年秋东财《工程合同管理》在线作业三满分答案

东财《工程合同管理》在线作业三
单选题
1.FIDIC合同的合同类型为：
A.固定总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.百分比合同
答案：B
2.我国《仲裁法》第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起多长时间提出。

A.3个月内
B.4个月内
C.6个月内
D.5个月内
答案：C
3.需要对施工图设计进行修改时，应经()批准。

A.监理工程师和业主
B.监理工程师和初步设计原批准单位
C.监理工程师和上级主管部门
D.监理工程师和原设计单位
答案：D
4.下列哪种合同条件对完善我国工程合同条件体系更有借鉴意义。

A.FIDIC合同条件
B.ICE合同条件
C.NEC合同条件
D.AIA合同条件
答案：C
5.在接到最终报表后--天内，工程师向雇主提交最终证书，以确定按合同最终应支付款项和合同双方最终的债权和债务
A.14
B.28
C.32
D.71
答案：B
6.较适用于工厂建设之类的开发项目的FIDIC条文是：
A.新红皮书
B.新黄皮书
C.银皮书
D.简明合同格式
答案：C
7.甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。

履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。

合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同，则对变更事项中损失部分的处理原则是()。

东财《工程合同管理》在线作业三
单选题
1.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于：
A.国家
B.承包人
C.挖掘人
D.雇主
答案：D
2.工程造价管理部门是指国务院有关部门、----以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构
A.省级
B.市级
C.县级
D.乡级
答案：C
3.在发生雇主违约的情况下承包人有权根据合同终止雇佣关系，并通知雇主和工程师。

这种终止在通知发出或---日生效:
A.14
B.28
C.32
D.70
答案：A
4.我国《仲裁法》第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起多长时间提出。

A.3个月内
B.4个月内
C.6个月内
D.5个月内
答案：C
5.某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销问题发生分歧。

下列选项中属于可以撤销要约的情形是()。

A.承包商在要约中确定了承诺期限
B.建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作
C.建材供应商收到通知时承诺已经发出
D.承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复
答案：B
6.甲向乙发出一个要约，表明了想要购买乙生产的材料的意向，乙发出的承诺由于外界原因到达甲时已经超过了要约中确定的期限，则下面说法正确的是()。

A.该承诺是否有效由甲决定
B.该承诺是否有效由乙决定
C.该承诺无效
D.该承诺是否有效由甲乙双方协商决定
答案：A。

东财《工程合同管理》在线作业三
单选题
1.工程建设的最后一道程序：
A.结算
B.拨款
C.竣工验收
D.交付技术资料
答案：C
2.下面对于DRB方式表述正确的有:
A.具有强制力
B.花费相对较少
C.对DRB成员的选择上可以不考虑国籍
D.属于最终裁决
答案：B
3.诉前财产保全裁定，利害关系人在法定时间多长时间内不起诉，人民法院决定撤销保全时，财产保全裁定即失去效力。

A.15日内
B.5日内
C.10日内
D.30日内
答案：A
4.《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。

这里的“成本”指的是
A.根据估算指标算出的成本
B.根据概算定额算出的成本
C.根据预算定额算出的成本
D.根据企业定额算出的成本
答案：D
5.仲裁与诉讼的不同之处：
A.自愿
B.具有法律约束力
C.保密性程度高
D.可强制执行
答案：C
6.当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。

当通知发出---日内没有收到答复，可在通知发出后--日内发出终止委托监理合同的通知。

A.11、30
B.30、60
C.21、35
D.20、30
答案：C
7.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是
A.如果单项合同估算价低于标准,可以对这个单项合同项目不进行招标。

2016年秋东财《工程合同管理》在线作业三满分答案1：下面对FIDIC表述正确有：A：FIDIC合同是单价合同B：根据实际施工进度按季度付款C：合同价格就是工程价款D：付款的工程量按照合同工程量表中列出的数量确定正确答案：A2：工程建设的最后一道程序：A：结算B：拨款C：竣工验收D：交付技术资料正确答案：C3：我国《仲裁法》第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起多长时间提出。

A：3个月内B：4个月内C：6个月内D：5个月内正确答案：C4：在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于---家资格预审合格的投标申请人A：3B：5C：7D：9正确答案：C5：工程造价管理部门是指国务院有关部门、----以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构A：省级B：市级C：县级D：乡级正确答案：C6：下列说法正确的有：A：《监理工程师资格证书》终身有效B：《监理工程师岗位证书》终身有效C：已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务D：国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册正确答案：D7：工程建设合同签订以后，业主给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的多少：A：10%C：30%D：40%正确答案：A8：现场工程师对合格工程要求拆除或剥开部分工程检查，造成时间表被打乱，影响后面的工程进展，则承包商须在该工程师发出命令之日起-----天内向工程师提交索赔意向书。

A：10天B：14天C：28天D：30天正确答案：C9：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起-----日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A：十B：十五C：二十D：三十正确答案：D10：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短不得少于-----日。

A：10C：20D：30正确答案：C11：甲公司向乙公司发出要约并提醒乙公司不能对要约做实质性变更，乙公司不知道什么是“实质性变更”，请你帮助乙公司指出下列选项中属于“实质性变更”的是（）。

东财《工程合同管理》单元作业三根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。

选项A：发包人和监理人选项B：承包人和监理人选项C：发包人和承包人选项D：承包人和分包人正确选项：C联动无负荷试车由（）组织。

选项A：发包人选项B：工程师选项C：承包人选项D：设计人正确选项：A设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的（）。

选项A：10%选项B：2021选项C：30%正确选项：C中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

选项A：按照招标文件的规定向招标人提交预付款担保选项B：按招标文件的规定向招标人提交履约担保选项C：书面同意从工程款中扣留履约保证金选项D：接招标文件规定提交工程款支付担保正确选项：C《标准设计施工总承包合同》中的价格清单是指（）。

选项A：发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单选项B：承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单选项C：承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用选项D：设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成正确选项：C根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是（）天。

选项B：14选项C：28选项D：30正确选项：C按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书。

13-1-3 FIDIC合同相关知识。

选项A：本该进行检验日选项B：缺陷通知期内补充检验通过日选项C：工程实际移交日选项D：业主实际使用日正确选项：A根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意的（）天内向政府有关部门报送审查。

选项A：7选项B：15选项C：21正确选项：A建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为（）。

选项A：供货人订立合同时的营业地选项B：合同订立地选项C：采购人订立合同时的营业地选项D：工程项目所在地正确选项：A根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。

2019秋东财《工程合同管理》在线作业三（100分）【奥鹏】-[东北财经大学]东财《工程合同管理》在线作业三试卷总分:100 得分:100第1题,下面对于DRB方式表述正确的有:A、具有强制力B、花费相对较少C、对DRB成员的选择上可以不考虑国籍D、属于最终裁决正确答案:第2题,甲与乙订立买卖彩色钢板的合同，合同约定，甲于2005年10月7日发货，乙收到货物后，经检验发现货物与封存的样品差异较大，乙方拒绝支付款项，根据已知的条件，乙方的行为是（）。

A、行使同时履行抗辩权B、行使不安抗辩权C、行使先履行抗辩权D、违约行为正确答案:第3题,建设工程勘察合同当事人按照《建设工程勘察设计合同管理办法》的规定，到---规定的审查部门备案。

A、市级建设行政主管部门B、省级建设行政主管部门C、省行政主管部门D、市级行政主管部门正确答案:第4题,某建设工程项目发包人想节约招标准备工作时间最好采用：A、总价合同B、单价合同C、混合合同D、成本加酬金合同正确答案:第5题,承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（）止所经过的日历天数。

A、合同约定的竣工日B、竣工验收合格的提交竣工验收报告之日C、办理竣工结算之日D、工程保修期满之日正确答案:第6题,较适用于工厂建设之类的开发项目的FIDIC条文是：A、新红皮书B、新黄皮书C、银皮书D、简明合同格式正确答案:第7题,在订立FIDIC合同中时，合同文件解释和执行的优先次序为：①投标书②中标函③FIDIC条件第一部分④FIDIC条件的第二部分⑤其他文件⑥合同协议书A、⑥②①④③⑤B、①③②⑥⑤④C、①③②⑤⑥④D、①⑤⑥②③④正确答案:第8题,在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于---家资格预审合格的投标申请人A、3B、5C、7D、9正确答案:第9题,甲公司具有施工总承包一级资质，乙公司具有施工总承包二级资质，如果甲乙公司组成联合体进行投标,这个联合体的资质是：A、一级B、二级C、可以是一级也可以是二级D、三级正确答案:第10题,下面对FIDIC表述正确有：A、FIDIC合同是单价合同B、根据实际施工进度按季度付款C、合同价格就是工程价款D、付款的工程量按照合同工程量表中列出的数量确定正确答案:第11题,根据《通用条例》，下面属于承包人工作的有：A、保护施工场地临近文物建筑、古树名木B、开通施工场地与城乡公路道路的通道C、按照专用条款约定的数量和要求,提供施工场地办公和生活的房屋及设施D、负责安全保卫正确答案:第12题,下列情况下，承包人有权延长工期的有：A、额外或附加工程B、恶劣的气候条件C、由于雇主责任造成的干扰D、非承包人责任的其他特殊情况正确答案:第13题,关于建筑材料采购验收后确定交(提）货日期计算提出异议期限，下列表述不正确的有：A、凡供方自备运输工具送货的,以需方收货戳记的日期为准B、凡委托运输部门运送、送货或代运的产品的交货日期,以需方收货戳记的日期为准C、合同规定需方自提的货物,以需方收货戳记的日期为准D、合同规定需方自提的货物,以实际交、提货的日期为准正确答案:第14题,FIDIC合同条件的应用通常采用下面哪些方法：A、国际金融组织贷款的一些国际项目直接采用B、合同管理中对比分析使用C、在合同谈判中使用D、部分选择使用正确答案:第15题,FIDIC合同指定的雇主是指：A、合同当事人的受让人B、合同当事人的合法继承人C、工程师D、合同当事人正确答案:第16题,国际工程的特点是:A、合同主体的国际性B、货币和支付方式的多样性C、国际政治、经济影响因素的权重明显增大D、规范标准庞杂,差异较大正确答案:第17题,承包人风险管理的任务主要有如下哪几方面：A、在合同签订前对风险作全面分析和预测B、对风险进行有效的决策和计划C、在合同实施中对可能发生,或已经发生的风险进行有效的控制D、避免风险正确答案:第18题,根据FIDIC监理合同下列说法正确的有：A、发包人财产保险由发包人负担B、发生争端主张以仲裁为解决争端的最终方式C、监理单位有权转包或分包合同D、监理单位提供附件中的设备和设施应由发包人免费提供正确答案:第19题,下面表述正确的有：A、合同控制是动态的B、质量控制、进度控制、成本控制是合同控制的保证C、合同目标本身是不变化的D、成本、质量、工期是由合同定义的三大目标正确答案:第20题,下列建设项目必须进行招标的是A、大型基础设施项目B、全部使用国有资金投资的项目C、部分使用国有资金投资的项目D、使用外国政府贷款项目正确答案:第21题,如果发包人授权，当发包人和任何第三方签订的合同条款需要时，监理单位可在发包任何第三方之间以仲裁人的身份公正地行使自己的处理权。

东财《工程合同管理》在线作业三
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 10 道试题,共 40 分)
1. 根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在————中列明。

A. 详细索赔报告
B. 最终详细索赔报告
C. 竣工报表
D. 最终报表
满分：4 分
正确答案:C
2. 现场工程师对合格工程要求拆除或剥开部分工程检查，造成时间表被打乱，影响后面的工程进展，则承包商须在该工程师发出命令之日起-----天内向工程师提交索赔意向书。

A. 10天
B. 14天
C. 28天
D. 30天
满分：4 分
正确答案:C
3. 甲向乙发出一个要约，表明了想要购买乙生产的材料的意向，乙发出的承诺由于外界原因到达甲时已经超过了要约中确定的期限，则下面说法正确的是（）。

A. 该承诺是否有效由甲决定
B. 该承诺是否有效由乙决定
C. 该承诺无效
D. 该承诺是否有效由甲乙双方协商决定
满分：4 分
正确答案:A
4. 下列承包人不承担风险的是：
A. 固定总价合同
B. 成本加酬金合同
C. 单价合同
D. 总承包合同
满分：4 分
正确答案:B
5. 下列哪种合同条件对完善我国工程合同条件体系更有借鉴意义。

A. FIDIC合同条件。

东北财经大学智慧树知到“工程管理”《工程合同管理X》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共15题)1.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。

A、工程师助手无权独立作出决定B、工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C、工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D、承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变2.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。

但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。

经过3天检验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。

工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为()。

A、4月15日B、5月1日C、5月15日D、5月18日3.承包人可索赔的费用包括()。

A、人工费B、保函手续费C、贷款利息D、保险费E、机会损失4.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是()。

A.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工5.公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文件的符合性鉴定B.投标人的资格预审C.商务标评审D.技术标评审6.受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。

按照《合同法》的规定，下列选项中正确的是()。

A.应视为受要约人撤回承诺B.应视为受约人撤销承诺C.若要约人未做出任何表示，则该承诺有效D.因承诺超过规定期限到达，则该承诺只能无效7.建设工程设计合同的有效期限为()。

A、订立合同之日起，至交付全部设计文件止B、订立合同之日起，至完成工程验收之日止C、设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止D、设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止8.甲、乙签订房屋买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。

2019秋东财《工程合同管理》在线作业三-3（100分）【奥鹏】-[东北财经大学]东财《工程合同管理》在线作业三试卷总分:100 得分:100第1题,成片开发建设的住宅小区工程，其建筑面积在（）万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理A、1B、2C、5D、10正确答案:第2题,依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短不得少于-----日。

A、10B、15C、20D、30正确答案:第3题,下列哪种合同条件对完善我国工程合同条件体系更有借鉴意义。

A、FIDIC合同条件B、ICE合同条件C、NEC合同条件D、AIA合同条件正确答案:第4题,在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于---家资格预审合格的投标申请人A、3B、5C、7D、9正确答案:第5题,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起-----日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A、十B、十五C、二十D、三十正确答案:第6题,下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（）。

A、必须征得债权人同意B、第三人并不因此成为合同当事人C、不得损害债权人的利益D、第三人不履行债务时，第三人应向债权人承担违约责任正确答案:第7题,某承包商甲向某水泥厂乙发出采购10吨水泥的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至，时逢甲的总经理丙外出，5月9日丙知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。

该承诺何时生效（）。

A、5月1日B、5月8日C、5月9日D、5月10日正确答案:第8题,《招标投标法》对必须进行招标的项目不招标，可以处项目合同金额（）的罚款。

A、5%-10%B、5‰-10‰C、1%-5%D、1‰-5‰正确答案:第9题,甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。

履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。

合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同，则对变更事项中损失部分的处理原则是（）。

东财《工程合同管理》在线作业三
单选题多选题判断题
一、单选题（共10 道试题，共40 分。

）
1. 按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于：
A. 国家
B. 承包人
C. 挖掘人
D. 雇主
-----------------选择：D
2. 某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销问题发生分歧。

下列选项中属于可以撤销要约的情形是（）。

A. 承包商在要约中确定了承诺期限
B. 建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作
C. 建材供应商收到通知时承诺已经发出
D. 承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复
-----------------选择：B
3. 下列属于三级重大事故的是：
A. 重伤22人
B. 直接经济损失103万元
C. 死亡11人
D. 重伤18人
-----------------选择：A
4. 某建设工程项目发包人想节约招标准备工作时间最好采用：
A. 总价合同
B. 单价合同
C. 混合合同
D. 成本加酬金合同
-----------------选择：B
5. 如果安装费用高于工程造价的---应投保安装工程一切险。

A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
-----------------选择：C
6. 甲公司具有施工总承包一级资质，乙公司具有施工总承包二级资质，如果甲乙公司组成联合体进行投标,这个联合体的资质是：
A. 一级
B. 二级
C. 可以是一级也可以是二级
D. 三级。

东财《工程合同管理》在线作业三
工程造价管理部门是指国务院有关部门、----以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构
A.省级
B.市级
C.县级
D.乡级
正确答案:C
当债权人提出支付令申请时，人民法院应在---日通知债权人是否受理。

A.3
B.5
C.7
D.9
正确答案:B
按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于：
A.国家
B.承包人
C.挖掘人
D.雇主
正确答案:D
履约保证金通常为建设工程合同金额的----％左右。

A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:D
工程采购项目以保证金提供担保形式的，其金额一般为合同价的多少：
A.20%--30%
B.20%--40%
C.30%--40%
D.30%--50%。

【奥鹏】-[东北财经大学]东财《工程合同管理》在线作业三试卷总分:100 得分:100第1题,构成建筑工程设计合同的文件可视为能互相说明，如果合同文件存在歧义或不一致，根据《建设工程设计合同（示范文本）》（GF-2000-0210)规定的优先次序为：A、合同书、投标书、中标函、发包人要求及委托书B、中标函、投标书、合同书、发包人要求及委托书C、合同书、中标函、发包人要求及委托书、投标书D、发包人要求及委托书、投标书、中标函、合同书正确答案:第2题,某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约，后又发出通知撤销该要约，双方便因为要约的撤销问题发生分歧。

下列选项中属于可以撤销要约的情形是（）。

A、承包商在要约中确定了承诺期限B、建材供应商接到要约后就已为履行合同作了准备工作C、建材供应商收到通知时承诺已经发出D、承包商在要约中明确表示等待建材供应商的答复正确答案:第3题,下面对于DRB方式表述正确的有:A、具有强制力B、花费相对较少C、对DRB成员的选择上可以不考虑国籍D、属于最终裁决正确答案:第4题,项目总投资额在（）元人民币以上的必须进行招标A、200万B、2000万C、3000万D、100万正确答案:第5题,下面评标委员会成员中符合条件的是：A、甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B、乙,现任某公司法人,该公司常年为某投标人提供建筑材料C、丙,从事招标工程项目领域工作9年并具有高级职称D、丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人正确答案:第6题,下列承包人不承担风险的是：A、固定总价合同B、成本加酬金合同C、单价合同D、总承包合同正确答案:第7题,仲裁与诉讼的不同之处：A、自愿B、具有法律约束力C、保密性程度高D、可强制执行正确答案:第8题,我国《仲裁法》第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起多长时间提出。

A、3个月内B、4个月内C、6个月内D、5个月内正确答案:第9题,国际工程项目管理的核心是:A、进度管理B、成本管理C、质量管理D、合同管理正确答案:第10题,发包人支付担保应是金额担保，实行履约金分段滚动担保，担保额为总工程额的———A、20%-30%B、10%-30%C、20%-25%D、30%-50%正确答案:第11题,制定《协议书》的目的有：A、确定双方达成一致意见的合同主要内容,使合同主要内容清楚明了B、确认合同文件的组成部分,有利于合同双方正确理解并全面履行合同C、确定合同主体双方并签字盖章,约定合同生效D、合同双方郑重承诺履行自己的义务,有助于增强履约意识正确答案:第12题,施工合同履行过程中，发生( )等情况，应给承包人顺延合同工期。