现场工程量确认书

未做工程量扣款确认书XXXXXXXXX有限公司：
贵公司检查组于XX年XX月XX日对我公司承建贵公司“XXXXXX工程‘’，（合同编号：XX-XX-XXXX-XX ）例行检查。

在检查中发现：
1、图纸中配电室至1AP-WXCJ、1AP0-KT、1AP-CJ
2、1AP-ZSCJ配电箱电缆，由于业主通知，未进行施工。

2、厂房地面以上C20混凝土包钢柱脚，由于业主通知，未进行施工。

就以上工程问题，我公司同意贵公司财务从XXXXXXXXXXXXXXX工程未付工程款中扣除大写贰拾壹万柒仟元整（￥：217000元）做为对以上2项工程的工程量核减扣款。

XXXXXXXXXXXX公司对上述款项的扣除予以确认。

承包人：XXXXXXXXXXXXXXXX公司
委托代表人确认：
年月日。

按实际工程量结算合同范本一、合同目的本合同旨在规定甲乙双方在工程项目中按实际完成的工程量进行结算的条款和条件。

通过本合同，双方希望能够建立一个公平、公正的合作基础，确保工程顺利进行并顺利完成结算。

二、合同范围本合同涵盖的具体工程项目名称为“XX项目”，包括但不限于土石方工程、结构建设、装修装饰等所有相关工程内容。

甲方负责提供详细的工程图纸和技术要求，乙方负责按照这些要求完成工程建设。

三、工程量的确认1. 测量与记录：乙方应于每月末对已完成的工程量进行测量，并将测量结果记录在专门的工程量记录表中。

2. 审核与确认：甲方有权对乙方提交的工程量记录进行审核。

如有疑问或异议，双方应及时沟通解决。

3. 最终确认：工程竣工后，双方应对整个工程的工程量进行最终确认，并签署《工程量确认书》。

四、结算方式1. 单价确定：双方应根据市场行情和工程难度，协商确定各项工程内容的单价。

2. 进度付款：根据实际完成的工程量，乙方可向甲方申请进度付款。

甲方应在收到乙方申请后的30日内完成支付。

3. 最终结算：工程竣工并经双方确认工程量后，双方应根据实际完成的工程量进行最终结算。

五、违约责任若任何一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。

具体包括但不限于延期赔偿、质量不符的返工费用等。

六、争议解决双方应通过友好协商的方式解决因执行本合同而产生的一切争议。

如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款1. 保密条款：双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密和技术信息予以保密。

2. 合同变更：任何对本合同的修改和补充，必须以书面形式经双方确认后方可生效。

3. 附加协议：如有需要，双方可签订附加协议，作为本合同不可分割的一部分。

八、附则本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

工程结算制度一、结算原则工程结算应遵循公正、公平的原则，确保所有参与方的利益得到妥善保护。

结算过程中，必须严格按照合同约定执行，任何变更都应有相应的书面文件作为依据。

二、结算条件1. 工程完工后，施工单位应及时整理工程量清单、设计变更单、现场签证单等相关文件。

2. 施工单位应确保工程质量符合国家及行业标准，并通过业主或第三方的质量验收。

3. 双方应共同确认最终的工程量，并签署工程量确认书。

三、结算流程1. 施工单位提交完整的结算资料给业主审核。

2. 业主在收到结算资料后的约定时间内完成审核，并提出异议或确认。

3. 双方就审核结果进行协商，解决存在的争议。

4. 达成一致后，双方签署工程结算协议书。

5. 根据结算协议，业主按照约定的时间和方式支付工程款项。

四、结算内容1. 工程量计算：根据实际完成的工程量进行计算，确保计算准确无误。

2. 材料费用：按照合同约定的价格或市场价格计算材料费用。

3. 人工费用：根据实际用工情况和行业标准计算人工费用。

4. 机械使用费：按照实际使用时间和租赁或折旧费用计算。

5. 管理费用：包括施工单位的管理成本和利润等。

6. 其他费用：如设计变更、索赔等产生的额外费用。

五、结算争议处理1. 双方应首先通过友好协商的方式解决争议。

2. 如果协商不成，可以申请调解或提交仲裁机构进行仲裁。

3. 若仲裁无法解决，最终可通过法院诉讼的方式解决争议。

六、结算监督为了确保结算的公正性和透明度，建议设立独立的第三方监督机构对结算过程进行监督。

该机构可以是行业协会、专业审计公司或其他权威机构。

七、结语工程结算制度的建立和完善，对于规范建筑市场行为、保障各方权益具有重要意义。

通过标准化的结算流程和明确的结算原则，可以有效避免结算过程中的纠纷，提高工程项目的管理效率和质量。

工程量确认单一、甲方信息
甲方（工程施工方）：
单位名称：***
统一社会信用代码：***
地址：***
联系人：***
联系电话：***
二、工程信息
工程名称：***
工程地址：***
工程编号：***
工程类型：***
工程规模：***
三、施工内容及工程量
1. 施工内容：
（1）***
（3）***
2. 工程量：
序号施工内容单位工程量单价(元) 小计(元)
1 *** *** *** *** ***
2 *** *** *** *** ***
3 *** *** *** *** ***
总计：***
四、工程量确认
经双方确认，工程量正确无误。

甲方（盖章）：日期：***
乙方（盖章）：日期：***
五、注意事项
1. 工程量确认单由甲方和乙方共同填写确认，如有异议，请及时协商解决。

2. 工程量确认单为工程施工的基础文件，任何纠纷将以此单据内容为准。

3. 工程量确认单一式两联，甲乙双方各执一联，存档备查。

1. 相关附件：***
以上内容经双方确认无误。

签字：日期：***签字：日期：***。

工程施工结束确认书甲方（业主）：____________________乙方（施工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方工程项目的施工事宜达成一致，并签订本工程施工结束确认书。

一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程总投资：____________________1.5 工程主要内容：____________________二、施工合同履行情况2.1 乙方按照双方签订的《工程施工合同》约定的条款和施工图纸、工程量清单等相关文件的要求，完成了施工任务。

2.2 乙方在施工过程中，严格按照国家及地方有关工程建设的法律法规、标准和规范操作，确保了工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。

2.3 乙方在施工过程中，积极采用新技术、新材料、新工艺，提高了工程质量和效益，降低了能耗和成本。

2.4 乙方已按照甲方的要求，对施工过程中的变更事项进行了签证，并调整了合同价款。

2.5 乙方已按照甲方的要求，对工程进行了验收，并通过了相关部门的审批。

三、工程质量保修3.1 乙方对所施工的工程质量负责，并按照《建设工程质量管理条例》的规定，提供工程质量保修服务。

3.2 工程质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为____年。

3.3 乙方在保修期限内，对工程质量问题及时进行修复和处理，确保工程正常使用。

3.4 乙方在保修期限内，对工程安全、环保、节能等方面的问题提供技术支持和咨询服务。

四、工程款项结算4.1 甲方按照双方签订的《工程施工合同》约定，已支付乙方工程进度款、变更价款等应付款项。

4.2 乙方已按照甲方的要求，提供了合法、有效的发票等财务凭证。

在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程一、材料采购要求1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。

5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供应商进行结算。

若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现异常情况，必须对询价处室进行处理。

若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。

特殊材料，可进行特殊审批。

二、询价差异处理具体流程及办法询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。

1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。

特殊情况须备注特殊原因。

各职能处室对材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。

2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。

3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。

督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。

建设工程施工过程中如何确认工程量增加（本文为原创作品，未经作者书面授权，禁止转载）本案要旨：承包方是否实际增加了工程量，应当对工程进行了变更及最终双方对工程量的确认。

若发包方的施工现场负责人出具书面证明工程增加量属实，发包方不得以业主未予确认而否定增加的工程量，应当支付相应增加的工程款项。

本案争议焦点：增加工程量款元是否应该支付。

根据实际施工的工程量及合同约定的计算方法，经计算后得出其增加部分工程量的工程款为元。

因其现场增加部分的工程量已经得到沈建军的签字认可，该增加部分工程量的工程款应予确认。

河南爆破公司确实已根据河南四建南阳分公司的要求，实际进行了施工，增加了工程量，不能因为业主未予确认而否定原告施工过程中实际增加的工程量。

二审法院审理认为，项目部经理沈建军以书面形式确认并说明由于实际需要，将道路向山体内移动，造成工程量增加。

虽然沈建军在庭审中抗辩该工作量确认书属受胁迫所致，但没有举证受胁迫的有关证据，且在此之后也未采取相应措施予以补救，现河南爆破公司依此主张权利时，抗辩受胁迫所致的理由缺乏证据支持。

据此，河南爆破公司主张增加工程量请求，理由正当，法院予以维持。

编者注：本文摘自北京建设工程与房地产专业律师唐湘凌编著的《中国建设工程施工合同纠纷案例百案评析》。

唐湘凌毕业于中国人民大学，法学硕士，从事法律职业十余年。

其北京建设工程与房地产专业律师团队处理过大量涉及工程建设、房地产的法律事务，在该领域有丰富经验，欢迎委托处理该领域的法律事务（地址：北京市朝阳区东三环北路38号北京国际中心；电话：，）。

一、案件来源南阳市卧龙区人民法院（2010）南管民终字第41号；河南省南阳市中级人民法院(2011)南民商终字第111号本案例分析撰写过程中，作者为了凸显拟讨论的问题，对案例文字做了必要的删减。

如需了解该案例全貌，请阅读该案例判决书原文。

二、基本案情2008年3月10日，方城风电公司将南阳方城电场工程发包给河南检修公司，工程总价款为合同价8990000元，该价格为河南检修公司完成合同所要求的所有工作的全部价格，在合同有效期内，综合单价保持不变。

工程结算合同的确认工程结算合同是承包方和发包方之间，就工程项目完成后的最终支付事宜达成一致意见的法律文件。

它通常包含了工程的基本信息、结算方式、支付条件、违约责任等关键条款。

以下是一份标准的工程结算合同确认范本：【工程结算合同确认范本】甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________鉴于甲乙双方于（合同签订日期）签订了《建设工程合同》（以下简称“主合同”），现根据主合同约定及实际工程进展情况，双方同意对工程结算事项达成如下确认：一、工程基本信息1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程内容：_________________4. 工程开工日期：_________________5. 工程竣工日期：_________________6. 工程质量标准：_________________二、结算方式1. 工程量清单结算：按照实际完成的工程量，结合合同约定的单价进行结算。

2. 固定总价结算：按照合同约定的总价进行结算，适用于变更较少的项目。

3. 成本加酬金结算：按实际成本加上约定的酬金比例进行结算。

三、支付条件1. 结算金额：根据双方确认的工程量及单价计算得出。

2. 支付时间：甲方应在收到乙方提交的结算报告后30日内完成支付。

3. 支付方式：通过银行转账或其他双方认可的方式支付。

四、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付结算款项，应向乙方支付迟延支付金额的日千分之五作为违约金。

2. 如乙方提交的结算报告存在虚假情况，应赔偿甲方由此造成的所有损失。

五、争议解决双方因执行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

六、其他约定（此处可根据双方实际情况增加特别约定）七、合同生效本确认书自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。

甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。

工程合同确认书的样本甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________鉴于甲乙双方就工程项目（以下简称“本工程”）的施工事宜达成一致意见，特此签订本合同确认书，以资信守。

一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________5. 工程造价：_____________________6. 工程工期：_____________________二、甲方责任和义务1. 提供必要的工程资料、图纸及相关批准文件。

2. 确保施工现场具备施工条件，并在合同约定的时间内交付使用。

3. 按约定支付工程款项，及时结算工程进度款。

三、乙方责任和义务1. 按照国家相关标准及行业规范进行施工，确保工程质量。

2. 制定详细的施工计划，并按计划完成施工任务。

3. 遵守安全生产法规，采取有效措施保障施工安全。

4. 配合甲方及有关部门的质量检查与监督。

四、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为：_______元人民币。

2. 付款方式：___%预付款，剩余款项根据工程进度分批支付。

3. 最终结算金额以实际完成的工程量为准。

五、违约责任1. 如甲方未能按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金。

2. 如乙方未能按约定时间完成施工任务或未达到质量标准，应承担相应的违约责任。

六、争议解决双方因执行本合同所产生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年__月__日。

合同中已完工程量一、前言在工程项目实施过程中，甲方（建设单位）与乙方（承包单位）需按照合同约定，对已完工的工程量进行准确计量。

本范本旨在规范双方关于已完工程量的测量、确认及报告流程，确保工程款项的及时支付和工程质量的有效监控。

二、定义及标准1. “已完工程量”指根据施工图纸和技术规范要求，经甲乙双方确认的、已经完成且质量合格的工程部分。

2. 计量单位应符合国家相关规定及行业标准，并以合同中约定的计量方法为准。

3. 工程量的计算应以设计图纸和变更通知单为依据，任何口头协议均不得作为计量依据。

三、计量程序1. 乙方应在每个月末或合同约定的时间点，向甲方提交当期已完工程量报告。

2. 甲方收到报告后，应在约定时间内组织相关人员进行现场核实。

3. 核实工作完成后，甲乙双方应共同签署《已完工程量确认书》，并据此办理相关付款手续。

四、报告内容已完工程量报告应包括以下内容：1. 工程项目名称、合同编号、报告期等基本信息；2. 已完成工程部位的详细描述和量化数据；3. 必要的图纸、照片或其他证明材料；4. 存在争议或问题的部分应详细说明，并提出解决建议。

五、异议处理1. 若甲方对乙方提交的已完工程量有异议，应在收到报告后三个工作日内提出。

2. 双方应协商一致，必要时可委托第三方专业机构进行仲裁。

3. 如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成，应及时通知对方并调整工程计划。

六、其他事项1. 本范本适用于常规土建、装修、安装等工程项目，特殊项目可根据具体情况另行制定。

2. 所有附件和补充材料均为本报告不可分割的一部分，具有同等法律效力。

3. 本范本自甲乙双方签字盖章之日起生效。

七、结语本范本旨在为甲乙双方提供一个明确、系统的已完工程量记录和确认指南，以促进工程项目的顺利进行。

通过严格遵守上述规定，可以有效避免因工程量计算不准确而引发的纠纷，保障双方的合法权益。

在实际操作中，甲乙双方应本着公平、公正的原则，密切合作，确保工程顺利完成。

劳务实际工程超出合同清单我们需要明确什么是“超出合同清单”。

这通常指的是在实际施工过程中，由于设计变更、工程量增减或其他不可预见因素，导致实际完成的工作量超出了原始合同中约定的工程量清单。

在这种情况下，承包方和发包方需要根据实际情况协商解决。

以下是一个简化的范本，用于记录和确认实际工程超出合同清单的情况：劳务实际工程超出合同清单确认书甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________项目名称：_____________________________合同编号：___________________________签订日期：____年__月__日一、原合同工程量清单概述：（此处简要列出原合同中的工程量清单内容）二、实际完成工程量情况：1. 设计变更导致的工程量增加：- 变更内容：- 增加工程量：- 增加原因：2. 现场施工条件变化导致的工程量增加：- 变化内容：- 增加工程量：- 增加原因：3. 其他不可预见因素导致的工程量增加：- 具体内容：- 增加工程量：- 增加原因：三、超出工程量的确认：甲乙双方经过现场核实和协商一致，确认上述超出的工程量为实际完成量，并同意按照以下方式进行处理：（此处详细列出处理方式，如价格调整、工期延长等）四、后续工作安排：根据超出工程量的实际情况，甲乙双方同意对后续工作计划进行调整，具体内容包括但不限于：（此处列出后续工作的调整计划）五、其他约定：（如有其他需要补充的条款或说明，在此列出）六、签字确认：甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年__月__日注：本确认书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

需要注意的是，上述范本仅供参考，具体情况应根据实际项目的需要进行调整。

在实际操作中，超出合同清单的确认应当及时进行，以避免因延误处理而产生额外的纠纷。

工程合同确认书范本【工程合同确认书】甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________鉴于甲乙双方就工程项目的施工达成以下共识，特此确认如下条款：一、工程名称与内容1. 工程名称：_________________________________2. 工程地点：_________________________________3. 主要施工内容：____________________________4. 工程规模及标准：___________________________二、合同金额1. 合同总金额为人民币（大写）_____________元；2. 如遇工程变更或增减项，双方应协商一致并签署书面补充协议。

三、工期安排1. 开工日期：_____年_____月_____日2. 竣工日期：_____年_____月_____日3. 施工期间，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时沟通并作出相应调整。

四、质量要求1. 工程质量需符合国家及行业标准，满足设计文件和技术规范的要求。

2. 双方应共同组织验收，不合格部分应由乙方负责修复至合格标准。

五、付款方式1. 预付款：甲方于合同签订后___天内支付合同总额的___%作为预付款。

2. 进度款：根据实际完成的工程量按月结算，由甲方按时支付。

3. 结算款：工程完工并通过验收后，双方进行最终结算。

六、违约责任1. 若甲方延迟支付款项，应按逾期金额每日万分之___支付违约金。

2. 若乙方未按期完成工程或工程质量不符合要求，应按合同约定承担违约责任。

七、争议解决1. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；2. 协商不成时，可提交至甲乙双方约定的仲裁机构进行仲裁。

八、其他事项1. 本确认书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本确认书自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，双方可另行商议并补充相关条款。

SZJB7 竣工结算工程量确认书水源井工程竣工结算工程量确认书施工单位：内蒙古商都县钻井队监理单位：辽宁电力勘测设计院设计单位：业主项目部：商都县科智华远风电有限责任公司编制时间：施工单位工程造价专责：（签字盖章）监理单位工程造价专责：（签字盖章）设计单位工程造价专责：（签字盖章）业主项目部工程造价专责：（签字盖章）竣工结算工程量汇总表单位：元竣工结算工程量变化对比分析表变化量（③②）SZJB8工程竣工结算报审表工程竣工报审表工程名称：升压站水源井工程编号：注本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。

附件：水源井工程竣工结算书内蒙古商都县钻井队施工单位2014 年 4 月批准（施工管理单位主管领导）：（签名年月日审核（施工项目部有关部门）：（签名）年月日编制（施工项目部造价管理专责）：（签名并加盖执业资格章）年月日目次1. 工程结算编制说明 (280)2. 工程概况表［竣结-01（Z）］ (281)3. 主要技术经济分析表［竣结-02（Z）］ (282)4. 建设项目结算汇总表［竣结-03（Z）］ (283)5. 工程结算费用汇总表［竣结-04（Z）］ (283)6. 工程结算费用一览表［竣结-05（Z）］ (284)7. 合同价款费用汇总表［竣结-06（F）］ (287)8. 工程变更费用明细表［竣结-07（F）］ (288)9. 建筑、安装、其他费用明细表［竣结-08（F）］ (289)10. 设备购置费用明细表［竣结-09（F）］ (290)11. 甲供材料明细表［竣结-10（F）］ (291)1. 工程结算编制说明工程结算编制说明一、工程概况简述工程概况，177M水源井。

二、结算编制原则合同价加变更或其他方式。

三、结算编制依据招标文件、合同、投标报价签证、概预算编制规定、取费规定、物资价格、内审报告、施工图纸、经济签证、有关制度及办法等。

在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程一、材料采购要求1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。

5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供应商进行结算。

若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现异常情况，必须对询价处室进行处理。

若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。

特殊材料，可进行特殊审批。

二、询价差异处理具体流程及办法询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。

1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。

特殊情况须备注特殊原因。

各职能处室对材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。

2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。

3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。

督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。