工程施工合同交底书范本

施工合同交底范本模板甲方：（委托方）联系地址：联系人：电话：传真：乙方：（承包方）联系地址：联系人：电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下施工合同：第一条项目基本情况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 项目范围：1.4 项目工期：1.5 项目造价：1.6 项目负责人：第二条工程款支付方式2.1 工程款总额：2.2 分期支付方式：2.3 工程款支付比例：2.4 预付款比例：2.5 中期款比例：2.6 尾款比例：第三条施工内容及标准3.1 施工内容：按照设计图纸和规范要求完成项目建设任务；3.2 施工标准：严格遵守国家相关标准及规定；3.3 施工要求：保质保量按时完成施工任务；3.4 相关文件：甲方提供的施工图纸及相关文件为准。

第四条施工过程及安全管理4.1 工程施工过程：严格按照工程进度安排，保证施工质量；4.2 安全管理：加强施工现场安全管理，确保施工人员及设备安全；4.3 环境保护：做好施工过程中的环境保护工作，减少对周边环境的影响；4.4 紧急应急措施：建立紧急应急预案，做好突发事件处理工作。

第五条施工期间的争议解决5.1 如双方在施工过程中发生争议，应先协商解决；5.2 协商不成，可诉诸法律途径解决争议；5.3 在解决争议过程中，双方应继续保持正常合作关系，确保项目顺利进行。

第六条合同变更6.1 工程合同如需变更，双方应经过书面协商，并签订变更合同；6.2 变更合同对原合同约定项有加以修改，约定金额及工程周期等。

第七条违约责任7.1 如因一方原因导致合同不能继续履行，应承担违约责任；7.2 若因不可抗力因素导致项目无法继续进行，双方应协商解决；7.3 如发生严重违约行为，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。

第八条合同生效及终止8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；8.2 本合同在工程完工并经验收合格后终止。

第九条其他事项9.1 本合同未约定事项，双方可另行协商；9.2 本合同未尽事宜，则参照相关法律规定处理。

施工合同交底范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.2 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.3 工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.4 工程总投资：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.5 工程承包范围：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.6 工程工期：XXXXXXXXXXXXXXXXXX1.7 工程质量标准：XXXXXXXXXXXXXXXXXX二、合同双方2.1 发包方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX2.2 承包方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX三、合同文件3.1 合同协议书3.2 中标通知书3.3 投标书及其附件3.4 专用合同条款3.5 通用合同条款3.6 技术标准和要求3.7 图纸3.8 已标价的工程量清单3.9 其他合同文件四、合同价款与支付4.1 合同价款：XXXXXXXXXXXXXXXXXX4.2 支付方式：XXXXXXXXXXXXXXXXXX4.3 支付时间：XXXXXXXXXXXXXXXXXX五、合同履行5.1 承包人应按合同约定完成工程，并保证工程质量达到约定的标准。

5.2 发包人应按合同约定支付合同价款，并保证合同价款的及时支付。

5.3 合同履行过程中，双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，共同维护合同双方的合法权益。

六、合同变更与解除6.1 合同变更：（1）合同履行过程中，如需变更合同，应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

（2）合同变更不得影响工程质量、安全、进度和投资控制。

6.2 合同解除：（1）合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。

（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理合同终止事宜，包括结算、赔偿等。

七、违约责任7.1 双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。

7.2 违约责任包括但不限于：违约金、赔偿损失、工期顺延等。

八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

施工合同交底范本一、工程概况1. 工程名称：XXXX建筑工程2. 工程地点：XXXX地区3. 工程规模：XXXX平方米4. 工程造价：XXXX万元5. 质量标准：达到国家现行标准6. 发包方：（全称）7. 承包方：（全称）8. 承包范围：施工图范围内所有内容二、合同工期1. 合同工期：XX个月2. 工期控制情况：按施工进度计划执行三、合同履行的具体要求1. 合同文件（1）施工图纸：包括所有图纸、变更图纸、设计说明书等。

（2）合同文本：包括合同协议书、中标通知书、投标书及其附件等。

（3）技术规范：包括施工规范、验收规范、操作规程等。

2. 工程师的授权范围（1）工程师的指令、要求：工程师发出的所有指令、要求必须严格执行。

（2）承包人的请求、申请、索赔报告：承包人提交的请求、申请、索赔报告必须真实、完整。

（3）经济技术性文件：工程师签收的经济技术性文件对承包人的最终工程结算具有有效性。

3. 发包人应完成的工作情况（1）提供施工场地：发包人应保证施工场地符合施工要求，提供水、电、通信等基础设施。

（2）办理相关手续：发包人应负责办理施工所需的相关手续，包括施工许可、验收等。

（3）支付合同价款：发包人应按照合同约定及时支付合同价款。

四、合同价款及支付方式1. 合同价款：总价合同，合同价款为XX万元。

2. 支付方式：按施工进度计划分阶段支付。

五、违约责任1. 发包人违约：发包人未按合同约定履行义务，导致工程无法正常进行，应承担违约责任。

2. 承包人违约：承包人未按合同约定履行义务，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担违约责任。

六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方确认后生效。

2. 合同的有效期自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。

八、合同交底人1. 合同交底人：（全称）2. 交底日期：XX年XX月XX日九、附件1. 施工图纸交接单2. 合同文件清单以上内容仅供参考，具体合同内容以双方签订的合同为准。

施工合同交底记录一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXX 项目1.2 工程地点：XXXXXX1.3 工程规模：XXXXXX1.4 工程性质：XXXXXX1.5 工程总投资：XXXXXX1.6 工程承包单位：XXXXXX1.7 工程监理单位：XXXXXX二、合同主要条款2.1 工程合同金额：XXXXXX2.2 工程合同工期：XXXXXX2.3 工程质量标准：XXXXXX2.4 工程付款方式：XXXXXX2.5 工程变更及索赔：XXXXXX2.6 工程保修期：XXXXXX2.7 违约责任：XXXXXX2.8 争议解决方式：XXXXXX三、合同双方责任及义务3.1 承包单位责任及义务：3.1.1 按照合同约定的工程规模、性质、质量标准、工期等完成工程建设的全部工作。

3.1.2 负责工程的设计、施工、设备采购、材料供应、人员配置、安全防护等工作。

3.1.3 接受监理单位的监督管理，按照监理单位的要求进行工程建设的各项工作。

3.1.4 按时提交工程进度报告、工程质量报告、工程安全报告等相关资料。

3.1.5 工程保修期内，对工程质量问题进行修复和维护。

3.2 监理单位责任及义务：3.2.1 对承包单位的施工过程进行监督管理，确保工程按照合同约定的规模、性质、质量标准、工期等进行建设。

3.2.2 审查承包单位提交的工程进度报告、工程质量报告、工程安全报告等相关资料，并提出审查意见。

3.2.3 对承包单位的设计、施工、设备采购、材料供应、人员配置等工作进行监督，确保符合合同要求和国家相关法律法规。

3.2.4 对承包单位的违约行为进行认定，并提出整改要求和建议。

3.2.5 协助业主单位处理工程变更、索赔等事宜。

四、合同执行及管理4.1 合同签订后，承包单位应按照合同约定的工程规模、性质、质量标准、工期等制定施工组织设计，并提交监理单位审查。

4.2 承包单位应按照审查通过的施工组织设计进行施工，并接受监理单位的监督管理。

施工工程总包合同交底一、合同基本信息项目名称：（填写具体项目名称）合同编号：（填写合同编号）甲方（业主）：（填写业主单位全称）乙方（承包商）：（填写承包商单位全称）合同金额：（填写合同金额）工程地点：（填写工程地点）工程内容：（概述工程主要建设内容）工期要求：（明确工期起止日期及关键节点时间）二、合同范围与标准本合同所涉及的施工范围包括但不限于（列出主要工程内容），所有工作必须符合国家及行业相关标准和规范，确保工程质量达到（明确质量等级标准）。

三、合同价格与支付方式合同总价为人民币（大写）（填写合同金额大写），（小写）（填写合同金额小写）。

支付方式按照以下流程进行：（详细列出付款时间节点和比例，如预付款、进度款、结算款等）。

四、工期与进度管理乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并定期向甲方提交工程进度报告。

如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方并协商解决。

五、质量保证与验收乙方必须建立健全的质量管理体系，确保工程质量符合国家标准及设计要求。

工程完工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可交付使用。

六、变更与索赔管理任何工程变更需经甲乙双方书面确认。

对于因变更导致的额外费用或延误，乙方有权提出索赔，但须提供充分证据。

七、安全生产与环保要求乙方应遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规，采取有效措施防止事故发生，并对施工现场的环境负责。

八、违约责任与争议解决如一方违反合同条款，应承担违约责任。

合同执行过程中发生的争议，首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项（根据具体情况添加其他需要约定的事项，如保险要求、知识产权保护等）十、合同生效与签署本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：________ 日期：____年__月__日。

接受施工合同交底一、前言在建设工程项目中，施工合同是确保工程质量、安全、进度和投资控制的重要法律文件。

为了确保项目顺利实施，减少合同纠纷，提高项目管理水平，我方作为施工单位，特此接受本项目施工合同交底，明确合同条款、权利义务和责任，确保项目各方利益得到有效保障。

二、合同主体1. 发包人：南宁产投创新产业园二期项目指挥部2. 承包人：某建筑工程有限公司三、工程范围1. 工程承包范围：本项目包括展览区、休息室、后勤区、配电室、控制室、机电竖井、前厅、库房、办公室、大堂、电梯厅、走道、楼梯间等；二层包括多功能厅、贵宾室、会议室、酒吧、机电竖井、电梯厅、展示画廊、展厅前厅、后勤走道、后勤区、储藏室、化装室、通道、走道、卫生间等。

室外工程包括下沉广场、室外汽车梯装饰、旋转门入口室外铺装拆改及增加门厅等。

2. 总承包与分包单位工作界面划分：（1）专业分包工程：弱电工程、消防电工程、宴会厅灯光音响工程、装饰花灯工程、LED屏幕工程、标志标识工程。

（2）专业分包与总包单位的界面划分：1）弱电工程：桥架及预埋线管由总包施工，穿线及设备安装由专业分包施工。

2）消防电工程：桥架及预埋线管由总包施工，穿线及设备安装由专业分包施工。

3）宴会厅灯光音响工程：根底钢结构设备层由总包施工，管线、桥架、电缆、设备都由专业分包施工。

4）装饰花灯工程：管线及电缆由总包施工，预留预埋及灯具安装由专业分包施工。

5）LED屏幕：管线及电缆由总包施工，预留预埋及灯具安装由专业分包施工。

6）标志标识工程：所有工作由专业分包施工。

四、工期1. 工期要求：本项目计划工期为XX个月，自开工之日起至竣工交付使用之日止。

五、合同价款与结算支付1. 合同总价：本合同总价为人名币XX万元（大写：壹亿玖仟捌佰万元整），包括工程量清单所列的各项工程费用。

2. 结算支付：合同价款采用进度付款和竣工结算相结合的方式支付。

具体支付方式如下：（1）进度付款：按照工程进度，按月进行进度付款，付款比例为当月完成工程量的70%。

建筑工程施工合同劳务交底一、目的和背景为了确保建筑工程施工合同的顺利执行，提高工程质量，保证施工安全，明确甲乙双方的责任和权益，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律法规，双方经协商一致，特制定本劳务交底。

二、工程概况1. 工程名称：xxx建筑工程2. 工程地点：xxxx3. 施工面积：xxxx平方米4. 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。

三、劳务承包范围1. 乙方负责提供施工人员，按照甲方提供的施工组织设计和工作计划进行施工作业。

2. 乙方负责施工过程中的劳动力管理，包括人员调配、考勤记录等。

3. 乙方负责施工过程中的质量控制，确保工程质量达到甲方要求的标准。

4. 乙方负责施工过程中的安全管理工作，确保施工过程中的安全无隐患。

四、劳务费用1. 劳务费用的计算以实际完成的工作量为准，具体单价和计算方式详见合同附件。

2. 乙方应在每月末向甲方提交工程进度报告，并根据实际完成的工作量进行劳务费用的计算和结算。

3. 甲方应在收到乙方提交的工程进度报告后7个工作日内，支付相应的劳务费用。

五、施工作业标准1. 乙方应按照甲方提供的施工组织设计和技术资料进行施工作业，确保工程质量达到甲方要求的标准。

2. 乙方应严格按照国家或行业现行的工程质量验收规范进行施工，确保工程质量合格。

3. 乙方应在施工过程中遵守安全规定，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。

六、甲方责任1. 甲方应提供完整的施工图纸和技术资料，并及时向乙方进行技术交底。

2. 甲方应按照合同约定提供施工所需的机械设备、周转材料等，并保证其正常使用。

3. 甲方应对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行监督和管理，确保工程顺利进行。

七、乙方责任1. 乙方应按照甲方提供的施工组织设计和工作计划进行施工作业，确保工程质量达到甲方要求的标准。

2. 乙方应严格控制施工过程中的质量，对施工过程中的质量问题及时进行整改。

3. 乙方应加强施工过程中的安全管理，确保施工过程中的安全无隐患。

建设工程施工合同交底记录一、合同主要内容1.1 工程概况本项目名称为XXX建设工程，位于XXX地区，主要包括XXX栋建筑物、XXX配套设施等。

工程总建筑面积为XXX平方米，总投资约为XXX万元。

1.2 合同主体甲方（业主）：XXX公司乙方（施工方）：XXX建筑工程有限公司1.3 合同金额本合同总金额为XXX万元，其中建筑工程费XXX万元，安装工程费XXX万元，装饰装修工程费XXX万元。

1.4 工程质量标准本工程质量标准应符合国家及行业相关规范要求，达到XXX等级。

1.5 合同工期合同工期为XXX天，自开工之日起算。

二、合同事件责任分解2.1 乙方应承担的合同责任乙方应按照合同约定，完成工程的设计、施工、验收等各项工作。

具体包括但不限于：（1）负责工程的设计和施工方案制定；（2）按照约定的工期完成工程；（3）保证工程质量符合相关规范要求；（4）负责工程的安全文明施工；（5）负责工程验收和保修等工作。

2.2 甲方应承担的合同责任甲方应按照合同约定，履行如下合同义务：（1）负责办理工程相关手续，提供施工场地；（2）按照约定的时间和金额支付工程款项；（3）提供乙方施工所需的水、电、通信等基础设施；（4）协调解决乙方施工过程中的外部关系；（5）负责工程验收和保修等工作。

三、工程项目和任务分解3.1 工程项目分解本项目分为以下几个工程项目：（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装饰装修工程；（4）园林绿化工程；（5）其他配套工程。

3.2 任务分解针对各个工程项目，乙方应明确具体的施工任务和实施要求，包括但不限于：（1）土建工程：包括基础、主体结构、屋面、墙面等施工；（2）安装工程：包括给排水、供电、供暖、通风、空调等施工；（3）装饰装修工程：包括室内外装饰、装修、家具等施工；（4）园林绿化工程：包括景观设计、绿化、景观小品等施工；（5）其他配套工程：包括道路、广场、停车场等施工。

四、工期要求乙方应按照合同约定的工期完成工程。

工程合同交底文件一、基本信息1. 工程项目名称：______________2. 建设单位（甲方）：______________3. 承包单位（乙方）：______________4. 合同编号：______________5. 合同签订日期：____年____月____日6. 工程地点：______________7. 工程规模及主要内容：______________8. 合同金额：人民币（大写）______________元9. 合同工期：自____年____月____日至____年____月____日二、合同范围与标准1. 工程内容：包括土建工程、安装工程、装修工程等，具体以合同约定为准。

2. 质量要求：应符合国家及行业相关标准，满足设计文件和技术规范要求。

3. 安全生产：严格遵守国家安全生产法规，保障施工现场安全。

三、合同价格与支付方式1. 合同总价为：人民币（大写）______________元。

2. 支付方式：按照合同约定的支付节点，分阶段支付工程款。

3. 变更处理：如遇设计变更或工程量增减，双方应及时协商调整合同价款。

四、工期与进度1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 进度计划：乙方应制定详细的施工进度计划，并按计划执行。

4. 延期责任：因乙方原因导致工程延期的，应承担相应责任。

五、质量保证与验收1. 质保期：自工程竣工验收合格之日起计算，期限为____年。

2. 验收程序：工程完工后，由甲乙双方共同组织验收，合格后方可交付使用。

3. 隐蔽工程：在封闭前，必须经过甲方检查认可。

六、变更与索赔1. 变更程序：任何一方提出变更请求，应及时书面通知对方，并经双方协商一致后实施。

2. 索赔条件：因不可抗力或其他非乙方原因导致损失的，乙方有权向甲方提出索赔。

七、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

施工合同交底书范本尊敬的施工队伍：为了准确明确双方的权责，确保施工工作的顺利进行，我们特此编制此施工合同交底书。

请您仔细阅读，并妥善执行合同中的内容。

一、项目概况1.1 项目名称：xxxx（请填写具体项目名称）1.2 项目地址：xxxx（请填写具体地址）1.3 建设单位：xxxx（请填写具体建设单位）1.4 施工单位：xxxx（请填写具体施工单位）1.5 合同工期：xxxx（请填写具体合同工期）二、合同内容2.1 工程范围详细描述工程的具体范围和工作内容，例如拆除、土方工程、结构、装饰、设备安装等，确保各项工作的清晰明确。

2.2 施工标准根据相关法规和技术要求，明确施工过程中应遵循的标准和规范。

包括但不限于建筑设计规范、材料标准、施工方法、质量验收标准等。

2.3 工期安排根据合同约定的工期，安排施工的开始时间、各项工作的完成时间节点，并提前预判可能出现的风险和延误因素。

2.4 施工组织详细说明施工队伍的组织架构、负责人及其联系方式，确保施工过程中有良好的沟通和协调机制。

2.5 施工费用列明合同总价款、付款方式与时间节点，确保双方对费用的支付和收取有明确的约定。

2.6 施工安全与环保重点强调施工过程中的安全措施和环境保护要求，确保施工过程安全、健康、环保。

三、质量保证3.1 施工质量控制描述施工单位对施工质量的严格要求和控制措施，包括材料选用、工艺流程、关键节点把控等。

3.2 质量验收说明相关质量验收标准和程序，并要求施工单位配合建设单位完成各项验收工作。

四、合同变更如存在需要调整的情况，应按照相关约定进行协商、变更，并及时更新合同内容。

双方应保持沟通，并确保所有合同变更都以书面形式确认。

五、违约责任双方明确违反合同约定的责任，包括但不限于赔偿金、违约金、损失赔偿等，并明确解决争议的方式和程序。

六、其他事项描述双方约定的其他相关事宜，例如保险责任、施工图纸管理、索赔程序等。

七、合同效力此施工合同交底书作为施工合同的附件，与施工合同具有同等效力。