。

第七条设备供应1. 乙方应按照工程施工计划的要求，及时提供适用的设备，并确保设备的安全、可靠性。

2. 如设备发生故障或损坏，乙方应立即采取修复措施或更换设备，确保施工进度不受影响。

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本) (GF-2013-0201)一、合同的当事方及背景介绍1. 发包方：2. 承包方：3. 项目背景及描述：二、合同的目的及范围1. 合同的目的：2. 工程范围描述：三、合同的条款及义务1. 总则- 双方权利和义务- 合同的有效期限及延期- 法律适用和争议解决等2. 工程概况- 工程概述- 工程进度计划- 工程施工流程3. 合同价款及支付方式- 合同价款确定原则- 合同价款支付方式- 变更管理及造成费用的支付等 4. 安全、环保及质量管理- 安全管理要求- 环境保护管理要求- 质量管理要求5. 合同约定的风险和保险责任- 风险承担责任- 保险责任6. 管理与监督- 管理与协调机构及职责- 监理机构及职责7. 合同的履行、变更、终止及索赔- 合同的履行要求- 变更管理及程序- 合同的终止- 索赔及争议解决机制8. 隐蔽工程验收及竣工验收 - 隐蔽工程验收- 竣工验收过程及要求9. 合同的附件及补充文件- 附件清单- 补充文件清单四、所涉及的附件如下：- 附件A：合同价款支付计划 - 附件B：工程进度计划- 附件C：施工图纸设计方案 - 附件D：施工质量验收标准 - 附件E：工程保险合同五、所涉及的法律名词及注释：1. 法律名词1：注释12. 法律名词2：注释23. 法律名词3：注释3六、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 困难1：解决办法12. 困难2：解决办法23. 困难3：解决办法3请在签名处签署确认合同内容，并于__年__月__日生效。

发包方：承包方：签名：签名：日期：日期：以上所示，为建设工程施工合同模板范本，供参考使用。

如有需要，请根据实际情况进行相应调整和补充。

天津小型建设工程施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担小型建设工程施工事宜，经充分协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程期限：____________________1.6 工程质量：____________________二、合同价款合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

2.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的50%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的15%；（4）工程保修期满，甲方支付乙方合同价款的5%。

三、施工要求3.1乙方应根据甲方提供的施工图纸、设计文件及施工方案进行施工。

3.2乙方应按照国家有关施工标准和规范进行施工，确保工程质量。

乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

四、竣工验收4.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料。

4.2甲方应在收到竣工报告和竣工资料后15日内组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收单。

五、保修5.1 乙方对施工的工程实行保修，保修期限为____年。

5.2保修期内，如因施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责无偿修复。

六、违约责任双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为合同价款的10%。

6.2乙方未按照合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

建设工程施工合同（住房和城乡建设部）1. 合同的目的和背景本合同是根据建设工程法及相关法律法规的规定，由甲方与乙方在平等自愿的基础上，就建设工程施工事项达成一致意见，明确双方的权利和义务，保证工程施工的顺利进行和质量的达标。

2. 合同的主要内容2.1 项目名称和地质本工程的项目名称为项目，位于地区。

2.2 工程规模和内容•建筑结构施工•配套设备安装•室内装修工程•管道铺设及接口2.3 合同价格和支付方式本合同金额为元。

支付方式如下：•甲方按工程进度完成情况进行分期支付，每一阶段的工作完成后，乙方可向甲方提出支付申请；•甲方收到支付申请后应在七个工作日内支付相应款项。

2.4 工程施工期限本工程的施工期限为个月，自合同生效之日起计算。

如因特殊情况需要延长工期，乙方应提前向甲方提出书面申请，并经甲方同意后方可进行延期工作。

2.5 施工质量和验收标准乙方应严格按照相关国家标准和规范进行施工，确保工程质量达到验收标准。

乙方完成施工后，甲方有权组织验收。

如发现工程质量不符合要求，乙方应承担相应责任，并在规定时间内重新进行整改。

3. 合同的履行和违约责任3.1 甲方的义务甲方应按时支付工程款项，并提供工程所需的相关设计图纸和技术要求等资料。

甲方有权对工程施工进行监督，并提出合理的质量要求。

3.2 乙方的义务乙方应按照施工计划和要求进行施工，并保证工程质量符合相关标准。

乙方还应保证施工过程中的安全，采取必要的防护措施，并负责工程材料的采购。

3.3 违约责任如一方违反本合同约定，导致对方产生经济损失或其他不利后果，违约方应承担相应的赔偿责任。

4. 合同解除和争议解决4.1 合同解除•双方协商一致解除；•甲方或乙方严重违反合同约定，经对方书面通知后，在一定期限内未能履行义务的。

4.2 争议解决合同履行过程中，因合同解释、履行或争议产生时，双方应通过友好协商解决。

若协商未果，则提交至X进行仲裁。

5. 合同的其他事项5.1 法律适用和管辖本合同适用相关法律法规，并受法院的管辖。

建筑施工合同范本(免费完整版)建筑施工合同范本甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法定代表人】【甲方电话】邮箱：【甲方邮箱】乙方：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法定代表人】【乙方电话】邮箱：【乙方邮箱】一、合同背景1.1 甲方拟在【项目所在地】进行【项目名称】的建筑施工项目。

1.2 乙方为专业的建筑施工公司，具备从事该项目的经验和资格。

1.3 甲乙双方就该项目进行协商并达成一致意见，签订本合同以明确双方权益和责任。

二、合同条款2.1 合同目的本合同的目的是明确双方在建筑施工项目中的权益和责任，以及具体的施工内容、进度安排、付款方式等事项。

2.2 项目描述2.2.1 项目名称：【项目名称】2.2.2 项目地址：【项目地址】2.2.3 项目规模：【项目规模】2.2.4 项目工期：【项目工期】2.2.5 项目预算：【项目预算】2.2.6 项目施工范围：【项目施工范围】2.3 施工内容2.3.1 根据项目需求，乙方承诺完成以下施工内容：【施工内容描述】2.3.2 乙方应按照国家建筑施工标准，确保施工质量符合相关规定。

2.4 施工进度2.4.1 乙方应按照约定的工期完成施工，确保项目按时交付。

2.5 付款方式2.5.1 甲方将根据施工进度和质量验收情况进行分期付款。

2.5.2 乙方完成相应工作后，甲方应在【付款期限】内支付对应的款项。

2.6 变更和索赔2.6.1 如有需要对合同中的内容进行变更，应经双方协商一致并签署变更协议。

2.6.2 如因甲方原因导致施工进度延误，乙方有权提出索赔要求。

2.7 保证和保修2.7.1 乙方承诺施工过程中遵守相关法律法规，确保施工安全。

2.7.2 施工完成后，乙方将提供【保修期】的保修服务。

2.8 合同解除2.8.1 如因不可抗力导致本合同无法履行，双方可协商解除合同。

2.8.2 如因一方违约导致本合同无法履行，守约方有权解除合同并要求赔偿。

建筑施工劳务承包合同建筑工程施工中,劳务承包大致可分企业自带劳务承包、成建制的劳务分包、零散的劳务承包三种情形，今天橙子就给大家整理了承包合同，就给大家来阅读哦建筑施工劳务承包合同样本甲方：__________________乙方：__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。

订立本合同。

第一条工程概况工程名称：______________工程地点：______________第二条工程承包范围___________________________________第三条工程工期1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天;2.主要节点工期：___________________________________3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计1 / 16划)。

第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第六条标准规范本合同适用标准规范：____________________________第七条甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

建筑工程施工合同范本合同编号，【编号】。

甲方（委托方），【甲方名称】。

地址，【甲方地址】。

联系方式，【联系电话/邮箱】。

乙方（承包方），【乙方名称】。

地址，【乙方地址】。

联系方式，【联系电话/邮箱】。

鉴于甲方拟进行【建筑工程项目名称】的施工，经双方协商一致，就相关事宜达成如下合同：第一条项目概况。

1.1 项目名称，【建筑工程项目名称】。

1.2 项目地点，【项目具体地址】。

1.3 项目范围，【施工范围及内容描述】。

第二条合同价款。

2.1 本合同工程总价为【总价款数字及大写】，具体分解如下：（1）材料费，【金额及占比】。

（2）人工费，【金额及占比】。

（3）设备费，【金额及占比】。

（4）其他费用，【金额及占比】。

2.2 付款方式，【具体付款方式及时间节点】。

第三条工程质量与安全。

3.1 乙方应按照相关法律法规和国家标准，确保工程质量符合合同约定，并承担相应的质量责任。

3.2 乙方应建立健全的安全生产管理制度，保障施工现场的安全生产，并承担相应的安全责任。

第四条工期。

4.1 工程的开工日期为【具体日期】，竣工日期为【具体日期】。

4.2 若因不可抗力等原因导致工期延误，应当及时通知甲方，并经双方协商确定延期工期。

第五条变更和索赔。

5.1 若甲方需要变更工程内容，应当书面通知乙方，经双方协商确定变更事项及价格调整。

5.2 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的责任，并进行索赔。

第六条违约责任。

6.1 若一方未按合同约定履行义务，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

6.2 若因不可抗力等原因导致无法履行合同，应当及时通知对方，并在合理范围内减少损失。

第七条其他约定。

7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

7.2 本合同一式【份数】，甲乙双方各执【份数】，具有同等法律效力。

第八条合同解释。

8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。